监理工程师合同真题.doc

2023年度全国监理工程师执业资格考试试卷
《建设工程协议管理》
一、单项选择题(共50题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)
1．关于建设工程协议管理目的的说法，错误的是（　　）。
A．推动项目法人责任制贯彻 B．提高工程进度控制水平
C．减少建筑领域的经济违法 D．减少不可抗力发生的频率
2．关于协议法律关系的说法，对的的是（　　）。
A．协议法律关系可以没有内容 B．技术秘密不能作为协议法律关系的客体
C．只有法律事实可以引起协议法律关系的消灭 D．只有行为可以引起协议法律关系的消灭
3．下列组织或个人中，不能成为协议法律关系主体的是（　　）。
A．自然人 B．项目经理部 C．设计事务所 D．监理事务所
4．施工项目经理是施工公司的代理人，这种代理属于（　　）。 
A．法定代理 B．委托代理 C．指定代理 D．职务代理 
5．根据《担保法》，关于保证的说法，对的的是（　　）。 
A．保证法律关系只有两方参与 
B．对债权人而言，一般保证比连带责任保证更能保护其利益 
C．假如协议未约定保证方式，则按连带责任保证解决 
D．债权人应当在规定债务人之前先规定保证人履行债务 
6．根据《担保法》，抵押权自抵押协议生效时设立的是以（　　）为抵押协议。 
A．建设用地使用权  B．土地承包经营权 
C．正在建造的建筑物  D．机械、车辆 
7．根据《担保法》，关于留置的说法，对的的是（　　）。 
A．可以留置的财产仅限于动产  B．材料采购协议可以采用留置担保 
C．施工协议可以采用留置担保  D．留置的财产不限于按照协议约定占有的财产 
8．在施工招标投标中，下列投标人的行为不构成没收投标保证金的情形是（　　）。 
A．投标文献没有按规定密封  B．投标人在投标有效期内撤消投标 
C．中标人拒绝订立协议  D．中标人不接受根据规定对投标文献错误的修正 
9．建筑工程一切险的除外责任涉及（　　）导致的损失。 
A．台风  B．暴雨引起地面下陷 C．雷电引起火灾  D．自然磨损 
10．根据《招标投标法》，招标代理机构的性质是（　　）。 
A．依法成立的公司  B．地方政府成立的事业单位 
C．依法成立的行业协会  D．行业主管部门设立的服务机构
11．中标人在签订施工协议前，应履行的担保义务是（　　）。 
A．按照招标文献的规定向招标人提交预付款担保 
B．按招标文献的规定向招标人提交履约担保 
C．书面批准从工程款中扣留履约保证金 
D．接招标文献规定提交工程款支付担保 
12．《标准资格预审文献》组成文献中，适合于公开招标，具有代替招标公告功能的文献是（　　）。 
A．资格预审公告 B．申请人须知  C．资格审查方法和办法 D．资格预审申请文献 
13．根据《标准施工招标文献》，到投标截止时间时，投标人数量局限性（　　）个的，应当重新招标。 
A．2  B．3  C．4  D．5 
14．根据《标准施工招标文献》，评标委员会发现投标报价有算术错误时，对的的解决方式是（　　）。 
A．视投标书不符合评审标准，否认其投标 
B．对投标报价进行修正，修正价格须经投标人书面确认 
C．直接按投标人的总报价评审，后果由投标人承担 
D．规定投标人当场重新报价，按新报价评审 
15．某工程招标工期15个月，投标工期提前1个月，可以给招标人带来20万元的收益。其中一个投标人的投标报价3000万元，工期14个月，假如考虑工作因素，则采用经评审的最低投标价法评标时，其评标价为（　　）万元。 
A．3020  B．2980  C．3000  D．3010 
16．建设工程设计协议的有效期限为（　　）。 
A．订立协议之日起，至交付所有设计文献止 
B．订立协议之日起，至完毕工程验收之日止 
C．设计人收到定金之日起，至交付所有设计文献止 
D．设计人收到定金之日起，至完毕工程验收之日止 
17．对于需增设技术设计阶段的工程项目，为保证设计指导思想贯穿各设计阶段，一般不单独招标发包的是（　　）。 
A．初步设计  B．施工图设计  C．全过程设计  D．技术设计 
18．工程设计招标采用的开标形式是（　　）。 
A．由招标单位直接宣读各投标人报价 
B．由招标单位宣布按报价高低排定的顺序 
C．由投标单位说明投标方案的基本构想并提出报价 
D．由投标单位报价后，招标人按报价高低排出顺序 
19．工程设计招标通常采用的评标方法是（　　）。 
A．最低评标价法  B．经评审的最低投标价法 
C．综合评估法  D．设计费必选法 
20．材料设备采购招标中，划分采购协议的原则是（　　）。 
A．符合采购资金的到位计划和周转计划，充足考虑计划实行的风险 
B．有助于吸引较多投标人参与竞争，减少价格，保证供货质量和时间 
C．充足考虑供货的市场价格浮动，减少价格波动对采购成本的影响 
D．全面考虑供货、仓储和运送能力，减少运送规划，提高仓储能力
21．机电产品国际招标采购中，具体评审采用的评标方法是（　　）。 
A．综合评价法  B．最低报价法  C．招标控制价法  D．最低评标价法 
22．关于《建设工程勘察协议(一)》和《建设工程勘察协议(二)》两个示范文本的说法，对的的是（　　）。 
A．两个文本的重要内容是一致的 
B．两个文本分别合用于生产性和非生产性建设项目 
C．两个文本合用的勘察任务不同 
D．两个文本均不应涉及任何设计任务 
23．根据《建设工程设计协议(示范文本)》，关于设计费的说法，对的的是（　　）。 
A．发包人应在协议生效后支付预付款 
B．工程建设期间的概算调整不影响设计费 
C．施工图所有完毕后，发包人可留不超过设计费5％的质量保证金 
D．发包人委托设计人承担协议之外的工作服务，应此外支付费用 
24．关于建设工程设计协议当事人的说法，对的的是（　　）。 
A．发包人必须是建设单位 
B．承包人必须是法人 
C．总承包人必须具有工程设计甲级或乙级综合资质 
D．发包人必须具有自行组织招标的能力 
25．根据《建设工程勘察协议(示范文本)》，关于定金的说法，对的的是（　　）。 
A．定金应以勘察费为基础计算 
B．定金应以工程投资额为基础计算 
C．定金的比例由当事人自由约定 
D．定金只能抵作勘察费 
26．根据《标准施工协议》，施工协议文献涉及（　　）。 
A．招标文献  B．投标函及投标函附录 C．委托监理协议书 D．投标公司定额标准 
27．根据《标准施工协议》，工程一切险的被保险人应是（　　）。 
A．发包人和监理人   B．承包人和监理人  C．发包人和承包人   D．承包人和分包人 
28．根据《标准施工协议》，投保工程一切险的保险金额局限性以补偿实际损失时，差额部分应由（　　）进行补偿。 
A．发包人  B．承包人  
C．协议条款拟定的该风险负责人  D．造价征询机构 
29．根据《标准施工协议》，施工准备阶段设计交底应由（　　）组织。 
A．设计人  B．监理人  C．发包人  D．总承包人 
30．根据《标准施工协议》，关于暂估价的说法，错误的是（　　）。 
A．暂估价是签约协议价的组成部分  B．暂估价内的专业工程不一定实行 
C．暂估价的内容在投标时难以拟定准确价格  D．暂估价的内容不涉及计日工
31．根据《标准施工协议》，关于承包人施工安全责任的说法，对的的是（　　）。 
A．承包人应按协议约定的安全工作内容编制施工安全措施计划 
B．协议约定的安全施工措施所需费用由承包人承担，安全作业环境所需费用由发包人承担 
C．承包人对施工现场合有人员的工伤事故承担责任 
D．因采用协议未约定的安全施工措施增长的费用由承包人自行承担 
32．根据《标准施工协议》，下列事件中，属于不可抗力的是（　　）。 
A．政策汇率调整  B．世界金融危机  C．政府投资政策变化  D．局部武装暴动 
33．根据《标准施工协议》，不属于施工协议履行中“不利物质条件”的是（　　）。 
A．不利地质条件  B．不利水文条件   C．有毒作业环境  D．不利气候条件 
34．根据《标准施工协议》，承包人向监理人递索赔意向告知书的时效是（　　）天。 
A．7  B．14  C．28  D．30 
35．根据《标准设计施工总承包协议》，关于工程分包的说法，对的的是（　　）。 
A．承包人不得将其承包的工程分包给第三人 
B．投标文献中已说明的分包，协议履行还需再征得发包人批准 
C．承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作的施工分包给第三人 
D．委托分包人的工作由发包人和承包人共同完毕 
36．《标准设计施工总承包协议》中的价格清单是指（　　）。 
A．发包人依据设计图纸概算量提出的工程量清单 
B．承包人依据发包人工程量清单计算出的报价清单 
C．承包人按完毕投标方案计算的从设计到缺陷责任期各阶段的计划费用 
D．设计总承包与施工总承包的签约协议价及其构成 
37．根据《标准设计施工总承包协议》，需政府有关部门审查或批准的设计文献，发包人应在对其审查批准的（　　）天内向政府有关部门报送审查。 
A．7  B．15  C．21  D．30 
38．根据《标准设计施工总承包协议》，承包人编制进度付款支付分解表时，勘察设计费分解的原则是（　　）。 
A．按提交勘察设计阶段性成果文献的时间、相应的工作量进行分解 
B．按勘察设计总费用、勘察设计工作连续时间进行分解 
C．按提交勘察设计阶段性成果的次数平均分解 
D．按勘察设计总费用、项目施工周期进行分解 
39．某单位采用的货样买卖方式签订了设备采购协议，关于采购方式及协议的说法．对的的是（　　）。 
A．该协议属于即时买卖协议 
B．货样应留存在供货人处 
C．当事人可以在协议中对货样进行说明 
D．采购人不知道货样有隐蔽瑕疵的，供货人可按货样交付货品 
40．建设工程材料采购协议履行中，关于材料交付法律意义的说法，对的的是（　　）。 
A．交付导致材料所有权发生转移 
B．交付完毕，采购协议即终止 
C．材料交付时间即协议生效时间 
D．交付后材料灭失的风险由供货人承担
41．建设工程材料采购协议履行中，若当事人没有约定交货期限，一方面应按照（　　）履行。 
A．债权人规定  B．协议有关条款  C．交易习惯  D．补充协议 
42．建设工程材料采购协议履行中，若当事人没有约定，也无法用交易习惯、协议有关条款、补充协议等方法拟定交货地点，则交货地点应为（　　）。 
A．供货人订立协议时的营业地 
B．协议订立地 
C.采购人订立协议时的营业地 
D．工程项目所在地 
43．根据《机电产品采购国际竞争性招标文献》，属于设备采购中随着服务的是（　　）。 
A．对设备进行包装 
B．提供设备组装所需工具 
C．交付设备 
D．告知买方预计到货日期 
44．根据FIDIC《施工协议条件》，关于工程师助手的说法，对的的是（　　）。 
A．工程师助手无权独立作出决定 
B．工程师助手在授权范围内的指示效力低于工程师的指示效力 
C．工程师助手可以根据施工协议的规定直接行使工程师的权力 
D．承包商对工程师助手的指示有疑义时，可直接请工程师确认、取消或改变 
45．根据FIDIC《施工协议条件》，关于指定分包商的说法，对的的是（　　）。 
A．指定分包商可以与雇主直接订立协议 
B．指定分包商的施工任务可以是承包商的任何工作 
C．承包商不能收取指定分包商的管理费 
D．承包商对指定分包商的违约不承担责任 
46．根据FIDIC《施工协议条件》，保存金返还承包商的方式是（　　）。 
A．工程师颁发工程接受证书后和履约证书后分两次返还 
B．工程竣工实验合格后和工程师颁布工程接受证书后分两次返还 
C．工程师颁布工程接受证书后一次性返还 
D．工程师颁布履约证书后一次性返还 
47．根据FIDIC{施工协议条件》，当（　　）达成中标协议价减去暂列金额后的10％时，开始从后续的工程进度款支付中回扣工程预付款。 
A．已支付进度款累计金额 
B．已支付进度款累计金额，扣除后续支付的预付款 
C．已支付进度款累计金额，扣除已扣留的保存金 
D．已支付进度款累计金额，扣除后续支付的预付款和已扣留的保存金 
48．由发包人采购承包人安装的设备，试车检查发现设备制造质量较差需更换，则该事件的解决方式应为（　　）。 
A．发包人拆除不合格设备  B．发包人负责更换  C．发包人重新安装  D．协议工期不予顺延 
49．根据项目NEC《工程施工协议》，关于协议履行管理的说法，对的的是（　　）。 
A．协议争议一方面提交给当事人共同选定的“评判人” 
B．施工过程中发生的有关事项由工程师和承包商协商拟定 
C．工程师应对协议争议作出决定 
D．工程师的职责不仅仅限于工程实行的质量管理 
50．根据美国AIA标准协议文献，CM协议中与雇主订立协议的当事人是（　　）。 
A．建筑师   B．专业征询机构   C．施工承包商   D．承担分包工作的分包商
二、多项选择题(共30题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0．5分) 
51．按承包的内容划分，属于建设工程协议的有（　　）。 
A．建设工程监理协议  B．建设工程勘察协议  C．建设工程设计协议 
D．建设工程施工协议  E．建设物资采购协议 
52．协议法律关系的客体有（　　）。 
A．物   B．行为   C．义务   D．权利   E．知识产权 
53．根据《担保法》，不得抵押的财产有（　　）。 
A．建设用地使用权   B．正在建造的建筑物   C．宅基地的土地使用权
D．原材料 E．公立学校的教育设施 
54．根据《担保法》，关于质押的说法，对的的是（　　）。 
A．出质人只能是债务人   B.存款单可以用于质押   C．质押必须转移财产占有 
D．质押必须通过约定建立  E．建筑物可以用于质押 
55．设计招标文献和施工招标文献均需包含的内容有（　　）。 
A．工程量清单   B．项目说明   C．图纸  D．投标须知   E．协议条件 
56．根据《招标投标法》，下列项目中，必须进行施工招标的有（　　）。 
A．某高速公路5km长的施工段 
B．联合国教科文组织援助的某资源保护建设项目 
C．施工公司自筹自建办公楼 
D．某公立三甲医院新院区项目 
E．需要采用专有技术的施工项目 
57．根据《标准施工招标文献》，关于资格审查委员会和评标委员会的说法，对的的有（　　）。 
A．两者工作内容相同 
B．成员数均为5人以上单数 
C．技术、经济方面的专家不得少于成员总数的2／3 
D．成员均应执行《招标投标法实行条例》相关规定 
E．专家成员均应为高级技术职称 
58．招标人在招标过程中对申请人的资格审查方式有（　　）。 
A．形式审查  B．具体审查  C．资格预审  D．资格后审  E．资格备案 
59．根据《标准施工招标文献》，关于综合评估法评估的说法，对的的有（　　）。 
A．合用于招标人对招标项目的技术、性能有专业规定的招标项目 
B．评标委员会按照评标办法所列分值构成和评分标准进行打分，按得分由高到低顺序推荐中标候选人 
C．评审的综合评分相等时，投标报价最接近标底的优先 
D．应综合考虑经济、商务、技术等方面的评审因素 
E．投标人投标报价明显低于成本，且不能合理说明的，不能成为中标人 
60．根据《标准施工招标文献》，下列文献中，属于投标文献的有（　　）。 
A．投标函 
B．投标函附录 
C．投标保函 
D．评标委员会书面规定澄清的问题 
E．投标人对评标委员会质疑的书面澄清
61．监理人确认分包工程的施工质量工作涉及（　　）。 
A．检查确认分包工程的施工质量 
B．审查、批准分包商的索赔 
C．向分包商发出变更指令 
D．审查分包商的资质 
E．计量拟定分包商完毕的工程量 
62．关于建设工程勘察协议内容的说法，对的的有（　　）。 
A．勘察人需对发包人提供的文献资料进行核查，并对其准确性负责 
B．对工程的勘察许可应由勘察人完毕 
C．勘察工作范围地下已有埋藏物的资料应由发包人提供 
D．拆除地上障碍物应由发包人完毕 
E．拆除地下障碍物应由承包人完毕 
63．在建设工程勘察协议履行期间，由于发包人筹资困难放弃该项目而提出解除协议时，关于勘察费用结算的说法，对的的有（　　）。 
A．勘察人未进行勘察工作的，不退还发包人已付定金 
B．完毕的勘察工作量在50％以内时，应支付预算额30％的勘察费 
C．完毕的勘察工作量在50％以上80％以下时，应支付预算额的50％的勘察费 
D．完毕的勘察工作量在50％以上时，应支付预算额100％的勘察费 
E．应按完毕工作量占预计工作量的比例，支付预算额相应比例的勘察费 
64．根据《标准施工协议》，履约担保的特点有（　　）。 
A．担保期限自协议签订日起到签发工程移交证书日止 
B．采用无条件担保方式 
C．能快速解决承包方严重违约对施工的影响 
D．能减少发包人协议风险 
E．有助于加强发包人的履约责任心 
65．根据《标准施工协议》，履约担保和预付款担保的重要区别有（　　）。 
A．担保的方式不同   B．担保的金额不同   C．担保的期限不同 
D．担保的作用不同   E．被担保的主体不同
66．根据《标准施工招标文献》，标准施工协议附件的格式文献涉及（　　）。 
A．协议协议书  B．通用条款     C．专用条款 
D．履约保函   E．预付款保函 
67．根据《标准施工协议》，关于监理人的地位和职责的说法，对的的有（　　）。 
A．监理人是受发包人聘请的协议履行管理人 
B．监理人是施工协议履行中独立的第三方 
C．监理人在授权范围内独立开展工作 
D．监理人具有施工协议管理所有事项的决定权 
E．监理人有对承包人进行施工管理的指示权 
68．根据《标准施工协议》，协议进度计划的重要作用有（　　）。 
A．监理人控制协议进度的依据。 
B．监理人签认进度付款证书的依据 
C．施工进度受到干扰后，监理人鉴定是否应顺延协议工期的依据 
D．承包人编制分阶段和分项进度计划的基础 
E．监理人确认承包人逾期违约的依据 
69．根据《标准施工协议》，暂列金额的重要特点有（　　）。 
A．用于支付签订了协议书时尚未拟定的工程设备款 
B．用于支付签订协议书时不可预见的变更费用 
C．不能用于计日工支付 
D．属于签约协议价的一部分 
E．承包人不一定能所有获得约定的暂列金额 
70．与平行发包或陆续发包方式相比，对发包人而言，建设项目总承包模式的（　　）。 
A．简化了对设计、招标、实行过程管理的工作内容 
B．采用固定工期、固定费用方式，建设的预期目的容易实现 
C．有助于设计方案优化和提高工程质量标准 
D．减少了设计变更和承包人的索赔 
E．加强了实行阶段发包人对承包人的监督和检查
71.根据《标准设计施工总承包协议》，承包人在复核“发包人规定”时，无论发现与否，由于资料错误而导致承包人费用增长，由发包人承担责任的有（　　）。 
A．引用的原始数据和资料错误  B．对工程的功能规定错误  C．对工程进度的规定不合理 
D．实验和检查标准不准确  E．对项目生产工艺的规定错误 
72．某采用《标准设计施工总承包协议》的工程项目，协议履行中出现协议进度计划工作的延误，应由发包人承担延长工期和增长费用并支付合理利润的是（　　）。 
A．发包人规定的设计变更 
B．发包人未按期审查承包人文献 
C．承包人未按已确认修改的设计文献实行 
D．发包人提供的材料延误 
E．异常不利的气候条件 
73．根据《标准设计施工总承包协议》，可给予承包人费用和工期补偿的有（　　）。 
A．缺陷责任期内非承包人因素缺陷的修复 
B．发包人违约解除协议 
C．隐蔽工程的重新检查证明质量协议 
D．发包人因素的工期延误 
E．基准资料错误 
74．关于建设工程材料设备采购协议特点的说法，对的的是（　　）。 
A．采购人可以是发包人，也可以是承包人 
B．可以不转移材料设备的所有权 
C．供货人只能是生产厂家 
D．不同协议内容繁简限度差异较大 
E．协议履行与施工进度密切相关 
75．某单位采用试用买卖方式签订了设备采购协议，关于采购方式及协议的说法，对的的有（　　）。 
A．属于非即时买卖协议 
B．试用期内可以拒绝购买 
C．试用的前提是支付价款或提供担保 
D．试用期只能由法律规定，当事人不能约定 
E．试用期届满，采购人对是否购买未作表达的，视为购买 
76．建设工程材料采购中，交货质量检查的方法有（　　）。 
A．物理实验法  B．理论换算法   C．衡量法   D．化学分析法   E．查点法 
77．根据《机电产品采购国际竞争性招标文献》，关于交付设备检查的说法，对的的有（　　）。 
A．买方既可自己参与检查，也可以派代表参与 
B．检查只能在交货地点进行 
C．需要协助的检查费用均应由买方承担 
D．卖方应交付制造商的检查证书 
E．制造商检查的细节应附在检查证书后面 
78．根据FIDIC《施工协议条件》，关于口头指示的说法，对的的有（　　）。 
A．工程师可作出口头指示 
B．工程师助手可作出口头指示 
C．承包商应在得到书面确认后才干执行口头指示 
D．工程师未及时补发书面指标，承包商应规定书面确认口头指示 
E．工程师未在约定期间内答复书面确认规定，应视为确认了口头指示 
79．根据FIDIC((施工协议条件》，关于工程师的说法，对的的有（　　）。 
A．工程师可以行使施工协议中规定的权力 
B．工程师无权行使施工协议中隐含的权力 
C．工程师在协议履行期间独立工作 
D．施工协议履行中，工程师属于雇主人员 
E．工程师应当以雇主的名义作出决定 
80．根据FIDIC《施工协议条件》，关于竣工实验的说法，对的的有（　　）。 
A．雇主可以对竣工实验结果做出通过的结论 
B．雇主可以对竣工实验结果做出拒收的结论 
C．雇主可以接受竣工实验表白存在缺陷的部分工程 
D．雇主批准接受竣工实验有缺陷的工程应全额支付工程款 
E．实际竣工实验是颁发接受证书的前提
2023年度全国监理工程师执业资格考试试卷参考答案
《建设工程协议管理》
一、单项选择题
1．D
2．C
3．B
4．B
5．C
6．D
7．A
8．A
9．D
10．A
11．B
12．A
13．B
14．B
15．B
16．A
17．A
18．C
19．C
20．B
21．D
22．C
23．D
24．B
25．A
26．B
27．C
28．C
29．C
30．B
31．A
32.D
33．D
34．C
35．C
36．C
37．A
38．A
39．C
40．A
41．D
42．A
43．B
44．D
45．D
46．A
47．D
48．B
49．A
50．C
二、多项选择题 
51．BCD
52．ABE
53．CE
54．BCD
55．DE
56．ABD
57．BC
58．CD
59．ABE
60．AB
61．AD
62．CD
63．AD
64．AB
65．BC
66．ADE
67．ACE
68．AC
69．ABDE
70．ABD
71．ABDE
72．ABD
73．CDE
74．ADE
75．ABE
76．AD
77．ADE
78．ADE
79．ACD
80．ABC

2023年监理工程师《建设工程协议管理》真题及参考答案文字版
一、单项选择题（共50题。每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）。
1. 关于保证人资格的说法，对的的是（ ）。
A.公司法人的职能部门，可以在授权范围内作为保证人
B.公司法人得分支机构一律不得作为保证人
C.医院可以作为保证人
D.学校不得作为保证人
2. 关于连带责任保证的说法，对的的是（ ）。
A.当事人没有明确约定保证方式，保证人应按一般保证承担责任
B.连带责任保证的债务人在债务履行其满没有履行债务时，债权人即可规定保证人承担保证责任
C.主协议的债务人经审判应履行债务后，债务人才可以规定连带责任保证人承担保证责任
D.主协议的债务人经审判应履行债务，其债务人财产依法强制执行人不能履行，债权人才可以规定连带责任保证人承担责任
3.关于抵押的说法，证券的是（ ）。
A.抵押的财产不转移占有
B.抵押的财产应当为抵押人所有
C.徒弟所有权可以作为抵押物
D.抵押协议应自登记之日起生效
4．某施工公司从银行借款1000万元，以房产作抵押。施工公司经营亏损无力还贷，除本金外，施工公司还欠银行利息200万元，违约金200万元。银行经诉讼后抵押房产被拍卖。得款2023万元。银行诉讼及申请拍卖费用50万元，则拍卖得款的分派应为（ ）。
A.所有归银行所有
B.返还施工公司550万元
C.返还施工公司600万元
D.返还施工公司750万元
5..关于投标保证有效期的说法，对的的是（ ）。
A.投标保证有效期应从投标时算起
B.投标保证有效期应从开标日起算
C.投标保证有效期不得延长
D.投标保证有效期应长于投标有效期
6.关于协议形式的说法，对的的是（　）。
Ａ.协议法对协议形式的规定是以要是为原则
Ｂ.建设工程协议可以采用口头形式
Ｃ.健身工程施工协议不能通过传真方式订立
Ｄ.电子邮件不是协议的书面形式
７.关于规定的说法，对的的是（　）。
Ａ.要约必须以缔结协议为目的
Ｂ.要约的内容可以是不拟定的
Ｃ.要约的相对人必须是特定的人
Ｄ.商业广告是要约
８.关于要约撤消的说法，对的的是（　）。
Ａ.撤消要约的告知应在要约到达受要约人之前到达受要约人
Ｂ.撤消要约的目的是让要约丧失法律效力
Ｃ.要约人稳定承诺期限的要约可以撤消
Ｄ.撤消要约的告知应当在受要约人发出承诺告知之后到达受要约人
９.关于承诺的说法，对的的是（　）。
Ａ.所有知道要约内同的人都可以做出承诺
Ｂ.承诺可以对要约的数量做出变更
Ｃ.承诺告知到达要约人之后仍可撤回承诺
Ｄ.承诺不得撤消
10.关于协议夏利的说法，对的的是（　）。
Ａ.协议无效但仲裁条款可以有效
Ｂ.当事人不能通过约定让协议生效
Ｃ.承诺告知到达要约人之后仍可撤回承诺
Ｄ.当事人的民事全能力对协议效力无影响
11.甲是某材料供应公司的法定代表人，董事会授权其可订立1000万元以下的协议。甲与某施工公司订立了2023万元的协议，施工公司不知其超越权限。该协议的效力状态为（ ）。
A.不成立
B.无效
C.不撤消
D.效力待定
12.下列协议中，属于可撤消协议的是（ ）。
A.当事人约定的质量标准低于偶那个价强制性标准的协议
B.以虚假资质签订的协议
C.通过申请投标订立的协议
D.在订立时是失公平的协议
13.关于可变更协议与可撤消协议的说法，对的的是（ ）。
A.两者订立的情形不同
B.两者德尔法律后果不同
C.当事人规定变更协议，人民法院也可撤消协议
D.当事人规定撤消协议，人民法院也可变更协议
14.关于协议终止的说法，对的的是（ ）。
A.协议终止是指当事人暂时停止协议履行
B.协议终止并不表达协议关系消灭
C.债权人不得通过免去债务使协议终止
D.债权债务同归于一人导致协议终止
15.关于行使抗辩权的说法，对的的是（ ）。
A.行使抗辩权方仍然认可协议有效
B.行使抗辩权是解除协议的必要条件
C.行使抗辩权即表达协议一方中止履行本方义务
D.行使抗辩权表白协议更变
16.关于违约金的说法，对的的是（ ）。
A.约定违约金必须明确具体的数额
B.约定的违约金低于违约导致的损失，当事人可以请求人民法院或仲裁机构予以增长
C.约定的违约金低于违约导致的损失，当事人即可请求人民法院或仲裁机构予以减少
D.只要约定的违约金高于违约导致损失的，当事人即可请求人民法院或仲裁机构予以减少
17.关于定金处罚的说法，对的的是（ ）。
A.协议中支付的预付款可按定金解决
B.债务人履行债务后定金必须收回
C.约定的违约金低于违约导致的损失，当事人即可请求人民法院或仲裁机构予以减少
D.收受定金一方不履行约定债务的，应双倍返还定金
18.施工协议中约定仲裁作为解决协议争议的最终方式时，必须写明的是（ ）。
A.申请仲裁的意思表达
B.仲裁事项
C.选定的仲裁委员会名称
D.合用的仲裁规则
19.关于必须招标项目的说法，对的的是（ ）。
A.必须找遍的项目仅指施工项目
B.项目总投资达成限额标准，招标代理机构也必须通过招标来拟定
C.所有使用共有资金投资的，单项协议估算价为100万元的施工项目必须招标
D.同时满足法规规定的范围和规模的项目必须招标
20.施工公开招标进行资格预审时，不能作为资格审查内容的是（ ）。
A.投标人的公司资质是否满足招标工程的规定
B.投标人是否有与招标工程同规模工程的施工经历
C.投标人是否在项目所在地区有过承包工程的经历
D.投标人自有工程机具的拥有量能否满足招标工程的施工需要
21.关于评标委员会组成的说法，对的的是（ ）。
A.招标人代表2人，专家6人
B.招标人代表2人，专家5人
C.招标人代表2人，专家4人
D.招标人代表2人，专家3人
22.关于投标文献对招标文献的响应存在偏差的说法，对的的是（ ）。
A.偏差一律不准澄清
B.所有偏差均允许澄清
C.允许对细微偏差进行澄清
D.澄清不限于投标未见的范围
23. 采用评标价法进行评标时，关于评标价和投标价的说法，对的的是（ ）。
A.按评标价拟定中标人，按评标价订立协议
B.按评标价拟定中标人，按投标价订立协议
C.按投标价拟定中标人，按投标价订立协议
D.按投标价拟定中标人，按评标价订立协议
24.关于定编的说法，对的的是（ ）。
A.拟定中标人的权利归评标委员会
B.招标人在评标委员会推荐的中标候选人中拟定中标人
C.招标人可以根据自己的意愿拟定中标人
D.中标告知书后发出，招标人有权拒绝订立协议
25.关于设计招标的说法，对的的是（ ）。
A.招标文献中应有具体的工作量
B.平表达不考虑设计资历
C.评标时应进行投入，产出经济效益的比较
D.开标时应按报价高低排定标价顺序
26.为了保障勘察人完毕委托的勘察任务，发包人应提供必要的工作条件，下列工作中，不属于发包人义务的是（ ）。
A.负责青苗树木的损坏补偿
B.拆除地上障碍物
C.提供勘察工作的劳动保护用品和装备
D.提供水上勘察作业用船
27.根据《建设工程设计合用》示范文本，协议有效期是（ ）。
A.从协议签字日起，至提交设计文献之日止
B.从协议签字日起，至工程竣工验收之日止
C.从设计人收到定金日起，至提交设计文献之日止
D.从设计人受到定金日起，至工程竣工验收之日止
28.再设计协议履行过工程中，发包人对设计范围的某单位工程提出了设计变更规定。由于设计人得资源能力所限，不能再规定俄时间内完毕，发包人经设计人书面批准后将该部分设计任务委托另一设计单位完毕，关于改事件的说法，对的的是（ ）。
A.设计人应与另一设计单位签订设计分包协议
B.设计人应负责协调另一设计单位的设计进度
C.设计人应负责另一设计单位的设计质量审查
D.设计人不对变更部分的设计质量负责
29.再设计文献中规定采用新技术，新工艺施工的工程项目，为了合理分担风险，施工协议中约定的计价方式应为（　）。
A.固定价格
B.可调价格
C.综合单位
D.成本加酬金
30.某施工协议过程中，发包人采购的工程设备由于制造因素达不到试车验收规定，需要拆除中心购置。关于该事件的解决方法，对的的是（　）。
A.承包人负责拆除，供货商承担费用
B.承办人负责拆除，发包人承担费用
C.供货商负责拆除，发包人承担费用
D.供货商负责拆除，并承担费用
31.某工程项目，承包人于2023年5月1日提交了工程竣工报告，5月15日通过了工程师组织的工程项目预验收，5月28日通过了工程师组织的工程预验收，5月25日发包人组织工程验收，5月28日参与验收的有关各方面在验收记录上签字，承包人的竣工日期应拟定为（ ）。
A.5月1日
B.5月15日
C.5月25日
D.5月28日
32.工程师审查承包人的施工组织设计和进度计划时，未能之处某单位工程的施工方案存在的缺陷。承包人按计划进行该部分工程的施工，工程师施工方案中存在重大安全隐患，发出暂停时施工的指标。承包人因暂停施工受到损失提出索赔。认为工程师应承担连带责任，该事件索赔的解决方式应为（ ）。
A.承包人承担工期和费用的损失
B.延长协议工期，费用不予补偿
C.工期不予顺延，给予相应的费用补偿
D.延长协议工期并给予相应的费用补偿
33.发包人采购