2025年二级建造师之二建建设工程施工管理押题练习试题B卷含答案.docx

2025年二级建造师之二建建设工程施工管理押题练习试题B卷含答案

单选题（共600题）
1、发包人签发竣工结算支付证书后的（　）天内，按照竣工结算支付证书列明的金额向承包人支付结算款。
A.7
B.14
C.28
D.56

【答案】 B
2、关于施工总承包方的管理任务，下列说法错误的是（）。
A.负责整个工程的施工安全、施工总进度控制、施工质量控制和施工的组织与协调等
B.控制施工的成本
C.施工总承包方是工程施工的总指挥者和总组织者
D.负责施工资源的供应组织

【答案】 C
3、根据清单规范，某建筑公司经投标获得某公路桩基工程的施工任务，工程开工两月后，设计方变更设计，增加了13根与原设计相同的工程桩，对于增加的工程桩价格的确定，适宜的方法是（　）。
A.建筑公司提出，发包人确认
B.发包人提出，建筑公司确认
C.参照类似项目的价格
D.采用该项目的单价

【答案】 D
4、（　　）不属于我国推行建设工程监理制度的目的。
A.充分发挥投资效益
B.确保工程建设质量
C.提高工程建设水平
D.为工程建设增值

【答案】 D
5、各级领导建立统一的宗旨和方向，并创造全员积极参与实现组织的质量目标的条件。这是质量管理原则中(　　)的要求。
A.以顾客为关注焦点
B.循证决策
C.领导作用
D.改进

【答案】 C
6、分析和论证施工成本目标实现的可能性，并对施工成本目标进行分解是通过（　）进行的。
A.编制施工成本规划
B.编制施工成本比较报表
C.编制工作任务分工表
D.编制施工组织设计

【答案】 A
7、对于重要的工序或对工程质量有重大影响的工序，应严格执行“三检”制度，“三检”是指（ ）。
A.自检、互检、交接检
B.自检、互检、专检
C.抽检、自检、互检
D.自检、互检、第三方检测

【答案】 B
8、根据《标准施工招标文件》中“通用合同条款”的规定，如承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，对于监理人提出的重新检验要求，重新检验的费用（　）。
A.应由承包人承担
B.应由发包人承担
C.应视重新检验结果，确定由哪方承担
D.由承包人和发包人各承担50%

【答案】 A
9、完成合同以外的零星工作，现场签证费用的计价方式采用计日工单价计算，此时提交现场签证申请的时候，应提交的材料不包括（）
A.工作名称，内容和数量?
B.投入工人的姓名、工龄?
C.投入设备的型号，台数?
D.材料类别和数量

【答案】 B
10、根据《标准施工招标文件》，关于发包人提供资料的说法，正确的是（　）。
A.发包人只提供基础资料，不对其真实性和完整性负责，承包人自行解读内容
B.发包人应通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及书面资料
C.发包人提供资料有误使承包人受损时，只承担增加的费用和工期延误
D.发包人提供的资料使承包人推断失误，承担相关费用和利润

【答案】 B
11、已知某挖土机挖土的一个工作循环需2分钟，每循环一次挖土0．5m3，工作班的延续时间为8小时，机械利用系数为0．80，则该机械的时间定额为()工日／100m3。
A.0.42?
B.0.83?
C.1.04?
D.3.33

【答案】 C
12、按照《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），下列说法正确的是（）
A.暂列金额按照工程量清单中列出的金额填写，不得变动?
B.投标人不得进行任何形式的优惠和让利?
C.所有材料和专业工程暂估价可由施工单位自主报价；?
D.总承包服务费应按照招标文件列出的金额填写，不得变动

【答案】 A
13、建设工程项目总进度目标论证的过程中，确定项目的工作编码之前的工序是（　）。
A.编制各层进度计划
B.进行项目结构分析
C.进行进度计划系统的结构分析
D.调查研究和收集资料

【答案】 C
14、根据《建设工程监理规范》GB/T 50319-2013，下列关于监理实施细则的说法，正确的是（　　）。
A.在建设监理规划编制完成后，应立即开始编制监理实施细则
B.监理实施细则应在相应工程施工开始前编制
C.监理实施细则由总监理工程师编制
D.监理实施细则编制完成后，由工程监理单位技术负责人审批

【答案】 B
15、为取得成本管理的理想效果，项目经理可采取的组织措施是（）。
A.加强施工调度，避免窝工损失
B.进行技术经济分析，确定最佳施工方案
C.对工程变更及时落实业主签证
D.查看合同条款，寻找索赔机会

【答案】 A
16、施工合同实施偏差分析的内容包括： 产生合同偏差的原因分析， 合同实施偏差的责任分析以及（ ）
A.不同项目合同偏差的对比
B.合同实施趋势分析
C.偏差的跟踪情况分析
D.业主对合同偏差的态度分析

【答案】 B
17、建设工程项目管理中的费用目标对施工方而言是（　）。
A.投资目标
B.成本目标
C.概算目标
D.预算目标

【答案】 B
18、业主方在招标文件中规定了300万元的暂列金额。则每一个承包商在投标报价时对该项暂列金额的正确处理方式是（　）。
A.计入投标总报价，但承包商无权自主使用，余额归发包人所有
B.计入投标总报价，且承包商有权自主使用，余额归承包人所有
C.不计入投标总价，在实际发生时由业主支付
D.计入投标总价，由工程师决定是否使用，余额归承包人所有

【答案】 A
19、对于任一招标工程量清单项目，如果因规定的工程量偏差和工程变更等原因导致工程量偏差超过（　），应予以调整。
A.10%
B.15%
C.20%
D.25%

【答案】 B
20、下列施工质量控制措施中，属于事前控制的是（　　）。
A.明确质量目标
B.重要结构实体检测
C.隐蔽工程验收
D.施工质量检查验收

【答案】 A
21、下列进度控制措施中，属于管理措施的是（　）。
A.编制工程资源需求计划
B.应用互联网进行进度控制
C.制定进度控制工作流程
D.选择先进的施工技术

【答案】 B
22、承包人需要更换项目经理的，应提前（ ）天书面通知发包人和监理人，并征得发包人书面同意。
A.7天
B.14天
C.21天
D.28天

【答案】 B
23、索赔事件是指实际情况与合同规定不符合，最终引起（　）变化的各类事件。
A.质量、成本
B.安全、工期
C.工期、费用
D.标准、信息

【答案】 C
24、在双代号网络计划中，判别关键工作的条件是该工作（　　）。
A.最早完成时间与最早开始时间的差值最小
B.与其紧后工作的时间间隔为零
C.最迟完成时间与最早完成时间的差值为零
D.最迟开始时间与最早开始时间的差值最小

【答案】 D
25、下列关于安全隐患的处理程序，排序正确的是()。
A.整改—登记—复查—销案
B.登记—复查—整改—销案
C.登记—整改—复查—销案
D.整改—登记—销案—复查

【答案】 C
26、根据《建设工程施工劳务分包合同（示范文本）》，关于保险的获取和支付，下列说正确的是（　　）。
A.运至施工场地用于劳务施工的材料和待安装设备，由劳务分包人办理或获得保险，但不需劳务分包人支付保险费用
B.发包人必须为租赁或提供给劳务分包人使用的施工机械设备办理保险，并支付保险费用
C.劳务分包人必须为从自有人员办理保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用
D.保险事故发生时，发包人和工程承包人有责任采取必要的措施，防止或减少损失

【答案】 C
27、根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，经施工单位技术负责人和（　）签字后实施。
A.项目经理
B.总监理工程师
C.项目技术负责人
D.建设单位项目负责人

【答案】 B
28、关于分部分项工程成本分析的说法，正确的是（　　）
A.施工项目成本分析是分部分项工程成本分析的基础
B.分部分项工程成本分析的对象为已完成分部分项工程
C.分部分项工程成本分析的资料来源是施工预算
D.分部分项工程要对每一个分部分项工程都进行成本分析

【答案】 B
29、建设工程项目施工准备阶段的施工预算成本计划以项目实施方案为依据，采用（　　）编制。
A.人工定额
B.概算定额
C.预算定额
D.施工定额

【答案】 D
30、对于标前会议的会议纪要和答复函件，下列说法中正确的有（　　）。
A.对问题的答复应说明问题来源
B.会议纪要和答复函件形成招标文件的补充文件
C.招标文件的法律效力高于会议纪要和答复函件
D.当补充文件与招标文件内容不一致时，以招标文件为准

【答案】 B
31、关于施工平行承发包特点的说法，正确的是（ ）。
A.签订的合同越多，业主的责任与义务就越少
B.业主直接管理所有的施工合同，管理风险小
C.业主可以分次招标，每次招标工作量较小，业主用于招标的时间较少
D.业主直接控制所有工程的发包，可以决定所有工程的承包商的选择

【答案】 D
32、发包人应在专用合同条款约定的期限内，通过监理人向承包人提供的资料不包括（　）。
A.测量基准点
B.测量基准线
C.测量长度
D.测量水准点

【答案】 C
33、下列选项中，不属于施工机械设备质量控制要求的是（　　）。
A.机械设备的选型
B.主要性能参数指标的确定
C.使用操作要求
D.机械操作人员的确定

【答案】 D
34、在建设工程施工劳务合同中，由劳务分包人负责办理并支付保险费用的是（　　）。
A.工程承包人租赁或提供给劳务发包人使用的施工机械设备
B.运至施工场地用于劳务施工的材料和待安装设备
C.施工场地内劳务分包人自有人员生命财产和施工机械设备
D.第三方人员生命财产

【答案】 C
35、对总额 1000 万元的工程项目进行期中检查，截止检查时已完成工作预算费用 410 万元，计划工作预算费用为 400 万元，已完工作实际费用为 430 万元，则其费用绩效指数为（ ）。
A.0.953
B.0.430
C.0.930
D.1.075

【答案】 A
36、根据《建设工程项目管理规划》GB/T 50326—2017，下列选项中不属于项目管理机构负责人权限的是（　　）。
A.决定授权范围内的项目资源使用
B.参与选择大宗资源的供应单位
C.主持项目管理机构工作
D.进行授权范围内的任务分解和利益分配

【答案】 D
37、下列财产损失和人身伤害事件中，属于第三者责任险赔偿范围的是（ ）
A.项目承包商在施工工地的财产损失
B.项目承包商职工在施工工地的人身伤害
C.项目法人外聘员工在施工工地的人身伤害
D.项目法人、承包商以外的第三人因施工原因造成的财产损失

【答案】 D
38、施工成本核算的基本环节中，不包括（）。
A.项目完成后，对项目成本形成中的各责任者进行考核
B.计算出施工成本的实际发生额
C.计算出该施工项目的总成本和单位成本
D.按照规定的成本开支范围对施工成本进行归集和分配

【答案】 A
39、对合同实施偏差分析的内容不包括()。
A.产生偏差的原因分析
B.合同实施偏差的责任分析
C.调整措施实施效果的分析
D.合同实施趋势分析

【答案】 C
40、发包人签发竣工结算支付证书后的（　）天内，按照竣工结算支付证书列明的金额向承包人支付结算款。
A.7
B.14
C.28
D.56

【答案】 B
41、根据《建设工程施工专业分包合同》（GF-2003-0213），下列说法正确的是（ ）。
A.专业分包人应按规定办理有关施工噪音排放的手续，并承担由此发生的费用
B.承包人应提供总包合同（包括承包工程的价格）供分包人查阅
C.专业分包人只有在承包人发出指令后，允许发包人授权的人员在工作时间进入分包工程施 工场地
D.分包人不能以任何理由直接致函给发包人

【答案】 D
42、根据《建设工程施工专业分包合同（示范文本）》（GF—2003—0213），关于分包人工作的说法，错误的是（　　）。
A.按照分包合同的约定，对分包工程进行设计、施工、竣工和保修
B.按照合同约定的时间，完成规定的设计内容，并承担由此发生的费用
C.在合同约定的时间内，向承包人提交详细施工组织设计
D.在合同约定的时间内，向承包人提供工程进度计划及相应进度统计报表

【答案】 B
43、通常以独立的单项工程或完整的工程项目为计算对象编制确定的生产要素消耗的数量标准或项目费用标准，是根据已建工程或现有工程的价格数据和资料，经分析、归纳和整理编制而成的是（ ）。
A.预算定额
B.概算定额
C.概算指标
D.投资估算指标

【答案】 D
44、建设工程主体结构施工中，政府质量监督机构安排监督检查的频率至少是（　　）
A.每周一次
B.每旬一次
C.每月一次
D.每季度一次

【答案】 C
45、档案的保管期限不包括（　）。
A.中期
B.短期
C.长期
D.永久

【答案】 A
46、关于分部分项工程成本分析，下列说法正确的是（ ）。
A.必须对施工项目所有的分部分项进行成本分析
B.分部分项成本分析的方法是进行实际成本与目标成本比较
C.分部分项成本分析的对象是已完成分部分项工程
D.对主要的分部分项工程要做到从开工到保修进行系统的成本分析

【答案】 C
47、关于对承包人索赔文件审核的说法，正确的是（ ）。
A.监理人收到承包人提交的索赔通知书后，应及时转交发包人，监理人无权要求承包人提交原始记录
B.监理人根据发包人的授权，在收到索赔通知书的60天内，将索赔处理结果答复承包人
C.承包人接受索赔处理结果的，发包人应在索赔处理结果答复后28天内完成赔付
D.承包人不接受索赔处理结果的，应直接向法院起诉索赔

【答案】 C
48、项目经理部采用时间—成本累积曲线编制了初步的施工成本计划，为了节约贷款利息，拟对成本计划进行优化调整，正确的做法是（　）。
A.压缩非关键线路上工作的时间
B.所有工作都按最早开始时间开始
C.所有工作都按最迟开始时间开始
D.尽可能减少单位时间内投入的人力和财力

【答案】 C
49、发包方将建设工程项目合理划分标段后，将各标段分别发包给不同的施工单位，并与之签订施工承包合间，此发承包模式属于（　）。
A.平行发承包
B.施工总承包
C.施工总承包管理
D.设计施工总承包

【答案】 A
50、根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）采用变动总价合同时，一般可对合同价款进行调整的情形有（　）。
A.银行贷款利率变化影响合同价款
B.工程造价管理部门公布的价格调整
C.承包方承担的损失超过其承受能力
D.一周内非承包商原因停电造成的停工累计达到7小时

【答案】 B
51、当实行()时，签订的合同一般采用成本加酬金合同。
A.平行承发包模式
B.施工总承包模式
C.施工总承包管理模式
D.EPC模式

【答案】 C
52、最早开始时间是指（　）。
A.在紧前工作的约束下，本工作有可能开始的最早时刻
B.在紧前工作的约束下，本工作有可能完成的最早时刻
C.在紧后工作的约束下，本工作必须开始的最早时刻
D.在紧后工作的约束下，本工作必须开始的最迟时刻

【答案】 A
53、关于工程成本会计核算、业务核算和统计核算区别和联系的说法，正确的是（　　）。
A.会计核算是对已发生的经济活动进行核算，而业务核算和统计核算还可对正在进行的经济活动进行核算
B.业务核算是价值核算，会计核算的范围比业务核算的范围更广
C.统计核算和会计核算必须用货币计量，业务核算可以用实物量或劳动量计量
D.统计核算是利用会计核算和业务核算的资料把数据按统计方法加以系统管理，发现企业生产经营活动的规律

【答案】 D
54、设计方进度控制的任务是依据（　）对设计工作进度的要求控制设计工作进度。
A.设计总进度纲要
B.设计任务委托合同
C.设计标准和规范
D.可行性研究报告

【答案】 B
55、大型建设工程项目总进度目标论证的核心工作是通过（　　）。
A.编制总进度纲要，论证总进度目标实现的可能性
B.分析工程发包组织方式，论证总进度目标分解的合理性
C.分析施工技术方面的资料，论证总进度目标的控制措施
D.分析施工组织资料，论证总进度目标实现的条件

【答案】 A
56、发包人应在收到承包人提交的最终结清申请单后（　）天内完成审批并向承包人颁发最终结清证书。
A.7
B.14
C.28
D.42

【答案】 B
57、在钢筋混凝土工程施工过程中，为了确保使用钢材的质量，对钢材进行的抗拉试验属于(　　)。
A.物理性能试验
B.化学性能试验
C.无损试验
D.X射线探伤试验

【答案】 A
58、关于施工文档资料，下列说法错误的是（ ）。
A.是城建档案的重要组成部分
B.是施工质量、安全评测的依据
C.是建设工程进行竣工验收的必要条件
D.是全面反映建设工程质量状况的重要文档资料

【答案】 B
59、工程成本应当包括（ ）所发生的，与执行合同有关的直接费用和间接费用。
A.从工程投标开始至竣工验收为止
B.从场地移交开始至项目移交为止
C.从合同签订开始至合同完成为止
D.从项目设计开始至竣工投产为止

【答案】 C
60、在编制施工组织总设计时，编制施工总进度计划的下一步是（　　）。
A.编制资源需求量计划
B.收集资料、调查研究
C.编制施工总进度计划
D.计算主要技术经济指标

【答案】 A
61、下列施工成本管理活动或文件中，属于施工项目降低成本的指导文件及设立目标成本依据的是（　）。
A.施工成本核算
B.施工成本分析
C.施工成本计划
D.施工成本考核

【答案】 C
62、资产、负债、所有者权益等会计要素指标，主要通过（　）进行核算。
A.业务核算
B.会计核算
C.统计核算
D.成本核算

【答案】 B
63、项目经理部通过在混凝土拌和物中加入添加剂以降低水泥消耗量，属于成本管理措施中（　　）。
A.经济措施
B.组织措施
C.合同措施
D.技术措施

【答案】 D
64、关于施工项目经理的内涵，下列说法正确的是（　　）。
A.大、中型工程项目施工的项目经理建议由取得建造师注册证书的人员担任
B.取得建造师注册证书的人员是否担任工程项目施工的项目经理，由企业自主决定
C.实施建造师执业资格制度后需取消项目经理岗位责任制
D.建筑施工企业项目经理是建筑施工企业法定代表人

【答案】 B
65、某混凝土结构工程的框架柱表面出现局部蜂窝麻面，经调查分析，其承载力满足设计要求。则对该框架柱表面质量问题的恰当处理方式是（　　）。
A.加固处理
B.修补处理
C.返工处理
D.限制使用

【答案】 B
66、施工期间，如果承包人未经发包人事先核对自行采购材料，采购完成后才报发包人确认调整合同价款的，则（ ）。
A.发包人应按承包人采购材料予以批准
B.发包人全部不予批准
C.发包人有权不予调整合同价格
D.发包人部分予以批准

【答案】 C
67、某施工机械预算价格为50000元，耐用总台班为2000台班，残值率为10%；一次大修费为2500元，大修次数为4次，台班经常修理费1.5元／台班，每台班发生的其他费用合计为20元／台班，则该机械的台班单价为（）元。
A.45.0
B.46.50
C.49
D.51.50

【答案】 C
68、关于施工生产安全事故应急预案的评审和备案，正确的是（　　）。
A.地方各级安全生产监督管理职责的部门应当组织有关专家对本部门编制的应急预案进行审定并召开听证会
B.参加应急预案评审的人员应当包括应急预案涉及的责任单位人员和有关安全生产及应急管理方面的专家
C.其他负有安全生产监督管理职责部门的应急预案，应当抄送同级安全生产监督管理部门
D.地方各级安全生产监督管理部门的应急预案，只须报上一级安全生产监督管理部门备案

【答案】 C
69、按程序覆盖后的隐蔽工程监理工程师重新检验的费用()。
A.应由承包人承担
B.应由发包人承担
C.因监理人未对隐蔽工程进行验收，应由监理人承担
D.应视重新检验结果，确定由哪方承担

【答案】 D
70、职业健康安全管理体系建立的主要工作有：①制定方针、目标、指标和管理方案；②初始状态评审；③文件的审查、审批和发布；④体系文件编写；⑤管理体系策划与设计；⑥人员培训等。正确的工作步骤是（　）。
A.①-②-⑥-⑤-④-③
B.②-⑥-①-④-③-⑤
C.⑥-②-①-⑤-④-③
D.①-⑤-②-④-⑥-③

【答案】 C
71、施工项目年度成本分析的重点是（ ）。
A.通过实际成本与目标成本的对比，分析目标成本落实情况
B.针对下一年度施工进展情况，规划切实可行的成本管理措施
C.通过对技术组织措施执行效果的分析，寻求更加有效的节约途径
D.通过实际成本与计划成本的对比，分析成本降低水平

【答案】 B
72、下列施工进度控制工作中，属于施工进度计划检查的内容是（　　）。
A.增加施工班组人数
B.工程量的完成情况
C.根据业主指令改变工程量
D.根据现场条件改进施工工艺

【答案】 B
73、政府在施工质量监督的实施过程中作出的下列行为，不应在开工前实施的是()
A.审查施工组织设计、监理规划等文件以及审批手续?
B.编制工程质量监督报告?
C.公布监督方案，提出监督要求?
D.检查结查的记录保存

【答案】 B
74、关于建造师与施工项目经理的说法，正确的是（　）。
A.取得建造师注册证书的人员就是施工项目经理
B.建造师是管理岗位，施工项目经理是技术岗位
C.施工项目经理必须由取得建造师注册证书的人员担任
D.建造师执业资格制度可以替代施工项目经理单位责任制

【答案】 C
75、关于施工成本及其管理，下列说法正确的是()。
A.施工成本是指施工过程中消耗的构成工程实体的各项费用支出
B.施工成本考核是在施工成本核算的基础上，对成本形成过程和影响成本升降的因素进行分析，以寻求进一步降低成本的途径
C.施工成本管理就是在保证工期和满足质量要求的情况下，采取相应措施把成本控制在计划范围内，并最大限度地节约成本
D.施工成本预测是以货币形式编制施工项目在计划期内的生产费用、成本水平、成本降低率及降低成本措施的书面方案

【答案】 C
76、根据《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)，工程变更项目在已标价工程量清单中有相同项目，但变更工程量超过原有幅度 15%，则变更工程单价（ ）。
A.直接按合同已有的价格确定
B.由发包人提供并经双方确认执行
C.由合同当事人协商确定
D.参照已有价格并结合

【答案】 C
77、某工作有 2 个紧后工作，紧后工作的总时差分别是 3 天和 5 天，对应的间隔时间分别是 4 天和 3 天，则该工作的总时差是（ ）天。
A.7
B.6
C.8
D.9

【答案】 A
78、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，承包人提供质量保证金的方式原则上应为（　）。
A.相应比例的工程款
B.质量保证金保函
C.相应额度的担保物
D.相应额度的现金

【答案】 B
79、影响项目目标实现的决定性因素是（）。
A.人
B.工具
C.方法
D.组织

【答案】 D
80、关于建设工程施工定额，下列说法正确的是（ ）。
A.施工定额是社会性的定额
B.施工定额由人工定额、材料消耗定额、施工机械台班使用定额所组成
C.施工定额是以建筑物或构筑物各个分部分项工程为对象编制的定额
D.施工定额水平反映建筑行业生产与组织的技术水平和管理水平

【答案】 B
81、下列关于质量管理体系的说法正确的是（ ）。
A.企业获准认证后应经常性的进行内部审核
B.由国家认可监督委员会认证
C.企业质量计划是质量管理系统的纲领性文件
D.企业获准认证后第三年接受认证机构的监督管理

【答案】 A
82、施工合同示范文本（GF-2013-0201）中关于施工方项目经理的规定，下列说法错误的是（）
A.项目经理常驻施工现场每月时间不得少于合同专用条款的约定
B.项目经理不得同时担任其他项目的项目经理
C.项目经理必须是承包单位的正式聘用员工，承包人必须为项目经理缴纳社保
D.在接到发包人更换项目经理的通知后，施工单位应14天内更换

【答案】 D
83、根据《建设工程量清单计价规范》GB 50500—2013，关于提前竣工的说法，正确的是（　　）。
A.招标人压缩的工期天数不得超过定额工期的50%
B.工程实施过程中，发包人要求合同工程提前竣工，可以不征求承包人意见
C.发承包双方约定提前竣工每日历天应补偿额度，与结算款一并支付
D.赶工费用包括人工费、材料费、机械费以及履约保函手续费的增加

【答案】 C
84、下列措施中属于进度控制组织措施的是()。
A.定义施工进度计划系统的组成
B.采用工程网络计划的方法编制进度计划
C.编制与进度计划相适应的资源需求计划
D.改变施工技术、施工方法

【答案】 A
85、关于法律法规变化引起合同价款调整，下列说法正确的是（　　）。
A.基准日期后，因法律变化造成工程延期时，工期应予以顺延
B.招标工程以投标截止日前7 天为基准日
C.因承包人原因造成工期延误，在工期延误期间出现法律变化的，由此增加的费用和延误的工期由发包人承担
D.因法律变化引起的合同价格调整，合同价款调增的不予调整，合同价款调减的予以调整

【答案】 A
86、监理人应按总监理工程师与合同当事人商定或确定追加的付款和（或）延长的工期，并在收到上述索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的（　　），将索赔处理结果答复承包人。
A.42 天内
B.28 天内
C.42 天后
D.28 天后

【答案】 A
87、在工程施工技术管理资料中，工程竣工文件作为工程施工技术管理资料的一部分，应包括竣工报告、竣工验收证明书和（　）。
A.隐蔽工程验收资料
B.工程施工质量验收资料
C.工程质量保修书
D.工程质量控制资料

【答案】 C
88、下列关于法律法规变化引起的合同价款调整错误的是（　）。
A.基准日期后，因法律变化造成工期延误时，工期不能顺延
B.因承包人原因造成工期延误，在工期延误期间出现法律变化的，由此增加的费用和延误的工期由承包人承担
C.因法律变化引起的合同价格和工期调整，合同当事人无法达成一致的，由总监理工程师按“商定或确定”条款的约定处理
D.招标工程以投标截止日前28天，非招标工程以合同签订前28天为基准日

【答案】 A
89、按费用构成要素划分，建筑安装工程费由()组成。
A.分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金?
B.人工费+材料费+施工机具使用费+企业管理费+规费+税金?
C.人工费+材料费+施工机具使用费+企业管理费+利润+规费+税金?
D.分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+利润+规费+税金

【答案】 C
90、档案保管期限分为永久、长期、短期三种期限，其中长期是指()。
A.需永久保存
B.保存期限等于该工程的使用寿命
C.保存20 年以上
D.保存10 年以上

【答案】 B
91、关于缺陷责任的说法，错误的是（ ）。
A.缺陷责任期自竣工验收合格之日起计算
B.缺陷责任期最长不得超过 2 年
C.缺陷责任期内，发包人对已接收使用的工程负责日常维护工作
D.承包人不能在合理时间内修复缺陷的，发包人可自行修复或委托他人修复

【答案】 A
92、某施工企业在项目实施过程中，因部分管理人员缺乏施工经验而造成的风险属于（　）。
A.组织风险
B.经济与管理风险
C.工程环境风险
D.技术风险

【答案】 A
93、下列不属于通过信息技术在工程管理中的开发和应用能实现的是（　）。
A.信息获取便捷
B.信息流扁平化
C.BIM
D.信息透明度提高

【答案】 C
94、进行施工成本控制，工程实际完成量、成本实际支出等信息的获得，主要是通过（ ）。
A.工程承包合同
B.施工成本计划
C.施工组织设计
D.进度报告

【答案】 D
95、建设工程项目进度控制的管理措施不包括（　　）。
A.重视信息技术的应用
B.选择承发包模式
C.用工程网络计划的方法编制的进度计划
D.编制项目进度控制的工作流程

【答案】 D
96、下列不属于施工方进度控制组织措施的是（　）。
A.定义施工进度计划系统
B.设置专门的工作部门负责进度控制工作
C.应注意分析影响工程进度的风险
D.确定各类进度计划的编制程序

【答案】 C
97、根据九部委（标准招标施工文件）中“通用合同条款”，变更指示的内容不包括（ ）。
A.目的
B.范围
C.变更内容
D.变更程序

【答案】 D
98、在影响施工质量的五大因素中，建设主管部门推广的高性能混凝土技术，属于（　　）的因素。
A.方法
B.环境
C.材料
D.机械

【答案】 A
99、关于招标信息发布的说法，正确的是（ ）。
A.发布的招标信息应当由招标人或招标代理机构盖章，或由主要负责人签名
B.必须招标项目的招标信息，在其他媒体转载时不需要注明信息来源
C.自招标文件出售之日起至停止出售之日止，最短不得少于5天
D.投标人必须自费购买相关招标或资格预审文件，未中标时予以退还

【答案】 C
100、某施工企业采购一批材料，出厂价4000 元/吨，运杂费是材料采购价的5％，运输材料的损耗率为2％。保管费率为1％，则该批材料的单价应为（　　）元/吨。
A.4200.00
B.4284.00
C.4326.84
D.4320.00

【答案】 C
101、档案保管期限分为永久、长期、短期三种期限，其中长期是指()。
A.需永久保存
B.保存期限等于该工程的使用寿命
C.保存20 年以上
D.保存10 年以上

【答案】 B
102、下列选项中，由发包人提供的担保是（　　）。
A.投标担保
B.预付款担保
C.支付担保
D.履约担保

【答案】 C
103、在组织论中，下列反映的组织关系属于动态的是（　）。
A.组织结构模式
B.工作任务分工
C.职能组织结构
D.工作流程组织

【答案】 D
104、根据《质量管理体系》GB／T 19000-2008，质量要求是指()。
A.明示的、隐含的或必须履行的需要和期望
B.明示的、隐含的需要和期望
C.法律的、合同的或隐含的需要和期望
D.法律的、合同的需要和期望

【答案】 A
105、针对一个道路工程（包括桥梁）编制的施工组织设计为（　　）。
A.施工组织总设计
B.单位工程施工组织设计
C.分部（分项）工程施工组织设计
D.专项施工方案

【答案】 A
106、在工程实施过程中发生索赔事件以后，承包人首先要（　　）。
A.提交索赔的证据
B.提出索赔意向
C.计算相应的经济和工期损失
D.向监理人正式递交索赔通知书

【答案】 B
107、某工程在施工过程中，因不可抗力造成以下损失：在建工程损失26万元、施工机具损坏损失12万元，工程清理修复费用3.5万元，承包人及时向项目监理机构提出了索赔申请，项目监理机构应批准的补偿金额为（　）万元。
A.15.5
B.29.5
C.38.0
D.41.5

【答案】 B
108、施工现场承包商自有机械一台，台班单价1000元/台班，折旧费500元/台班，人工日工资单价100元/工日，窝工补贴50元/工日，由于电网停电，导致停工2天，人工窝工10工日，则施工企业可索赔（　）元。
A.0
B.500
C.1000
D.1500

【答案】 D
109、在建设工程施工过程的质量验收中，检验批的合格质量主要取决于（　　）。
A.主控项目的检验结果
B.资料检查完成、合格和主控项目检验结果
C.主控项目和一般项目的检验结果
D.资料检查完整、合格和一般项目的检验结果

【答案】 C
110、关于定额中周转材料消耗量指标的说法，正确的是（　　）。
A.一次使用量供施工企业成本核算用
B.一次使用量是指周转材料在不重复使用时的一次使用量
C.定额中周转材料消耗量指标，只能用一次使用量来表示
D.摊销量是指周转材料退出使用，应分摊到每一计量单位的结构构件的周转材料消耗量，仅供施工企业投标报价使用

【答案】 B
111、下列关于质量管理体系的说法正确的是（ ）。
A.企业获准认证后应经常性的进行内部审核
B.由国家认可监督委员会认证
C.企业质量计划是质量管理系统的纲领性文件
D.企业获准认证后第三年接受认证机构的监督管理

【答案】 A
112、《环境管理体系 要求及使用指南》GB/T 24001-2016由（　）四大要素构成。
A.策划、支持与运行、绩效评价、改进
B.范围、环境方针、实施与运行、检查与纠正措施
C.环境方针、策划、实施与运行、检查与纠正措施
D.术语和定义、实施与运行、检查与纠正措施、管理评审

【答案】 A
113、在建设工程施工投标过程中， 施工方案应由投标人的（ ） 主持制定。
A.项目经理
B.法人代表
C.技术负责人
D.分管投标的负责人

【答案】 C
114、施工单位应当自施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施验收合格之日起（　）日内，向建设行政主管部门或者其他有关部门登记。
A.10
B.15
C.30
D.60

【答案】 C
115、监理人审查后认为已具备竣工验收条件