资源描述
编号:__________
园林绿化施工合同书书2025年通用
甲方:___________________
乙方:___________________
签订日期:_____年_____月_____日
园林绿化施工合同书书2025年通用
合同目录
第一章:合同主体
1.1 甲方(业主)名称及地址
1.2 乙方(施工方)名称及地址
1.3 丙方(监理方)名称及地址
第二章:工程概况
2.1 工程名称
2.2 工程地点
2.3 工程规模
2.4 工程预算
第三章:合同工期
3.1 工期定义
3.2 工期起始日期
3.3 工期终止日期
3.4 工期延误及调整
第四章:工程质量
4.1 质量标准
4.2 质量验收
4.3 质量保修
第五章:施工内容
5.1 施工项目列表
5.2 施工工艺及要求
5.3 材料供应
第六章:合同价款
6.1 合同总价
6.2 付款方式
6.3 付款进度
6.4 价格调整
第七章:合同的履行
7.1 甲方义务
7.2 乙方义务
7.3 丙方义务
第八章:违约责任
8.1 违约行为
8.2 违约责任
8.3 违约赔偿
第九章:争议解决
9.1 争议方式
9.2 调解
9.3 仲裁
9.4 诉讼
第十章:合同的变更和解除
10.1 合同变更
10.2 合同解除
10.3 变更和解除的条件
第十一章:合同的终止
11.1 合同终止条件
11.2 终止后的义务
第十二章:其他条款
12.1 保密条款
12.2 知识产权保护
12.3 不可抗力
第十三章:附件
13.1 施工图纸
13.2 技术说明书
13.3 材料合格证
第十四章:合同的生效、修改和补充
14.1 合同生效条件
14.2 合同修改
14.3 合同补充
合同编号_________
第一章:合同主体
1.1 甲方(业主)名称:_________
地址:_________
联系人:_________
联系电话:_________
1.2 乙方(施工方)名称:_________
地址:_________
联系人:_________
联系电话:_________
1.3 丙方(监理方)名称:_________
地址:_________
联系人:_________
联系电话:_________
第二章:工程概况
2.1 工程名称:_________
工程地点:_________
工程规模:_________
工程预算:_________
2.2 工程描述:_________
设计单位:_________
施工许可证号:_________
第三章:合同工期
3.1 工期定义:本合同约定的工程完工日期为合同工期。
3.2 工期起始日期:_________
3.3 工期终止日期:_________
3.4 工期延误及调整:如乙方原因导致工程延期,应按约定向甲方支付违约金。工期延误超过合同约定的期限,甲方有权解除本合同。
第四章:工程质量
4.1 质量标准:工程质量应符合国家及行业相关标准和规范。
4.2 质量验收:工程完工后,乙方应按约定组织甲方、丙方进行验收。验收合格的工程视为交付。
4.3 质量保修:乙方应按约定对交付的工程提供一定期限的保修服务。
第五章:施工内容
5.1 施工项目列表:_________
5.2 施工工艺及要求:_________
5.3 材料供应:乙方应按照合同约定的时间和质量要求,向工程现场提供所需的材料。
第六章:合同价款
6.1 合同总价:本合同工程总价款为_________元(大写:_________元整)。
6.2 付款方式:甲方按照工程进度分阶段向乙方支付合同价款。
6.3 付款进度:甲方应在每个付款节点前确认工程进度,并在确认后的7个工作日内支付相应款项。
6.4 价格调整:合同履行过程中,如遇材料价格波动等不可抗力因素,双方可协商调整合同价款。
第七章:合同的履行
7.1 甲方义务:提供施工场地、办理相关手续、支付合同价款等。
7.2 乙方义务:按约定完成工程、保证工程质量、提供保修服务等。
7.3 丙方义务:对施工过程进行监督管理,确保工程质量、安全、进度等目标的实现。
第八章:违约责任
8.1 违约行为:甲方未按约定时间支付合同价款,乙方未按约定完成工程等。
8.2 违约责任:违约方应向守约方支付违约金,并承担因此造成的一切损失。
8.3 违约赔偿:违约方应赔偿因违约行为给守约方造成的直接经济损失。
第九章:争议解决
9.1 争议方式:双方应通过友好协商解决合同履行过程中的争议。
9.2 调解:如协商不成,双方可向合同签订地的人民调解委员会申请调解。
9.3 仲裁:如调解不成,任何一方均有权向合同签订地仲裁委员会申请仲裁。
9.4 诉讼:如仲裁不成,可向合同签订地人民法院提起诉讼。
第十章:合同的变更和解除
10.1 合同变更:合同履行过程中,如双方同意变更合同内容,应签订书面变更协议。
10.2 合同解除:如因不可抗力等原因导致合同无法履行,双方可协商解除合同。
10.3 变更和解除的条件:变更或解除合同应经双方协商一致,并签订书面协议。
第十一章:合同的终止
11.1 合同终止条件:合同约定的工程完工,并经验收合格。
11.2 终止后的义务:合同终止后,乙方应按照甲方要求拆除临时设施,清理现场。
第十二章:其他条款
12.1 保密条款:双方应对合同内容及签订过程中的商业秘密予以保密。
12.2 知识产权保护:乙方应保证施工过程中不侵犯他人知识产权。
12.3 不可抗力:因不可抗力导致合同无法履行,双方可协商解决。
第十三章:附件
13.1 施工图纸:附件一
13.2 技术说明书:附件二
13.3 材料合格证:附件三
第十四章:合同的生效、修改和补充
14.1 合同生效条件:本合同自双方签字盖章之日起生效。
14.2 合同修改:合同履行过程中,如双方同意修改合同,应签订书面修改协议。
14.3 合同补充:本合同未尽事宜,可由双方另行签订补充协议。
甲方(签字):_________
日期:_________
乙方(签字):_________
日期:_________
丙方(签字):_________
日期:_________
多方为主导时的,附件条款及说明
一、当甲方为主导时,增加的多项条款及说明
1.1 甲方指定材料供应商:甲方有权指定工程所需的部分材料供应商。乙方应按照甲方的要求采购材料,并保证材料质量。
1.2 甲方监督权:甲方有权对乙方的施工过程进行监督,以确保工程质量、安全、进度等目标的实现。
1.3 甲方变更权:甲方在不改变工程总价的前提下,有权根据实际情况变更工程内容。
1.4 甲方解除权:如乙方严重违约,甲方有权解除合同,并要求乙方支付违约金。
1.5 甲方索赔权:如乙方施工过程中出现质量问题,甲方有权向乙方提出索赔。
二、当乙方为主导时,增加的多项条款及说明
2.1 乙方提前完工奖励:如乙方提前完成工程,甲方将根据实际情况给予乙方一定的奖励。
2.2 乙方质量承诺:乙方承诺按照合同约定的质量标准完成工程,如出现质量问题,乙方应承担相应责任。
2.3 乙方工期保证:乙方保证在合同约定的工期内完成工程,如因乙方原因导致工期延误,乙方应支付违约金。
2.4 乙方保密义务:乙方应对甲方提供的技术资料、商业秘密等予以保密,如泄露,乙方应承担相应责任。
2.5 乙方安全生产:乙方应严格按照国家及行业的安全生产规定进行施工,确保施工现场的安全。
三、当有第三方中介时,增加的多项条款及说明
3.1 第三方中介职责:第三方中介负责对施工过程进行监督管理,确保工程质量、安全、进度等目标的实现。
3.2 第三方中介报酬:第三方中介的报酬由甲方支付,具体金额在合同中约定。
3.3 第三方中介解除权:如乙方严重违约,第三方中介有权要求乙方停止施工,并及时通知甲方。
3.4 第三方中介索赔权:如乙方施工过程中出现质量问题,第三方中介有权向乙方提出索赔。
3.5 第三方中介保密义务:第三方中介应对甲方提供的技术资料、商业秘密等予以保密,如泄露,第三方中介应承担相应责任。
附件及其他补充说明
一、附件列表:
1. 施工图纸
2. 技术说明书
3. 材料合格证
4. 工程量清单
5. 施工组织设计
6. 安全生产措施方案
7. 质量保证书
8. 合同变更协议
9. 合同解除协议
10. 材料供应合同
11. 施工设备租赁合同
12. 劳务分包合同
13. 工程保修书
14. 保密协议
15. 知识产权保护协议
二、违约行为及认定:
1. 甲方未按约定时间支付合同价款
2. 乙方未按约定时间完成工程
3. 乙方施工质量不符合约定标准
4. 乙方使用不合格材料或设备
5. 乙方未按约定采购材料
6. 乙方未按约定进行施工
7. 乙方违反保密协议
8. 乙方侵犯他人知识产权
9. 第三方中介未按约定履行职责
10. 第三方中介泄露甲方商业秘密
三、法律名词及解释:
1. 合同:双方或多方当事人之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。
2. 违约行为:当事人违反合同约定的义务行为。
3. 违约金:当事人因违约行为应承担的民事责任。
4. 工期延误:工程实际完成时间超过合同约定的完成时间。
5. 质量保修:施工方对交付的工程提供一定期限的保修服务。
6. 不可抗力:不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。
7. 仲裁:争议双方同意将争议提交仲裁委员会进行裁决。
8. 诉讼:争议双方不同意仲裁或仲裁裁决不服时,向人民法院提起诉讼。
四、执行中遇到的问题及解决办法:
1. 工程进度延误:提前制定应急预案,调整施工计划,增加人力资源或加班施工。
2. 材料供应不及时:与供应商沟通,提前采购或寻找替代材料。
3. 施工质量问题:及时整改,重新检验,确保达到合同要求。
4. 安全事故发生:立即启动应急预案,报告相关部门,采取措施防止事态扩大。
5. 合同争议:友好协商解决,无法解决时选择调解、仲裁或诉讼。
6. 法律法规变化:及时了解并遵守新的法律法规要求。
五、所有应用场景:
1. 城市园林绿化工程
2. 住宅小区绿化工程
3. 企事业单位绿化工程
4. 道路绿化工程
5. 公共设施绿化工程
6. 生态修复工程
7. 土地整理工程
8. 农业观光园艺工程
9. 森林公园及自然保护区绿化工程
10. 其他各类园林绿化工程
展开阅读全文