建造师继续教育选修课培训题.docx

判断题
B.
11. 编制项目成本计划就是编制项目成本报表。（ × ）
48. BIM用途决定了BIM模型细节精度，现阶段通常只需一个BIM工具就能能完成全部工作。( × )
C.
3. 采取通常计税程序计算工程造价，附加税与增值税合并计算。( × )
14. 承包人能够向发包人索赔，反之，发包人也能够向承包人索赔。（ √ ）
16. 承包人向发包人索赔机械窝工费时，都应按照机械租赁市场价计算。( × )
41. 长久以来，我国建筑业很多问题不是孤立，能够说是系统性，与现有建筑市场监管体制机制不畅亲密相关。( √ )
D.
7. 电线建筑安装与室外市政工程划分，以建筑外墙1.5m为界，1.5m以内为建筑安装对应子目，1.5m以外为市政工程对应子目。( √ )
15. 对于连续性索赔事件，承包人能够在索赔事件结束后28天内提交最终索赔汇报。( √ )
25. 当事人约定顺延工期应该经发包人或者监理人签证等方式确认，承包人虽未取得工期顺延确实认，但能够证实在协议约定期限内向发包人或者监理人申请过工期顺延且顺延事由符合协议约定，承包人能够以此为由主张工期顺延。( √ )
27. 当事人对建设工程开工日期有争议，承包人经发包人同意已经实际进场施工，以实际进场施工时间为开工日期。( √ )
31. 对施工中出现质量问题建设工程，不论是否施工企业原因造成，施工企业都应负责返修。( √ )
F.
30. 发包人将依法不属于必须招标建设工程进行招标后，与承包人另行订立建设工程施工协议背离中标协议实质性内容，当事人请求以中标协议作为结算建设工程价款依据，人民法院应予支持，但发包人与承包人因客观情况发生了在招标投标时难以预见改变而另行订立建设工程施工协议除外。( √ )
32. 发包人欠付工程款，实际施工人怠于追偿，承包人能够将发包人、实际施工人列为共同被告。( × )
34. 发包人与承包人约定放弃或者限制建设工程价款优先受偿权，损害建筑工人利益，但发包人能够依照该约定主张承包人不享受建设工程价款优先受偿权。( × )
38. 发包人在承包人提起建设工程施工协议纠纷案件中，以建设工程质量不符合协议约定或者法律要求为由，就承包人支付违约金提出反诉，人民法院能够合并审理。( √ )
G.
1. 赣建价[]5号文要求，人工费调整日期以前订立协议，只能按照订立协议时定额人工费执行。( √ )
5. 依照增加提议法策略，能够自行修改认为不合理方案，然后提出报价，对原方案可不提供报价。( × )
12. 工程实施过程中，全部工程变更都必须有监理人公布变更指示承包人才能执行。（ √ ）
13. 依照清单计价规范（），假如某分项工程发生变更后，其工程量增减在协议约定幅度范围以内，其单价一定不需要调整。( × )
26. 依照《建设工程质量管理条例》,设计中对有特殊要求专用设备,设计单位能够指定生产厂商或供给商。( √ )
55. 规范注册建造师执业行为是提升工程项目管理水平、确保工程质量和安全前提条件。( √ )
56.股动脉是供给下肢主干动脉( √ )
J.
2. 计算建筑工程清单综合单价时，管理费以定额人工与定额机械费之和为计费基础。( × )
17. 监理人应该在收到承包人工程进度款申请报表14天内完成审查并报送发包人审批。( × )
20. 进行招投标过程中，招标文件要求不得高于法律要求。( × )
22. 经公开招标确定中标单位，招标人发出中标通知书后，中标人拒绝订立协议，应该承担法律责任。( √ )
24. 建设工程开工日期为发包人或者监理人发出开工通知载明开工日期；因承包人原因造成开工时间推迟，以开工通知载明时间为开工日期。( √ )
33. 建设工程施工协议无效，且建设工程经完工验收不合格，经施工单位修复后验收合格，承包人自行负担修复费用。( √ )
36. 建设工程施工协议无效，但建设工程经完工验收合格，承包人请求参考协议约定支付工程价款，应予支持。( √ )
39. 建设工程施工协议无效,将会产生赔偿损失、继续推行、支付违约金等法律后果。( × )
40. 建筑业对国计民生关系十分重大，直接影响到国家安全和人民生命财产安全。( √ )
43. 建筑业产生大量数据交互和共享是需要有统一数据标准。( √ )
49. 建设智慧工地在实现绿色建造、引领信息技术应用、提升社会综合竞争力等方面具备主要意义。( × )
52. 建设、勘察、设计、施工、工程监理单位工作人员因调开工作、退休等原因离开该单位后，被发觉在该单位工作期间违反国家关于建设工程质量管理要求，造成重大工程质量事故，不需要追究法律责任。( × )
L.
21. 两个以上不一样资质等级单位实施联合体共同承包,应该按照资质等级低单位业务许可范围承揽工程。( √ )
M.
8. 某中学总建筑面积1平方米、限高24米教学楼土建项目公开招标，校方以确保工程质量和便于日后维修为由，要求必须具备一级资质且在当地注册建筑施工总承包企业才能参加投标，你认为是否正当？( × )
9. 某建设工程为政府财政资金投资项目，其施工单项协议估算价280万元，不需要招标。( × )
50. 没收违法所得、没收非法财物、没收财产属于行政责任。( × )
P.
6. 平整场地超出±30cm，清单依旧以平整场地子目列项。( × )
S.
23. 施工总承包单位或专业承包单位未派驻项目责任人、技术责任人、质量管理责任人、安全管理责任人等主要管理人员，或派驻项目责任人、技术责任人、质量管理责任人、安全管理责任人中一人及以上与施工单位没有订立劳动协议且没有建立劳开工资和社会养老保险关系，或派驻项目责任人未对该工程施工活动进行组织管理，又不能进行合了解释并提供对应证实，应该认定为挂靠。( × )
37. 施工单位应该在建设工程完工验收后，及时向建设行政主管部门或其余关于部门移交建设项目档案。( × )
T.
4. 投标报价分析计算出来挖潜盈余，用于企业投标最高报价。( × )
W.
28. 未经监理工程师签字,建筑材料不得在工程上使用，施工企业不得进入下一道工序施工。( √ )
35. 屋面防水工程、有防水要求卫生间、房间和外墙面防渗漏，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，保修期限为5年。( √ )
42. 我们要坚持标准化设计、工厂化生产、装配化施工、一体化装修、信息化管理、智能化应用，推进建造方式创新。( √ )
46.不论组织设计得怎样完美，在运行了一段时间以后都必须进行变革。( √ )
X.
10. 项目成本计划由项目组织机构负责编制。（√ ）
44. 项目经理需要掌握项目管理知识和工程项目相关技术知识、经济知识和法律知识，只要满足会干知识要求就行。( × )
47. 项目管理目标是又快、又好、又廉价。( √ )
Y.
45. 一个施工企业如有多个项目同时在施工，则可按企业经营管理需要选择若干个项目，组成一个或多个项目组合，方便相对集中进行有效管理。( √ )
Z.
18. 在进行结算价格调整时，在按月结算模式下，12月进度款结算价格以12月价格信息为准。( × )
19. 只有通常纳税人才能够开具增值税专用发票。( √ )
29. 在中华人民共和国境内从事建设工程新建、扩建、改建和救火等关于活动及实施对建设工程安全生产监督管理，适用《建设工程安全生产条例》。( √ )
51. 注册建造师没有按照要求提供注册建造师信用档案信息，由县级以上地方人民政府建设主管部门或者其余关于部门责令限期改过，逾期未改过能够罚款1000元至10000元。( × )
53. 注册建造师在执业过程中按照要求应组织对所使用建筑材料、构配件和设备进行检验，检验不合格应慎重使用。( × )
54. 注册建造师是工程项目实施管理关键岗位，其职业道德素质高低直接影响到工程项目建设顺利运作，其执业行为直接关系到工程项目标成败。( × )

57. 50-60千克伤病员急性出血量通常超出80-100毫升可引发轻度休克。( × )

单项选择题
C.
57. 成人心肺复苏时每循环胸外按压次数( B )
A.15次 B.30次 C.60次 D.100次
F.
52.发生重大工程质量事故隐瞒不报、谎报或者拖延汇报期限，对直接负责主管人员和其余责任人员依法给予（ B ）。
A.民事处罚 B.行政处罚 C.刑事处罚 D.党纪处罚
G.
1.依照《工程量清单计价规范》（）要求，投标人应该负担涨价风险是[ A ]。
A. 材料价格上涨6% B. 机械台班费价格上涨12% C.工程设备价格上涨4% D. 增值税率上调2%
3. 依照江西省现行要求，材料费扣税执行3%税率是[ D ]。
A. 铝合金门窗 B. 钢筋 C. 木材 D. 混凝土
4. 依照江西省费用定额清单计价程序，土建工程管理费、附加税和利润计算基础是[ A ]。
A. 定额人工费 B. 定额人工费+定额机械费 C.定额人工+定额材料+定额机械 D.定额机械费
12. 依照工程量清单计价规范（），某分项工程实际工程量为清单工程量112%，以下说法正确是（ A ）。
A.该分项工程按协议约定单价结算 B.该分项工程结算单价需重新认定
C.该分项工程超出工程量清单部分需要重新认定单价 D.该分项工程按工程量清单工程量结算
21. 关于联合体投标说法,正确是( C )
A.招标人接收联合体投标并进行资格预审,联合体能够在资格预审后组成
B.资格预审后联合体增减、更换组员,应该书面通知招标人
C.招标人应该在资格预审公告、招标公告或者投标邀请书中载明是否接收联合体投标
D.联合体各方在同招标项月中能够以自己名义单独投标
22. 关于开标说法,正确是（ D ）
A.开标应该在据标文件确定提交投标文件截止时间之后公开进行 B.开标地点无须为招标文件中预先确定地点
C.开标由招标人以外人主持,邀请全部投标人参加 D.开标过程应该统计,并存档备查
24. 依照《招标投标法》，中标通知书自（ A ）发生法律效力。
A.发出之日 B.作出之日 C.盖章之日 D.收到之日
25. 关于留置说法，正确是( D )。
A.留置权属于债权 B.债权人不负责保管留置物 C.设工程协议能够适用留置权 D.留置权基于法定而产生
28. 关于建设工程依法实施工程监理说法,正确是（ B ）。
A.建设单位应该委托该工程设计单位进行工程监理 B.建设单位应该委托具备对应资质等级工程监理单位进行监理
C.工程监理单位不能与建设单位有隶属关系 D.工程监理单位不能与该工程设计单位有利害关系
29. 关于履约确保金说法,正确是（ C ）。
A.履约确保金不得低于中标协议金额10%
B.中标人不推行与招标人订立协议,履约确保金不予退还,给招标人造成损失超出履约确保金数额,对超出部分不予赔偿
C.招标文件要求中标人提交履约确保金,中标人应该提交
D.施工企业不得以银行保函或担保企业保函形式,向建设单位提供履约担保
31. 关于工程总承包说法,正确是（ A ）
A.采购-施工总承包（P-C）是指工程总承包企业按照协议约定,负担工程项目采购和施工,并对承包工程采购和施工质量、安全、工期、造价负责
B.工程总承包是指发包人将全部施工任务发包给具备工程总承包资质企由该企业按照协议约定向建设单位负责,承包完成施工任务
C.设计采购施工总承包（EPC）是指工程总承包企业按照协议约定,负担工程目设计和施工,并对承包工程设计和施工质量、安全、工期、造价负责
D.交钥匙总承包施工必须由总承包企业自行完成
33. 关于总分包单位质量责任说法，正确（ B ）。
A.分包工程质量由分包单位自行向建设单位负责 B.分包单位应该接收总承包单位质量管理
C.总承包单位与分包单位对分包工程质量各自向建设单位负担对应责任
D.分包工程发生质量问题，建设单位只能向总承包单位请求赔偿
J.
27. 建设工程应该自领取施工许可证之日起（ B ）个月内开工。
A.1 B.3 C.2 D.6
34. 建设单位组织完工验收，对不符合民用建筑节能强制性标准，不得出具（ A ）汇报。
A.完工验收合格 B.建筑节能合格 C.建筑节能达标 D.能耗验收合格
44.建筑业改革发展关键是（ C ）？
A.集约化 B.市场化 C.专业化 D.信息化
54.《建筑施工企业责任人及项目责任人施工现场带班暂行方法》要求，建筑施工企业法定代表人是落实企业责任人及项目责任人施工现场带班制度第一责任人，对落实带班制度（ A ）负责。
A.全方面 B.主要 C.首要 D.不需
M.
14. 某项目在实际施工过程中，因为地质环境等问题，发觉原设计中50mm厚聚苯乙烯泡沫塑料板不能够满足质量要求，为了愈加好地保质保量，建设单位向施工单位出具了设计变更，聚苯乙烯泡沫塑料板厚度由50mm变更为70mm，其余做法不变。此项变更适适用于变更项目估价（ B ）。
A. 适用标准 B. 类似标准 C. 新综合单价标准 D. 以上都能够
15. 某承包商把屋面防水工程分包给某分包商A，施工过程中因业主原因造成分包商A费用增加，以下说法中正确是（ C ）。
A. 分包商A能够向业主索赔 B. 分包商A不能索赔
C. 分包商A能够向承包商索赔，承包商向业主索赔
D. 分包商A不能够向承包商索赔，承包商能够向业主索赔
18. 某工程协议总额300万元，协议中约定工程预付款额度为15%，主要材料和构配件所占比重为60%，协议约定预付款从未施工工程材料和构配件价值刚好等于预付款时开始起扣，则预付款起扣点为（ C ）万元。
A.75 B.180 C.225 D.255
19. 某施工协议要求，因材料价格波动超出5%从而影响协议价格时，采取造价信息进行价格调整。已知某材料在投标时基准价格为200元/m，承包商材料报价为180元/m，以下关于该项材料结算价说法正确是（ D ）。
A.当实际材料价格低于180元/m时，超出部分据实调整 B.当实际材料价格高于200元/m时，超出部分据实调整
C.当实际材料价格低于190元/m时，超出部分据实调整 D.当实际材料价格高于210元/m时，超出部分据实调整
30. 某施工企业对某市辖区建筑工程质量监督站以该区建设行政主管部门名义作出通报批评结果不服而申请复议，该复议能够向（ B ）提出
A.市质量监督站 B.市建设行政主管部门 C.区质量监督站 D.区建设行政主管部门
35. 某项目施工完成，发包人拒付工程款，（ D ）能够依照协议法第二百八十六条要求请求其承建工程价款就工程折价或者拍卖价款优先受偿？
A.与承包人订立分包协议实际施工人。 B.防水专业分包人。
C.项目材料供给商。 D.与发包人订立施工协议承包人。
37. 某项目承包人起诉发包人要求支付工程款，一审诉讼中，经法院释明，承包人申请判定但未支付判定费用，二审诉讼中承包人再次申请判定，人民法院以下处理方法中哪种是不正确？（ A ）
A.不予准许承包人判定申请。 B.人民法院认为确有必要，发回重审。
C.人民法院认为确有必要，同意判定。 D.法院认为无必要，不予准许承包人判定申请。
38. 某施工单位经正常招投标程序中标某市政项目，随即跟建设单位订立了与中标通知书关于工期、价款约定不一致建设工程施工协议并进行了立案，项目开工之前又跟建设单位订立了与立案协议、中标通知书关于工期、价款约定不一致补充协议作为实际推行协议。后双方因工程款结算发生纠纷，施工单位欲起诉建设单位，应该以（ B ）为结算依据？
A.实际推行补充协议。 B.招投标文件。 C.立案施工协议。 D.视实际情况选择对本身结算工程款有利。
P.
23. 评标委员会由（ A ）组建。
A.招标人 B.招标代理机构 C.投标人推荐 D.招标人和投标人共同确定
48.P系统主要功效包含（ C ）控制线和费用控制线等二条控制根本、八条管理副线
A.质量 B.安全 C.进度 D.信息
S.
10. 施工成本由直接成本和间接成本所组成，其中间接成本主要是指（ B ）。
A. 人工费、材料费、机具使用费 B.企业管理费 C.企业管理费、利润 D.施工方法费
11. 施工成本计划管理机构通常由（ A ）担任组长。
A.项目经理 B.商务经理 C.项目总工 D.项目部预算员
32. 设备采购协议约定，任何一方不推行协议应该支付违约金20万元。采购人按照约定向供给商交付定金15万元，协议推行期限届满，供给商未能交付设备，则采购人能取得法院支持最高请求额是( D )万元。
A.30 B.20 C.15 D.35
39. 施工企业将工程隐蔽部位覆盖后，建设单位对质量有疑问并要求施工企业对已覆盖部位揭开重新检验，其费用、工期和利润负担标准是（ A ）。
A.经检验证实工程质量不符合协议要求，由施工企业负担由此增加费用和延误工期
B.经检验证实工程质量不符合协议要求，由施工企业负担由此增加费用，建设单位负担延误工期
C.经检验证实工程质量符合协议要求，建设单位负担由此延误工期并支付施工企业合理利润
D.经检验证实工程质量符合协议要求，建设单位只负担由此增加费用和延误工期
40. 施工企业在施工过程中发觉设计文件和图纸有差错,应该( D )
A.继续按设计文件和图纸施工
B.对设计文件和图纸进行修改,按修改后设计文件和图纸进行施工
C.对设计文件和图纸进行修改,征得设计单位同意后按修改后设计文件和图纸进行施工及时提出意见和提议
D.及时提出意见和提议
41. （ A ）是建筑工业化主要组成部分，势必极大地提升我国建筑业生产效率。
A.装配式建筑 B.BIM技术 C.大数据企业 D.互联网购物
42. 伴随全国统一建筑市场推进，资质管理和行政审批等方法改革，必将为建筑业带来更为（ C ）发展环境。
A.高效 B.严格 C.宽松 D.国际化
45.伴随项目经理能力不停提升，会有机会进入组织（企业）（ A ）工作，应重视逐步培养项目经理宏观思维、战略分析和经营管理能力
A.高层 B.中层 C.基层 D.底层
50.（ D ）是利用信息化伎俩，经过三维设计平台对工程项目进行精准设计和施工模拟，围绕施工过程管理，建立互联协同、智能生产、科学管理施工项目信息化生态圈。
A.文明工地 B.秀美乡村 C.舒美公路 D.智慧工地
W.
53.违反《建设工程安全生产管理条例》，施工单位主要责任人、项目责任人未推行安全生产管理职责，尚不够刑事处罚，处2万元以上20万元以下罚款或者按照管理权限给予罢免处罚;自刑罚执行完成或者受处罚之日起，（ D ）年内不得担任任何施工单位主要责任人、项目责任人。
A.1年 B.2年 C.3年 D.5年
X.
2. 以下选项不属于方法费是[ B ]。
A. 排水降水 B. 工程暂估价 C.模板 D.脚手架
5. 以下报价技巧能够提供两个报价是 [ B ]。
A. 不平衡报价法 B. 多方案报价法 C. 突然降价法 D. 许诺优惠条件
6. 以下选项不属于评标形式审查内容是[ C ]。
A.投标人名称是否一致 B.投标函签字盖章是否完整
C.投标报价范围是否符合 D.投标文件格式是否符合
7. 以下关于砌筑工程基础与墙身划分，正确是[ A ]。
A.使用相同材料有地下室者，以地下室室内设计地面为界
B.使用相同材料，基础与墙身以设计室外地坪为界
C.使用不一样材料，位于设计室内地面±300mm以内，以室内地坪为界
D.使用不一样材料，超出设计室内地面±300mm，以不一样材料为分界限
8. 以下关于防水工程说法错误是[ A ]
A.屋面防水伸缩缝、女儿墙、天窗弯起部分按500mm计算，并入平面工程量
B.卷材防水附加层套用卷材防水对应项目，人工乘以对应系数
C.零星部位防水，人工乘需乘以对应系数
D.单个房间楼地面面积≤8m2时，人工乘以对应系数
16. 以下关于索赔意向通知说法正确是（ B ）。
A.索赔意向通知需要计算详细工期损失和费用损失 B.索赔意向通知需要说明索赔依据和理由 C.索赔意向通知应该在索赔事件发生后14天内向监理人提交 D.索赔意向通知不需要描述索赔事件
17. 以下不可抗力事件发生后产生后果中，应该由承包人负担是（ A ）。
A. 承包人施工用设备损坏 B. 发包人人员伤亡 C.永久工程损坏 D.不可抗力事件后发包人要求赶工而增加赶工费
20. 现行建筑业增值税税率为（ D ）。
A.0.17 B.0.11 C.0.10 D.0.09
46.项目组合关注确保项目集和项目能够按照组织战略关联与一致性进行（ C ）地资源配置
A.统一 B.分散 C.优先级 D.智能化
47.《项目组合、项目集合项目治理实践指南》指出，治理和管理是两个不一样概念，管理关键是关注（ B ）,包含工作组织和实践。
A.做什么 B.怎么做 C.为谁做 D.哪里做
49.现阶段，大家越来越清楚BIM价值所在，BIM应该是以（ B ）为源头，要从设计开始落实应用BIM，最终目标是缩短工期、降低拆改、节约财务成本，提升品质。
A.政府 B.业主 C.设计 D.施工
51.项目责任人是工程项目质量安全管理第一责任人，应对工程项目落实带班制度负责。项目责任人在同一时期只能负担（ A ）工程管理工作。
A.一个 B.二个 C.三个 D.最多不超出三个
58.心肺复苏中必须开放气道原因是（ D ）
A便于判断呼吸 B.便于观察伤员 C.预防颈椎损伤 D.预防舌根后坠阻塞气道
Y.
43.要缩小必须招标工程建设项目范围，让社会投资工程建设单位自主决定发包方式。充分尊重市场主体意愿，表现“谁（ D ）、谁决议”理念。
A.管理 B.负责 C.使用 D.投资
Z.
9. 《中华人民共和国政府采购法》要求政府采购方式有几个？[ D ]
A.2种 B.3种 C.4种 D.5种
13. 《中华人民共和国招标投标法》于1999年8月30日第九届全国人民代表大会常务委员会第十一次会议经过 ，自 年 月 日起施行。[ B ]
A. 1999年12月1日 B.1月1日 C.3月1日 D.6月1日
26. 在施工协议中,就施工行为而言，债权人是（ C ）
A.建设单位 B.设计单位 C.施工企业 D.监理单位
36. 注册建造师担任施项目责任人,在其承建工程项目完工验收手续办结前,能够变更注册至另一个企业情形是（B）。
A.同一工程分期施工 B.发包方同意更换项目责任人
C.承包方同意更换项目责任人 D.停工超出120天承包方认为需要调整
55.职业道德依靠文化、内心信念和习惯，经过员工（ A ）实现。
A.自律 B.教育 C.制裁 D.学习
56.注册建造师应廉洁自律，严格按照（ D ）要求推行义务，不得索取、受贿或谋取协议约定费用以外其余礼金、财务等利益
A.法律 B.法规 C.规则 D.协议

多项选择题
B.
48.BIM技术在不停创新，BIM与（ ABCDE ）技术融合更能发挥其价值。
A.AI B.AR C.VR D.GIS E.3D打印
C.
3. 采取通常计税程序投标报价时，以下选项需要扣除进项税是[ ACD ]。
A.人工费 B.管理费 C. 其余总价方法费 D. 规费 E. 安全文明施工费
15. 承包人向发包人索赔成立必要条件包含（ BCD ）。
A. 与协议对照，事件已造成了承包人工程项目成本额外支出和直接工期损失
B. 与协议对照，事件已造成了承包人工程项目成本额外支出，或直接工期损失
C. 造成费用增加或工期损失原因，按协议约定不属于承包人行为责任或风险责任
D. 承包人按协议要求程序提交索赔意向通知和索赔汇报
E. 监理人同意承包人提出索赔申请
18. 采取价格指数调整公式进行价格调整时，需要确定时点价格，这里时点价格包含（ CE ）。
A.开工时市场价格 B.政府指定价格 C.基准日期对应时点价格
D.工程价款结算时价格 E.与特定付款证书相关期间最终一天42天前时点价格
29. 存在以下哪些情形之一，应该认定为转包？（ ABC ）
A.承包单位将其承包全部工程转给其余单位（包含母企业承接建筑工程后将所承接工程交由具备独立法人资格子企业施工情形）或个人施工
B.承包单位将其承包全部工程肢解以后，以分包名义分别转给其余单位或个人施工
C.协议约定由承包单位负责采购主要建筑材料、构配件及工程设备或租赁施工机械设备，由其余单位或个人采购、租赁，或施工单位不能提供关于采购、租赁协议及发票等证实，又不能进行合了解释并提供对应证实
D.没有资质单位或个人借用其余施工单位资质承揽工程
E.有资质施工单位相互借用资质承揽工程，包含资质等级低借用资质等级高，资质等级高借用资质等级低，相同资质等级相互借用
D.
44.德国AHO标准将与建设项目控制和管理服务相关工作阶段分为（ ABCD ）
A.建设项目准备阶段 B.设计阶段 C.施工阶段 D.项目完成 E.使用阶段
F.
50.法律责任分为:( ABCDE )。
A.刑事法律责任 B.民事法律责任 C.行政法律责任 D.违宪法律责任 E.国家赔偿责任
G.
4. 依照赣建价[]1号文以及江西费用定额要求，以下说法正确是[ BCE ]。
A. 材料费归类汇总，分别按各自所属材料平均税率除税
B.材料费可抵扣进项税计算是将含税材料价格变为不含税价格，再乘以税率
C. 安全文明施工费中没有可抵扣进项税
D.规费计算依据定额机械费包含有进项税
E.其余总价方法费以人工费为计费基础，没有可抵扣进项税
5. 关于不平衡报价技巧，以下说法正确是[ ACDE ]。
A. 总价不变，一些项目报价调高，一些项目报价调低
B. 适适用于总价协议
C. 通常早期完工项目报价调高，后期完工项目报价调低
D.预计以后工程量增加项目提升报价，工程量降低项目降低报价
E. 施工方案实施可能性较大项目提升报价，对实施可能性较小项目降低报价
7. 依照江西省定额要求，以下关于混凝土板说法正确是[ BCDE ]。
A.无次梁现浇板，板和梁能够合并计算执行有梁板子目
B.没有现浇板梁，执行现浇单梁子目
C.有柱和柱帽板，执行无梁板子目
D.有主次梁现浇板，主、次梁和板合并计算，执行有梁板子目
E.以墙为支撑现浇板，执行现浇平板子目
13. 依照清单计价规范（），在确定工程变更项目单价时，以下属于在已标价工程量清单中有类似于变更工程项目标有（ ABC ）。
A.变更项目综合单价组价内容没有改变，只是人工、材料、机械消耗量按百分比改变，而施工工艺、材料、施工条件未发生改变
B. 变更项目改变施工工艺和方法，但所用人工、材料和机械没有改变
C. 变更项目在原项目标基础上增加工作内容
D. 变更项目只改变材质，但人工、机械、材料消耗量不变，施工方法、施工条件不变
E. 变更项目标项目特征没有改变，人工、材料、机械消耗量没有改变，施工工艺、材料、施工条件没有改变
17. 工程预付款额度确实定，通常应考虑原因有（ BCDE ）。
A. 质量要求 B.施工工期 C.建安工程量 D.材料贮备周期 E.主要材料和构件占建安费比重
19. 依照江西省费用定额，当采取通常计税模式时，在计算销项税额时，应扣除进项税项目有（ BCD ）。
A. 人工费 B. 材料费 C. 施工机具费 D. 企业管理费
27.依照《建筑起重机械安全监督管理要求》，建筑起重机械不得出租、使用情形有（ ACE ）。
A.经检验未达成安全技术标准要求 B.属于国家不激励使用
C.没有完整安全技术档案 D.安全保护装置齐全有效
E.超出安全技术标准或者制造厂家要求使用年限
28. 依照《最高人民法院关于审理建设工程施工协议纠纷案件适使用方法律问题解释》,发包人以下行为中,造成建设工程质量缺点,应负担过失责任有（ABCE）。
A.提供设计有缺点 B.提供建筑材料不符合强制标准
C.指定购置建筑构配件不符合强制标准 D.同意总承包人依法选择分包人分包专业工程
E.直接指定分包人分包专业工程
30. 关于质量确保责任说法,正确有（ BDE ）。
A.因建设单位错误管理造成质量缺点，由施工企业负责维修和负担费用
B.质量保修有保修期限和保修范围双重约束
C.因地震、台风、洪水等原因造成永久工程损坏，先由施工单位负责维修，建设参加各方再依照国家详细政策分担经济责任
D.建设工程质量确保金是从建设单位应付工程款中预留资金
E.缺点责任期内预留质量确保金，施工企业推行协议约定责任，到期后施工企业能够向建设单位申请返还质量确保金
31. 依照《建设工程安全生产管理条例》,属于建设单位安全责任有（ BC ）。
A.编制施工安全生产规章制 B.向施工企业提供准确地下管线资料
C.将拆除工程关于资料报送关于部门立案 D.确保设计文件符合工程建设强制性标准
E.为从事特种作业施工人员办理意外伤害保险
39. 关于建设工程保修责任说法,正确是( CDE )。
A.因建设单位使用不妥造成工程损坏,由施工企业负责维修,其费用由施工企业向建设单位负担
B.因为设计问题造成质量缺点,施工企业有义务维修,其费用由材料采购单位负担
C.因建筑材料质量不合格引发质量缺点,由施工企业负责维修,其费用由材料采购单位负担
D.因地震等自然灾害造成工程损坏,由施工企业负责维修,其费用由建设单负担
E.因施工企业违反关于标准佳规范施工造成质量缺点,由施工企业负责维修
J.
9. 建设工程施工招投标，投标人必须提供证件证实最少包含：[ ACE ]
A.营业执照 B.主要设备清单 C.使用期内安全生产许可证
D.财务审计汇报 E.资质证书
25.建设工程施工协议订立后，承包人以发包人未取得建设工程规划许可证为由，请求确认建设工程施工协议无效，人民法院怎样处理？（ AD ）
A.给予支持。 B.不予支持。 C.人民法院视工程进度情况综合考虑。
D.发包人在起诉前取得建设工程规划许可证，不予支持。 E.发包人在判决前取得建设工程规划许可证，不予支持。
34. 建设工程价款优先受偿范围包含（ BCD ）
A.违约金 B.承包人为建设工程应该支付工作人员酬劳。 C.承包人为建设工程应该支付材料款。
D.依照国务院关于行政主管部门关于建设工程价款范围要求确定。 E.利息
40. 建筑业连续健康发展对于我国成功实施“一带一路”有着重大影响。国家“一带一路”倡议要在（ ABCDE ）等方面互联互通。
A.政策 B.设施 C.资金 D.贸易