园林绿化施工合同书2025年通用.docx

编号：__________

园林绿化施工合同书书2025年通用

甲方：___________________
乙方：___________________
签订日期：_____年_____月_____日

园林绿化施工合同书书2025年通用
合同目录
第一章：合同主体
1.1 甲方（业主）名称及地址
1.2 乙方（施工方）名称及地址
1.3 丙方（监理方）名称及地址
第二章：工程概况
2.1 工程名称
2.2 工程地点
2.3 工程规模
2.4 工程预算
第三章：合同工期
3.1 工期定义
3.2 工期起始日期
3.3 工期终止日期
3.4 工期延误及调整
第四章：工程质量
4.1 质量标准
4.2 质量验收
4.3 质量保修
第五章：施工内容
5.1 施工项目列表
5.2 施工工艺及要求
5.3 材料供应
第六章：合同价款
6.1 合同总价
6.2 付款方式
6.3 付款进度
6.4 价格调整
第七章：合同的履行
7.1 甲方义务
7.2 乙方义务
7.3 丙方义务
第八章：违约责任
8.1 违约行为
8.2 违约责任
8.3 违约赔偿
第九章：争议解决
9.1 争议方式
9.2 调解
9.3 仲裁
9.4 诉讼
第十章：合同的变更和解除
10.1 合同变更
10.2 合同解除
10.3 变更和解除的条件
第十一章：合同的终止
11.1 合同终止条件
11.2 终止后的义务
第十二章：其他条款
12.1 保密条款
12.2 知识产权保护
12.3 不可抗力
第十三章：附件
13.1 施工图纸
13.2 技术说明书
13.3 材料合格证
第十四章：合同的生效、修改和补充
14.1 合同生效条件
14.2 合同修改
14.3 合同补充
合同编号_________
第一章：合同主体
1.1 甲方（业主）名称：_________
地址：_________
联系人：_________
联系电话：_____
1.2 乙方（施工方）名称：_________
地址：_________
联系人：_________
联系电话：_________
1.3 丙方（监理方）名称：_________
地址：_________
联系人：_________
联系电话：_________
第二章：工程概况
2.1 工程名称：_________
工程地点：_________
工程规模：_________
工程预算：_________
2.2 工程描述：_________
设计单位：_________
施工许可证号：_________
第三章：合同工期
3.1 工期定义：本合同约定的工程完工日期为合同工期。
3.2 工期起始日期：_________
3.3 工期终止日期：_________
3.4 工期延误及调整：如乙方原因导致工程延期，应按约定向甲方支付违约金。工期延误超过合同约定的期限，甲方有权解除本合同。
第四章：工程质量
4.1 质量标准：工程质量应符合国家及行业相关标准和规范。
4.2 质量验收：工程完工后，乙方应按约定组织甲方、丙方进行验收。验收合格的工程视为交付。
4.3 质量保修：乙方应按约定对交付的工程提供一定期限的保修服务。
第五章：施工内容
5.1 施工项目列表：_________
5.2 施工工艺及要求：_________
5.3 材料供应：乙方应按照合同约定的时间和质量要求，向工程现场提供所需的材料。
第六章：合同价款
6.1 合同总价：本合同工程总价款为_________元（大写：_________元整）。
6.2 付款方式：甲方按照工程进度分阶段向乙方支付合同价款。
6.3 付款进度：甲方应在每个付款节点前确认工程进度，并在确认后的7个工作日内支付相应款项。
6.4 价格调整：合同履行过程中，如遇材料价格波动等不可抗力因素，双方可协商调整合同价款。
第七章：合同的履行
7.1 甲方义务：提供施工场地、办理相关手续、支付合同价款等。
7.2 乙方义务：按约定完成工程、保证工程质量、提供保修服务等。
7.3 丙方义务：对施工过程进行监督管理，确保工程质量、安全、进度等目标的实现。
第八章：违约责任
8.1 违约行为：甲方未按约定时间支付合同价款，乙方未按约定完成工程等。
8.2 违约责任：违约方应向守约方支付违约金，并承担因此造成的一切损失。
8.3 违约赔偿：违约方应赔偿因违约行为给守约方造成的直接经济损失。
第九章：争议解决
9.1 争议方式：双方应通过友好协商解决合同履行过程中的争议。
9.2 调解：如协商不成，双方可向合同签订地的人民调解委员会申请调解。
9.3 仲裁：如调解不成，任何一方均有权向合同签订地仲裁委员会申请仲裁。
9.4 诉讼：如仲裁不成可向合同签订地人民法院提起诉讼。
第十章：合同的变更和解除
10.1 合同变更：合同履行过程中，如双方同意变更合同内容，应签订书面变更协议。
10.2 合同解除：如因不可抗力等原因导致合同无法履行，双方可协商解除合同。
10.3 变更和解除的条件：变更或解除合同应经双方协商一致，并签订书面协议。
第十一章：合同的终止
11.1 合同终止条件：合同约定的工程完工，并经验收合格。
11.2 终止后的义务：合同终止后，乙方应按照甲方要求拆除临时设施，清理现场。
第十二章：其他条款
12.1 保密条款：双方应对合同内容及签订过程中的商业秘密予以保密。
12.2 知识产权保护：乙方应保证施工过程中不侵犯他人知识产权。
12.3 不可抗力：因不可抗力导致合同无法履行，双方可协商解决。
第十三章：附件
13.1 施工图纸：附件一
13.2 技术说明书：附件二
13.3 材料合格证：附件三
第十四章：合同的生效、修改和补充
14.1 合同生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。
14.2 合同修改：合同履行过程中，如双方同意修改合同，应签订书面修改协议。
14.3 合同补充：本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议。
甲方（签字）：_________
日期：_________
乙方（签字）：_________
日期：_________
丙方（签字
日期：_________
多方为主导时的，附件条款及说明
一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明
1.1 甲方指定材料供应商：甲方有权指定工程所需的部分材料供应商。乙方应按照甲方的要求采购材料，并保证材料质量。
1.2 甲方监督权：甲方有权对乙方的施工过程进行监督，以确保工程质量、安全、进度等目标的实现。
1.3 甲方变更权：甲方在不改变工程总价的前提下，有权根据实际情况变更工程内容。
1.4 甲方解除权：如乙方严重违约，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。
1.5 甲方索赔权：如乙方施工过程中出现质量问题，甲方有权向乙方提出索赔。
二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明
2.1 乙方提前完工奖励：如乙方提前完成工程，甲方将根据实际情况给予乙方一定的奖励。
2.2 乙方质量承诺：乙方承诺按照合同约定的质量标准完成工程，如出现质量问题，乙方应承担相应责任。
2.3 乙方工期保证：乙方保证在合同约定的工期内完成工程，如因乙方原因导致工期延误，乙方应支付违约金。
2.4 乙方保密义务：乙方应对甲方提供的技术资料、商业秘密等予以保密，如泄露，乙方应承担相应责任。
2.5 乙方安全生产：乙方应严格按照国家及行业的安全生产规定进行施工，确保施工现场的安全。
三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明
3.1 第三方中介职责：第三方中介负责对施工过程进行监督管理，确保工程质量、安全、进度等目标的实现。
3.2 第三方中介报酬：第三方中介的报酬由甲方支付，具体金额在合同中约定。
3.3 第三方中介解除权：如乙方严重违约，第三方中介有权要求乙方停止施工，并及时通知甲方。
3.4 第三方中介索赔权：如乙方施工过程中出现质量问题，第三方中介有权向乙方提出索赔。
3.5 第三方中介保密义务：第三方中介应对甲方提供的技术资料、商业秘密等予以保密，如泄露，第三方中介应承担相应责任。
附件及其他补充说明
一、附件列表：
1. 施工图纸
2. 技术说明书
3. 材料合格证
4. 工程量清单
5. 施工组织设计
6. 安全生产措施方案
7. 质量保证书
8. 合同变更协议
9. 合同解除协议
10. 材料供应合同
11. 施工设备租赁合同
12. 劳务分包合同
13. 工程保修书
14. 保密协议
15. 知识产权保护协议
二、违约行为及认定：
1. 甲方未按约定时间支付合同价款
2. 乙方未按约定时间完成工程
3. 乙方施工质量不符合约定标准
4. 乙方使用不合格材料或设备
5. 乙方未按约定采购材料
6. 乙方未按约定进行施工
7. 乙方违反保密协议
8. 乙方侵犯他人知识产权
9. 第三方中介未按约定履行职责
10. 第三方中介泄露甲方商业秘密
三、法律名词及解释：
1. 合同：双方或多方当事人之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。
2. 违约行为：当事人违反合同约定的义务行为。
3. 违约金：当事人因违约行为应承担的民事责任。
4. 工期延误：工程实际完成时间超过合同约定的完成时间。
5. 质量保修：施工方对交付的工程提供一定期限的保修服务。
6. 不可抗力：不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。
7. 仲裁：争议双方同意将争议提交仲裁委员会进行裁决。
8. 诉讼：争议双方不同意仲裁或仲裁裁决不服时，向人民法院提起诉讼。
四、执行中遇到的问题及解决办法：
1. 工程进度延误：提前制定应急预案，调整施工计划，增加人力资源或加班施工。
2. 材料供应不及时：与供应商沟通，提前采购或寻找替代材料。
3. 施工质量问题：及时整改，重新检验，确保达到合同要求。
4. 安全事故发生：立即启动应急预案，报告相关部门，采取措施防止事态扩大。
5. 合同争议：友好协商解决，无法解决时选择调解、仲裁或诉讼。
6. 法律法规变化：及时了解并遵守新的法律法规要求。
五、所有应用场景：
1. 城市园林绿化工程
2. 住宅小区绿化工程
3. 企事业单位绿化工程
4. 道路绿化工程
5. 公共设施绿化工程
6. 生态修复工程
7. 土地整理工程
8. 农业观光园艺工程
9. 森林公园及自然保护区绿化工程
10. 其他各类园林绿化工程