资源描述
某工程配电设备
安装工程协议
发包人: 甲企业
承包人: 乙企业
发包人 : 甲企业 (以下简称甲方)
承包人 : 乙企业 (以下简称乙方)
依据《中国协议法》、 《中国建筑法》和国家电力电器安装工程相关要求, 以及国家其它相关法律法规, 在平等、 自愿、 公平和老实守信基础上, 双方就本工程具体事项协商一致, 签订本协议。
一、 工程概况
1.1工程名称: 某工程配电设备安装工程
1.2工程地点:
二、 工程内容
2.1承包范围: 关键内容以甲方提供施工图纸及工程量清单为准。包含5台变压器、 高压开关柜15面, 低压开关柜37面, 智能电流柜、 户外环网柜各1面安装调试; 电缆沟、 工井挖填; 配套电缆敷设、 割接等。
2.2承包方法: 本工程采取固定全费用综合单价协议。完工后按固定综合单价和实际发生工程量结算。包含但不限于外购、 外协、 配套件、 原材料及生产制造、 包装、 保险、 税费、 管理、 运杂、 装卸车、 采保费、 施工中所发生安装、 调试、 方法费、 配合、 场内运输费、 检验检测、 培训、 验收、 图纸资料、 技术服务、 质保期内维保费、 利润等全部费用。配电室内设备(变压器、 高压柜、 低压柜、 直流屏)由甲方采购, 不含在此次招标范围内。
三、 协议文件组成
下列文件是组成本协议不可分割部分, 含有一样法律约束力:
3.1甲方《谈判文件》以及相关补充文件;
3.2成交通知书;
3.3施工清单、 施工图纸、 工程进度表、 经济签证等。
3.4乙方全部报价文件及谈判过程中全部书面承诺;
排序在前者优先解释。
四、 协议工期
协议签署后60日历天完成(设备至工地后20日历天内完成, 含有送电条件)。自监理工程师下达开工令之日起计算工期。
若有甲方原因或不可抗力原因, 则工期顺延。若出现以下情况, 经甲方确定, 工期能够顺延:
1.工程改变或设计变更较大;
2.一周内, 非乙方原因造成停工累计超出8小时;
3.不可抗力原因;
4.因甲方原因造成无法立刻开工。
五、 质量标准
乙方依据甲方提供图纸及资料进行施工, 实施《建筑工程施工质量验收规范》、 《电力建设施工及验收规范》, 以烟台供电企业及相关部门验收合格并送电为准。
六、 协议价款及结算方法
本工程采取固定全费用综合单价协议, 结算时以甲方、 乙方、 监理三方签字确定工程量为准, 中介机审核确定。
协议暂定价款: 元(人民币), 大写 。
6.1有清单报价项目结算实施清单报价综合单价;
6.2无清单报价项目双方定价;
6.3如工程发生变更时, 甲方应提前通知乙方, 并立刻办理工程变更签证。工程中发生隐蔽工程必需现场办理签证。
七、 付款方法
7.1协议签署后, 在进场施工10天前, 甲方向乙方支付 万元作为备料款。
7.2工程全部完工, 经完工验收合格后, 甲方向乙方支付至结算总价款 %(含 万元备料款), 余款除结算总价款5% 作为质保金外, 全部用做抵顶某工程商品房。商品房具体楼层、 房号到时双方约定, 销售价格在正式送电后15日内, 甲乙双方签署商品房买卖协议或购房协议时市场销售价为准。
7.3结算总价款 5% 质保金在质保期满, 经甲方、 乙方及监理方共同确定无质量问题后, 15日内无息返还。
八、 完工验收
8.1按国家电力建设工程质量管理等相关标准、 规范文件及采购人要求进行施工, 工程含有验收条件乙方提供完工资料及相关调试统计并按《电力建设施工及验收规范》等要求向电力相关部门提交完工资料及调试统计, 并联络甲方及设计代表和烟台供电企业等相关管理运行部门代表, 共同对工程进行验收送电。工程质量达不到合格要求, 乙方须无偿返工修整, 直至合格(工期不予顺延)。
8.2工程完工后乙方需向甲方提供检验汇报原件1份, 相关检验、 检测等一切费用乙方负担。若因为特殊原所以造成一些分部工程项目需要甩项施工时, 必需由双方签订书面甩项完工协议, 以明确各方责任, 在未签订书面甩项完工协议前乙方必需依设计完成施工。
8.3整个工程完工后(含有送电条件), 乙方提交《单位工程完工验收单》, 甲方、 工程监理、 乙方及烟台供电企业等相关部门共同对完工工程进行验收, 验收合格送电后, 即视为该工程合格。
九、 保修及售后服务
本工程整体保修期2年。自设备安装完成, 经过验收并移交给甲方起计算。保修期内若有质量问题, 乙方接到甲方维修通知后, 2小时内到场无偿维修, 12小时内排除故障, 无特殊情况维修时间不超出二十四小时。
十、 双方责任
10.1甲方责任:
10.1.1提供施工区域内隐蔽管线具体图纸及资料;
10.1.2负责施工现场“三通一平”;
10.1.3向乙方提供技术要求和供电技术参数;
10.1.4协调催促总包方和其它专业单位, 为乙方发明有力施工条件。乙方进场后, 必需按总承包单位现场管理要求, 自备符合主管部门要求设备接水接电, 并负担用水用电费用。每度电1.5 元。
10.2乙方责任:
10.2.1按协议要求时间, 保质保量完成协议中要求承包范围内工作。
10.2.2依据施工图纸及现场实际情况向甲方提供施工组织设计及施工方案。
10.2.3遵守政府相关主管部门对施工场地绿化、 交通、 施工噪音以及环境保护和安全生产等管理要求, 按要求办理相关手续, 乙方负担相关费用并以书面形式通知甲方。
10.2.4确保施工场地清洁符合环境卫生管理相关要求; 真正做到文明施工, 完工前清理现场, 负担因本身原因违反相关要求造成损失和罚款;
10.2.5工程未交付(未交付指《单项(位)工程完工验收单》签字盖章之前)甲方之前所发生一切损坏、 丢失由乙方自费给予修复。
10.2.6工程完工后立刻向甲方报送工程决算书, 并向电力相关部门提交完工验收资料。
10.2.7向 供电企业等相关送电管理运行部门提交相关完工资料及调试统计, 确保工程达成供电部门送电要求。
10.2.8保修事宜实施电力建设工程质量管理措施等要求(工程验收、 送电后两年内)。
10.2.9工程交付甲方两年内非甲方有意或重大过失使用不妥造成问题由乙方负责无偿处理。
10.2.10乙方须严格遵守烟台市安全监督管理部门及总承包单位现场安全管理各项管理要求并落实到位; 应全方面负责施工人员人身安全及保险事宜, 按国家要求及施工需要做好安全防护各项方法, 施工中乙方施工人员所发生安全事故及其她人身损害等所发生全部罚款、 经济赔偿及安全责任均由乙方负担。
10.2.11甲供设备只负责运到工地并卸车, 乙方负责甲供设备场内运输及安装等。
10.2.12乙方已自行对现场进行踏勘, 考虑设备尺寸对配电室影响, 对顶管、 配电室、 道路、 绿化现况等进行全方面了解。乙方在施工过程中, 如需改造配电室内设施及室外路面、 绿化等, 全部费用均由乙方自行负担。
十一、 违约责任
11.1假如双方任何一方没有根据约定推行协议, 除按本协议相关条款约定负担违约责任外, 造成损失一方, 应负担对方经济损失。
11.2在协议约定时间内, 甲方如未向乙方立刻支付工程款, 每拖延一天按应付款0.2‰负担违约金, 违约金最高限额为协议总价3%。
11.3除不可抗力原因造成停工外, 乙方达不到工期(包含总工期及分项分阶段工期)要求, 或甲方认为本协议工程或其任何部分进度过慢, 不能按预定工期完工, 乙方须在甲方限定时限内达成工期要求, 乙方负担由此产生全部费用。如乙方未在限定时限内达成要求工期, 或在分项分阶段反复出现延误工期现象, 甲方有权解除协议并另行选择施工队伍。同时向乙方追索协议总价0.2‰/天违约金。误期违约金最高限额为协议总价3%。
11.4工程质量达不到约定标按时, 一经发觉, 乙方需在甲方限定时间内进行返工处理, 直至达成约定标准, 乙方负担返工全部费用、 工期不予顺延, 并向甲方交付协议总价1%质量违约金。
十二、 争议处理
本协议一经签署即含有法律效力, 任何一方不得无故中止或解除。协议推行中发生争议应协商处理, 协商不成, 依法向工程所在地有管辖权人民法院起诉。
十三、 其她约定
13.1本协议未尽事宜, 双方可协商另行签署补充协议;
13.2本协议经双方法定代表人或委托代理人签字加盖单位公章后生效, 至保修期满终止。
13.3本协议一式柒份, 甲方伍份, 乙方两份, 含有相同法律效力。
附件: 工程量清单
甲方: 甲企业 乙方: 乙企业
(盖章) (盖章)
地 址: 地 址:
法定代表人: 法定代表人:
委托代理人(签字): 委托代理人(签字):
联络人: 联络人:
电话: 电话:
协议签订时间: 年 月 日
展开阅读全文