建设工程联营施工协议书示范文本模板.doc

建设工程联营施工协议书

协议双方: 〔总包人名称〕 （以下简称甲方）
〔联营人名称〕　　　　　　　　　 　　 （以下简称乙方）
依据甲方与 （以下称发包人）签署 建设工程施工协议（以下称总包协议）, 遵照平等、 自愿、 公平、 老实信用标准, 双方就本建设工程施工联营事项协商一致, 签订本协议书。
一、 工程概况
1．工程名称: 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
2．工程地点: 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
3．工程内容: 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
4．承包范围: 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
5．协议工期: 开工日期: 　　年　月　日; 完工日期: 　　年　月　日; 总日历天数　　天。
6．质量标准: 　　　　, 一次验收合格率达成100％。
7．协议价款: 　　　　　　　　　元　￥　　　　　　　元　　
二、 甲方驻工地代表
1．甲方驻工地代表姓名: 　　　　　　 职务: 项目经理
三、 乙方驻工地代表
1．乙方驻工地代表姓名: 　　　　　　 　　　　　职务: 项目经理
四、 甲方责任
1．甲方委派相关管理人员, 实施对工程监督管理。
2．帮助协调乙方与发包人、 监理关系, 实施业务对口管理, 若发生费用由乙方负担。
3．甲方负责提供工程施工所需资料、 表格, 若发生费用由乙方负担。
4．甲方对本工程工期、 质量、 安全、 文明施工、 形象策划等方面, 负有指导、 监督和服务职责。
5.甲方负责办理进入工程所在地相关手续, 费用由乙方负担。
五、 乙方责任
1．严格推行总包协议所约定全部内容、 责任、 义务及本协议所约定全部内容、 责任、 义务。乙方在推行本协议约定内容、 责任、 义务时, 若与总包协议约定冲突时, 实施本协议约定; 本协议没有约定, 应按总包协议约定条款实施。
2．乙方应严格实施甲方相关管理措施、 要求和要求, 规范本身管理行为, 有计划、 有步骤地开展施工生产活动, 严格实施甲方、 监理、 发包人指令, 确保协议（协议）顺利推行。
3．乙方自行负责本工程施工组织工作, 必需严格根据现行国家和地方施工技术验收规范、 质量检验评定标准以及本协议约定组织施工。
4．乙方进场管理（须持证）人员和关键工种（须持证）人员必需持证上岗。
5．乙方自行负责本工程施工组织设计（方案）、 投标报价、 工程结算, 工程造价已包含实施本工程所需全部各项费用（含交缴管理费等）。甲方可对上述工作提供服务, 发生费用由乙方负担。
6．乙方对工程工期、 质量负责, 负担所以而造成损失和各项罚款。接收并配合甲方、 监理、 发包人对工程施工中工期、 质量检验、 监督、 管理, 按要求返工、 修改, 按要求立刻处剪发生质量事故, 负担经济及法律责任, 发生费用由乙方负担。
7．乙方对工程安全生产负责, 负担所以而造成损失和各项罚款。乙方应对施工人员进行安全交底, 遵守工程建设安全生产相关管理要求, 严格按安全标准组织施工, 接收并配合甲方、 监理、 发包人、 行业安全检验人员依法对工程施工中安全检验、 监督、 管理, 采取必需安全防护方法, 消除事故隐患, 确保安全生产。按要求立刻处剪发生安全事故, 负担经济及法律责任, 发生费用由乙方负担。
8．乙方必需严格根据工程所在地文明施工管理措施和甲方企业形象各项规范要求实施并负担费用, 接收并配合甲方、 监理、 发包人、 政府主管部门监督、 检验、 管理, 确保施工场地整齐符合相关要求, 交工前清理现场, 达成甲方（发包人）要求, 负担因违反相关要求造成损失和罚款。若乙方不能根据甲方企业形象各项规范要求实施现场管理, 在不能满足甲方要求时, 甲方可自行完善, 其发生费用由乙方负担。本工程现场达成　级文明工地标准。
9．乙方应遵守政府相关部门对施工场地交通、 施工噪音以及环境保护等管理要求, 负担因违反相关要求造成损失和罚款。
10．乙方自行负责施工现场及工程安全、 保卫工作。
11．工程未交付之前, 乙方负责其保护工作, 保护期间发生损害, 乙方自费给予修复。
12．协议推行期间, 乙方专业人员与甲方专业人员进行各项业务对口（或共同与监理、 发包人进行专业对口）, 未经甲方同意乙方不得直接与监理、 发包人发生工作联络, 与监理、 发包人之间一切技术、 经济文件, 全部往来函件必需经甲方登记、 统计并保管。
13．每个月　　日向甲方（发包人）提交当月完成工程进度统计报表和下月工程进度计划, 立刻提交其它相关报表。
14．乙方负责为甲方（若有约定时应包含监理、 发包人）管理人员提供办公及生活设施用具, 费用由乙方负担。
15．按要求立刻足额存入和发放农民工工资。不得因甲方（发包人）不能按约定正常支付工程款发生拖欠, 若发生拖欠, 甲方有权从未支付工程款中扣除后直接支付, 并由乙方负担所以造成甲方损失。
16．乙方必需为自有些人员办理人身意外伤害保险、 工伤保险和地方政府主管部门要求需交纳其她费用（保险协议及交费票据甲方确定后保留复印件）, 费用已包含在协议价款内。
17．由乙方自行负担工程垫资及其拖欠工程款催要, 若发生垫资或变相垫资则由乙方自行负担并对由此产生风险负担全部责任且不影响甲方利益。
18．乙方自行负担发包人不能立刻提供材料、 设备、 支付工程款项及其它原因影响工程正常施工（包含工程停建、 缓建）造成乙方本身及其甲方损失。
19．乙方只能以本身名义负责本工程项目发生一切债务, 甲方不负连带责任。乙方不得因拖欠她人款项向甲方提出索赔、 诉讼。若以甲方名义对外签约雇佣劳务、 采购物资、 租赁设备而产生一切后果均由乙方自行负担。
20．乙方对其承包工程项目自负盈亏, 甲方不负担盈亏责任。
21．因经济等纠纷产生或诉讼案件所发生赔偿性经济支出和其它经济支出由乙方负担。
22、 负担本工程发生应由甲方对发包人负担全部责任和义务, 负担本工程保修及保修结束后可能产生施工质量而造成甲方责任。
六、 工程价款确定和支付、 管理费用和其它
1．本工程乙方向甲方上缴管理费（不含应缴税费）为工程造价　 ％, 应缴税费由甲方代扣代缴。
2．应缴税费包含本工程所须缴纳国家要求多种税金、 工程招投标期间费用、 以甲方名义交付进驻工程所在地必需发生地方政府及其相关部门各项收费, 要求以外各项收费和摊派费用。
3．施工现场企业形象策划及其实施费用、 临时设施（包含甲方、 监理、 发包人）费用由乙方负担。
4．为顺利实施完成本工程施工任务, 其过程中发生经营（招待）费由乙方负担。
5．甲方派驻现场管理人职员资（不含“五险一金”每人每个月 元, 包含享受节假日探亲期间）、 享受探亲假往返路费由乙方负担, 因工程出差（包含甲方另派其她人员和财务人员收支工程款）所发生费用由乙方负担。工程完工后甲方派驻现场管理人员仍需滞留现场配合乙方参与结算、 整理完工资料时, 其工资仍由乙方负担（标准同上）, 因工程出差（包含甲方另派其她人员和财务人员收支工程款）所发生费用仍由乙方负担。甲方派驻现场管理人员通讯费用由乙方负担。
6. 甲方派驻现场管理人员“五险一金”由乙方负担（每人每个月 元, 且随甲方交缴额度改变调整）。
7．管理费及其税费交缴: 甲方收到发包人拨付工程款, 扣除管理费、 应缴税、 费、 经营（招待）费用、 派驻现场管理人职员资、 “五险一金”以及其它应扣、 缴（交）费用后立刻向乙方支付, 工程完工时收取完全部管理费, 完工结算一经确定, 甲方即按结算价款一次调整结清收取完全部管理费。
8．（也可明确）工程价款支付: 何时、 何额度及其总额控制。（或按总包协议约定）
9．每次支付工程款时, 必需根据甲方要求程序, 由主管施工员（工长）签署完工（完工）验收单并经相关人员、 项目经理审核确定或由甲方派驻工地代表直接签署完工（完工）验收单, 经甲方主管部门、 主管领导审核确定同意后方能（生效）支付。
10．支付工程款时乙方必需出具正当有效票据, 乙方应在甲方监督下合理使用工程款, 不得挪作她用, 以确保工程施工需要。
11．甲方每次向乙方支付工程款时其额度不超出已完成合格工程价款（发包人支付） ％（其中预留工期、 质量、 安全、 文明工地确保金各 ％）, 当工程完工后或确定满足本协议约定工期、 质量及达成　级文明工地时, 且未发生安全事故, 分别支付预留工期、 质量、 安全、 文明工地 ％工程款（确保金）。
12．甲方只有在收到发包人对应工程款（保修金）后才能向乙方支付工程款, 非甲方原因不能向乙方支付工程款（保修金）时, 乙方不能采取诉讼、 仲裁等方法催收且须确保连续施工。
七、 乙方采购材料
1．本工程材料（发包人供给除外）由乙方自行采购。乙方必需根据发包人及设计和相关标准要求采购, 并提供产品合格证实, 对材料质量负责。
2．材料在使用前, 乙方应按要求进行检验或试验, 不合格不得使用, 检验或试验费用由乙方负担。
八、 完工验收及结算
1．工程完工验收汇报确定　天之内, 乙方向甲方（发包人）提供完整完工资料　套, 完工资料必需符合发包人和工程所在地档案管理部门要求和要求, 并负担因本身资料不合格或不立刻提供所造成损失。
2．甲方依据经发包人确定工程完工结算汇报（书）, 按实与乙方进行工程造价结算。
九、 质量保修
1．乙方承包工程内容均属保修范围, 保修期限为甲方与发包人签署建设工程施工协议保修期。
2．保修金额为工程价款　％, 　　　满后返还乙方。若在保修期内出现质量问题, 乙方在接到通知后　天内派人无偿修理, 发生紧急抢修事故应立刻抵达事故现场抢修, 不然甲方（发包人）可委托她人修理, 其费用在保修金中扣除, 不足部分由乙方交付。由乙方负担保修结束后可能产生施工质量而造成甲方责任。
十、 违约责任
1．乙方不能严格总包协议所约定全部内容、 甲方责任、 义务及本协议所约定全部内容、 责任、 义务, 在施工中无法确保其对工期、 质量、 安全、 文明施工有效管理和顺利实施, 损害甲方形象, 甲方有权收回工程, 终止协议, 另行组织她人施工, 其造成损失由乙方负担。
2．对不服从甲方（监理、 发包人）管理乙方施工人员, 甲方有权提出处理意见直至将其清出现场。
3．乙方不得将工程转包给她人, 不然产生一切后果均由乙方自行负担。
十一、 争议
1．甲乙双方在推行协议中发生争议, 能够和解或者要求相关部门调解。调解不成, 双方约定向　　　　　提请仲裁或向　　　　　人民法院提起诉讼。
2．发生争议后, 除非出现下列情况, 双方都应继续推行协议, 保持施工连续, 保护好已完工程:
（1）单方违约造成协议确已无法推行, 双方协商停止施工;
（2）调解机构要求停止施工, 且为双方接收;
（3）仲裁机构要求停止施工;
（4）法院要求停止施工。
3．或者不列争议, 在其它内列: 本协议实施过程中发生争议, 双方当事人应立刻协商处理。
十二、 其它
1．本工程需向发包人交缴工程确保金（投标确保金、 履约确保金、 维修保函）、 发生垫资或变相垫资需求、 以抵顶房产方法进行结算付款等事宜, 均由乙方负责并负担风险责任及其经济损失。工程完工后, 甲方帮助乙方办理相关款项清收、 房产抵顶手续。
2．本协议未尽事宜, 均以甲方与发包人签署总包协议中相关条款为准, 或另行签署补充协议, 作为本协议附件, 与本协议含有相同效力。
3．（在协议实施过程中发生争议, 双方当事人应立刻协商处理。）
4．本协议自双方签字盖章后生效。在完工结算, 甲方（发包人）支付完工程价款（不含保修金）后除相关保修条款仍然生效外, 其它条款即告终止, 保修期满后, 相关保修条款终止。
5．本协议正本两份, 双方各执一份。副本两份, 双方各执一份。
协议签署时间: 　　　　年　　月　日
协议签署地点: ＸＸＸＸＸＸ

甲方（盖章）: 乙方（盖章）:

住所: 　　　　　　　　　　　　　　　住所:

法定代表人: 法定代表人:

委托代理人: 　　　　　　　　　　　　委托代理人:

电话: 　　　 电话:

开户银行: 　　　　　　　　　　　　　开户银行:

账号: 　　　　　　　　　　　　　　　账号:

邮政编码: 　　　　　　　　　　　　　邮政编码: