资源描述
编号:__________
2025版建筑二模施工合同书模板
甲方:___________________
乙方:___________________
签订日期:_____年_____月_____日
2025版建筑二模施工合同书模板
合同目录
第一章:合同主体及定义
1.1 合同双方主体
1.2 合同相关术语定义
第二章:合同标的及工程范围
2.1 工程概况
2.2 工程地点
2.3 工程内容
第三章:合同价格
3.1 合同总价
3.2 价格调整
3.3 支付方式
第四章:合同工期
4.1 工期要求
4.2 工期延误
4.3 工期提前
第五章:合同履行
5.1 承包商义务
5.2 发包人义务
5.3 合同变更
第六章:工程质量与验收
6.1 工程质量标准
6.2 验收程序
6.3 质量争议的处理
第七章:违约责任
7.1 承包商违约
7.2 发包人违约
7.3 违约赔偿
第八章:争议解决
8.1 争议解决方式
8.2 仲裁
8.3 诉讼
第九章:合同的生效、变更与解除
9.1 合同生效条件
9.2 合同变更
9.3 合同解除
第十章:合同的终止与终止后事项
10.1 合同终止条件
10.2 终止后的事宜
第十一章:合同的保密条款
11.1 保密内容
11.2 保密期限
11.3 违约责任
第十二章:合同的转让与继承
12.1 合同转让
12.2 合同继承
第十三章:其他条款
13.1 法律法规
13.2 不可抗力
13.3 税收政策
第十四章:附件
14.1 附件列表
14.2 附件内容
合同编号:2025版建筑二模施工合同书模板
第一章:合同主体及定义
1.1 合同双方主体
1.1.1 发包人:____________(发包人全称)
1.1.2 承包商:____________(承包商全称)
1.2 合同相关术语定义
1.2.1 工程:指____________(工程名称)
1.2.2 合同价:指合同约定的工程总价款。
1.2.3 工期:指合同约定的工程完工日期。
第二章:合同标的及工程范围
2.1 工程概况
2.1.1 工程简介:____________(工程的基本情况和规模)
2.1.2 工程目标:____________(工程的目标和要求)
2.2 工程地点
2.2.1 工程具体地点:____________(工程地点)
2.3 工程内容
2.3.1 工程主要内容:____________(工程的主要建设内容)
第三章:合同价格
3.1 合同总价
3.1.1 合同总价:____________(合同总价)
3.1.2 支付时间表:____________(支付的时间表)
3.2 价格调整
3.2.1 价格调整的条件:____________(价格调整的条件)
3.2.2 价格调整的方法:____________(价格调整的方法)
3.3 支付方式
3.3.1 支付方式:____________(支付方式)
3.3.2 支付手续:____________(支付的手续)
第四章:合同工期
4.1 工期要求
4.1.1 工程计划完工日期:____________(完工日期)
4.2 工期延误
4.2.1 工期延误的处理:____________(处理方法)
4.3 工期提前
4.3.1 工期提前的奖励:____________(奖励办法)
第五章:合同履行
5.1 承包商义务
5.1.1 承包商义务一:____________(承包商的义务)
5.1.2 承包商义务二:____________(承包商的义务)
5.2 发包人义务
5.2.1 发包人义务一:____________(发包人的义务)
5.2.2 发包人义务二:____________(发包人的义务)
5.3 合同变更
5.3.1 合同变更的条件:____________(变更条件)
5.3.2 合同变更的程序:____________(变更程序)
第六章:工程质量与验收
6.1 工程质量标准
6.1.1 工程质量标准一:____________(质量标准)
6.1.2 工程质量标准二:____________(质量标准)
6.2 验收程序
6.2.1 验收程序一:____________(验收程序)
6.2.2 验收程序二:____________(验收程序)
6.3 质量争议的处理
6.3.1 质量争议的处理方法:____________(处理方法)
第七章:违约责任
7.1 承包商违约
7.1.1 承包商违约的责任:____________(违约责任)
7.2 发包人违约
7.2.1 发包人违约的责任:____________(违约责任)
7.3 违约赔偿
7.3.1 违约赔偿的计算方式:____________(赔偿方式)
第八章:争议解决
8.1 争议解决方式
8.1.1 争议解决方式:____________(争议解决方式,如协商、调解等)
8.2 仲裁
8.2.1 仲裁机构:____________(仲裁机构名称)
8.2.2 仲裁地点:____________(仲裁地点)
8.3 诉讼
8.3.1 诉讼法院:____________(诉讼法院名称)
第九章:合同的生效、变更与解除
9.1 合同生效条件
9.1.1 合同生效条件:____________(合同生效的条件)
9.2 合同变更
9.2.1 合同变更程序:____________(合同变更的程序)
9.3 合同解除
9.3.1 合同解除条件:____________(合同解除的条件)
第十章:合同的终止与终止后事项
10.1 合同终止条件
10.1.1 合同终止条件:____________(合同终止的条件)
10.2 终止后的事宜
10.2.1 终止后的事宜:____________(合同终止后的处理事宜)
第十一章:合同的保密条款
11.1 保密内容
11.1.1 保密内容:____________(需要保密的内容)
11.2 保密期限
11.2.1 保密期限:____________(保密内容的期限)
11.3 违约责任
11.3.1 违约责任:____________(违反保密条款的违约责任)
第十二章:合同的转让与继承
12.1 合同转让
12.1.1 合同转让条件:____________(合同转让的条件)
12.2 合同继承
12.2.1 合同继承条件:____________(合同继承的条件)
第十三章:其他条款
13.1 法律法规
13.1.1 适用法律法规:____________(适用的法律法规)
13.2 不可抗力
13.2.1 不可抗力定义:____________(不可抗力的定义)
13.3 税收政策
13.3.1 税收政策影响:____________(税收政策对合同的影响)
第十四章:附件
14.1 附件列表
14.1.1 附件一:____________(附件一的内容)
14.1.2 附件二:____________(附件二的内容)
14.1.3 附件三:____________(附件三的内容)
14.2 附件内容
14.2.1 附件一内容:____________(附件一的具体内容)
14.2.2 附件二内容:____________(附件二的具体内容)
14.2.3 附件三内容:____________(附件三的具体内容)
(合同方签字处)
甲方(发包人):____________
乙方(承包商):____________
日期:____________
多方为主导时的,附件条款及说明
一、当甲方为主导时,增加的多项条款及说明
1.1 甲方指定材料供应商
甲方有权指定工程所需材料的供应商。乙方应接受甲方的指定供应商,并按照甲方提供的材料规格、数量和质量要求使用指定供应商的材料。
1.2 甲方监督权
甲方有权对工程的进度、质量、安全等方面进行监督。乙方应积极配合甲方的监督工作,确保工程顺利进行。
1.3 甲方变更权
甲方有权根据工程实际情况,对工程的设计、施工方案、工程量等进行变更。乙方应及时响应甲方的变更需求,并按照甲方的指示进行调整。
1.4 甲方终止权
甲方在合同履行过程中,如发现乙方严重违约、工程质量严重不符合约定或者存在严重安全隐患等情况,有权终止合同的履行。
二、当乙方为主导时,增加的多项条款及说明
2.1 乙方质量保证
乙方应对工程的质量和安全承担全部责任。工程竣工后,如出现质量问题,乙方应负责修复并承担修复费用。
2.2 乙方工期保证
乙方应保证工程按照约定的工期完成。如乙方原因导致工期延误,乙方应支付甲方因此产生的损失。
2.3 乙方保密义务
乙方应对工程相关的商业秘密和知识产权承担保密义务,不得泄露给第三方。
2.4 乙方售后服务
工程竣工后,乙方应提供一定的售后服务,如工程维护、保修等。具体售后服务内容和期限由双方在合同中约定。
三、当有第三方中介时,增加的多项条款及说明
3.1 第三方中介的职责
第三方中介负责协调甲乙双方的关系,协助双方履行合同义务。中介费用由双方协商确定。
3.2 第三方中介的公正性
第三方中介应保持公正、中立的态度,不得偏袒任何一方。中介方应严格按照合同约定和法律法规的规定履行职责。
3.3 第三方中介的保密义务
第三方中介应对合同双方的商业秘密和个人信息承担保密义务,不得泄露给无关第三方。
3.4 第三方中介的责任
第三方中介在履行合同过程中,如因过错导致合同纠纷,中介方应承担相应的责任。中介方的责任限于其收费范围内。
附件及其他补充说明
一、附件列表:
1. 工程设计图纸
2. 工程量清单
3. 材料规格书
4. 施工方案
5. 工程进度计划
6. 质量验收标准
7. 安全防护措施
8. 保密协议
9. 售后服务协议
10. 第三方中介服务协议
二、违约行为及认定:
1. 甲方违约行为
未按约定时间支付款项
未按约定提供施工条件
擅自变更工程内容或解除合同
2. 乙方违约行为
未按约定时间完成工程
工程质量不符合标准
未按约定使用甲方指定材料供应商
3. 第三方中介违约行为
未能公正协调双方关系
泄露双方商业秘密
未按约定提供中介服务
三、法律名词及解释:
1. 不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、社会事件等。
3. 合同价:指双方约定的工程总价款。
4. 工期:指合同约定的工程完工日期。
5. 质量验收标准:指双方约定的工程质量评判标准。
四、执行中遇到的问题及解决办法:
1. 工程进度延误
解决办法:根据合同约定,协商确定延期完工的违约责任。
2. 工程质量问题
解决办法:及时停工修复,并根据合同约定承担修复费用。
3. 材料供应问题
解决办法:及时沟通,更换供应商或调整施工计划。
4. 合同变更
解决办法:书面协议变更内容,并签署补充协议。
五、所有应用场景:
1. 适用于建筑二模施工的合同范本。
2. 适用于各类建筑工程项目。
3. 适用于有第三方中介参与的合同履行。
4. 适用于合同双方为主导的工程实施。
展开阅读全文