机房建设工程项目合作协议书(2025版).docx

编号：__________

机房建设工程项目合作协议书(2025版)

甲方：___________________
乙方：___________________
签订日期：_____年_____月_____日

机房建设工程项目合作协议书(2025版)
合同目录
第一章：合作协议书概述
1.1 项目名称
1.2 项目地点
1.3 项目规模
1.4 项目周期
1.5 项目投资估算
第二章：合作双方的基本情况
2.1 甲方基本情况
2.2 乙方基本情况
第三章：项目实施内容
3.1 工程内容概述
3.2 工程实施步骤
3.3 工程质量标准
第四章：合作双方的权利和义务
4.1 甲方的权利和义务
4.2 乙方的权利和义务
第五章：项目投资和资金支付
5.1 项目投资构成
5.2 资金支付方式及时间
第六章：项目管理和协调
6.1 项目管理机构设置
6.2 项目协调机制
6.3 项目变更管理
第七章：技术支持和售后服务
7.1 技术支持内容
7.2 售后服务承诺
第八章：项目验收和结算
8.1 项目验收标准
8.2 项目验收程序
8.3 项目结算方式及时间
第九章：违约责任
9.1 违约行为及责任
9.2 违约责任的处理方式
第十章：争议解决
10.1 争议解决方式
10.2 争议解决机构
第十一章：合同的生效、变更和终止
11.1 合同生效条件
11.2 合同变更程序
11.3 合同终止条件
第十二章：合同的履行和监督
12.1 合同履行原则
12.2 合同履行监督机构
第十三章：其他条款
13.1 保密条款
13.2 知识产权保护
13.3 法律适用及争议解决
第十四章：附件
14.1 附件一：项目实施方案
14.2 附件二：投资估算明细表
14.3 附件三：技术支持和售后服务承诺
14.4 附件四：项目验收标准和方法
14.5 附件五：合同履行监督报告模板
合同编号_________
第一章：合作协议书概述
1.1 项目名称：机房建设工程项目
1.2 项目地点：____________________
1.3 项目规模：____________________
1.4 项目周期：自合同签订之日起至项目验收合格之日止
1.5 项目投资估算：人民币【】万元
第二章：合作双方的基本情况
2.1 甲方基本情况
Name: ____________________
Legal Representative: ____________________
Address: ____________________
Contact Person: ____________________
Contact Information: ____________________
2.2 乙方基本情况
Name: ____________________
Legal Representative: ____________________
Address: ____________________
Contact Person: ____________________
Contact Information: ____________________
第三章：项目实施内容
3.1 工程内容概述：包括但不限于机房的设计、施工、设备采购、调试、验收等全过程。
3.2 工程实施步骤：详细见附件一：项目实施方案。
3.3 工程质量标准：应符合国家相关法律法规、行业标准和甲方要求。
第四章：合作双方的权利和义务
4.1 甲方的权利和义务
1) 提供项目实施所需的土地、建筑和其他基础设施。
2) 负责项目的立项、审批、验收等相关手续。
3) 按照约定支付项目款项。
4) 协助乙方进行项目实施，提供必要的便利条件。
4.2 乙方的权利和义务
1) 负责项目的具体实施，确保项目按期完成。
2) 按照约定提供技术支持、售后服务。
3) 遵守国家相关法律法规，保证项目质量。
4) 未经甲方同意，不得将合同项下的权利和义务转让给第三方。
第五章：项目投资和资金支付
5.1 项目投资构成：详细见附件二：投资估算明细表。
5.2 资金支付方式及时间：按照项目进度和合同约定进行支付。
第六章：项目管理和协调
6.1 项目管理机构设置：甲方设立项目管理机构，负责项目的日常管理和协调。
6.2 项目协调机制：定期召开项目协调会议，解决项目实施过程中的问题。
6.3 项目变更管理：项目变更应按照合同约定的程序进行。
第七章：技术支持和售后服务
7.1 技术支持内容：乙方应提供机房建设相关的技术支持，包括设计、施工、调试等。
7.2 售后服务承诺：乙方提供【】年的售后服务，确保机房正常运行。
第八章：项目验收和结算
8.1 项目验收标准：按照附件四：项目验收标准和方法进行验收。
8.2 项目验收程序：项目完成后，甲方组织验收，乙方配合。
8.3 项目结算方式及时间：验收合格后【】天内，甲方向乙方支付合同尾款。
第九章：违约责任
9.1 违约行为及责任
1) 甲方未按约定支付项目款项，应支付违约金。
2) 乙方未按约定完成项目，应支付违约金。
3) 双方的其他违约行为，按照合同约定承担相应责任。
9.2 违约责任的处理方式：违约方应承担违约责任，赔偿对方损失。
第十章：争议解决
10.1 争议解决方式：友好协商解决，协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。
10.2 争议解决机构：有管辖权的人民法院。
第十一章：合同的生效、变更和终止
11.1 合同生效条件：自双方签字盖章之日起生效。
11.2 合同变更程序：双方协商一致，书面确认。
11.3 合同终止条件：项目验收合格，合同约定的义务履行完毕。
第十二章：合同的履行和监督
12.1 合同履行原则：诚实信用，公平原则。
12.2 合同履行监督机构：甲方设立的项目管理机构。
第十三章：其他条款
13.1 保密条款：双方应对合同内容和谈判过程中的商业秘密予以保密。
13.2 知识产权保护：双方应尊重对方的知识产权，不得侵犯对方的知识产权。
13.3 法律适用及争议解决：本合同适用中华人民共和国法律，争议提交有管辖权的人民法院解决。
第十四章：附件
14.1 附件一：项目实施方案
14.2 附件二：投资估算明细表
14.3 附件三：技术支持和售后服务承诺
14.4 附件四：项目验收标准和方法
14.5 附件五：合同履行监督报告模板
甲方（盖章）：
乙方（盖章）：
签订日期：【年】年【月】月【日】日
多方为主导时的，附件条款及说明
一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明
1. 甲方指定供应商
甲方有权要求乙方在项目实施过程中，使用甲方指定的供应商提供的产品或服务。乙方应遵守甲方的要求，并确保供应商的产品或服务符合项目质量标准。
2. 甲方监督权
甲方有权对项目的实施过程进行监督，包括但不限于现场检查、进度汇报、质量控制等。乙方应积极配合甲方的监督工作，提供必要的信息和便利条件。
3. 甲方变更权
甲方有权根据项目需要，对项目的实施内容、进度、质量等要求进行变更。乙方应根据甲方的变更要求，及时调整项目实施方案，并承担因变更引起的额外费用。
4. 甲方提前终止权
甲方有权在合同履行过程中，提前终止合同。若甲方行使提前终止权，乙方应按照甲方的要求，完成项目的交接工作，并承担因提前终止合同而产生的合理费用。
5. 甲方知识产权保护
乙方在项目实施过程中，应确保不侵犯甲方的知识产权。乙方应书面承诺，将项目中涉及到的所有技术成果、创意等归属于甲方所有，并签署相关文件以证明甲方的知识产权。
二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明
1. 乙方技术保障
乙方应对项目实施过程中提供技术支持，并确保技术的先进性、稳定性和安全性。乙方应在项目实施期间，提供必要的技术培训和指导，确保甲方人员能够熟练操作和使用项目成果。
2. 乙方质量承诺
乙方承诺按照合同约定的质量标准完成项目。若项目发生质量问题，乙方应在接到甲方通知后【】小时内，采取措施予以解决。若乙方未能在约定时间内解决质量问题，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。
3. 乙方保密义务
乙方应对合同内容和谈判过程中的商业秘密予以保密，未经甲方同意，不得向第三方泄露。乙方违反保密义务的，应承担违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。
4. 乙方项目进度管理
乙方应按照合同约定的进度完成项目。若乙方延误项目进度，应按照合同约定向甲方支付违约金。乙方应定期向甲方报告项目进展情况，并在甲方要求的时间内提供相关文档和资料。
5. 乙方知识产权归属
乙方保证项目实施过程中所涉及的技术成果、创意等不侵犯任何第三方的知识产权。若乙方在项目实施过程中侵犯第三方知识产权，乙方应承担全部责任，并赔偿甲方因此造成的损失。
三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明
1. 第三方中介职责
第三方中介在合同履行过程中，应负责协调甲乙双方的关系，协助解决项目实施过程中的问题。第三方中介应客观、公正地履行中介职责，不得偏袒任何一方。
2. 第三方中介费用
第三方中介的报酬应在合同中明确约定。甲方应按照合同约定支付第三方中介费用。若甲方未按约定支付费用，第三方中介有权暂停中介服务，直至甲方支付完毕。
3. 第三方中介保密义务
第三方中介应对合同内容和谈判过程中的商业秘密予以保密，未经甲方和乙方同意，不得向第三方泄露。第三方中介违反保密义务的，应承担违约责任，并赔偿甲方和乙方因此造成的损失。
4. 第三方中介违约处理
若第三方中介未能履行中介职责，导致合同无法履行或发生争议，甲方和乙方有权要求第三方中介承担违约责任。第三方中介违约的，甲方和乙方有权解除合同，并要求第三方中介退还已支付的费用。
5. 第三方中介退出机制
在合同履行过程中，若第三方中介严重失职、滥用职权或违反合同约定，甲方和乙方均有权书面通知第三方中介解除合同。第三方中介应在接到解除通知后【】小时内，办理退出手续，并承担因此产生的相关费用。
附件及其他补充说明
一、附件列表：
1. 附件一：项目实施方案
2. 附件二：投资估算明细表
3. 附件三：技术支持和售后服务承诺
4. 附件四：项目验收标准和方法
5. 附件五：合同履行监督报告模板
6. 附件六：甲方基本情况证明文件
7. 附件七：乙方基本情况证明文件
8. 附件八：第三方中介资质证明文件
9. 附件九：知识产权证明文件
10. 附件十：保密协议
11. 附件十一：违约金计算公式
12. 附件十二：合同变更协议模板
13. 附件十三：项目进度计划表
14. 附件十四：质量保证书
二、违约行为及认定：
1. 甲方未按约定支付项目款项，视为违约。
2. 乙方未按约定完成项目，视为违约。
3. 双方未按约定履行合同义务，视为违约。
4. 甲方违反保密义务，泄露合同内容和商业秘密，视为违约。
5. 乙方侵犯第三方知识产权，视为违约。
6. 第三方中介未能履行中介职责，导致合同无法履行或发生争议，视为违约。
三、法律名词及解释：
1. 机房建设工程项目：指为实现特定计算机系统及其相关设备的正常运行，所进行的机房设计、施工、设备采购、调试、验收等活动。
2. 项目实施内容：指合同双方约定的完成机房建设工程项目所需的具体工作内容和任务。
3. 项目周期：指从合同签订之日起至项目验收合格之日止的时间段。
4. 投资估算：指对项目所需资金进行预估，包括工程设计费、建筑安装费、设备采购费、调试验收费等。
5. 技术支持：指乙方为甲方提供的关于机房建设工程项目的技术咨询、指导、培训等服务。
6. 售后服务：指乙方为甲方提供的机房建设工程项目完成后的一系列服务，如设备维护、技术支持等。
7. 违约金：指违约方按照约定向守约方支付的违约赔偿金。
8. 知识产权：指乙方在项目实施过程中所涉及的技术成果、创意等。
9. 保密义务：指合同双方对合同内容和谈判过程中的商业秘密予以保密的义务。
四、执行中遇到的问题及解决办法：
1. 项目进度延误：乙方应采取措施加快进度，必要时调整项目实施方案。
2. 质量问题：乙方应及时修复质量问题，直至符合合同约定的质量标准。
3. 知识产权侵权：乙方应避免侵犯第三方知识产权，如发生侵权，应承担相应责任。
4. 合同变更：双方可通过协商一致，签订合同变更协议，调整合同内容。
5. 违约行为：违约方应承担违约责任，赔偿守约方损失。
五、所有应用场景：
1. 机房建设工程项目的实施。
2. 双方在项目实施过程中的协调与监督。
3. 项目验收与结算。
4. 违约行为的发生与处理。
5. 合同的变更与终止。
6. 合同双方的权益保护。
7. 项目实施过程中的技术支持与售后服务。