2022-2025年监理工程师之合同管理全真模拟考试试卷B卷含答案.docx

2022-2025年监理工程师之合同管理全真模拟考试试卷B卷含答案

单选题（共800题）
1、关于建筑材料采购招标的说法，错误的是（　）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）
A.同类材料可以一次招标分期交货，投标人对应供货总量报价
B.不同材料分几个合同包一次招标，投标人可自主选择一个或几个合同包报价
C.一个合同包内含有几种类型的材料，允许投标人只针对其中一种类型材料报价
D.不同材料可以分阶段招标，投标人仅针对本次招标报价

【答案】 C
2、根据九部委发布的《标准勘察合同》，项目负责人（　　）内不能履行职责的，应事先征得发包人同意，并委派代表代行其职责。
A.24小时
B.2天
C.3天
D.7天

【答案】 B
3、承包商按投标文件中承诺的数量和型号的施工机械投入到施工中。监理人发现承包商使用的机械影响了工程进度，要求承包商增加。根据《施工合同标准文本》，承包商对此指示（　）。
A.可以拒绝执行
B.应当执行，但可获得费用补偿
C.应当执行，但可获得费用和利润的补偿
D.应当执行，不能获得补偿

【答案】 D
4、根据九部委材料采购合同的规定，买方在全部合同材料交付后（　　）内未安排检验和验收的，卖方可签署进度款支付函并提交买方，买方在收到后（　　）内未提出书面异议的，则进度款支付函生效。
A.7日，3日
B.28日，3日
C.3个月，7日
D.6个月，7日

【答案】 C
5、以下有关担保的论述中，正确的是（　）。
A.抵押人必须是债务人本人
B.质押自质押合同签订之日起生效
C.定金自定金合同签订之日起生效
D.保证自保证合同签订之日起生效

【答案】 D
6、关于联合体投标的说法不正确的是（ ）。
A.由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级
B.联合体各方不得再以自己的名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标
C.联合体投标的、其投标保证金必须由各成员根据协议分别向招标人提供
D.联合体各成员就中标项目向招标人承担连带责任

【答案】 C
7、（2019年真题）关于《标准施工招标文件》合同文本及条款的说法，正确的是（　）。
A.通用合同条款和专用合同条款应当不加修改地引用
B.通用合同条款可以约定专用合同条款补充、细化时，允许与通用合同条款不一致
C.各行业编制的标准施工招标文件的通用合同条款，可结合施工项目的具体特点进行补充、细化
D.通用合同条款与专用合同条款相互矛盾时，合同无效

【答案】 B
8、按照《建设工程委托监理合同（示范文本）》对合同文件组成的规定，下列文件中，不属于对监理人有约束力的是()。
A.监理委托函
B.工程变更申请书
C.监理合同专用条件
D.实施过程中与委托人签署的补充文件

【答案】 B
9、承包人以基准日期前的市场价格编制工程报价。长期合同中调价公式中的可调因素价格指数来源于（ ）的价格。
A.基准日
B.基准日3日前
C.基准日7日前
D.上一年度同期基准日

【答案】 A
10、下列说法不正确的有（）。
A.限制民事行为能力人不得独立实施纯获利益的民事法律行为
B.限制民事行为能力人可以独立实施与其年龄.智力相适应的民事法律行为
C.限制民事行为能力人实施与其年龄.智力不相适应的民事法律行为由其法定代理人代理或者经其法定代理人同意.追认
D.无民事行为能力人由其法定代理人代理实施民事法律行为

【答案】 A
11、关于承包人提交实施项目的计划说法错误的是()。
A.承包人应按合同约定的内容和期限，编制详细的进度计划
B.监理人应在专用条款约定的期限内批复
C.批准的计划作为“合同进度计划”
D.监理人未在约定的时限内批准，计划不能实施

【答案】 D
12、依据《建设工程设计招标投标管理办法》，关于建筑工程设计可以不进行招标的做法，错误的是（）。
A.采用不可替代的专利或者专有技术的
B.建设单位承诺能够自行设计的
C.对建筑艺术造型有特殊要求，并经有关主管部门批准的
D.建筑工程项目的改建.扩建或者技术改造，需要由原设计单位设计，否则影响功能配套要求的

【答案】 B
13、根据《标准设计施工总承包招标文件》，投标人须知中对投标人有关设计工作的要求是（　）。
A.质量标准和设计文件审批程序
B.质量标准、设计业绩和人员资格
C.设计文件审批和设计变更程序
D.设计业绩、人员资格和设计变更程序

【答案】 B
14、施工企业法定代表人授权项目经理进行工程项目投标，中标后形成的合同义务应由（　）承担。
A.施工企业法定代表人
B.拟派项目经理
C.施工项目部
D.施工企业

【答案】 D
15、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，由于设计变更应给予承包人增加合同价款时，变更价款的支付时间为()之日。
A.工程师发出设计变更通知
B.承包人完成变更工程
C.承包人提交变更追加合同价款报告
D.最近一期工程进度款支付

【答案】 D
16、(2017年真题)根据《标准施工合同》，工程预付款担保采用的形式是（　　）。
A.第三方保证
B.动产质押
C.既有建筑物抵押
D.银行保函

【答案】 D
17、根据《标准施工合同》，竣工验收基本合格但提出了需要整修和完善要求，经监理人复查整修和完善工作达到了要求，再签发工程接收证书，这种情况下竣工日为（　　）。
A.承包人提交竣工验收申请报告之日
B.整修和完善工作完成日
C.承包人重新提交竣工验收报告的日期
D.工程接收证书颁发日

【答案】 A
18、按照FIDIC《施工合同条件》规定，由于业主原因使分包商受到损失，分包商向承包商提出索赔时，承包商()
A.可以拒绝索赔
B.应承担全部责任
C.先行赔偿再向业主追索
D.代替分包商向工程师递交索赔报告

【答案】 D
19、下列情况中，投标保证金予以退还的是（ ）。
A.投标人在投标有效期内撤销投标文件
B.按照招标文件要求提交投标保证金，未中标的投标人
C.中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同
D.在签订合同时向招标人提出附加条件

【答案】 B
20、以下不符合普通人的运动指南的是（　　）。
A.运动类型以有氧运动和耐力运动为主
B.运动频率以每周5～7次为宜，最好每天1次
C.运动时间以每天30～60 min，或每周150 min以下为宜
D.高强度运动对改善心肺机能有良好作用

【答案】 C
21、（2021年真题）根据《标准设计施工总承包招标文件》，因发包人原因造成监理人未能在合同签订之日起（　　）天内发出开始工作通知，承包人有权提出价格调整或解除合同。
A.30
B.60
C.90
D.120

【答案】 C
22、以正在建造的建筑物抵押的，抵押权自（　　）时设立。
A.抵押合同成立
B.建筑工程竣工
C.抵押合同生效
D.抵押登记

【答案】 D
23、《合同法》规定，缔约过失责任属于()责任。
A.违约
B.侵权
C.“先合同义务”
D.无过错

【答案】 C
24、根据 FIDIC《施工合同条件》，关于工程接收的说法不正确的是（）。
A.承包商可在其认为工程即将竣工并做好接收准备的日期至少14天前向工程师发出申请接收证书的通知
B.业主接收工程的，工程师应在收到承包商申请通知后28天内颁发接收证书
C.工程师在承包商提交接收申请28天内未答复，则视为工程已在工程师收到承包商的申请通知后的第14天竣工
D.工程视为竣工，同时视为工程师已颁发了接收证书

【答案】 C
25、甲与乙签订借款合同，并与乙就自己的汽车出质给乙签订了字据，后甲未将该车按约交付给乙，而将该车卖与了丙。后为此引起纠纷。下列选项正确的是（）。
A.丙不能取得该车的所有权，因为该车已质押给了乙
B.丙能取得该车的所有权，但乙可依质权向丙进行追偿
C.丙能取得该车的所有权，乙不能向丙要求返还该车
D.丙能否取得该汽车的所有权，取决于乙是否同意

【答案】 C
26、 ……同一财产向两个以上债权人抵押的，拍卖、变卖抵押财产所得的价款依照规定不能进行清偿的是()。
A.抵押权已登记的，按照登记的先后顺序清偿
B.登记顺序相同的，按照债权比例清偿
C.抵押权已登记的先于未登记的受偿
D.抵押权都未登记的，按照合同订立先后清偿

【答案】 D
27、某工程采用的是不足额投保方式（保险金额少于工程实际价值）投保的工程一切险，工程受到保险事件的损害时，保险金不足以赔偿损失，其中临时性工程的损失差额由（　　）补偿。
A.保险公司
B.发包人
C.承包人
D.发包人和承包人共同

【答案】 C
28、承包人根据合同认为有权得到追加付款和（或）延长工期时，提出索赔要求的方式正确的是（ ）。
A.在引起索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书
B.在引起索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔通知书
C.在引起索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书，并且在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人递交索赔通知书
D.在引起索赔事件发生后28天内，既可以向监理人递交索赔意向通知书，也可以向监理人递交索赔通知书

【答案】 C
29、设计施工总承包合同模式下，（ ）是对“发包人要求”的响应文件，作为合同文件的组成部分。
A.投标函
B.价格清单
C.承包人建议书
D.进度款支付分解表

【答案】 C
30、根据FIDIC《施工合同条件》，业主与承包商划分合同风险的“基准日”为()。
A.发布招标公告之日
B.承包商提交投标文件之日
C.投标截止日前第28天
D.签订施工合同后第28天

【答案】 C
31、下列各项中，不属于《标准设计施工总承包招标文件》的有（　　）。
A.招标公告
B.工程量清单
C.投标人须知
D.评标办法

【答案】 B
32、工程施工合同文本具有（　　）的特点。
A.条款用词简单.适用范围广
B.条款用词简单.使用灵活
C.条款用词简洁.使用灵活
D.条款用词简洁.适用范围广

【答案】 C
33、按照施工合同示范文本的规定，监理人接到承包人提交的进度计划后，应在合同约定的时间内予以确认或提出修改意见。如果监理人没有在约定时间内予以确认或提出修改意见，则视为（）。
A.工程师已经确认，承包人不再承担计划的缺陷责任
B.工程师已经确认，承包人仍应承担计划的缺陷责任
C.工程师未确认，承包人应修改进度计划
D.工程师未确认，承包人应等待工程师的进一步指示

【答案】 B
34、关于使用标准合同示范文本的作用（九部委标准文本系列）说法错误的是（ ）。
A.有助于提高交易效率，增加交易成本
B.有利于当事人履行合同的规范和顺畅
C.有利于对合同的审计和监督
D.有助于仲裁机构或人民法院裁判纠纷

【答案】 A
35、（2017年真题）合同法律关系客体的智力成果指的是（　）。
A.建筑物
B.设计工作
C.技术秘密
D.工艺技术设备

【答案】 C
36、在施工招投标中，银行为投标人出具的投标保函属于（ ）
A.质押担保
B.抵押担保
C.保证担保
D.留置担保

【答案】 C
37、当事人双方为了担保债务的履行，约定由当事人一方先行支付给对方一定数额的货币作为担保，属于担保方式中的（　　）担保。
A.定金
B.抵押
C.留置
D.质押

【答案】 A
38、进行食谱营养评价的目的是（　　）。
A.分析食谱中的食物来源
B.检查该食谱能否满足营养需要
C.对食谱进行调整和纠正
D.发现是否有某些营养素的缺乏
E.同其他食谱进行比较

【答案】 B
39、根据《标准材料采购招标文件》，全部合同材料质量保证期届满后，买方应在一定时间内向卖方支付合同价格（　　）的结清款。
A.10%
B.5%
C.3%
D.2%

【答案】 B
40、根据FIDIC《施工合同条件》，工程师颁布工程接收证书后，雇主应将( )返还承包商。
A.保留金的50%
B.保留金的70%
C.保留金的90%
D.全部保留金

【答案】 A
41、采用FIDIC《施工合同条件》的建设工程合同，最终解决合同争议的方式应是()。
A.提交工程师决定
B.提交争端裁决委员会决定
C.诉讼
D.仲裁

【答案】 D
42、关于施工企业职工意外伤害保险的说法不正确的是（ ）
A.建筑施工企业必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险
B.意外伤害保险费是强制性保险
C.实行施工总承包的，由总承包单位支付意外伤害保险费
D.意外伤害保险期限自建设工程开工之日起至竣工验收合格止

【答案】 B
43、某材料采购合同中约定了交货数量与订购数量之间允许的合理磅差。合同履行过程中，供货方实际交货数量多于订购数量，且超过了合理磅差界限。当采购方同意接收全部交货时，下列关于货款的说法中，正确的是()。
A.按订购单价计算全部数量的货款
B.按订购价格支付货款，多交货部分不再追加货款
C.按交货数量减去合理磅差后的数量计算货款
D.按交货数量加上合理磅差后的数量计算货款

【答案】 A
44、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，发包人采购的建筑材料，在使用前需要进行试验时，责任划分应为()。
A.发包人负责试验，费用由发包人承担
B.发包人负责试验，费用由承包人承担
C.承包人负责试验，费用由发包人承担
D.承包人负责试验，费用由承包人承担

【答案】 C
45、下列关于工程实际竣工日期的确定，不正确的是（ ）。
A.工程竣工验收通过，承包人送交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期
B.工程竣工验收通过但要求整修和完善的，实际竣工日期为承包人整修和完善后送交竣工验收申请报告的日期
C.工程按发包人要求返工重作或补救后通过竣工验收的，实际竣工日期为承包人返工重作或补救后送交竣工验收申请报告的日期
D.发包人延误竣工验收，承包人送交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期

【答案】 B
46、关于资格审查方法，下列不属于合格制特点的是（）。
A.有利于招标人获得最优方案
B.比较公平公正
C.可能会出现投标人数过多的情况
D.节约招标成本

【答案】 D
47、承包人对施工专业分包管理的职责是（　）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）
A.负责专业分包工程的施工组织管理
B.审查专业工程分包人的质量保证体系
C.选派分包工程的项目经理
D.负责对分包工程进行全面的质量检查

【答案】 B
48、（2018年真题）招标人应当合理确定提交资格预审申请文件的时间，自资格预审文件停止发售之日起不得少于（　）日。
A.3
B.5
C.7
D.10

【答案】 B
49、根据《标准施工合同》，投保工程一切险的保险金额不足以赔偿实际损失时，差额部分应由（　）进行补偿。
A.发包人
B.承包人
C.合同条款确定的该风险责任人
D.造价咨询机构

【答案】 C
50、某工程项目招标采用评标价法评标。中标人的投标报价为5000万元，投标工期比招标文件要求的工期提前获得评标优惠150万元。若评标时不考虑其他因素，则评标价和合同价应分别为()。
A.4850万元和5000万元
B.4850万元和4850万元
C.5150万元和5000万元
D.5150万元和4850万元

【答案】 A
51、在施工索赔中，监理人作出的处理索赔的决定（　）。
A.承包人必须接受
B.承包人可以不接受
C.仲裁机构应予以认可
D.排除了法院的诉讼管辖

【答案】 B
52、下列关于合同设备交付的开箱检验，说法错的是（　）。
A.合同设备交付后的开箱检验即合同设备数量及外观检验
B.开箱检验可以在合同设备交付同时进行
C.开箱检验可以在合同设备交付后的一定期限内进行
D.开箱检验不在合同设备交付时进行，买方应在开箱检验7 日前将开箱检验的时间和地点通知卖方

【答案】 D
53、下列关于勘察设计招标关于联合体与分包规定的说法，不正确的是（ ）。
A.联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书
B.联合体各方不得参加其他联合体在其他招标项目中投标
C.除投标文件中规定的非主体、非关键性设计工作外，其他工作不得分包
D.勘察设计中的主体、关键性工作不得分包

【答案】 B
54、根据《标准设计施工总承包招标文件》，投标人须知中对投标人有关设计工作的要求是（　）。
A.质量标准和设计文件审批程序
B.质量标准、设计业绩和人员资格
C.设计文件审批和设计变更程序
D.设计业绩、人员资格和设计变更程序

【答案】 B
55、在接收证书颁发前业主确实使用的工程，视为自（　）起已被业主接收。
A.开工之日
B.开始使用之日
C.缺陷责任期结束之日
D.办理接收证书之日

【答案】 B
56、开标时，无权检查投标文件的密封情况的是（　）。
A.招标人
B.投标人
C.投标人推选的代表
D.招标人委托的公证机构

【答案】 A
57、关于建设工程施工准备阶段的合同管理中，发包人、承包人、监理人各自的义务和职责表述正确的是（）。
A.移交施工场地是发包人的义务，以不影响单位工程的施工为原则
B.建立完善的质量检查制度是承包人的义务，应在施工场地设置专门的质量检查机构，配备兼职质量检查人员
C.监理人未按时对承包人提出的施工进度计划作出批复或提出修改意见，则该进度计划视为未得到批准
D.监理人征得发包人同意后，应在约定的开工日期7天前向承包人发出开工通知，合同工期自开工通知中载明的开工日起计算

【答案】 D
58、监理人收到承包人变更报价书后的（　　）天内，根据合同约定的估价原则，商定或确定变更价格。
A.7
B.14
C.15
D.28

【答案】 B
59、根据《招标投标法实施条例》，建设工程项目招标结束后，招标人退还投标保证金时间限定在（ ）。
A.与中标人签订书面合同后的15日内
B.与中标人签订书面合同后的5日内
C.招投标结束后的30日内
D.招投标结束后的15日内

【答案】 B
60、合同解除后，合同中的()条款仍然有效。
A.结算和清理
B.仲裁和诉讼
C.结算、清理、违约
D.结算、仲裁、违约

【答案】 A
61、某施工合同对工程拖期竣工的日拖期赔偿额和最高赔偿金额均作出了约定。合同履行中，发生了承包商分阶段移交工程拖期竣工的情形。根据FIDIC《施工合同条件》，下列关于计算拖期违约赔偿金额的说法中，正确的是()。
A.日拖期赔偿额和最高赔偿金额均应折减
B.日拖期赔偿额和最高赔偿金额均不折减
C.日拖期赔偿额折减，最高赔偿限额不折减
D.最高赔偿限额折减，日拖期赔偿额不折减

【答案】 C
62、关于建设工程设备采购评标的说法，正确的是（　）。【相关知识点新教材已删除】
A.以设备寿命周期成本为基础的评标方法属于评标价法
B.投标文件载明的交货期早于招标文件要求的，应当机遇评标优惠
C.评标时不考虑运输费用
D.评标时不对价格进行贴现计算

【答案】 A
63、如果发运合同设备中包括专用合同条款约定的超大超重包装，则卖方额外应告知买家（ ）。
A.保管方面的特殊要求
B.每个包装箱的重量和尺寸
C.处理意外情况的方法
D.合同设备的数量

【答案】 B
64、根据《标准施工招标文件》，以下（　　）不属于招标文件的有效内容。
A.投标预备会会议纪要
B.对投标人质疑的书面解答
C.对招标文件的修改、澄清文件
D.评标报告

【答案】 D
65、根据FIDIC《施工合同条件》，所谓“不可预见”，指一个有经验的承包商（ ）前不能合理预见的风险。
A.基准日
B.在提交投标书日期
C.开标
D.递交投标保证金

【答案】 B
66、下列关于施工邀请招标有关工作先后顺序的说法中，正确的是（　　）
A.发布招标公告、审查投标人资格、发售招标文件
B.发出投标邀请书、开标，审查投标人资格
C.发布招标公告、开标、审查投标人资格
D.审查投标人资格、发出投标邀请书、发售招标文件

【答案】 B
67、下列关于建设工程勘察合同当事人说法不正确的是( )。
A.建设工程勘察合同发包人只能是工程建设项目的建设单位
B.作为承包人的勘察单位必须具备法人资格，任何其他组织和个人均不能成为承包人
C.建设工程勘察合同的承包方须持有工商行政管理部门核发的企业法人营业执照
D.建设工程勘察合同的承包方必须持有建设行政主管部门颁发的工程勘察资质证书

【答案】 A
68、根据FIDIC《土木工程施工分包合同条件》，分包商收到工程师发出的分包工程变更指令后，正确的做法是()。
A.立即执行
B.拒绝执行
C.请承包商代表确认后再执行
D.请业主代表确认后再执行

【答案】 C
69、下列选项中，关于代理的说法，不正确的是（　　）。
A.代理的民事责任由被代理人承担
B.代理人以自己的名义实施代理行为
C.被代理人应承担代理人不当代理行为的民事责任
D.代理人有权自行解决他如何向第三人做出意思表示

【答案】 B
70、一般从事中等强度体力劳动者，每日的能量需要量约为（　　）kcal。
A.3000
B.2800
C.2400
D.1800

【答案】 B
71、当建筑底层地面基土经常受水浸湿时，下列地面垫层不适宜的是( )。
A.砂石垫层
B.碎石垫层
C.灰土垫层
D.炉渣垫层

【答案】 C
72、某工程材料供应合同被确认无效，双方具有同等过错，购买方有4万元损失，供应方有2万元损失。下列关于双方损失责任承担的说法中，正确的是()。
A.各自承担自己的损失
B.分别赔偿对方的损失
C.供应方赔偿购买方1万元损失
D.供应方赔偿购买方2万元损失

【答案】 C
73、根据《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，下列施工合同履行中发生的事件，既可作为顺延合同工期的理由，又可作为调整合同价款理由的是()。
A.地方税费发生变化
B.工程造价管理部门公布的价格调整
C.施工作业导致停水2天
D.一周内限电导致累计停工时间超过1个工作日

【答案】 D
74、下列关于施工邀请招标有关工作先后顺序的说法中，正确的是（ ）
A.发布招标公告.审查投标人资格.发售招标文件
B.发出投标邀请书.开标，审查投标人资格
C.发布招标公告.开标.审查投标人资格
D.审查投标人资格.发出投标邀请书.发售招标文件

【答案】 B
75、根据《建设工程委托监理合同（示范文本）》，下列情形中，监理人可获得经济奖励的是()。
A.监理的工程施工质量完全满足规范的要求
B.监理的工程施工中末发生安全事故
C.委托人采用监理人的建议减少了工程建设投资
D.监理人的有效协调避免了承包人的索赔

【答案】 C
76、在施工招标程序中，（ ）将作为未来施工合同文件的组成部分。
A.中标通知书
B.中标人的投标文件
C.发出中标通知书后双方协商对投标价格的修改
D.未发中标通知书前双方协商对投标价格的修改

【答案】 A
77、不属于数据一致性和可维护性的范畴的是（　　）。
A.安全性控制
B.集中控制
C.并发控制
D.故障的发现和恢复

【答案】 B
78、根据《标准施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，下列文件中，属于设计施工总承包合同组成文件的是（　）。
A.工程量清单
B.发包人要求
C.单位分析表
D.发包人建议

【答案】 B
79、某施工合同履行中，工程师进行了合同约定外的检查试验，影响了施工进度，如检查结果表明该部分的施工质量不合格，则()
A.检查试验的费用由承包人承担，工期不予顺延
B.检查试验的费用由承包人承担，工期给予顺延
C.检查试验的费用由发包人承担，工期给予顺延
D.检查试验的费用由发包人承担，工期不予顺延

【答案】 A
80、（2020年真题）根据《标准施工招标文件》，关于进度款支付证书的说法，正确的是（　）。
A.进度款支付证书应由监理人审查承包人进度付款申请单后签发
B.监理人出其进度款支付证书视为监理人已批准承包人完成该部分工作
C.进度款支付证书应经发包人审查同意并签认后由监理人出具
D.进度款支付证书一经签发监理人无权修改

【答案】 C
81、根据《标准施工招标文件》的规定，以下有关两阶段招标的说法中，正确的是（）。
A.第一阶段招标，属于实施方案选择阶段，投标文件的技术标应附带报价，否则视为废标
B.第二阶段，投标人报送分别包封的“修改技术标”和“商务标”，然后召开第二次开标会，会上宣读修改后的技术标和商务标
C.技术标未通过者，商务标不需要退还给投标人
D.两阶段招标可以采用公开招标方式，也可以采用邀请招标

【答案】 D
82、 监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人施工成本增加和(或)工期延误，由（ ）承担赔偿责任。
A.承包人
B.发包人
C.监理人
D.发包人与承包人共同

【答案】 B
83、（2020年真题）根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，下列工程勘察合同组成文件中，优先解释顺序排在中标通知书之前的是（　）。
A.合同协议书
B.专用合同条款
C.勘察费用清单
D.通用合同条款

【答案】 A
84、公开招标时，下列对投标人提供的文件进行评审的内容中，不属于评标委员会评审内容的是()。
A.投标文件的符合性鉴定
B.投标人的资格预审
C.商务标评审
D.技术标评审

【答案】 B
85、按照FIDIC《施工合同条件》规定，承包商施工期的截止时间为()
A.颁发工程接收证书日
B.工程接收证书注明的竣工日
C.颁发履约证书日
D.协议书中约定的竣工日

【答案】 B
86、 FIDIC系列合同中，称为“绿皮书”的是（）
A.《施工合同条件》
B.《简明合同格式》
C.《设计采购施工（EPC）/交钥匙工程合同条件》
D.《设计—建造与交钥匙工程合同条件》

【答案】 B
87、关于招标人解答投标人疑问的说法，正确的是（　）。
A.招标人给予口头答复即可
B.招标人答复只给予提问者
C.招标人答复作为招标文件的组成部分
D.招标人答复与招标文件不一致，以招标文件为准

【答案】 C
88、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，发包人根据实际情况向承包人提出提前竣工要求的，应在提前竣工协议中明确的内容是（ ） ．
A.承包人修订的进度计划和赶工措施，发包人提供的条件和追加的合同价款
B.发包人提出的赶工要求和追加合同价款，承包人要求的奖励办法
C.发包人修订的进度计划和奖励办法，承包人提出的赶I措施和追加的费用
D.承包人修订的进度计划和施工条件要求，发包人的工期要求和追加的合同价款

【答案】 A
89、根据《标准设备采购招标文件》，买卖双方可约定合同设备的所有权和风险转移的界面为（　）。
A.装在设备制造厂的运输工具上
B.施工场地设备安装部位
C.运至施工场地运输工具的车面上
D.施工场地的安装作业面

【答案】 C
90、公开招标在开标时，应当由（　　）。
A.招标监督机构主持，所有投标人均应参加
B.招标监督机构主持，投标人自愿参加
C.招标人主持，所有投标人均应参加
D.招标人主持，投标人自愿参加

【答案】 C
91、根据《标准设计招标文件》，除投标人须知前附表另有约定的，投标有效期为（　　）日。
A.30
B.60
C.90
D.120

【答案】 C
92、设计施工总承包合同模式下，竣工试验程序分为三阶段，（　　）当工程能安全运行时，需要通知监理人，可以进行其他竣工试验。
A.第一阶段
B.第二阶段
C.第三阶段
D.三个阶段都需要

【答案】 C
93、某施工招标项目投标截止日为4月30日，评标时间为5个工作日，招标人发出中标通知书的时间为5月15日，招标人与中标人签订合的同时间为6月14日，则该项目施工投标保证的有效期截止时间为（）。
A.4月30日
B.5月5日
C.5月15日
D.6月14日

【答案】 D
94、根据合同约定的估价原则，监理人收到承包人变更报价书后的（　　）天内，根据合同约定的估价原则，进行变更价格的商定或确定。
A.7
B.14
C.28
D.56

【答案】 B
95、根据《标准施工合同》，在调价公式的应用中，以下基本原则表述正确的是（）。
A.由于变更导致合同中调价公式约定的权重变得不合理时，由监理人调整
B.因承包人原因导致工期顺延，原定竣工日后的支付过程中，调价公式继续有效
C.需要调整价格的材料，以监理人复核后确认的材料单价及数量，作为调整依据
D.因承包人原因未在约定的工期内竣工，后续支付时应采用原约定竣工日价格指数进行支付计算

【答案】 C
96、关于合同鉴证的说法，正确的是()
A.经过鉴证的合同，在诉讼中不需要进行质证
B.法律规定强制实施合同鉴证
C.合同鉴证的效力不限于我国国内
D.合同鉴证由工商行政管理机关作出

【答案】 D
97、《机电产品采购国际竞争性招标文件》中关于合同的内容包括第二册中的（　）。
A.合同专用条款
B.合同通用条款
C.合同格式
D.违约责任

【答案】 A
98、根据建设工程勘察合同履行管理，关于勘察要求的说法中错误的是（ ）。
A.发包人应当遵守法律和规范标准，不得以任何理由要求勘察人违反法律和工程质量、安全标准进行勘察服务，降低工程质量
B.各项规范、标准和发包人要求之间如对同一内容的描述不一致时，应以发包人要求的内容为准
C.基准日之后，有新的法律，以及国家、行业和地方的规范和标准实施的，勘察人应向发包人提出遵守新规定的建议
D.发包人应在收到建议后7 天内发出是否遵守新规定的指示

【答案】 B
99、下列关于缺陷责任期结清单生效的说法，错误的是(　　)。
A.发包人支付最终支付款时结清单生效
B.结清单生效即表明合同终止
C.结清单生效，承包人不再拥有索赔的权利
D.如果发包人未按时支付结清款，承包人仍可就此事进行索赔

【答案】 A
100、关于设计合同履行中设计文件审查的说法正确的是（　　）。
A.发包人应自收到设计文件之日起 14 天内完成审查
B.发包人应当组织专家会进行审查
C.审查后认为不符合合同约定，则设计人提交修改后的设计文件后，审查期限继续计算
D.审查期限届满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议，视为设计文件未获同意

【答案】 A
101、除了专用条款约定由发包人负责试运行的情况外，（ ）负责提供试运行所需的人员、器材和必要的条件，并承担全部试运行费用。
A.发包人
B.设备供应商
C.承包人
D.监理人

【答案】 C
102、根据FIDIC《施工合同条件》，关于指定分包商的说法，正确的是()
A.指定分包商可以与雇主直接订立合同
B.指定分包商的施工任务可以是承包商的任何工作
C.承包商不能收取指定分包商的管理费
D.承包商对指定分包商的违约不承担责任

【答案】 D
103、（2019年真题）下列合同文件中，列入《标准施工招标文件》中施工合同文本中的合同附件格式的是（　）。
A.协议书、投标保函、履约保函
B.投标保函、履约保函、预付款保函
C.协议书、预付款保函、履约保函
D.工程量清单、材料设备一览表、工程预付款明细单

【答案】 C
104、 取得资质证书的建设工程勘察、设计企业可以从事相应的建设工程（ ）。
A.勘察、监理和技术服务
B.勘察、设计咨询和施工
C.设计、监理和施工
D.勘察、设计咨询和技术服务

【答案】 D
105、根据《招标投标法》的规定，招标过程中发生下列情况的，招标人可以据此没收投标保证金的是()。
A.投标文件的密封不符合招标文件的要求
B.投标人购买招标文件后不递交投标文件
C.投标文件中附有招标人不能接受的条件
D.投标截止日期后要求撤回投标文件

【答案】 D
106、根据我国担保法律制度关于抵押权实现的说法，下列表述错误的是（　　）。
A.债务履行期届满抵押权人未受清偿的，可与抵押人协议以拍卖该抵押物所得价款受偿
B.同一财产向两个以上债权人抵押的，抵押权已登记的先于未登记的受偿
C.抵押物折价后，其价款超过债权数额的部分归抵押权人所有，不足部分由债务人清偿
D.同一财产向两个以上债权人抵押的，抵押权均已登记的，按照登记的先后顺序清偿

【答案】 C
107、根据《施工合同标准文本》的规定，施工工期在12个月以上的工程，由于市场价格浮动对合同价格的影响，此风险应由（　　）。
A.发包人承担
B.承包人承担
C.由发包人和承包人分担
D.发包人和承包人均不承担

【答案】 C
108、在建设项目各类招标中，招标文件中仅提出设计依据、技术指标、工作范围等内容，而无具体工作量的是（　　）招标。
A.施工
B.设备采购
C.设计
D.材料采购

【答案】 C
109、下列氨基酸属于必需氨基酸的是（　　）。
A.天门冬氨酸
B.亮氨酸
C.组氨酸
D.苯丙氨酸
E.缬氨酸

【答案】 B
110、（2020年真题）合同约定的材料经验收合格，买卖双方应签署的文件（　）。
A.质量合格证
B.进度款支付证
C.验收证书
D.验收款支付证

【答案】 C
111、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，当组成合同的文件出现矛盾时，应按合同约定的优先顺序进行解释。合同中没有约定的，优先顺序正确的是()。
A.合同协议书、通用条款、专用条款
B.中标通知书、专用条款、协议书
C.中标通知书、专用条款、投标书
D.中标通知书、专用条款、工程量清单

【答案】 D
112、设备采购合同的专用合同条款约定买方参与交货前检验的，合同设备交货前，卖方