20259A文园林绿化施工合同书.docx

编号：__________

20259A文园林绿化施工合同书

甲方：___________________
乙方：___________________
签订日期：_____年_____月_____日

20259A文园林绿化施工合同书
合同目录
第一章：合同主体及定义
1.1 甲方名称及地址
1.2 乙方名称及地址
1.3 合同术语定义
第二章：工程概况
2.1 工程名称
2.2 工程地点
2.3 工程规模
2.4 工程内容
第三章：合同价格
3.1 合同总价
3.2 价格调整条款
3.3 支付方式
3.4 发票开具
第四章：工程进度
4.1 施工期限
4.2 进度计划
4.3 延期及违约责任
第五章：工程质量
5.1 质量标准
5.2 质量控制
5.3 质量验收
5.4 质量争议解决
第六章：材料及设备
6.1 材料供应
6.2 设备供应
6.3 材料和设备验收
6.4 废料处理
第七章：施工安全
7.1 安全标准
7.2 安全防护措施
7.3 安全事故处理
第八章：知识产权保护
8.1 知识产权归属
8.2 侵权责任
第九章：保密条款
9.1 保密内容
9.2 保密期限
9.3 违约责任
第十章：违约责任
10.1 甲方违约责任
10.2 乙方违约责任
第十一章：争议解决
11.1 争议解决方式
11.2 仲裁机构
11.3 诉讼管辖
第十二章：合同的变更、解除和终止
12.1 合同变更
12.2 合同解除
12.3 合同终止
第十三章：其他条款
13.1 不可抗力
13.2 合同的效力
13.3 附件
第十四章：附则
14.1 合同签署
14.2 合同生效
14.3 合同副本
合同编号20259A
第一章：合同主体及定义
1.1 甲方名称：_________（甲方全称）
1.1.1 甲方地址：_________
1.2 乙方名称：_________（乙方全称）
1.2.1 乙方地址：_________
1.3 合同术语定义
1.3.1 绿化施工：指按照本合同约定的工程内容和质量标准，进行的树木种植、草坪铺设、园林小品建设等活动。
1.3.2 工程进度计划：指乙方制定的，用于指导工程实施的进度安排，包括各阶段工作的开始和结束时间。
1.3.3 质量验收：指按照本合同约定的质量标准，对完成的绿化施工项目进行的检查和评定。
第二章：工程概况
2.1 工程名称：_________
2.2 工程地点：_________
2.3 工程规模：_________
2.4 工程内容：包括但不限于树木种植、绿化带铺设、园林小品建设等。
第三章：合同价格
3.1 合同总价：人民币（大写）：_________元整（小写）：_________元
3.2 价格调整条款：如遇市场价格波动或其他不可抗力因素，双方可协商调整合同价格。
3.3 支付方式：甲方按照乙方提交的进度报告和质量验收证明，分阶段支付合同价款。
3.4 发票开具：乙方应向甲方提供合法的税务发票。
第四章：工程进度
4.1 施工期限：自合同签字之日起至_________日止。
4.2 进度计划：乙方应按照甲乙双方商定的施工计划进行施工，并保证工程按期完成。
4.3 延期及违约责任：如乙方原因导致工程延期，应承担相应的违约责任。
第五章：工程质量
5.1 质量标准：按照《城市绿化工程施工及验收规范》执行。
5.2 质量控制：乙方应建立健全质量管理体系，确保工程质量。
5.3 质量验收：工程完成后，由甲方组织验收，乙方应配合并提供相关资料。
5.4 质量争议解决：如对工程质量有争议，双方可协商解决，或按合同约定的争议解决方式处理。
第六章：材料及设备
6.1 材料供应：乙方负责提供本合同约定的绿化施工所需的一切材料。
6.2 设备供应：乙方负责提供本合同约定的绿化施工所需的全部设备。
6.3 材料和设备验收：甲方应对乙方提供的材料和设备进行验收，如有问题，应及时告知乙方。
6.4 废料处理：乙方负责工程结束后，对产生的废料进行合理处理，不得影响环境。
第七章：施工安全
7.1 安全标准：乙方应遵守国家和地方有关安全生产的法律、法规和标准。
7.2 安全防护措施：乙方应制定并落实施工现场的安全防护措施，确保施工现场安全。
7.3 安全事故处理：如发生安全事故，乙方应立即报告甲方，并按合同约定的方式处理。
第八章：知识产权保护
8.1 知识产权归属：工程设计、施工图纸、技术方案等成果的知识产权归甲方所有。
8.2 侵权责任：如乙方侵犯第三方知识产权，由乙方承担全部责任。
第九章：保密条款
9.1 保密内容：双方在合同执行过程中获取的对方商业秘密、技术秘密等。
9.2 保密期限：自合同签字之日起至工程完工之日止。
9.3 违约责任：如乙方泄露甲方秘密，应承担违约责任。
第十章：违约责任
10.1 甲方违约责任：如甲方未按约定支付价款，应支付违约金。
10.2 乙方违约责任：如乙方未按约定完成工程，应支付违约金。
第十一章：争议解决
11.1 争议解决方式：双方可协商解决，如协商不成，可提交_________仲裁委员会仲裁。
11.2 仲裁机构：_________仲裁委员会。
11.3 诉讼管辖：本合同纠纷适用_________人民法院管辖。
第十二章：合同的变更、解除和终止
12.1 合同变更：双方协商一致，可以变更合同。
12.2 合同解除：如因不可抗力导致合同无法履行，双方协商解除合同。
12.3 合同终止：工程完工，并经甲方验收合格后，本合同终止。
第十三章：其他条款
13.1 不可抗力：不可抗力事件发生后，双方应立即协商解决。
13.2 合同的效力：本合同自双方签字盖章之日起生效。
13.3 附件：本合同附件包括合同图纸、技术方案、工程量清单等。
第十四章：附则
14.1 合同签署：本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
14.2 合同生效：双方签字盖章后，本合同生效。
14.3 合同副本：本合同副本具有同等法律效力。
甲方（签字）：_________ 日期：_________
乙方（签字）：_________ 日期：_________
多方为主导时的，附件条款及说明
1、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明
附加条款一：绿化材料供应
甲方要求乙方按照约定的时间和数量供应绿化材料，如乙方未能按时提供材料，甲方有权解除合同或要求乙方支付违约金。
附加条款二：工程变更
如因设计或其他原因导致工程变更，甲方应提前通知乙方，并共同协商确定变更内容和工程量。如变更导致合同价款变动，甲方应按照约定的价格调整条款进行支付。
附加条款三：质量控制和验收
甲方有权对乙方施工过程中的质量进行监督和检查，如发现不符合合同约定的质量标准，甲方有权要求乙方整改或重做。工程完成后，甲方应组织验收，乙方应配合并提供相关资料。
附加条款四：工程延期
如乙方原因导致工程延期，甲方有权要求乙方支付违约金。如因不可抗力或其他意外情况导致工程延期，双方应协商解决。
附加条款五：施工安全
乙方应遵守国家和地方有关安全生产的法律、法规和标准，确保施工现场安全。如发生安全事故，乙方应立即报告甲方，并按照合同约定的方式处理。
2、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明
附加条款一：材料和设备供应
乙方应保证提供的材料和设备的质量，如因材料和设备质量问题导致工程质量不符合约定，乙方应承担相应的责任。
附加条款二：工程进度和施工方案
乙方应按照甲乙双方商定的施工计划进行施工，并保证工程按期完成。乙方应提前向甲方提交施工方案，并征得甲方同意。
附加条款三：知识产权保护
乙方承诺在合同执行过程中不侵犯甲方的知识产权，如乙方侵犯甲方知识产权，由乙方承担全部责任。
附加条款四：保密义务
乙方承诺对甲方提供的商业秘密、技术秘密等保密信息予以保密，如泄露甲方秘密，应承担违约责任。
附加条款五：工程质量保证
乙方承诺按照约定的质量标准完成工程，并保证工程质量。如工程质量不符合约定，乙方应承担整改或重做的责任。
3、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明
附加条款一：中介服务费用
如合同中涉及第三方中介服务，中介费用应由甲方支付。如甲方未按约定支付中介费用，乙方有权解除合同或要求甲方支付违约金。
附加条款二：中介责任
第三方中介应按照甲乙双方的约定履行中介服务职责，如中介未能履行约定的服务职责，中介应承担相应的责任。
附加条款三：中介的保密义务
第三方中介应对甲乙双方提供的保密信息予以保密，如泄露保密信息，中介应承担违约责任。
附加条款四：中介的服务期限
第三方中介的服务期限应由甲乙双方协商确定。如中介未能在约定的服务期限内完成服务，中介应承担相应的责任。
附加条款五：中介的解除合同
甲乙双方均有权在中介未能履行约定服务职责或中介严重违约的情况下，解除与中介的合同。
附件及其他补充说明
一、附件列表：
1. 工程设计图纸
2. 施工方案和技术规范
3. 材料和设备供应清单
4. 进度计划和施工时间表
5. 质量标准和要求文档
6. 安全防护措施计划
7. 知识产权授权文件
8. 保密协议
9. 保险证明文件
10. 合同变更记录
11. 验收报告和证书
12. 支付凭证和财务报表
13. 事故报告和处理结果
二、违约行为及认定：
1. 甲方未按约定时间支付价款
2. 乙方未按约定时间完成工程
3. 乙方提供的材料和设备不符合质量标准
4. 乙方侵犯甲方知识产权
5. 乙方泄露甲方商业秘密
6. 乙方未履行安全防护措施导致安全事故
7. 乙方未按约定提供保密信息
8. 中介未能按约定时间完成服务
9. 中介提供的服务不符合质量要求
10. 中介泄露甲乙双方保密信息
三、法律名词及解释：
1. 不可抗力：不可预见、不可避免且无法克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。
2. 违约金：违约方按照合同约定向守约方支付的赔偿金。
3. 知识产权：指著作权、专利权、商标权等法律保护的智力成果。
4. 保密信息：合同双方在合同执行过程中获取的未公开的商业秘密、技术秘密等。
5. 合同解除：合同双方或单方根据合同约定或法律规定，终止合同关系的法律行为。
四、执行中遇到的问题及解决办法：
1. 工程进度延误：协商调整施工计划，必要时签订进度变更协议。
2. 材料质量问题：及时更换不合格材料，并对已使用材料造成的损失进行赔偿。
3. 知识产权侵权：停止侵权行为，赔偿损失，并签订知识产权保护协议。
4. 保密信息泄露：加强保密措施，违约方承担违约责任。
5. 安全事故发生：立即报告，采取措施防止扩大损失，协商赔偿事宜。
6. 合同变更：书面协商一致，修改合同相关条款。
7. 中介服务不达标：协商改进服务，必要时更换中介机构。
五、所有应用场景：
1. 园林绿化施工合同适用于城市公园、绿化带等公共绿地的建设。
2. 适用于房地产开发商开发的住宅区、商业区绿化项目。
3. 适用于政府机关、企事业单位的绿化美化工程。
4. 适用于学校、医院、工厂等机构的绿化建设项目。
5. 适用于自然灾害后重建的绿化恢复工程。
6. 适用于园林景观设计公司提供的整体绿化解决方案。