防水施工合同书模板(2025版).docx

编号：__________

防水施工合同书模板(2025版)

甲方：___________________
乙方：___________________
签订日期：_____年_____月_____日

防水施工合同书模板(2025版)
合同目录
第一章：合同主体
1.1 甲方（业主）名称及联系方式
1.2 乙方（施工方）名称及联系方式
第二章：工程概况
2.1 工程地点
2.2 工程面积
2.3 工程预算
第三章：防水施工内容
3.1 施工项目
3.2 施工标准
3.3 施工材料
第四章：施工时间及进度
4.1 施工开始时间
4.2 施工结束时间
4.3 施工进度安排
第五章：质量保障
5.1 施工质量标准
5.2 质量监督与验收
5.3 质保期
第六章：费用及支付
6.1 工程总价
6.2 付款方式及进度
6.3 费用结算
第七章：违约责任
7.1 甲方违约责任
7.2 乙方违约责任
第八章：争议解决
8.1 争议解决方式
8.2 仲裁机构
8.3 诉讼管辖法院
第九章：合同的变更与解除
9.1 合同变更条件
9.2 合同解除条件
第十章：合同的生效、终止与续约
10.1 合同生效条件
10.2 合同终止条件
10.3 合同续约
第十一章：其他约定
11.1 保密条款
11.2 知识产权保护
11.3 不可抗力
第十二章：附件
12.1 施工图纸
12.2 施工方案
12.3 材料合格证
第十三章：双方签字
13.1 甲方签字
13.2 乙方签字
第十四章：合同生效日期
14.1 合同签订日期
14.2 合同生效日期
合同编号_________
第一章：合同主体
1.1 甲方（业主）名称：_________
1.1 甲方（业主）联系方式：_________
1.2 乙方（施工方）名称：_________
1.2 乙方（施工方）联系方式：_________
第二章：工程概况
2.1 工程地点：_________
2.2 工程面积：_________
2.3 工程预算：_________
第三章：防水施工内容
3.1 施工项目：_________
3.2 施工标准：_________
3.3 施工材料：_________
第四章：施工时间及进度
4.1 施工开始时间：_________
4.2 施工结束时间：_________
4.3 施工进度安排：_________
第五章：质量保障
5.1 施工质量标准：_________
5.2 质量监督与验收：_________
5.3 质保期：_________
第六章：费用及支付
6.1 工程总价：_________
6.2 付款方式及进度：_________
6.3 费用结算：_________
第七章：违约责任
7.1 甲方违约责任：_________
7.2 乙方违约责任：_________
第八章：争议解决
8.1 争议解决方式：_________
8.2 仲裁机构：_________
8.3 诉讼管辖法院：_________
第九章：合同的变更与解除
9.1 合同变更条件：_________
9.2 合同解除条件：_________
第十章：合同的生效、终止与续约
10.1 合同生效条件：_________
10.2 合同终止条件：_________
10.3 合同续约：_________
第十一章：其他约定
11.1 保密条款：_________
11.2 知识产权保护：_________
11.3 不可抗力：_________
第十二章：附件
12.1 施工图纸：_________
12.2 施工方案：_________
12.3 材料合格证：_________
第十三章：双方签字
13.1 甲方签字：
13.2 乙方签字：
第十四章：合同生效日期
14.1 合同签订日期：_________
14.2 合同生效日期：_________
多方为主导时的，附件条款及说明
1、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明
附加条款一：设计变更
说明：如因设计需要进行变更，甲方应提前通知乙方，并在合同约定的时间内提供变更后的设计图纸及施工方案。乙方应根据变更后的设计图纸及施工方案进行施工，并对因设计变更导致的工程量增减、工期延误等问题进行合理调整。
附加条款二：材料供应
说明：甲方应按照合同约定提供合格的施工材料，并确保材料供应的及时性。如甲方提供的材料不符合合同约定的质量标准，乙方有权拒绝使用，并要求甲方更换或修复。因材料供应问题导致的工期延误，甲方应承担相应的违约责任。
附加条款三：工程验收
说明：工程验收过程中，如乙方发现施工质量不符合合同约定的质量标准，乙方有权要求甲方进行整改。整改合格后，方可进行后续工序的施工。如甲方未能在约定的时间内整改合格，乙方有权拒绝接收工程，并要求甲方承担相应的违约责任。
2、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明
附加条款四：施工方案及工艺
说明：乙方应根据甲方提供的施工图纸及要求，制定详细的施工方案和工艺流程，并提交给甲方审批。施工过程中，乙方应严格按照施工方案和工艺流程进行施工，确保施工质量。如乙方未经甲方同意擅自修改施工方案，甲方有权要求乙方恢复原状，并承担相应违约责任。
附加条款五：工程进度及延期
说明：乙方应按照合同约定的工期完成施工。如乙方因自身原因导致工期延误，甲方有权要求乙方支付违约金。同时，乙方应提前通知甲方，并根据实际情况调整施工进度。如遇不可抗力等因素导致工期延误，乙方应提供相关证明材料，并经甲方同意后方可免除违约责任。
附加条款六：工程质量保障
说明：乙方应对施工质量承担全责。如工程验收不合格，乙方应负责整改，并承担因整改导致的工程费用。如乙方未能在约定的质保期内修复质量问题，甲方有权要求乙方支付违约金，并有权解除合同。
3、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明
附加条款七：中介费用
说明：如合同履行过程中涉及第三方中介，中介费用应由甲方承担。甲方应在合同约定的时间内支付中介费用，否则乙方有权拒绝履行合同义务。如甲方未支付中介费用导致乙方损失，甲方应承担相应赔偿责任。
附加条款八：中介责任
说明：第三方中介在合同履行过程中应承担协助甲乙双方履行合同的义务。如中介未能履行协助义务，导致合同无法正常履行，甲方有权要求中介承担相应责任。同时，乙方应积极配合中介的工作，如有恶意阻挠、拒绝配合等行为，乙方应承担相应违约责任。
附加条款九：中介解除合同
说明：如合同履行过程中，中介出现严重违约行为，甲方有权解除与中介的合同。解除合同后，甲方应退还已支付的中介费用，并按照合同约定承担相应的违约责任。如乙方出现严重违约行为，甲方有权解除与乙方的合同，并要求乙方承担相应的违约责任。
附件及其他补充说明
一、附件列表：
1. 施工图纸
2. 施工方案
3. 材料合格证
4. 设计变更通知
5. 工程验收报告
6. 施工进度报告
7. 质量保修书
8. 中介服务协议
9. 中介费用支付凭证
10. 违约金计算公式
二、违约行为及认定：
1. 甲方违约行为：
未按约定时间支付工程款项
未按约定提供施工材料
未按约定时间提供设计图纸或变更通知
提前解除合同或恶意阻挠合同履行
2. 乙方违约行为：
未按约定时间完成施工
使用不合格材料或工艺
施工质量不符合约定标准
未能在质保期内修复质量问题
3. 第三方中介违约行为：
未能履行协助义务
提供虚假信息或隐瞒重要事实
未按约定时间完成中介服务
擅自增加中介费用或收取不正当利益
三、法律名词及解释：
1. 不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。
2. 违约金：一方违反合同约定，应向另一方支付的金钱赔偿。
3. 质保期：乙方对施工质量承担保证责任的期限。
4. 合同解除：合同双方或单方依法终止合同关系的行为。
5. 仲裁：合同双方协商不成时，提交给仲裁机构进行审理和裁决的一种争议解决方式。
四、执行中遇到的问题及解决办法：
1. 施工进度延误：
解决方案：协商确定合理的施工进度，必要时签订进度调整协议。
2. 材料质量问题：
解决方案：更换不合格材料，索赔材料费用，延长质保期。
3. 设计变更：
解决方案：双方协商确定变更内容，签订变更协议。
4. 工程验收不合格：
解决方案：乙方整改至合格，重新验收；如再次不合格，支付违约金。
5. 第三方中介不履行义务：
解决方案：解除与中介的合同，追究中介责任，索赔损失。
五、所有应用场景：
1. 新建建筑的防水施工
2. 旧建筑的防水翻新
3. 地下室、屋顶、卫生间等特定区域的防水施工
4. 工程中含有复杂结构或特殊要求的情况
5. 涉及第三方中介服务的防水施工项目