扩建项目地下管网工程招标文件.doc

招标编号：**

招 标 文 件

招标项目：
招 标 人：
招标代理：

二○○七年十月

目 录
投标邀请书 3
第一章 投标人须知 6
第二章 合同主要条款 15
第三章 投标文件格式 19
第四章 工程量清单(见附件) 42
第五章 技术要求及图纸 43
第六章 评标标准和方法 44

投标邀请书
致：（投标人）
1、辽宁**（集团）乙烯原料扩建项目地下管网工程（以下简称本工程）资金已落实，具备招标条件，现决定对本工程的施工单位实行邀请招标，特邀请贵单位参加本工程的投标。
2、施工范围及标段划分：辽宁**（集团）乙烯原料扩建项目界区内地下管网土方施工及安装工程；本工程分3个标段：A标段为Ⅰ、Ⅱ 区；B标段为Ⅲ、Ⅶ、Ⅻ、ⅩⅢ 区；C标段Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ、Ⅷ、Ⅸ、Ⅹ、Ⅺ 区。
注：每个投标人可以投二个标段，但不兼中标。
3、工期要求：自 2007年11月1日至2007年12月20日，共计 50 日历天。
4、施工地点：盘锦市双台子区辽宁**（集团）乙烯原料扩建项目界区内。
5、报名条件及资格核验：
投标人应有独立法人资格并具有化工石油工程施工总承包贰级（含贰级）资质以上或市政公用工程施工总承包壹级资质或管道工程专业承包壹级资质。
凡被邀请且满足上述条件并愿意参加投标的单位，请携带以下证明文件于2007 年10月 12 日至 2007 年 10 月 14 日（上午8:00至11:40，下午1:30至5:30 ）到盘锦市双台子区华锦生活区花园小区3号楼111室报名，并接受报名资格核验。同时购买招标文件。
（1） 投标确认函（收加盖公章原件）
（2） 法定代表人证明书（收加盖公章原件）；
（3） 法定代表人授权委托书（收加盖公章原件）；
（4） 授权委托人身份证、营业执照副本、资质等级证书副本、组织机构代码证、税务登记证（验原件,收加盖公章复印件）；
（5） 安全生产许可证（验原件，收加盖公章的复印件）；
（6） 质量管理体系认证（验原件，收加盖公章的复印件）；
（7） 近两年的资产负债表，现金流量表（有关规定必须经中介机构审计的，应提供审计后的财务报表，收加盖公章的复印件）；
（8） 拟派项目经理资格证（验原件，收加盖公章的复印件）；
（9） 近三年完成的类似管道施工业绩（收加盖公章的合同复印件）。
注：招标人对投标人资质原件已经确认的，在资格后审时可以不提供原件。
6、招标文件的获取：
招标人将仅向经资格核验合格的报名单位出售招标文件，招标文件每套收费人民

币 2000 元，售后不退。
7、资格审查：本次招标采用资格后审。
8、如贵单位接受此次投标邀请，请于2007年 10 月 14 日前传真回复投标确认函传真我司。
9、本次招标的中标人，在今后辽宁**（集团）“十一五”重点工程类似项目的招标中在同等条件下将被优先考虑。

深圳**建设监理公司
二〇〇七年十月十二日

招标联系人： 电话： 传真：
盘锦办事处地址：
邮编：

投标确认函
深圳**建设监理公司：
贵单位发出的招标编号为 **的辽宁**（集团）乙烯原料扩建项目地下管网工程《投标邀请书》已收悉，我单位已充分了解投标邀请书的全部内容和规定。经认真考虑，我单位决定接受该投标邀请并参加本次 标段投标。
我单位将按规定前往贵公司盘锦办事处报名并接受资格审查，如报名资料核验合格将购买招标文件并承诺按招标文件规定的时间参加投标。
本《投标确认函》已由我单位法定代表人（授权委托人）签署并加盖公章传真至贵单位，我单位将在报名时提交本函原件、法定代表人证明书及法定代表人授权委托证明书。
此致

投标单位： （盖章）
法定代表人或其授权委托人： （签字）
二○○七年 月 日

联系人：
电 话：
手 机：
传 真：
地 址：
邮 编：
投标人须知
前附表
项
号
项目
内容规定
1
工程概况
工程名称：辽宁**（集团）乙烯原料扩建项目地下管网工程
施工范围及标段划分：乙烯原料扩建项目界区内地下管网土方施工及管道安装，本界区内共划分为13个区，详见施工图纸。分为三个标段：A标段为Ⅰ、Ⅱ 区；B标段为Ⅲ、Ⅶ、Ⅻ、ⅩⅢ 区；C标段为Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ、Ⅷ、Ⅸ、Ⅹ、Ⅺ 区。
2
工期要求
自 2007年11月1日至2007年12月20日，共计 50 日历天。
3
质量标准
合格
4
计价方式
工程量清单计价
5
现场踏勘
不统一安排时间，投标单位自行到现场勘察
联系人： 电话
6
答疑
投标人可以书面形式将招标文件及附件中需要澄清和解答的问题传真至我公司，由我公司统一整理汇总，并于2007年10月17日 9：00 点召开答疑会。答疑会地点：乙烯原料扩建项目地下管网工程分指现场会议室。
7
投标
有效期
投标截止之日后90日历天
8

投标保证金
金额为 5 万元（人民币）
提交截止时间为2007 年 10 月 20 日17：00时
交纳方式为现金或银行转账（不接受银行汇票）
开户银行：
账号：
账户名称：深圳**建设监理公司
地址：
电话： 联系人：（银行转账）
未中标单位在落标通知书发出后一周内退还（不计利息），中标单位在签署合同并提交履约担保且支付了中标服务费后一周内退还（不计利息）。
9
投标截止
时间
2007年 10 月 21 日9：00时
10
投标文件
数量
商务标、技术标各正本1份、副本6份、电子文档1份
11
投标文件
递交地点

12
开标时间
2007 年 10月 21 日9：00时
13
开标地点

14
评标办法
综合评估 法
15
履约担保
收到中标通知书10日内并在签订施工合同前提交不少于合同总价10%的履约保证金或银行提供的履约保函。工程竣工验收合格后，15日内退还履约保证金。（不计利息）
16
资格后审的内容
（1） 法定代表人证明书（收加盖公章原件）；
（2） 法定代表人授权委托书（收加盖公章原件）；
（3） 授权委托人身份证（验原件,收加盖公章复印件）；
（4） 营业执照副本（验原件,收加盖公章复印件）；
（5） 资质等级证书副本（验原件,收加盖公章复印件）；
（6） 组织机构代码证（验原件,收加盖公章复印件）；
（7） 税务登记证（验原件,收加盖公章复印件）；
（8） 安全生产许可证（验原件，收加盖公章的复印件）；
（9） 质量管理体系认证（验原件，收加盖公章的复印件）；
（10） 近两年的资产负债表，现金流量表（有关规定必须经中介机构审计的，应提供审计后的财务报表加盖公章的复印件）；
（11） 拟派项目经理证（验原件，收加盖公章的复印件）；
（12） 近三年完成的类似管道施工业绩（收加盖公章的合同复印件）。
注:招标人对投标人资质原件已经确认的可以不提供原件

前附件
投标文件无效和废标的有关条款
本章节是招标文件中涉及的所有无效标和废标情形的摘要。
1、投标文件有下列情形之一，招标人将不予受理：
（1）逾期送达或者未送达指定地点；
（2）投标文件未按招标文件中投标人须知规定的予以密封、标记；
（3）递交投标文件的投标人的法定代表人或其授权委托人未按要求带齐有效身份证明文件。
（4）投标人未按要求提交投标保证金；
2、投标文件有下列情形之一，按无效标处理：
（1）投标文件的有关内容未按招标文件“投标人须知”相关规定加盖投标人公章、或未经法定代表人或其授权委托人签字、或由授权委托人签字但未随投标文件一起提供“投标文件签署授权委托书”原件；
（2）投标报价函未按规定填写；
（3）投标文件承诺的工期超过招标文件中要求的工期；
（4）投标文件附有招标人不能接受的条件；
（5）资格审查、符合性审查未通过；
3、在开标定标过程中，招标人发现投标文件有下列情形之一，将对该投标文件作出废标处理：
（1）投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段或者以其它弄虚作假方式投标的。
（2）投标人所提交的投标文件未对招标文件提出的所有实质性要求和条件作出响应的。
（3）法律、法规规定的其它废标情形。
（4）凡属于挂靠、借用、冒用企业资质或以其它方式向招标人提供虚假资料的投标人。

第一节 总 则

1、工程说明
详见前附表
2、投标费用
　投标人应承担投标过程中所涉及的一切费用，不论投标结果如何，均由投标人自行承担。
第二节 招标文件
3、招标文件的组成
3.1招标人发出的招标文件及在招标期间发出的有效答疑纪要和其它正式对招标事宜补充变更的有效函件（含会议纪要），均是招标文件的组成部分。
3.2 投标人应仔细阅读招标文件，按招标文件的规定及要求编写投标文件，如果投标文件与招标文件的规定要求不符，其责任由投标人自负。
4、招标文件的澄清和解答
要求对招标文件进行澄清和解答的投标人，应在递交投标文件截止期3个日历天以前，将要求澄清和解答的问题书面(传真)递交招标人，招标人将在递交投标文件截止期限24小时以前，将书面答复传真至所有投标人。投标人在收到书面答复后,应立即传真回复收到情况。澄清（答疑）纪要作为招标文件的组成部分，对投标人均起约束作用。
如招标人安排现场答疑会，按投标人须知前附表要求确定。
5、招标文件的修改
5.1 在递交投标文件截止之前24小时，招标人可能会因任何原因或就投标人提出的问题或要求，以补遗书的形式对招标文件进行修改或澄清。
5.2 补遗书传真至所有投标人，补遗书对所有投标人都有约束力。投标人在收到补遗书后，应立即传真告知招标人。
5.3 为使投标人有合理的时间将补遗书的内容在编写投标文件时予以考虑， 在必要时招标人可酌情延长递交投标文件截止日期。
5.4　招标文件、补遗通知或其它招标事宜的函件内容相互矛盾时，以最后发出的文件为准。
第三节 投标文件的编制
6、现场踏勘
6.1　投标人可以对工程施工现场和周围环境进行考察，以获取编制投标文件和签署合同所需的所有资料，考察现场所发生的费用由投标人承担。

6.2　现场考察前，招标人或其委托的设计单位将介绍工程的地形、地貌、水文、地质、气象、水源、通讯、交通条件等，以帮助投标人了解现场情况。但投标人由此而做出的推论、理解和结论招标人概不负责。
6.3　在现场考察过程中，投标人如果发生人身伤亡、财产或其他损失，不论何种原因所 造成，招标人均不负责。
7、投标文件的组成
7.1　投标人编写的投标文件应包括：商务标、技术标。
7.1.1 商务标投标文件包括下列内容：
（1）投标报价函；
（2）工程量清单报价表；
（3）“投标须知前附表”第16项资格审查的全部内容。
7.1.2技术标投标文件包括下列内容：
（1）企业概况；
（2）企业现有主要施工任务一览表；
（3）拟派项目经理简历及业绩；
（4）拟投入本工程主要施工机械设备一览表；
（5）施工现场平面布置图；
（6）项目经理部技术负责人、施工员、预算员、质检员、安全员（安全主任）、材料员等主要人员的基本情况表（应在表后附本项目所有人员加盖公章的资格证书或上岗证复印件，开标会时应携带原件备查）；
（7）施工组织设计：
投标人在投标文件的技术部分应递交完整、切实可行的施工组织设计，针对本项工程的具体情况阐明该工程的特点；施工的总体布署；预期达到的各项指标；管理人员的基本情况；各分部、分项工程的施工方法；施工现场平面图；施工进度计划；主要材料、施工机械设备、劳动力、计划安排；重点部位、关键工序、新技术应用等技术措施；冬季施工措施；技术保障措施；质量保证措施；进度保证措施；安全生产、环境保护、地下管线及其它地上地下设施的保护加固措施、文明施工措施等。
7.2　投标人必须使用招标文件提供的格式，但表格可按同样格式扩展。
8、投标报价
8.1 投标人应根据招标人提供的图纸及工程量，现场实际情况及拟定的施工方案或施工组织设计等有关要求，参照《建设工程工程量清单计价规范》、《建设工程工程量清单计价
规范辽宁省实施细则》有关规定，采集市场价格结合企业自身实际情况，进行报价。投标人的报价将被视为投标人完全理解了工程量清单和施工图纸中的全部项目、数量及内容。
8.2 工程量清单计价的费用由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金组成。分部分项工程费、措施项目费均以综合单价计算，其综合单价包括：人工费、材料费、施工机械使用费、企业管理费、利润以及所有风险等各项费用。
8.3投标人对招标文件提供的分部分项工程量清单必须逐一计价。投标人如果认为清单内容有不妥或遗漏，只能通过质疑的方式由招标人作统一的修改更正，并将修正后的工程量清单发给所有投标人。
8.4 措施项目费为不可调整费用。投标人可根据企业自身特点对拟建工程可能发生的措施项目和措施费用作通盘考虑，清单一经报出，即被认为是包括了所有应该发生的措施项目（如冬季施工措施费等）的全部费用。如果报出的清单中没有列项，且施工中又必须发生的项目，招标人有权认为，其费用已经分配在工程量清单的其它综合单价与合价中，将来措施项目发生时投标人不得以任何借口提出索赔与调整。
8.5 投标人应先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响投标报价的因素。任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请，将不予批准。
8.6 投标人报价不得低于企业自身成本价。
注：发包人提供的材料，其价格不计入清单报价内。
9、投标文件的签署
9.1　投标人应按投标须知（前附表第10项）要求的正、副本份数提供投标文件。当投标文件正本与副本有不一致时，以正本为准。
9.2　投标文件应按招标人提供的格式编制，并由投标人的法定代表人或其授权的代理人签署。
第四节 投标文件的递交
10、投标文件的密封和标记
10.1 投标文件中的商务标部分(正本和副本)和技术标部分(正本和副本)应分别密封包装在两个密封袋中，密封方式如下：
10.1.1将《投标文件内密封封面 格式一》填写完毕，并按表格要求内容签字盖章。
10.1.2 将填写完整的密封封面粘贴于投标文件密封袋密封处。
10.2将密封包装好的商务标部分、技术标部分、电子文档统一密封包装在一个外密封袋
中，再将填写完整的《投标文件外密封封面 格式二》加盖公章后粘贴于外密封袋密封处。
11、投标文件的截止期
11.1 投标人应按招标文件前附表（第11、12、13项）所规定的日期、地点将密封好的投标文件递交招标人。
11.2 招标人可以按本投标须知规定以澄清（答疑）纪要或修改补充通知的方式，酌情延长递交投标文件的截止日期。在此情况下，招标人和投标人以前在投标截止日期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止日期。
11.3 投标截止后，投标人少于三个的，招标人将依法重新组织招标。
12、投标文件的更改与撤回
12.1 投标人在投标截止期前可以书面形式修改或撤回其投标文件。
12.2 投标人修改或撤回通知，应按本投标文件总则（第11条）的要求密封、标志和递交，密封袋上应标明“补充”、“修改”或“撤回”的字样。
12.3 投标截止以后,在投标有效期内，投标人不得撤回投标文件。
第五节 开标与评标
13.开标
13.1 招标人将按前附表第12，13项规定的时间和地点公开举行开标会议，并邀请所有投标人代表参加。
13.2 递交投标文件的投标人的法定代表人或其委托代理人应随带本人身份证，委托代理人还应随带“法定代表人证明书”和“法定代表人授权委托书”，以证明其身份。
13.3 开标会议由招标代理机构主持，投标文件密封情况确认无误后，由主持人当众拆封，宣读投标人名称、投标价格、工期、质量以及投标文件中的其它主要内容。记录人将做记录，投标人应予以签名确认。
13.4招标代理机构对开标过程进行记录，以存档备查。
14.评标和评标委员会
评标委员会由招标代理机构依法组建。开标结束后，开始评标，评标采用保密方式进行。
15.投标文件的澄清和对答辩人的要求
15.1 为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明，投标人应当进行澄清或说明。澄清、说明或者补正须以书面方式进行，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

15.2评标委员会要求投标人进行答辩，但投标人在规定时间内未派出答辩人及时做出答辩的，评标委员会将根据招标文件规定做出不利于投标人的判定。
15.3　投标文件错误修正原则：
15.3.1如果用数字表示的数额与用大写文字表示的数额不一致时，以大写文字数额为准，分项报价和与总价数额不一致时，以分项报价为准；
15.3.2当投标文件中出现投标报价、投标工期等相关项目前后不一致时，以商务标投标报价函填报的为准。
16.无效标和废标的处理
16.1 除本须知前附件规定的无效标和废标情形外，评标委员会对投标文件的评审应坚持谨慎确定无效标和废标的原则。
16.2 评标委员会通过无效标或废标决定必须表决，表决通过后,在评标报告中详细载明无效标或废标的理由、依据和集体表决的情况(同意无效标或废标和不同意无效标或废标的评标委员会成员均应当注明)。
17.中标候选人的推荐
17.1 评标委员会实行少数服从多数的原则，评标结果经评标委员会全体成员过半数通过有效。
17.2 评标委员会经过对投标文件进行评审和比较后，向招标人提出书面评标报告，并推荐两名有序的中标候选人。
18.评标过程保密事项
18.1 开标后，直到授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较有关的资料以及中标候选人的推荐情况，与评标有关的其它任何情况均严格保密。
18.2 在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人不得有向招标人和评标委员会施加影响的任何行为。
18.3 中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因做出任何解释。未中标人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。
19.中标人的确定
招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐中标候选人确定中标人。
20.中标通知书
20.1 在投标有效期内，招标人将向中标人发出中标通知书；
20.2 招标人将在发出中标通知书的同时，将中标结果通知所有未中标的投标人，不解释
落标原因，不退还投标文件。
20.3 中标人应在收到中标通知书后7日内，向招标代理机构交纳中标服务费。中标服务费的标准按国家发展计划委员会发布的计价格〔2002〕1980号文件规定的收费基准价格下浮20%计取。
第六节 合同的授予
21.合同的授予
21.1  招标人将合同授予本文件第19条评选出的投标人。
21.2 招标人保留在授予合同时增加或减少服务范围及内容的权利。
21.3 履约担保
21.3.1履约担保的提交及退还见“前附表第15项”；
21.3.2中标人不提交履约保证金或履约保函的将被视为放弃中标，同时须承担相应的法律责任。
22.合同的签订
22.1 招标人与中标人将于中标通知书发出之日起15日内，中标人提交履约担保后，根据招标文件和中标人的投标文件签订合同。
22.2 中标人如不按本须知的规定与招标人签订合同，则招标人将有充分的理由废除中标，并没收其投标保证金，给招标人造成的损失超过投标保证金的，还应当对超过部分予以 赔偿，同时依法承担相应法律责任。
22.3 中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目，不得将合同转让(转包)给他人。
22.4 招标文件和中标人的投标文件均是该合同的附件。

第二章 合同主要条款
合同协议条款由发包人与承包人协商后签订，以下为发包人提出的主要条款，一旦承包人提交投标文件将被视为无条件接受。合同主要条款依据中华人民共和国合同法，合同文本采用《建设工程施工合同》范本（GF-1999-0201）。　
　1、工程承包范围
乙烯原料扩建项目地下管网工程 标段的土方施工、管道安装以及质量保修阶段的维护、保修工作。
　 2、工期要求
　 2.1 本工程计划于2007 年11月1日开工，2007年12月20日竣工，共计 50 日历天。
　　2.2实际开工日期以发包人或发包人委托的监理单位下发的开工令为准，如遇特殊情况（不可抗力因素影响）时，工期相应顺延。
2.3 人力资源要求：为确保工期，中标人在施工过程中必须保证充足的和本工程相适应的人力资源，并合理安排工序，保证施工进度计划要求。
3、质量标准：合格
4、材料供应：
甲供材料包括以下内容：
（1）管材：螺旋焊管、直缝焊管、无缝钢管、砼管；
（2）管件：弯头、同心异径管、管径三通、管帽；
（3）阀门类：蝶阀、伸缩接头、闸阀、法兰、垫片、螺栓螺母；
（4）防腐材料：聚丙烯防腐胶带及底漆。
本工程施工所需材料、设备除注明的甲供材料以外均由承包人负责采购。
注：发包人提供的材料由承包人提出材料计划，发包人采购，承包人材料计划超出预算定额核定数量的材料费用、装卸费用从承包方结算款中扣除。
5、合同价款及工程结算
5.1 合同价款为承包人的投标总价。
5.2 工程结算：承包人的各项工程量清单综合单价，在工程实施过程中不因材料市场价格变化和政策性变化而调整；工程结算时最终工程量的确认，以发包人提供的施工图（设计蓝图）与设计变更的实际工程量为准，结算工程总价款。
5.3 由于设计变更引起的工程价款调整，由承包人向发包人提出，经发包人确认后作为结算的依据，按以下顺序进行计算调整单价和合价：

（1）投标报价中有的项目，按投标报价中的项目调整；
（2）类似于投标报价中的项目，参照（换算）投标报价中的项目调整；
（3）在投标报价中没有适用或类似的项目，由承包人按照《建设工程工程量清单计价规范》和《建设工程工程量清单计价规范实施细则》的规定，编制计算出该项目的综合单价，经发包人确认后进行计价。
5.4 因提供的工程量有误或设计变更引起工程量增加，如果实际工程量超过投标报价中工程量的10%时，对超出10%以上的增加部分工程量的综合单价，由承包人向发包人提出，经发包人确认后作为结算的依据。
5.5 投标报价中措施项目费不因承包人漏报或少报而调整，发包人将视为此项费用已包括在分部分项工程项目的综合单价之内。
5.6发包人、监理单位或质量监督部门认为承包人的施工方案、技术措施等不能保证施工安全、工程质量及施工工期时，承包人应按照发包人、监理单位或质量监督部门意见对方案和技术措施进行完善和修改，但费用不予调整。
6、工程款支付
6.1 付款方式：每月支付上月工程进度款，按照上月进度款的80%支付；累计拨付至合同总价的80%时，停止拨付进度款。
6.2 工程竣工验收合格后，结算按有关部门规定审批后，除5%的质量保证金外，在工程竣工验收合格后二个月内一次付清。质量保证金在工程竣工验收合格一年后结清。(均不计利息)
7、设计变更
7.1 施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方，承包人应提前14天及时以书面形式通知发包人，由发包人及时会同设计等有关单位研究确定修改意见或变更设计文件，承包人按修改或变更的设计文件进行施工，出现工程量变化按实际工程量计量，其它费用不计。
7.2 承包人在保证工程质量和不降低设计标准的前提下，提出修改设计、修改工艺的合理化建议，经发包人、设计单位有关部门同意后采取实施，结算按相关合同条款解决。
8、质量保修
建筑工程实行质量保修制度。建筑工程验收合格并交付发包人后，在交付使用时，承包人应向发包人递交工程质量保修书。建筑工程在合同规定的保修期内出现质量问题的，由责任方负责保修，并承担返修费用和赔偿损失。
9、违约责任及处罚
9.1 如承包人不按图纸、规范施工而造成返工发生的费用由承包人承担。给发包人造成
经济损失的要赔偿其相应损失；
　　9.2 由于承包人原因造成工期延误的，每延误一天扣罚5000元；
　　9.3 由于承包人原因造成工程质量验收不合格，存在安全隐患不能满足设计及规范要求时，其造成返工费用及相关经济损失由承包人承担，同时发包人可以追究其法律责任；
9.4承包人不得拖欠施工人员工资，若由此发生的经济纠纷和法律责任均由承包人承担。
10、安全条款
施工现场安全由承包人负责。承包人必须遵守国家相关法律法规，接受发包人的进场安全教育，并遵守发包人相关管理规定。在承包人施工现场所发生的一切安全事故其责任和费用由承包人承担。
11、合同争议与解决办法
11.1 发包人与承包人在履行合同时发生争议，可以和解或者要求有关主管部门调解。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可采用下述一种方式解决争议：
第一种方式：双方达成仲裁协议，向约定的仲裁委员会申请仲裁； 
　　第二种方式：向有管辖权的人民法院起诉。
11.2 发生争议后，除非出现下列情况的，双方都应继续履行合同，保持施工连续，保护好已完工程： 
　　单方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止施工；调解要求停止施工，且为双方接受； 仲裁机构要求停止施工；法院要求停止施工。 
　　12、组成本合同的文件
12.1 本合同协议书 ；
12.2 中标通知；
12.3 招标文件；
12.4 投标书及其附件；
12.5 本合同专用条款；
12.6 合同通用条款；
12.7 标准、规范及有关技术文件
12.8 图纸
12.9 工程量清单
12.10工程报价单或预算书
双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
13、 其它条款经发包人与承包人协商一致后签订。

第三章 投标文件格式
第一节 商务标格式

1.投标报价函（A-1）
2.工程量清单报价表
2.1投标总价
2.2单位工程费汇总表
2.3分部分项工程量清单计价表
2.4措施项目清单计价表
2.5其他项目清单计价表
2.6零星工作项目计价表
2.7分部分项工程量清单综合单价分析表
2.8措施项目费分析表
2.9主要材料价格表
3.“投标须知前附表”第十六项资格审查的全部内容
3.1法定代表人证明书（A-2）
3.2法人授权委托书（A-3）
3.3其它附件无格式

A-1
投 标 报 价 函
致招标人:
我方决定参加贵方招标编号为 LHZB2007-0046的辽宁**（集团）乙烯原料扩建项目地下管网工程的 标段竞标，并完全接受贵方招标文件的所有内容。为此,我方作出如下承诺：
1、本工程的投标报价为：小写： 元人民币
大写： 元人民币
2、一旦我方中标，我方同意按照合同示范文本及招标文件的要求与贵方签订合同，并保证服从招标文件约定的要求。响应招标文件要求的工期要求、质量标准及付款方式。
3、一旦我方中标，我方将按照规定提交由招标人认可的，并在招标文件中规定金额的履约担保。
4、我公司同意在规定的递交标书截止之日起 90天内遵守有关投标的要求，在该期限之前，本投标文件对我公司始终有约束力，并可随时被接受。
5、如果我公司在上述投标有效期内撤回标书或收到书面中标通知书后未能或拒绝根据投标人须知的规定、按要求签署合同，贵方有权没收此投标担保。
6、我方保证严格执行有关法律、法规、规章、规范性文件的规定,绝不挂靠承揽本工程的施工任务或转包本工程的施工任务。
7、我们理解，贵方不一定接受价格最低的投标或贵方可能接受其他任何投标；同时不需为此做出任何解释。
8、我方若违反上述承诺之一的,愿承担一切责任并接受包括没收投标保证金在内的有关处罚。
9、投标报价函及工程量清单报价表或其他报价内容组成部分，其内容对我公司具有同样约束力。

投标人： (盖章)
法定代表人或其授权委托人： (签字)
年 月 日

工程

工程量清单报价表

投 标 人： （单位签字盖章）

法定代表人 ： （签字盖章）

造价工程师
及注册证号： （签字盖执业专用章）

编 制 时 间： 年 月 日

投 标 总 价

工程名称：

建设单位：

投标总价（小写）：
（大写）：

投 标 人： (单位签字盖章)

法定代表人： (签字)

编制时间： 年 月 日

单位工程费汇总表
工程名称: 第 页 共 页

序号

项目名称
金额（元）
1
分部分项工程清单计价合计

2
措施项目清单计价合计

3
其他项目清单计价合计

4
规费

5
税金

合计

分部分项工程量清单计价表
工程名称: 第 页 共 页
序号
项目编码
项目名称
计量单位
工程数量
金额(元)
综合单价
合价

合 计

措施项目清单计价表
工程名称: 第 页 共 页
序号
项目名称
金额(元)

合 计

其他项目清单计价表
工程名称: 第 页 共 页
序号
项目名称
金额(元)
1
招标人部分

小计

2
投标人部分

小计

合计

零星工作项目计价表
工程名称： 第 页 共 页
序号
名称
计量单位
数量
金额(元)
综合单价
合价
1
人工

小计

2
材料

小计

3
机械

小计

合计

分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称： 第 页 共 页
序号
项目编码
项目内容
工程内容
综合单价组成（元）
综合单价
人工费
材料费
机械费
管理费
利润

措施项目费分析表
工程名称：
序号
措施项目名称
单位
数量
金额（元）
人工费
材料费
机械费
管理费
利润
小计

合计

主要材料价格表
工程名称：
序号
材料编号
材料名称
规格、型号等特殊要求
单位
单价（元）
品牌及生产厂家

A-2
一、法定代表人证明书