2025版国际土木工程招标投标协议书.docx

编号：__________

2025版国际土木工程招标投标协议书

甲方：___________________
乙方：___________________
签订日期：_____年_____月_____日

2025版国际土木工程招标投标协议书
合同目录
第一章：总则
1.1 合同定义
1.2 合同适用范围
1.3 合同解释
1.4 法律法规适用
第二章：招标人信息
2.1 招标人名称及地址
2.2 招标人代表
2.3 招标人联系方式
第三章：投标人信息
3.1 投标人名称及地址
3.2 投标人代表
3.3 投标人联系方式
第四章：招标项目概况
4.1 项目名称
4.2 项目地点
4.3 项目规模
4.4 项目周期
第五章：投标要求
5.1 投标人资格条件
5.2 投标文件要求
5.3 投标保证金
5.4 投标有效期限
第六章：评标办法
6.1 评标原则
6.2 评标委员会组成
6.3 评标方法
6.4 评标结果公示
第七章：合同签订
7.1 合同谈判
7.2 合同签订地点及时间
7.3 合同生效条件
7.4 合同备案
第八章：合同履行
8.1 承包人义务
8.2 发包人义务
8.3 合同变更
8.4 合同解除
第九章：合同价款及支付
9.1 合同价款
9.2 支付方式
9.3 进度付款
9.4 最终付款
第十章：违约责任
10.1 违约行为
10.2 违约责任承担
10.3 违约赔偿金额计算
第十一章：争议解决
11.1 争议解决方式
11.2 仲裁地点及机构
11.3 仲裁费用承担
第十二章：合同的变更、转让和终止
12.1 合同变更
12.2 合同转让
12.3 合同终止
第十三章：其他约定
13.1 保密条款
13.2 广告宣传
13.3 知识产权保护
13.4 信息安全
第十四章：附则
14.1 合同附件
14.2 合同修订
14.3 合同解除
14.4 合同终止后的事宜
合同编号2025IMECTS
第一章：总则
1.1 合同定义
1.2 合同适用范围
本合同适用于发包人委托的包括但不限于土木工程、建筑工程、安装工程、装饰工程、园林绿化工程、交通工程、水利工程等建设项目。
1.3 合同解释
本合同的文字表述为中文，如有歧义，以中文表述为准。本合同的附件及补充协议也是本合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。
1.4 法律法规适用
本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律，除非法律、法规、规章或政策有明确规定。
第二章：招标人信息
2.1 招标人名称及地址
发包人全称：____________________
地址：____________________
2.2 招标人代表
招标人代表姓名：____________________
职务：____________________
联系方式：____________________
2.3 招标人联系方式
电话：____________________
传真：____________________
电子邮箱：____________________
第三章：投标人信息
3.1 投标人名称及地址
承包人全称：____________________
地址：____________________
3.2 投标人代表
投标人代表姓名：____________________
职务：____________________
联系方式：____________________
3.3 投标人联系方式
电话：____________________
传真：____________________
电子邮箱：____________________
第四章：招标项目概况
4.1 项目名称
项目名称：____________________
4.2 项目地点
项目实施地点：____________________
4.3 项目规模
项目规模及主要工程量：____________________
4.4 项目周期
项目预计工期：____________________
第五章：投标要求
5.1 投标人资格条件
（具体列出投标人应具备的资格条件，如资质证书、财务状况、类似项目经验等）
5.2 投标文件要求
（具体列出投标文件应包含的内容，如投标书、资质证书复印件、投标保证金、法定代表人身份证明等）
5.3 投标保证金
（具体说明投标保证金的金额、支付方式、退还条件等）
5.4 投标有效期限
（具体说明投标文件的有效期限，如提交截止时间、开标时间等）
第六章：评标办法
6.1 评标原则
（列出评标应遵循的原则，如公平、公正、公开、科学等）
6.2 评标委员会组成
（列出评标委员会成员的构成，如专家、管理人员等）
6.3 评标方法
（说明评标的具体方法，如综合评分法、最低投标价法等）
6.4 评标结果公示
（说明评标结果公示的时间、方式等）
第八章：合同履行
8.1 承包人义务
（具体列出承包人在合同履行过程中应承担的义务，如按期完成工程、保证工程质量等）
8.2 发包人义务
（具体列出发包人在合同履行过程中应承担的义务，如提供施工场地、支付合同价款等）
8.3 合同变更
（说明合同变更的条件、程序、变更内容的确认等）
8.4 合同解除
（说明合同解除的条件、程序、解除后的处理等）
第九章：合同价款及支付
9.1 合同价款
（具体说明合同价款的计算方式、组成等）
9.2 支付方式
（具体说明支付方式，如银行转账、现金等）
9.3 进度付款
（具体说明进度付款的条件、时间、比例等）
9.4 最终付款
（具体说明最终付款的条件、时间、支付金额等）
第十章：违约责任
10.1 违约行为
（具体列出违约行为，如未按期完成工程、工程质量不符合要求等）
10.2 违约责任承担
（具体说明违约责任的承担方式，如违约金、赔偿损失等）
10.3 违约赔偿金额计算
（具体说明违约赔偿金额的计算方法）
第十一章：争议解决
11.1 争议解决方式
（列出争议解决的途径，如协商、调解、仲裁等）
11.2 仲裁地点及机构
（具体说明仲裁地点及仲裁机构名称）
11.3 仲裁费用承担
（具体说明仲裁费用的承担方式）
第十二章：合同的变更、转让和终止
12.1 合同变更
（具体说明合同变更的条件、程序等）
12.2 合同转让
（具体说明合同转让的条件、程序等）
12.3 合同终止
（具体说明合同终止的条件、程序等）
第十三章：其他约定
13.1 保密条款
（具体说明保密条款的内容，如保密信息的范围、保密期限等）
13.2 广告宣传
（具体说明广告宣传的相关事项，如宣传材料的提供、费用承担等）
13.3 知识产权保护
（具体说明知识产权保护的相关事项，如知识产权的归属、使用等）
13.4 信息安全
（具体说明信息安全的有关事项，如信息保护、数据安全等）
第十四章：附则
14.1 合同附件
（列出合同附件的名称、份数、编号等）
14.2 合同修订
（说明合同修订的程序、条件等）
14.3 合同解除
（具体说明合同解除的条件、程序等）
14.4 合同终止后的事宜
（具体说明合同终止后的处理事项，如工程验收、结算等）
发包人（盖章）：
承包人（盖章）：
代表签字：
代表签字：
日期：
日期：
多方为主导时的，附件条款及说明
一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明
1. 甲方指定材料供应商
甲方有权指定部分材料供应商，乙方应按照甲方的要求进行采购。材料供应商的选择标准、质量要求、价格结算等事项，由甲方与供应商直接协商确定。乙方应接受甲方的选择，并按照甲方要求的质量、进度、价格等条件完成采购。
2. 甲方监督工程进度
甲方有权对工程的进度进行监督，确保工程按照约定的时间节点顺利进行。乙方应向甲方定期报告工程进度，并提供必要的工程资料和数据。如乙方因故不能按期完成工程，应提前向甲方提出延期申请，并征得甲方同意。
3. 甲方质量控制
甲方对工程的质量有监督权，乙方应保证工程质量符合国家法律法规、行业标准和甲方的要求。乙方应接受甲方对工程质量的检查、检验和监督。如乙方施工过程中出现质量问题，甲方有权要求乙方及时整改，并承担由此产生的费用。
4. 甲方对工程变更的审批权
工程变更应由甲方审批。如乙方因施工需要进行工程变更，应提前向甲方提交变更申请，并详细说明变更的内容、理由、影响及费用。甲方应在收到变更申请后10个工作日内给予答复。如甲方不同意变更，乙方应按原计划继续施工。
5. 甲方对工程结算的审批权
工程结算应由甲方审批。乙方完成工程后，应向甲方提交工程结算申请，并提供详细的工程量清单、造价明细等资料。甲方应在收到结算申请后20个工作日内给予答复。如甲方不同意结算，乙方应按甲方的要求进行调整。
二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明
1. 乙方自主选择材料供应商
乙方有权自主选择材料供应商，但应保证材料质量符合甲方的要求。材料供应商的选择标准、质量要求、价格结算等事项，由乙方与供应商直接协商确定。甲方应尊重乙方的选择，并按照乙方与供应商达成的协议进行支付。
2. 乙方负责工程进度
乙方应按照约定的时间节点顺利完成工程。乙方应向甲方定期报告工程进度，并提供必要的工程资料和数据。如乙方因故不能按期完成工程，应提前向甲方提出延期申请，并征得甲方同意。
3. 乙方保证工程质量
乙方应保证工程质量符合国家法律法规、行业标准和甲方的要求。乙方应接受甲方对工程质量的检查、检验和监督。如乙方施工过程中出现质量问题，乙方应承担由此产生的费用，并按照甲方的要求及时整改。
4. 乙方对工程变更的提议权
工程变更应由乙方提出。如乙方因施工需要进行工程变更，应提前向甲方提交变更申请，并详细说明变更的内容、理由、影响及费用。甲方应在收到变更申请后10个工作日内给予答复。如甲方同意变更，乙方应按变更后的要求继续施工。
5. 乙方对工程结算的提交权
工程结算应由乙方提交。乙方完成工程后，应向甲方提交工程结算申请，并提供详细的工程量清单、造价明细等资料。甲方应在收到结算申请后20个工作日内给予答复。如甲方同意结算，乙方应按甲方的要求进行调整。
三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明
1. 第三方中介的职责
第三方中介在合同履行过程中负责协调甲方和乙方之间的关系，确保合同顺利执行。第三方中介应公正、中立地处理合同履行过程中出现的争议和问题。
2. 第三方中介的选定
甲方和乙方应共同选定第三方中介。如双方在选定第三方中介时出现分歧，可商请相关行业协会或政府部门推荐。第三方中介的选择标准、职责范围、费用等事项，由甲方和乙方协商确定。
3. 第三方中介的监督权
第三方中介有权对甲乙双方的合同履行情况进行监督。如甲方和乙方在合同履行过程中出现违反合同约定的行为，第三方中介有权要求甲方和乙方改正，并承担相应的违约责任。
4. 第三方中介的调解权
合同履行过程中如出现争议，第三方中介有权进行调解。调解结果视为甲乙双方的共识，具有约束力。如甲乙双方对调解结果仍有异议，可依法向仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。
5. 第三方中介的费用
第三方中介的费用由甲方和乙方协商承担。如双方未能就费用承担方式达成一致，可按照实际发生的费用进行分担。第三方中介的费用包括但不限于调解费、差旅费、住宿费等。
附件及其他补充说明
一、附件列表：
1. 投标文件
2. 资质证书复印件
3. 法定代表人身份证明
4. 工程量清单
5. 造价明细
6. 工程设计图纸
7. 施工方案
8. 材料供应合同
9. 设备供应合同
10. 施工进度计划
11. 质量保证书
12. 安全文明施工保证书
13. 合同履行过程中的变更申请
14. 合同履行过程中的结算申请
15. 第三方中介的推荐名单
16. 第三方中介的调解协议
二、违约行为及认定：
1. 未按期完成工程：乙方未能在约定的时间内完成工程，视为违约。
2. 工程质量不符合要求：乙方施工的工程质量未达到约定的标准，视为违约。
3. 材料或设备供应不符合要求：乙方提供的材料或设备未达到约定的标准，视为违约。
4. 未按约定支付价款：甲方未按约定时间支付价款，视为违约。
5. 未按约定提供施工场地：甲方未按约定提供施工场地，视为违约。
6. 未按约定进行工程变更：乙方未征得甲方同意进行工程变更，视为违约。
7. 第三方中介的违约行为：第三方中介未能履行其调解职责，视为违约。
三、法律名词及解释：
1. 招标人：指发起招标的法人或其他组织。
2. 投标人：指参加招标的法人或其他组织。
3. 发包人：指委托他人完成工程任务的法人或其他组织。
4. 承包人：指接受发包人委托完成工程任务的法人或其他组织。
5. 第三方中介：指在合同履行过程中进行调解、协调的独立第三方机构。
6. 违约：指合同一方未履行合同约定的义务。
7. 合同履行：指合同双方按照合同约定履行各自义务的行为。
四、执行中遇到的问题及解决办法：
1. 工程进度延误：
及时沟通，了解延误原因。
制定补救措施，压缩后续工程时间。
协商调整工程进度计划。
2. 工程质量问题：
加强现场监督，确保施工质量。
发现问题及时整改，确保工程质量符合要求。
引入第三方质量检测机构进行质量评估。
3. 材料或设备供应问题：
选择可靠的供应商和设备提供商。
签订材料设备供应合同，明确供应标准和时间。
建立紧急备用材料设备机制。
4. 合同变更：
提前沟通，征得对方同意。
书面文件记录变更内容，双方签字确认。
协商调整合同价款和工期。
5. 合同纠纷：
积极沟通，寻求和解。
引入第三方中介进行调解。
必要时，依法向仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。
五、所有应用场景：
1. 土木工程建设项目招标投标。
2. 建筑工程设计与施工。
3. 设备材料供应与安装。
4. 工程进度管理与控制。
5. 工程质量监督与验收。
6. 合同履行过程中的变更与结算。
7. 第三方中介在合同履行过程中的调解与协调。