工程招标与合同管理自考答案.doc

工程招标与协议管理（81009）
一 、单选题
· 1、建设工程总承包协议的履行不涉及（??）。
A.协议应明确双方责任
B.建设工程总承包协议订立后，双方都应按协议的规定严格履行
C.总承包单位可以按协议规定对工程项目进行分包，但不得倒手转包
D.建设工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位，但是除总承包协议中约定的工程分包外，必须经发包人认可
参考答案：A

· 2、建设工程项目一般应采用（ ?）。
A.公开招标方式
B.邀请招标
C.有限招标
D.其他组织招标
参考答案：C

· 3、资格预审程序中应一方面进行（ ）。
A.资格预审资料分析
B.发出资格预审告知书
C.发布资格预审通告
D.发售资格预审文献
参考答案：B

· 4、评标委员会推荐的中标候选人应当限定在（ ），并标明排列顺序。
A.l－2人
B.l－3人
C.1－4人
D.1－5人
参考答案：C

· 5、招标人与中标人签订协议后（ ）个工作日内，应当向中标人和未中标的投标人退还投标保证金。
A.2.00000
B.3.00000
C.5.00000
D.6.00000
参考答案：A

· 6、建设工程协议的最基本要素是（ ）。
A.标的
B.承包人和发包人
C.时间
D.地点
参考答案：D

· 7、下列不是依据承包工程计价方式的不同而分类的是（ ）。
A.总价协议
B.单价协议
C.成本加酬金协议
D.邀请协议
参考答案：D

· 8、下列不属于工程协议的付款阶段的是（ ）。
A.预付款
B.工程进度款
C.退还保存金
D.价格调整条款
参考答案：B

· 9、下列不属于完善协议条件问题的是（ ）。
A.关于工程交付
B.工程量及价格单
C.关于协议图纸
D.关于施工占地
参考答案：D

· 10、建设工程的建设协议大体上不涉及（ ）阶段。
A.勘察
B.设计
C.施工
D.造价
参考答案：A

· 11、Bot协议又称（ ）。
A.特许权协议书
B.工程项目总承包协议
C.单位工程施工承包协议
D.勘察.设计或施工总承包协议
参考答案：D

· 12、下列不属于《建设工程施工协议（示范文本）》（gm1999—0201）的是（ ）。
A.《协议书》
B.《通用条款》
C.《专用条款》
D.《建设工程质量管理条例》
参考答案：A

· 13、工程分包是针对（ ）而言。
A.总承包
B.专业工程分包
C.劳务作业分包
D.转包
参考答案：A

· 14、下列属于《建设工程施工专业分包协议（示范文本）》的内容中《协议书》内容的是（ ）。
A.工程质量标准
B.工期
C.工程变更
D.质量与安全
参考答案：A

· 15、下列属于《建设工程施工专业分包协议（示范文本）》的内容中《通用条款》内容的是（ ）。
A.保障.保险及担保
B.协议的生效
C.质量与安全
D.双方一般权利和义务
参考答案：B

· 16、下列不属于的内容《建设工程施工专业分包协议（示范文本）》的内容中《专用条款呐容的是（ ）。
A.词语定义及协议文献
B.分包工程概况
C.竣工验收与结算
D.工期
参考答案：D

· 17、.下列不属劳动报酬采用的方式的是（ ）。
A.固定劳动报酬（含管理费）
B.按确认的工时计算
C.按确认的m程量计算
D.按确认的质量计算
参考答案：B

· 18、工程承包人确认结算资料后（ ）天内向劳务分包人支付劳务报酬尾款。
A.13.00000
B.14.00000
C.15.00000
D.16.00000
参考答案：A

· 19、劳务分包人和m程承包人对劳务报酬结算价款发生争议时，应（ ）。
A.按本协议关于争议的约定解决
B.《协议书》
C.《通用条款》
D.《专用条款》
参考答案：A

· 20、明确工程变更的索赔有效期，由协议具体规定，一般为（ ）天。
A.28.00000
B.27.00000
C.26.00000
D.25.00000
参考答案：A

· 21、索赔程序和争执的解决重要分析（ ）。
A.争执的解决方式
B.任的开始
C.工程所有权的转让
D.承包人工程照管责任的结束和发包人工程照管责任的开始
参考答案：A

· 22、建设工程协议实行控制的作用是（ ）。
A.通过协议实行情况分析，找出偏离，以便及时采用措施，调整协议实行过程，达成协议总目的
B.分析协议执行差异的因素
C.分析协议差异的责任
D.问题的解决
参考答案：A

· 23、下列不属于协议诊断的内容的是（ ）。
A.技术措施B．问题的解决
B.问题的解决
C.分析协议差异责任
D.分析协议执行差异的责仟
参考答案：A

· 24、下列不属于工程问题的四类措施的是（ ）。
A.问题的解决
B.技术措施
C.经济措施
D.协议措施
参考答案：A

· 25、下列不属于协议资料种类的是（ ）。
A.协议分析资料
B.工程实行中产生的各种资料
C.工程实行中的各种记录.施工日记等
D.协议资料的收集
参考答案：D

· 26、下列不属于资料文档管理的内容的是（ ）。
A.协议分析资料
B.协议资料的收集
C.资料整理
D.资料的归档
参考答案：A

· 27、以下关于索赔的说法不对的的是（ ）。
A.索赔是互相的B．索赔是双向的
B.索赔是双向的
C.发包人不可以向承包人索赔
D.承包人可以向发包人索赔
参考答案：C

· 28、根据专用条款约定的内容和时间，不属于发包人的工作范畴的是（ ）。
A.建设单位办理土地征用，拆迁补偿.平整施工场地等工作，使施工场地具有施工条件，并在开工后继续解决以上事项的遗留问题
B.向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，保证数据真实，位置准确
C.提供年.季.月工程进度计划及相应进度记录报表
D.拟定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人，并进行现场交验
参考答案：C

· 29、设计人的设计工作进展不到委托设计任务的一半时，发包人由于项目建设资金的筹措发生问题而决定停建该项目，单方发出解除协议的告知。按照设计范本的规定，设计人应（ ）
A.没收所有定金补偿损失
B.规定发包人支付双倍的定金
C.规定发包人补偿实际发生的损失
D.规定发包人付给协议约定设计费用的50%
参考答案：D

· 30、.施工协议的协议工期是鉴定承包人提前或延误竣工的标准。订立协议时约定 的协议工期概念应为，从（ ）的日历天数计算。
A.协议签字日起按投标文献中承诺
B.协议签字日起按招标文献中规定
C..协议约定的开工日起按投标文献中承诺
D.协议约定的开工日起按招标文献中规定
参考答案：C

· 31、工程师规定的暂停施工的补偿与责任的说法错误的为( )
A.停工责任在发包人，由发包人承担所发生的追加协议价款，补偿承包商由此导致的损失，相应顺延工期
B.停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，相应顺延工期
C.停工责任在承包人，由于工程师不及时做出答复，导致承包人无法复工，由发包人承担违约责任
D.停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延
参考答案：B

· 32、材料采购在交货清点数量时发现，交货数量少于订购的数量，但数量的短少在协议约定的允许磅差范围内。采购方应（ ）。
A.拒付货款并索赔
B.按照订购数量及时付款
C.按照实际交货数量及时付款
D.待供货方补足数量后再付
参考答案：B

· 33、由于业主提供的设计图纸错误导致分包工程返工，为此分包商向承包商提出索赔。承包商（ ）
A.因不属于自己的因素拒绝索赔规定
B.认为规定合理，先行支付后再向业主索要
C.不予支付，以自己的名义向工程师提交索赔报告
D.不予支付，以分包商的名义向工程师提交索赔报告
参考答案：C

· 34、协议法律关系重要的是由法律规范调整的（ ）
A.行政法律关系
B.民事权利义务关系
C.刑事法律关系
D.经济侵权关系
参考答案：B

· 35、在工程建设监理活动中，监理单位是（ ）
A.业主的代理人
B.业主的委托人
C.施工协议的当事人
D.绝对独立的第三人
参考答案：A

· 36、经济协议当事人订立的“保证协议”，其法律形式是（ ）
A.主协议
B.从协议
C.独立协议
D.无条件地必须履行的协议
参考答案：B

· 37、仲裁庭作出裁决后，协议当事人应当（ ）
A.按裁决自觉执行
B.不服裁决可向上级仲裁机构申请复议
C.可向人民法院起诉
D.向协议管理机关申诉
参考答案：A

· 38、《监理协议》规定，由于业主或第三方的因素使监理工作受阻 以或延误，以致增长工作量时，应是为（ ）。
A.额外服务
B.附加服务
C.延长服务
D.非监理服务
参考答案：B

· 39、监理招标的宗旨是指对监理单位（ ）的选择。
A.能力
B.报价
C.信誉
D.经济实力
参考答案：A

· 40、中标的承包商将由（ ）决定。
A.评标委员会
B.业主
C.上级行政主管部门
D.监理工程师
参考答案：B

· 41、设备安装工程具有联动无负荷试车条件的，应由（ ）组织试车。
A.建设单位
B.设计单位
C.施工单位
D.设备供应单位
参考答案：A

· 42、业主在（ ）协议中承担的风险最小。
A.可调总价
B.不可调总价
C.单价
D.成本加酬金
参考答案：B

· 43、根据施工索赔的规定，可以认为索赔是指（ ）。
A.只限承包商向业主索赔
B.业主无权向承包商索赔
C.业主与承包商之间的双向索赔
D.不涉及承包商与分包商之间的索赔
参考答案：C

· 44、当出现招标文献中的某项规定与招标人对投标人质疑问题的书面回答不一致时，应以( )为准。
A.招标文献中的规定
B.现场考察时招标单位的口头解释
C.招标单位在会议上的口头解答
D.发给每个投标人的书面质疑解答文献
参考答案：A

· 45、下列各项中，( )不属于工程建设施工招标应具有的前提条件。
A.建设用地征用完毕，施工图纸完毕
B.概算已经批准，建设项目已正式列入计划
C.招标文献已经编制好
D.建设资金.建材.设备来源已经贯彻
参考答案：C

· 46、投标文献对招标文献的响应有细微偏差，涉及( )。
A.提供的投标担保有瑕疵
B.货品包装方式不符合招标文献的规定
C.个别地方存在漏项
D.显不符合技术规格规定
参考答案：C

· 47、与邀请招标相比，公开招标的最大优点是( )。
A.节省招标费用
B.招标时间短
C.减小协议履行过程中承包不违约的风险
D.竞争剧烈
参考答案：D

· 48、施工协议通用条款规定，当施工协议文献中出现模糊不清或不一致时，下列中解释顺序排列对的的为( )。
A.专用条款.通用条款.中标告知书.图纸
B.中标告知书.协议书.专用条款.通用条款
C.中标告知书.投标书.协议书.图纸
D.中标告知书.专用条款.通用条款.图纸
参考答案：D

· 49、施工协议中，承包人按照工程师提出的施工进度计划修改建议进行了修改，由于修改后的计划不合理而导致的窝工损失应当由( )承担。
A.发包人
B.承包人
C.工程师
D.发包人与承包人共同
参考答案：C

· 50、FIDIC施工协议条件规定，用从( )之日止的连续时间为缺陷告知期，承包商负有修复质量缺陷的义务。
A.开工日起至颁布发接受证书
B.开工令规定的开工日起至颁布发接受证书中指明的竣工
C.颁发接受证书日起至颁发履约证书
D.接受证书中指明的竣工日起至颁发履约证书
参考答案：D

· 51、在工程施工中由于( )因素导致的工期延误，承包方应当承担违约责任。
A.不可抗力
B.承包方的设备损坏
C.设计变更
D.工程量变化
参考答案：B

· 52、委托任务并负责支付报酬的一方称（ ）。
A.承包人
B.发包人
C.出资人
D.出工人
参考答案：B

· 53、受招标人的委托，代为从事招标活动的中介组织是（ ）。
A.建设单位
B.施工单位
C.招标代理
D.设计单位
参考答案：C

· 54、监理招标重要是对监理单位（ ）的选择。
A.报价
B.能力
C.人员数量
D.设备
参考答案：B

· 55、协议价款可以有多种约定方式，其不涉及（ C ）。
A.固定价格协议
B.可调整价格协议
C.固定价格加酬金协议
D.成本加酬金协议
参考答案：C

· 56、在进度控制中，（ ）不属工程师的任务。
A.督促承包人完毕工程扫尾工作
B.向有关部门递交竣工申请
C.协调竣工验收中的各方关系
D.参与竣工验收
参考答案：B

· 57、材料采购在交货清点数量时发现，交货数量少于订购的数量，但数量的短少在协议约定的允许磅差范围内，采购方应（ ）。
A.拒付货款并索赔
B.按照订购数量及时付款
C.按照实际交货数量及时付款
D.待供货方补足数量后再付
参考答案：C

· 58、工程分包的说法错误的为（ ）
A.是违法的
B.是从工程承包人承担
C.是允许的
D.非发包人批准，承包人不得将承包工程的任何部分分包
参考答案：A

· 59、FIDIC《施工协议条件》的“缺陷告知期”是指（ ）
A.工程保修期
B.承包商的施工期
C.工程师在施工过程中发出改正质量缺陷告知
D.工程师在施工过程中对承包商改正缺陷限定的时间
参考答案：A

· 60、自中标告知书发出（ ）内，建设单位和中标人签订书面的建设工程承发包协议。
A.15天
B.21天
C.30天
D.35天
参考答案：C

· 61、保证方式没有约定或约定不明确的，按（ ）承担担保责任。
A.保证
B.连带保证
C.违约
D.协议
参考答案：B

· 62、当事人采用协议书形式订立的，自（ ）协议成立。
A.双方当事人制作协议书时
B.双方当事人表达受协议的约束时
C.双方当事人签字或盖章时
D.双方当事人达成一致意见时
参考答案：C

· 63、拟定中标人后（ ）内，招标人应当向有关行政监督部门提交招标情况的书面报告。
A.15天
B.21天
C.30天
D.35天
参考答案：A

· 64、下列说法不对的的是（ ）。
A.招标投标法规定招标方式分为公开招标和邀请招标两类。
B.只有不属于法规规定必须招标的项目才可以采用直接委托方式。
C.建设行政主管部门派人参与开标.评标.定标的活动，监督招标按法定程序选择中标人；所派人员可作为评标委员会的成员，但不得以任何形式影响或干涉招标人依法选择中标人的活动。
D.公开招标中，评标的工作量较大，所需招标时间长，费用高。
参考答案：C

· 65、监理招标重要是对监理单位（ ）的选择。
A.报价
B.能力
C.监理人员数量
D.设备
参考答案：B

· 66、由于承包商的因素导致监理单位延长了监理服务的时间，此工作内容应属于（ ）。
A.正常工作
B.附加工作
C.额外工作
D.意外工作
参考答案：B

· 67、协议双方约定的协议工期的说法，对的的一项是（ ）。
A.涉及开工日期
B.涉及竣工日期
C.涉及协议工期的总日历天数
D.协议工期是按总日历天数计算的，不涉及法定节假日在内的承包天数
参考答案：D

· 68、在进度控制中，（ ）不属工程师的任务。
A.督促承包人完毕工程扫尾工作
B.向有关部门递交竣工申请
C.协调竣工验收中的各方关系
D.参与竣工验收
参考答案：B

· 69、协议价款可以有多种约定方式，其不涉及（ ）
A.固定价格协议
B.可调整价格协议
C.固定价格加酬金协议
D.成本加酬金协议
参考答案：C

· 70、假如投标截止日期前第28天后，由于法律.法令和决策变化引起承包商实际投入成本的增长，应由（ ）给予补偿。
A.业主
B.承包商
C.工程师
D.特殊分包商
参考答案：A

· 71、施工中碰到连续10天超过协议约定等级的大暴雨天气而导致施工进度的延误，承包商为此事件提出的索赔属于应（ ）。
A.由承包商承担的风险责任
B.给予费用补偿并顺延工期
C.给予费用补偿但不顺延工期
D.给予工期顺延但不给费用补偿
参考答案：D

· 72、中华人民共和国招投标法》于（ ）起施行。
A.1997.11.1
B.1998.3.1
C.1999.8.30
D.2023.1.1
参考答案：D

· 73、《中华人民共和国招投标法》规定，依法必须招标的项目，自招标文献开始发出之日起至投标人提交投标文献截止之日止，最短不得少于（A.）。
A.20.00000
B.30.00000
C.10.00000
D.15.00000
参考答案：A

· 74、下列关于协议文献的表述，不对的的是（ ）。
A.专用条款的内容比通用条款更明确.具体
B.协议文献中专用条款的解释优先于通用条款
C.协议文献之间应能互相解释.互为说明
D.专用条款与通用条款是相对立的
参考答案：D

· 75、评标委员会成员中，成员人数为（ ）人以上单数，其中经济.技术专家不得少于成员总数的（ ）。
A.3，3/4
B.3，2/3
C.5，2/3
D.5，3/4
参考答案：C

· 76、招标投标活动的公开原则一方面规定（ ）要公开。
A.招标活动信息
B.评标委员会成员名单
C.工程设计文献
D.评标标准
参考答案：A

· 77、承包人在索赔事件发生后的（ ）天以后，应向工程师正式提出索赔意向告知。
A.14.00000
B.7.00000
C.28.00000
D.21.00000
参考答案：C

· 78、在必须进行招标的工程建设项目中，施工单项协议估算价在（ ）人民币以上的，必须进行招标。
A.20万元
B.120万元
C.200万元
D.2023万元
参考答案：C

· 79、索赔是指在协议的实行过程中，（ ）因对方不履行或未能对的履行协议所规定的义务或未能保证承诺的协议条件实现而遭受损失后，向对方提出的补偿规定。
A.业主
B.第三方
C.承包商
D.协议当事人一方
参考答案：D

· 80、下列关于工程分包说法对的的是( )
A.施工总承包人不得将工程主体结构的施工分包给其他单位
B.工程分包后，总承包人不再对分包工程承担任何责任
C.施工总承包人可以将其承包工程中的专业工程自主分包给分包商
D.分包单位可以将其承包的建设工程再分包给其他单位
参考答案：A

· 81、某工程投标总价为500万，则投标保证金最高不超过（ ）万元。
A.10.00000
B.20.00000
C.50.00000
D.100.00000
参考答案：C

· 82、招标人采用邀请招标的方式，应当向（ ）个以上的具有承担招标项目的能力.资信良好的特定法人或其他组织发出投标邀请。
A.二
B.三
C.四
D.五
参考答案：B

· 83、根据我国《招标投标法》规定，招标人需要对发出的招标文献进行澄清或修改时，应当在招标文献规定提交投标文献的截止时间至少（ ）天前，以书面形式告知所有招标文献收受人。
A.10.00000
B.15.00000
C.20.00000
D.30.00000
参考答案：B

· 84、某建设项目采用评标价法评标，其中一位投标人的投标报价为3000万元，工期提前获得评标优惠100万元，评标时未考虑其它因素，则评标价和协议价分别为（ ）。
A.2900万元，3000万元
B.2900万元，2900万元
C.3100万元，3000万元
D.3100万元，2900万元
参考答案：A

· 85、某招标项目采用评标价法进行评标，有四家单位投标有效，其中（ ）的投标书为最优投标书。
A.投标报价1000万元，评标价950万元
B.投标报价1050万元，评标价940万元
C.投标报价980万元，评标价970万元
D.投标报价950万元，评标价960万元
参考答案：B

· 86、“评标价”是指（ ）。
A.标底价格
B.预算价格
C.投标报价
D.以价格为单位对各投标书优劣进行比较的量化值
参考答案：D

· 87、某工程项目在估算时算得成本是1000万元人民币，概算时算得成本是950万元人民币，预算时算得成本是900万元人民币，投标时某承包商根据自己公司定额算得成本是800万元人民币，则根据《招标投标法》中规定“投标人不得以低于成本的报价竞标”。该承包商投标时报价不得低于（ ）。
A.1000万元
B.950万元
C.900万元
D.800万元
参考答案：D

· 88、下面评标委员会成员中符合《招标投标法》规定的是（ ）。
A.某甲，由投标人从省人民政府有关部门提供的专家名册的专家中拟定
B.某乙，现任某公司法定代表人，该公司常年为某投标人提供建筑材料
C.某丙，从事招标工程项目领域工作满2023并具有高级职称
D.某丁，在开标后，中标结果拟定前将自己担任评标委员会成员的事告诉了某投标人
参考答案：C

· 89、下列关于联合体共同投标的说法对的的是（ ）。
A.两个以上法人或其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标
B.联合体各方只要其中任意一方具有承担招标项目的能力即可
C.有同一专业的单位组成的联合体，投标时按照资质等级较高的单位拟定资质等级
D.联合体中标后，应选择其中一方代表与招标人签订协议
参考答案：A

· 90、在施工过程中，由于发包人或工程师指令修改设计.修改实行计划.变更施工顺序，导致工期延长和费用损失，承包商可以提出索赔。这种索赔属于（ ）引起的索赔。
A.地质条件的变化
B.不可抗力
C.工程变更
D.业主风险
参考答案：C

· 91、开标时间应为（ ）。
A.任一时间?
B.投标截止时间
C.评标前的任一时间
D.发售招标文献后的15日内
参考答案：B

· 92、公开招标是指（ ）。
A.招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标
B.招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标
C.发布招标广告吸引或者直接邀请众多投标人参与投标并按照规定程序从中选择中标人的行为
D.有限招标
参考答案：B

· 93、招标人与中标人应当自中标告知发出之日（ B）内，按招标文献和中标人的投标文献订立书面协议。
A.40天?
B.30天?
C.50天
D.20天
参考答案：B

· 94、按照承包工程计价方式分类不涉及（ ）。
A.总价协议
B.单价协议
C.成本加酬金协议
D.预算协议
参考答案：D

· 95、下列不是协议价款应规定的内容的是（ ）。
A.计算方式
B.结算方式
C.价款的支付期限
D.价款支付日期
参考答案：A

二 、多选题
· 96、进行协议分析是基于（ ）因素。
A:协议条文繁杂，内涵意义深刻，法律语言不容易理解
B:同在一个工程中，往往几份.十几份甚至几十份协议交织在一起，有十分复杂的关系
C:工程小组.项目管理职能人员等所涉及的活动和问题不是协议文献的所有，而仅为协议的部分内容，如何理解协议对协议的实行将会产生重大影响
D:协议中存在问题和风险，涉及协议审查时已经发现的风险和还也许隐藏着的尚未发现的风险
E:协议分析在不同的时期，为了不同的目的，有不同的内容

参考答案：ABCD

· 97、承包人的重要任务有（ ）。
A:明确承包人的总任务，即协议标的
B:明确协议中的工程量清单.图纸.工程说明.技术规范的定义
C:明确工程变更的索赔有效期，由协议具体规定，一般为28天，也有14天
D:明确工程变更的补偿范围，通常以协议金额一定的比例表达
E:承包人不能按协议规定工期完毕工程的违约金或承担发包人损失的条款

参考答案：ABCD

· 98、下列关于协议价格分析中对的的是（ ）。
A:协议所采用的计价方法及协议价格所涉及的范围
B:工程计量程序，工程款结算方法和程序
C:协议价格的调整，即费用索赔的条件.价格调整方法.计价依据.索赔有效期规定
D:拖欠工程款的协议责任
E:对协议中明示的法律应重点分析

参考答案：ABCD

· 99、索赔的程序和争执的解决决定着索赔的解决方法，我们要分析它的（ ）。
A:索赔的内容.方式及数额
B:索赔的程序
C:争执的解决方式和程序
D:仲裁条款，涉及仲裁所依据的法律，仲裁地点.方式和程序仲裁结果的约束力等
E:索赔的金额

参考答案：BCD

· 100、协议控制依据的内容涉及（ ）。
A:协议和协议分析的结果，如各种计划.方案.洽商变更文献等，它们是比较的基础，是协议实行的目的和依据
B:各种实际的工程文献，如原始记录.各种工作报表.报告.验收结果.计量结果等
C:对于协议执行差异的因素，对协议实行控制
D:工程管理人员天天对现场情况的书面记录
E:协议管理中涉及到的资料不仅目前使用，并且必须保存，直到协议结束

参考答案：ABD

· 101、协议资料的种类有（ ）。
A:协议资料
B:协议分析资料
C:工程实行中产生的各种资料
D:工程实行中的各种记录.施工日记等，官方的各种文献.批件，反映工程实行情况的各种报表.报告.图片
E:原始资料

参考答案：ABCD

· 102、标底的编制依据有（ ）。
A:招标文献拟定的计价依据和计价方法
B:经验数据资料
C:工程量清单
D:工程设计文献
E:施工组织设计和施工方案等

参考答案：A C D

· 103、建设工程的招标方式可分为（ ）
A:公开招标
B:邀请招标
C:议标
D:系统内招标
E:行业内招标

参考答案：A B C

· 104、索赔成立的条件有（ ）。
A:与协议对照，事件已导致了承包人工程项目成本的额外支出，或直接工期损失
B:由于某种因素使得承包人或发包人受到严重的利益影响，并带有严重经济损失
C:导致费用增长或工期损失的因素，按协议约定不属于承包人的行为责任或风险责任
D:承包人按协议规定的程序提交索赔意向告知和索赔报告
E:发包人违反协议给承包人导致时间费用的损失

参考答案：ACD

· 105、常见的建设工程索赔有（ ）。
A:因协议文献引起的索赔
B:有关工程施工的索赔
C:增减工程量的索赔
D:关于价款与工期的索赔
E:财务费用补偿的索赔

参考答案：ABDE

· 106、协议文献是索赔的最重要依据，涉及（ ）。
A:本协议协议书及中标告知书
B:投标书及其附件
C:本协议专用条款和通用条款
D:标准.规范及有关技术文献，图纸，工程量清单和工程报价单或预算书
E:相关证据

参考答案：ABCD

· 107、建设工程反索赔的特点有（ ）。
A:索赔与反索赔同时性 B．技巧性强，解决不妥将会引起诉讼
B:技巧性强，解决不妥将会引起诉讼
C:在反索赔时，发包人处在积极的有利地位，发包人在经工程师证明承包人违约后，可以直接从应付工程款中扣回款项，或从银行保函中得以补偿
D:承包人可以针对发包人的索赔进行反索赔
E:反索赔是双方的，即可指发包人对承包人，也可指承包人对发包人

参考答案：ABC

· 108、发包人相对承包人反索赔的内容有（ ）。
A:工程质量缺陷反索赔
B:迟延工期反索赔
C:保存金的反索赔
D:发包人其他损失的反索赔
E:关于工伤补偿金的反索赔

参考答案：ABCD

· 109、材料采购协议订立的方式有（ ）。
A:间接采购方式
B:直接采购方式
C:公开招标
D:邀请招标
E:非公开招标

参考答案：BCD

· 110、得到投标的推荐程序有（ ）。
A:准备招标文献及颁发招标文献
B:发包人陪同投标者考察施工现场
C:招标文献的修改以及投标者的质疑
D:投标书的提交和接受
E:邀请承包人参与资格预审

参考答案：ABCD

· 111、国际工程承包协议订立后，即进人协议的履行阶段，对于国际工程承包人来说，实行阶段的工作内容涉及（ ）。
A:协议管理.计划管理
B:成本管理.财务管理
C:物资采购管理，质量管理
D:分包商管理.移交和竣工验收管理
E:资金管理

参考答案：ABCD

· 112、建设工程监理协议的基本条款内容有（ ）。
A:委托人委托监理人监理的工程概况
B:监理人承诺按协议的约定，承担本工程协议专用条件中议定范围内的监理业务
C:委托人向监理人承诺本协议注明的期限.方式.币种，向监理人支付报酬
D:双方当事人的鉴字盖章和签约时间
E:工程执行的起止时间

参考答案：ABCD

· 113、nEC协议条件体系下的六种重要选项条款涉及（ ）。
A:总价协议及单价协议
B:目的总价协议及目的单价协议
C:成本加酬金协议
D:工程管理协议
E:承包协议及分包协议

参考答案：ABCD

· 114、建设工程监理协议专用条件有（ ）。
A:协议合用的法律及监理依据，监理范围和监理工作内容
B:委托人对监理人书面提交并规定做出决定的事宜做出书面答复的时间
C:委托人免费向监理提供设施，在监理期间，委托人免费向监理机构提供工作人员数
D:委托人向监理人支付报酬的计算方法.支付时间和金额.奖励办法
E:二委托人在责任期内假如失职，应当承担责任

参考答案：ABCD

· 115、建设工程索赔的起因有（ ）。
A:承包人违约，涉及发包人和工程师没有履行协议责任；没有对的地行使协议赋予的权力，工程管理失误，不按协议支付工程款
B:协议错误，如协议条文不全.错误.矛盾等
C:工程环境变化，涉及法律.市场物价.货币换率.自然条件的变化等
D:不可抗力的因素以及协议的变更，如双方协议签订的新的变更协议.备忘录.修正案以及其他等
E:协议变更

参考答案：BCDE

· 116、建设工程施工招标的必备条件有（ ）。
A:招标人已经依法成立或有相应的资金或资金来源已经贯彻
B:初步设计及概算应当履行审批手续，已经批准
C:招标范围.招标方式和招标组织形式等应当履行核准手续的，已经核准
D:有招标所需的设计图纸及技术资料
E:相应资金中有部分资金已经贯彻

参考答案：ABCD

· 117、工程建设项目施工招标文献一般涉及（ ）。
A:投标邀请书，投标人须知，协议重要条款
B:投标文献格式，技术条款，设计图纸
C:采用工程量清单招标的，应当提供工程量清单
D:评标标准和方法，投标辅助材料
E:招标人应当拟定投标人编制投标文献所需要的合理时间

参考答案：ABCD

· 118、具体评审内容涉及（ ）。
A:拟定评标方法以及备选标的拟定
B:投标文献的排序和汇率风险的承担
C:决定招标项目是否可作为一个整体协议授予中标人
D:决定投标有效期可否延长
E:投标文献的澄清说明或补正

参考答案：ABCD

· 119、废标的条件涉及（ ）。
A:逾期送达的或未送达指定地点的以及未按招标文献规定密封的
B:无单位盖章并无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的
C:投标人递交两份或多份内容不同的投标文献，或在一份投标文献中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效
D:未按规定的格式填写，内容不全或关键笔迹模糊，无法辨认的以及未按招标文献规定递交投标保证金的
E:投标人名称或组织机构与资格预审时相一致的

参考答案：ABCD

· 120、投标文献一般涉及（ ）。
A:投标函，投标报价
B:施工组织设计，商务和技术偏差表
C:结合现场踏勘和投标预备会的结果，进一步分析招标文献
D:根据工程价格构成进行工程估价，拟定利润方针，计算和拟定报价
E:投标担保

参考答案：AB

· 121、有关投标人之间串通投标的严禁中，对投标人之间的串通投标有（ ）。
A:投标人互相约定抬高或压低投标报价
B:投标人之间相约定，在招标项目中分别以高.中.低价位报价
C:投标人之间先进行内总竞价，内定中标人，然后再参与投标
D:投标人之间其他串通报标投价的行为
E:部分投标人联合与另一部分进行竞标

参考答案：ABCD

· 122、建设工程施工协议的当事人涉及( )。
A:建设行政主管部门
B:建设单位
C:监理单位
D:施工单位
E:材料供应商

参考答案：BD

· 123、《施工协议文本》规定，对于在施工中发生不可抗力，( )发生的费用由承包人承担。
A:工程自身的损害
B:发包人人员伤亡
C:导致承包人设备.机械的损坏及停工
D:所需清理修复工作
E:承包人人员伤亡

参考答案：CE

· 124、施工协议按照计价方式的不同可以分为( )等。
A:总承包协议
B:分别承包协议
C:固定价格协议
D:可调价格协议
E:成本加酬金协议

参考答案：CDE

· 125、在竣工验收和竣工结算中，承包人应当( )。
A:申请验收
B:组织验收
C:提出修改意见
D:递交竣工结算报告
E:移交工程

参考答案：ADE

· 126、被宣布为废标的投标书涉及（ ）
A:投标书未按招标文献中规定封标
B:逾期送达的标书
C:加盖法人或委托授权人印鉴的标书
D:未按招标文献的内容好规定编写.内容不全或笔迹无法辨认的标书
E:投标人不参与开标会议的标书

参考答案：ABDE

· 127、必须进行招标的项目涉及（ ）
A:私人投资的高级别墅
B:外国老板投资的基础设施的项目
C:大型基础设施.公用事业等关系到社会公共利益.公众安全的项目
D:所有或部分使用国有资金投资或国家融资的项目
E:使用国际组织或外国政府贷款.援助资金的项目

参考答案：CDE

· 128、不符合建设工程委托监理协议特性的有（ ）
A:监理协议可以是个人
B:监理协议的订立必须符合工程建设程序
C:监理协议的订立不需符合工程建设程序
D:委托监理协议标的是服务
E:委托监理协议的标的物是产生新的物质

参考答案：CE

· 129、建设工程施工索赔按索赔目的可分为（ ）
A:单项索赔
B:总索赔
C:明示索赔
D:工期索赔
E:费用索赔

参考答案：DE

· 130、协议法律关系的构成要素有( )
A:主体
B:内容
C:客体
D:权利
E:义务

参考答案：ABC

· 131、被宣布为废标的投标书涉及（ ）。
A:投标书未按招标文献中规定封记
B:逾期送达的标书
C:加盖法人或委托授权人印鉴的标书
D:未按招标文