2025年一级造价师之建设工程计价考试题库.docx

2025年一级造价师之建设工程计价考试题库

单选题（共800题）
1、某项目投标截止日期为 2017 年 8 月 1 日，通过评标确定中标人后，签订的合同总价为 700 万元。合同约定期末一次付清。约定最终结清的时间为 2019 年 7 月 30 日。
A.751.14
B.764.26
C.737.31
D.750.19

【答案】 A
2、施工合同中约定，承包人承担的钢筋价格风险幅度为±10%，超出部分依据造价信息法调差。已知中标人投标价格、基准期发布价格分别为 3300 元/t、3500 元/t。实际结算时造价信息发布价为 4000 元/t，则该月钢筋的实际结算价格为（ ）元/t。
A.3650
B.3450
C.3825
D.3625

【答案】 B
3、某年产量10万吨化工产品已建项目的静态投资额为3300万元，现拟建类似项目的生产能力为20万吨/年。已知生产能力指数为0.6，因不同时期、不同地点的综合调整系数为1.15，则采用生产能力指数法估算的拟建项目静态投资额为（ ）万元。
A.4349
B.4554
C.5002
D.5752

【答案】 D
4、当进行工艺流程方案选择时，应考虑的问题是（　）。
A.研究与项目产品有关的国内外工艺流程，分析比较其优势和发展趋势
B.研究拟采用的工艺流程是否符合节能和清洁的要求
C.研究工艺流程各工序间的合理衔接，工艺流程应通畅.简捷
D.研究拟采用的工艺流程是否与采用的原材料相适应

【答案】 C
5、由于招标工程量清单中措施项目缺项，承包人应将新增措施项目实施方案提交发包人批准后，按照工程变更事件中有关规定调整合同价款，调整的原则表述正确的是（ ）。
A.单价措施项目费，已标价清单中有类似项目的，直接采用该单价
B.单价措施项目费，已标价清单中有适用项目的，参照适用项目调整
C.单价调整项目费，已标价清单中没有适用也没有类似项目的，承包人提出变更单价，报发包人确认后调整
D.总价措施项目费，按照实际发生变化的措施项目调整，但应考虑承包人报价浮动因素

【答案】 C
6、某施工合同约定，当发生索赔事件时，人工工资、窝工补贴分别按300元/工日、100元/工日计，以人工费为基数的综合费率为40%。在施工过程中发生了如下事件：①因异常恶劣天气导致工程停工3天，人员窝工60个工日；②因该异常恶劣天气导致工程修复用工20个工日，发生材料费5000元；③复工后又因发包人原因导致停工2天，人员窝工40个工日。为此，承包人可向发包人索赔的费用为（ ）元。
A.17400
B.19000
C.19400
D.23400

【答案】 A
7、已知某进口设备，在进口环节中缴纳的关税为35万元，若该进口设备适用的关税税率为18%，增值税率为15%，则应缴纳的增值税为()万元。
A. 29. 17
B. 34. 31
C. 34. 42
D. 40. 49

【答案】 C
8、下列工程造价管理活动中，不属于工程量清单计价活动的是（ ）。
A.工程支付
B.索赔与现场签证
C.工程计价争议处理
D.竣工决算

【答案】 D
9、（2018年真题）关于工程造价的分部组合计价原理，下列说法正确的是（ ）。
A.分部分项工程费=基本构造单元工程量×工料单价
B.工料单价指人工、材料和施工机械台班单价
C.基本构造单元是由分部工程适当组合形成
D.工程总价是按规定程序和方法逐级汇总形成的工程造价

【答案】 D
10、确定项目生产规模的前提是项目的（ ）。
A.盈利能力
B.资金情况
C.产品市场需求情况
D.原材料、燃料供应状况

【答案】 C
11、关于国际竞争性招标过程中开标的说法正确的是（ ）。
A.开标时允许提问
B.开标时允许解释
C.开标时允许录音
D.开始宣读标书以后收到的标书不可以拒绝

【答案】 C
12、最高投标限价的编制中，综合单价的组价包括如下工作：（1）确定组价子目的人材机单价；（2）确定清单计量单位子项目名称；（3）将合价除以清单项目的工程量；（4）计算组价子目合价。正确的组价顺序是（　）。
A.（1）（4）（2）（3）
B.（2）（1）（4）（3）
C.（2）（1）（3）（4）
D.（1）（3）（2）（4）

【答案】 B
13、先求出已有同类企业主要设备投资占项目静态投资的比例，然后再估算出 拟建项目的主要设备投资，最后按比例求出拟建项目的静态投资，这种估算方法称 ( )
A.设备系数法
B.主体专业系数法
C.朗格系数法
D.比例估算法

【答案】 D
14、关于分部分项工程量清单编制的说法，正确的是()。
A.施工工程量大于按计算规则计算出的工程量的部分，由投标人在综合单价中考虑
B.在清单项目“工程内容”中包含的工作内容必须进行项目特征的描述
C.计价规范中就某一清单项目给出两个及以上计量单位时应选择最方便计算的单位
D.同一标段的工程量清单中含有多个项目特征相同的单位工程时，可采用相同的项目编码

【答案】 A
15、（2013年真题）国外建筑工程造价构成中，反映工程造价估算日期至工程竣工日期之前，工程各个主要组成部分的人工、材料和设备等未知价格增长部分的是（）。
A.直接建设成本
B.建设成本上升费
C.不可预见准备金
D.未明确项目准备金

【答案】 B
16、关于建设期利息，下列说法错误的是（ ）。
A.建设期内发生的为工程项目筹措资金的融资费用及债务资金利息
B.总贷款分年均衡发放，当年借款在年中支用考虑
C.当年贷款只计半年利息，而以前年度的本利和则按全年计息
D.利用国外贷款的利息计算中，不用考虑国内代理机构向贷款方收取的转贷费和管理费等

【答案】 D
17、下列市场情形中，会对拟建工业项目产生不利影响的是()。
A.项目所需投入品出现买方市场
B.项目产出品出现卖方市场
C.项目产出品的替代产品出现
D.新竞争项目遭遇资金短缺

【答案】 C
18、（2021年真题）某工程基准单价1600元/平米，其中人材机占比分别为0.15、0.6、0.1，建设期人材机的造价指数分别为1.1、1.25、0.95，假如综合费率取为人材机总价的25%，那么该工程的综合单价为（ ）。
A.1856
B.1932
C.2020
D.2320

【答案】 C
19、建设工程已实际交付，但施工合同没有约定付款时间，则拖欠工程款利息的起算曰期为（）。
A.提交竣工结算文件之曰
B.确认竣工结算文件之曰
C.竣工猃收合格之曰
D.工程实际交付之曰

【答案】 D
20、（2020年真题）根据《标准施工招标文件》通用合同条款，下列引起承包人索赔的事件中，可以同时获得工期和费用补偿的是（）。
A.发包人原因造成承包人人员工伤事故
B.施工中遇到不利物质条件
C.承包人提前竣工
D.基准日后法律的变化

【答案】 B
21、有关竣工结算和最终结清的付款，下列表述中正确的是（ ）。
A.最终结清是指合同约定的缺陷责任期终止后发包人与承包人结清全部剩余款项的活动
B.承包人在提交的最终结清申请中，可以提出工程接收证书颁发前发生的索赔
C.发包人未按照规定程序支付竣工结算款的，承包人可拒绝交付工程
D.发包人应在签发竣工结算支付证书时，按照竣工结算支付证书列明的金额向承包人支付竣工结算款

【答案】 A
22、根据我国现行建筑安装工程费用构成，下列费用中，属于安全文明施工费的是（ ）。
A.脚手架费
B.临时设施费
C.二次搬运费
D.非夜间施工照明

【答案】 B
23、采用成本计算估价法计算国产非标准设备原价时，包装费的计取基数不包括该设备的（ ）。
A.材料费
B.加工费
C.外购配套件费
D.设计费

【答案】 D
24、关于计日工费用的确认和支付，下列说法正确的是（ ）。
A.承包人应按照确认的计日工现场签证报告提出计日工项目的数量　　
B.发包人应根据已标价工程量清单中的工程数量和计日工单价确定应付价款
C.已标价工程量清单中没有计日工单价的，由发包人确定价格
D.已标价工程量清单中没有计日工单价的，由承包人确定价格

【答案】 A
25、（2021年真题）下列因工程变更引起的价款调整，需考虑承包人报价浮动率的是（ ）。
A.已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的桩基增量工程
B.已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的脚手架增量工程
C.已标价工程量清单中没有类似于变更工程项目的桩基增量工程
D.已标价工程量清单中有类似于变更工程项目的脚手架增量工程

【答案】 C
26、生产性建设项目工程费用为15000万元，设备费用为5000万元，工程建设其他费为3000万元，预备费为1000万元，建设期利息为1000万元，铺底流动资金为500万元，则该项目的工程造价为（ ）万元。
A.19000
B.20000
C.25000
D.20500

【答案】 B
27、某国产非标准设备原价采用成本计算估价法计算，已知材料费17万元，加工费2万元，辅助材料费1万元，外购配套件费5万元，专用工具费率2%，废品损失费率5%，包装费0.1万元，利润率10%。则该设备原价中应计利润为（　）万元。
A.2.150
B.2.152
C.2.685
D.2.688

【答案】 B
28、确定建筑安装材料定额消耗量的基本方法不包括()
A.材料换算法
B.现场技术测定法
C.实验室试验法
D.现场统计法

【答案】 A
29、根据《基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法》（财建〔2016〕503），基本建设项目完工可投入使用或者试运行合格后，应当在（ ）内编报竣工财务决算。
A.1个月
B.2个月
C.3个月
D.6个月

【答案】 C
30、（2021年真题）投标人投标时要仔细研究招标文件，忽视以下做法将影响投标文件的完整性的是（ ）。
A.忽视监理作用
B.忽视合同条款中工程变更的规定
C.忽视合同条款中工期奖罚
D.忽视技术标准的要点

【答案】 D
31、（2016年真题）关于工程定额，下列说法正确的是（）。
A.劳动定额主要表现形式为时间定额，机械消耗定额主要表现形式为产量定额
B.企业定额是企业内部使用的预算定额
C.补充定额只能在指定范围内使用
D.地区统一定额应根据地区工程技术特点、施工生产和管理水平独立编制

【答案】 C
32、对于不实行招标的建设工程，因法律法规政策变化引起合同价款调整的，调价基准日期一般为（ ）。
A.施工合同签订前的第28天
B.提交投标文件的截止时间前的第28天
C.施工合同签订前的第56天
D.提交投标文件截止时间前的第56天

【答案】 A
33、按照索赔事件的性质分类，在施工中发现地下流砂引起的索赔属于（ ）。
A.工程变更索赔
B.工程延误索赔
C.不可预见的不利条件索赔
D.合同终止的索赔

【答案】 C
34、已知某人工抹灰 10m2的基本工作时间为 6 小时，辅助工作时间占工序作业时间的 5%,准备与结束工作时间、不可避免的中断时间、休息时间分别占工作日的 6%、11%、3%。则该人工抹灰的时间定额为（ ）工日/100m2
A.9.30
B.9.56
C.9.87
D.9.67

【答案】 C
35、某工程采购一台国产非标准设备，制造厂生产该设备的材料费、加工费和辅助材料费合计20万元，专用工具费率为2%，废品损失率为8%，外购配套件费2万，利润率为10%，增值税率为13%。假设不再发生其他费用，则该设备的销项税额为（　）万元。
A.3.15
B.3.41
C.4.11
D.4.12

【答案】 B
36、下列发承包双方在约定调整合同价款的事项中属于工程变更的是（ ）
A.工程量清单缺项
B.不可抗力
C.物价波动
D.提前竣工

【答案】 A
37、关于建筑安装工程费用中税金的说法中，正确的是（ ）。
A.当采用一般计税方法时，税前造价中的各项费用均以包含增值税进项税额的含税价格计算
B.一般纳税人以清包工方式提供的建筑服务，可以选择适用简易计税方法计税
C.当采用简易计税方法时，建筑业增值税率为6%
D.小规模纳税人通常指纳税人提供建筑服务的年应征增值税销售额未超过600万元，并且会计核算不健全

【答案】 B
38、表明某经济现象某一期对其上一期或前一期的综合变动程度的指数属于()。
A.综合指数
B.环比指数
C.定基指数
D.平均数指数

【答案】 B
39、若完成 1m3墙体砌筑工作的基本工时为 0.5 工日，辅助工作时间占工序作业时间的 4%。准备与结束工作时间、不可避免的中断时间、休息时间分别占工作时间的 6%、3%和 12%，该工程时间定额为（ ）工日/m3。
A.0.581
B.0.608
C.0.629
D.0.659

【答案】 D
40、某国产非标准设备原价采用成本计算估价法计算，已知材料费17万元，加工费2万元，辅助材料费1万元，外购配套件费5万元，专用工具费率2%，废品损失费率5%，包装费0.1万元，利润率10%。则该设备原价中应计利润为（　）万元。
A.2.150
B.2.152
C.2.685
D.2.688

【答案】 B
41、承包人在提交的最终结清申请中，只限于提出( )的索赔。
A.工程接收证书颁发前发生
B.工程接收证书颁发中发生
C.工程接收证书颁发后发生
D.工程接收证书颁发全过程发生

【答案】 C
42、若发包人要求的压缩工期天数超过定额工期的()，则应在招标文件中明示增加赶工费用。
A. 10%
B. 15%
C. 20%
D. 30%

【答案】 C
43、招标工程量清单中某分部分项工程清单子目与单一计价定额子目的工作内容与计量规则一致，则确定该清单项目综合单价不可或缺的工作是（ ）。
A.计算工程内容的工程数量
B.计算工程内容的清单单位含量
C.计算措施项目的费用
D.计算管理费、利润和风险费用

【答案】 D
44、下列工程造价信息中，属于比较初级的、一般没有经过系统加工处理的信息是()
A.建材的最新市场价格
B.人工工资价格指数
C.某已完工程造价指标
D.建安工程造价指数

【答案】 A
45、下列关于工程总承包合同价格的描述中，正确的是（ ）。
A.签约合同价包括合同价格及按合同约定进行的调整
B.合同价格指签订合同时合同协议书中写明的，包括了暂列金额、暂估价的合同总金额
C.价格清单中列明的工程量和价格数据除了用于变更和支付，还用于竣工结算
D.合同价格指实际应支付给承包人的最终工程款

【答案】 D
46、关于共同延误的处理原则，下列说法中正确的是（ ）。
A.初始延误者负主要责任，并发延误者负次要责任
B.初始延误者属发包人原因的，承包人可得工期补偿，但无经济补偿
C.初始延误者属客观原因的，承包人可得工期补偿，但很难得到费用补偿
D.初始延误者属发包人原因的，承包人可获得工期和费用补偿，但无利润补偿

【答案】 C
47、施工合同履行期间，关于计日工费用的处理，下列说法中正确的是()。
A.已招标价工程量清单中无某项计日工单价时候，应按工程变更有关规定商定计日工单价
B.承包人通知发包人以计日方式实施的零量工作，双方应按计日工方式予以结算
C.现场签证的计日工数量与招标工程量清单中所列不同时，应按工程变更有关规定进行价款调整
D.施工各期间发生的计日工费用应在竣工结算时一并支付

【答案】 A
48、在测定时所采用的方法中,测时法用于测定（ ）
A.循环组成部分的工作时间
B.准备与结束时间
C.工人休息时间
D.非循环工作时间

【答案】 A
49、根据《基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法》（财建〔2016〕503），基本建设项目完工可投入使用或者试运行合格后，应当在（ ）内编报竣工财务决算。
A.1个月
B.2个月
C.3个月
D.6个月

【答案】 C
50、下列机械工作时间中，属于有效工作时间的是（ ）。
A.筑路机在工作区末端的调头时间
B.体积达标而未达到载重吨位的货物汽车运输时间
C.机械在工作地点之间的转移时间
D.装车数量不足而在低负荷在工作的时间

【答案】 B
51、关于政府投资的项目竣工结算的审核，下列说法正确的是（）。
A.单位工程竣工结算由承包人审核
B.单项工程竣工结算由承包人审核
C.建设项目竣工总结算由发包人委托造价工程师审核
D.竣工结算文件由发包人委托具有相应资质的工程造价咨询机构审核

【答案】 D
52、某项目建设期为2年，第一年贷款4000万元，第二年贷款2000万元，贷款年利率10%，贷款在年内均衡发放，建设期内只计息不付息。该项目第二年的建设期利息为（　）万元。
A.200
B.500
C.520
D.600

【答案】 C
53、下列关于法律法规政策变化引起合同价款调整的规定，正确的是（　）。
A.实施招标的建设工程，一般以建设工程施工合同签订前的第28天作为基准日
B.如果政策规定的人工费变化已包含在物价波动事件的调值公式中，则不再予以考虑
C.承包人原因导致的工期延误期间由于行政法规变化导致合同价款增加的，予以调整
D.不可抗力原因导致的工期延误期间由于行政法规变化导致合同价款减少的，价款不予调整

【答案】 B
54、确定建筑安装材料定额消耗量的基本方法不包括()
A.材料换算法
B.现场技术测定法
C.实验室试验法
D.现场统计法

【答案】 A
55、（2017年真题）概算定额与预算定额的差异主要表现在（）的不同。
A.项目划分
B.主要工程内容
C.主要表达方式
D.基本使用方法

【答案】 A
56、（2015年真题）总承包企业不仅承包工程项目的建设实施任务，而且提供建设项目的前期工作和运营准备工作的综合任务，该类总承包合同的类型是（）。
A.设计采购施工总承包
B.交钥匙总承包
C.设计—施工总承包
D.工程项目管理总承包

【答案】 B
57、根据《评标委员会和评标方法暂行规定》等，评标委员会评标发现的投标报价算术错误，应由（ ）进行修正。
A.评标委员会
B.招标监督机构
C.招标人
D.投标人

【答案】 A
58、下列评标时所遇情形中，评标委员会应当否决其投标的是（ ）。
A.投标文件中大写金额与小写金额不一致　　
B.投标文件中总价金额与依据单价计算出的结果不一致
C.投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字
D.对不同文字文本投标文件的解释有异议的

【答案】 C
59、根据最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》，工程欠款利息支付时，利息的起算日应首先选择（ ）。
A.建设工程交付之日
B.应付工程价款之日
C.提交竣工结算文件之日
D.当事人起诉之日

【答案】 B
60、在招标文件的各项内容中，各项中属于投标邀请书的是（ ）。
A.招标文件的构成
B.招标文件的获取
C.投标报价编制的要求
D.是否允许提交备选投标方案

【答案】 B
61、因工程变更引起措施项目发生变化时，关于合同价款的调整，下列说法正确的是（ ）。
A.安全文明施工费不予调整
B.按总价计算的措施项目费的调整，不考虑承包人报价浮动因素
C.按单价计算的措施项目费的调整，以实际发生变化的措施项目数量为准
D.招标清单中漏项的措施项目费的调整，以承包人自行拟定的实施方案为准

【答案】 C
62、某地2012年拟建年产30万吨化工产品项目。依据调查，某生产相同产品的已建成项目，年产量为10万吨，建设投资为12000万元。若生产能力指数为0.9，综合调整系数为1.15，则该拟建项目的建设投资是（ ）万元。
A.28047
B.36578
C.37093
D.37260

【答案】 C
63、关于项目建设规模合理化的制约因素描述中，正确的是（　）。
A.建设规模确定中首要考虑的因素是产品的市场需求情况
B.市场风险分析是制定营销策略和影响竞争力的主要因素
C.先进适用的生产技术及技术装备是实现规模效益的保障
D.项目规模确定中主要考虑的环境因素包括政策因素、燃料动力供应、协作及土地条件和运输及通信条件

【答案】 D
64、投资估算的主要工作包括：①估算预备费②估算工程建设其他费③估算工程费用④估算设备购置费。其正确的工作步骤是（ ）。
A.③④②①
B.③④①②
C.④③②①
D.④③①②

【答案】 C
65、下列工程量清单计价，下列计算式正确的是（ ）。
A.分部分项工程费=∑（分部分项工程量×相应分部分项的工料单价）
B.措施项目费=∑措施项目工程量×措施项目工料单价
C.其他项目=暂列金额＋专业工程暂估价＋计日工＋总承包服务费
D.单位工程费=分部分项项目费＋措施项目费＋其他项目＋规费＋税金

【答案】 D
66、某建设项目达到设计生产能力后，全厂定员 1000 人，工资和福利费按照每人每年 20000 元估算。每年的其他费用为 1000 万元，其中其他制造费 600 万元，现金的周转次数为每年 10 次。流动资金估算中应收账款估算额为 2000 万元，应付账款估算额为 1500 万元，存货估算额为 6000 万元，则该项目流动资金估算额为（　）万元。
A.6800
B.6760
C.9800
D.9760

【答案】 A
67、当采用简易计税方法时，建筑业增值税税率为3％，则增值税的计算基数为()
A.直接费+间接费+利润+规费
B.直接费+间接费+企业管理费+利润+规费
C.人工费+材料费+施工机具使用费+利润+规费
D.人工费+材料费+施工机具使用费+企业管理费+利润+规费

【答案】 D
68、下列费用中属于按照费用构成要素划分建筑安装工程费用项目的是（ ）。
A.分部分项工程费
B.措施项目费
C.其他项目费
D.企业管理费

【答案】 D
69、采用计日工计价的任何一项变更工作，承包人提交的报表和凭证应包括的内容是（ ）。
A.工作名称、内容和数量
B.投入人员的姓名、工种、级别、耗用工时和单价
C.投入材料的名称、类别、数量和单价
D.投入的施工机械型号、台数、耗用台时和单价

【答案】 A
70、根据我国现行建筑安装工程费用构成，下列费用中，属于安全文明施工费的是（ ）。
A.脚手架费
B.临时设施费
C.二次搬运费
D.非夜间施工照明

【答案】 B
71、由发包人提供的工程材料、工程设备金额，应在合同价款的期中支付和结算中予以扣除，具体的扣出标准是（ ）。
A. 按签约单价和签约数量
B. 按实际采购单价和实际数量
C. 按签约单价和实际数量
D. 按实际采购单价和签约数量

【答案】 A
72、在工人工作时间消耗中，其时间长短与所担负的工作量无关，但与工作内容有关的时间消耗是（ ）
A.辅助工作时间
B.准备与结束工作时间
C.施工本身造成的停工时间
D.由于施工工艺特点引起的工作中断时间

【答案】 B
73、在用公式计算法计算工程预付款数额时，年度施工天数通常按（ ）计 算。
A.年法定工作日
B.年制度工作日
C.365天日历天
D.年有效施工天数

【答案】 C
74、当出现共同延误事件时，如果初始延误者是客观原因，则在客观因素发生影响的延误期内，承包人可以得到的补偿是（）。
A.不能获得补偿
B.工期延长，但很难得到费用补偿
C.工期延长及费用补偿
D.工期延长、费用补偿及利润补偿

【答案】 B
75、某项目建设期为2年，分年均衡进行贷款，在建设期第一年贷款2000万元，第2年贷款3000万元，贷款年利率为8%，建设期内利息只计息不支付，则该项目第二年的建设期贷款利息估算为（ ）万元。
A.80.4
B.286.4
C.160
D.240

【答案】 B
76、 下列关于投标文件的澄清、说明或补正，表述正确的是（ ）。
A.评标委员会不得向投标人提出带有暗示性或诱导性的问题
B.评标委员会接受投标人主动提出的澄清、说明或补正
C.投标报价有算术错误的，评标委员会可以按有关原则进行修正，无需经过投标人确认
D.澄清、说明或补正的内容包括投标文件中不响应招标文件的实质性要求和条件

【答案】 A
77、关于最终结清，下列说法不正确的是（ ）。
A.最终结清是指合同约定的质量保修期终止后，承包人已按合同规定完成全部剩余工作且质量合格的，发包人与承包人结清全部剩余款项的活动
B.承包人按合同约定接受了竣工结算支付证书后，应被认为已无权再提出在合同工程接收证书颁发前所发生的任何索赔
C.承包人在提交的最终结清申请中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔
D.最终结清付款涉及政府投资资金的，按照国库集中支付等国家相关规定和专用合同条款的约定办理

【答案】 A
78、某建设项目，建设期为3年，建设期内各年均衡获得的贷款额分别为1000万元、 1000万元、800万元，贷款年利率为8%，期内只计息不支付，建设期第3年应计利息为 ( )万元
A. 368.26
B. 192.0
C. 201. 86
D. 205.06

【答案】 D
79、关于政府投资的项目竣工结算的审核，下列说法正确的是（）。
A.单位工程竣工结算由承包人审核
B.单项工程竣工结算由承包人审核
C.建设项目竣工总结算由发包人委托造价工程师审核
D.竣工结算文件由发包人委托具有相应资质的工程造价咨询机构审核

【答案】 D
80、关于合同价款与合同类型，下列说法正确的是()。
A.招标文件与投标文件不一致的地方，以招标文件为准
B.中标人应当自中标通知书收到之日起30 天内与招标人订立书面合同
C.工期特别近、技术特别复杂的项目应采用总价合同
D.实行工程量清单计价的工程，应采用单价合同

【答案】 D
81、在投标报价的前期工作中，下列各项内容中属于施工条件调查的是（ ）。
A.地质情况
B.商品混凝土的供应能力和价格
C.现场附近的生活设施
D.市政、消防供水管道管径、压力、位置

【答案】 D
82、发包人收到承包人提交的最终结清申请单，并在规定时间内予以核实后，向承包人签发（ ）。
A.工程接收证书
B.竣工结算支付证书
C.缺陷责任期终止证书
D.最终支付证书

【答案】 D
83、当应予计算的实际工程量与招标工程量清单出现偏差超过15％的，且该变化引起措施项目相应发生变化的，下列表述中正确的是（）。
A.如该措施项目是按单价方式计价，工程量增加的，措施项目费调减
B.如该措施项目是按单价方式计价，工程量减少的，措施项目费调增
C.如该措施项目是按系数或单一总价方式计价的，工程量增加的，措施项目费调减
D.如该措施项目是按系数或单一总价方式计价的，工程量增加的，措施项目费调增

【答案】 D
84、某新建项目，建设期 2 年，第一年贷款 200 万元，第二年贷款 500 万元。贷款在年度内均衡发放。根据贷款协定：年利率为 8%，每半年计息一次，贷款本息均在项目投产后偿还，则该项目建设期的贷款利息是（　）万元。
A.22.08
B.37.39
C.44.16
D.45.55

【答案】 D
85、在对索赔进行计算的过程中，对可索赔的费用中的管理费，又可分为（）。
A.材料管理费和人工管理费
B.设计管理费和施工管理费
C.现场管理费和企业管理费
D.设备管理费和技术管理费

【答案】 C
86、（2017年真题）关于评标过程中，对投标报价算术错误的修正，下列说法中正确的是（）。
A.评标委员会应对报价中的算术性错误进行修正
B.修正的价格，经评标委员会书面确认后具有约束力
C.投标人应接受修正价格，否则将没收其投标保证金
D.投标文件中的大写与小写金额不一致的，以小写金额为准

【答案】 A
87、某装载容量为15m3的运输机械，每运输10km的一次循环工作中，装车、运输、卸料、空车返回时间分别为10min，15min、8min、12min，机械时间利用系数为0.75，则该机械运输10km的台班产量定额为（ ）10m3/台班。
A.8
B.10.91
C.12
D.16.36

【答案】 C
88、下列关于建筑安装工程税金的计算公式中，正确的是()。
A.应纳营业税=税前造价*综合税率(%)
B.城市维护建设税应纳税额=计税营业额*适用税率
C.教育费附加应纳税额=应纳营业税税额*3%
D.地方教育附加应纳税额=应纳教育费附加额*当地规定的税率

【答案】 C
89、下列关于工程总承包项目投标报价分析，说法错误的是（　）。
A.工程总承包项目的成本费用由勘察设计费用、采购费用和施工费用构成
B.标高金是总承包商投标报价时考虑到预期收益和根据约定应承担的风险而计算的成本费用以外的金额
C.标高金由公司本部费用、利润和风险费组成
D.如果预留的风险费有剩余，这部分剩余和利润一同成为项目的盈余额，即价值增值部分

【答案】 C
90、已知生产某非标准设备所需材料费、加工费、辅助材料费、专用工器具费合计为 30万元，废品损失率为 10%，外购配套件费为 5 万，包装费率为 2%，利润率为 10%，用成本估算法计算该设备的利润值为（ ）万元。
A.3.366
B.3.370
C.3.376
D.3.876

【答案】 C
91、某项目施工合同约定，由承包人承担±10%范围内的碎石价格风险，超出部分采用造价信息法调差。已知承包人投标价格、基准期的价格分别为 100 元/m3、96 元/m3，2020 年 7 月的造价信息发布价为 130 元/m3，则该月碎石的实际结算价格为（ ）元/m3。
A.117.0
B.120.0
C.124.4
D.130.0

【答案】 B
92、厂区地形力求平坦而略有坡度，一般坡度在5％～10％为宜，这属于选择建设厂址要求中的( )。
A.节约土地，少占耕地，降低土地补偿费用的要求
B.减少拆迁移民数量的要求
C.应尽量选在工程地质、水文地质条件较好的地段的要求
D.要有利于厂区合理布置和安全运行的要求

【答案】 D
93、在可行性研究阶段，投资估算精度要求高，需采用相对详细的投资估算方法，如（ ）等。
A.系数估算法
B.生产能力指数法
C.比例估算法
D.指标估算法

【答案】 D
94、关于办理有质量争议工程的竣工结算，下列说法中错误的是（　）。
A.已实际投入使用工程的质量争议按工程保修合同执行，竣工结算按合同约定办理
B.已竣工未验收的质量争议按工程保修合同执行，竣工结算按合同约定办理
C.停工、停建工程的质量争议可在执行工程质量监督机构处理决定后办理竣工结算
D.已竣工未验收并且未实际投入使用，其无质量争议部分的工程，竣工结算按合同约定办理

【答案】 B
95、（2017年真题）根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），关于工程计量，下列说法中正确的是（）。
A.合同文件中规定的各种费用支付项目应予计量
B.因异常恶劣天气造成的返工工程量不予计量
C.成本加酬金合同应按照总价合同的计量规定进行计量
D.总价合同应按实际完成的工程量计算

【答案】 A
96、建设工程预算编制中的总预算由()、组成。
A.综合预算、工程建设其他费和预备费
B.预备费、建设期利息及铺底流动资金
C.综合预算、工程建设其他费和铺底流动资金
D.综合预算、工程建设其他费、预备费、建设期利息及铺底流动资金

【答案】 D
97、下列编制工作中，不属于招标工程量清单编制内容的是（ ）
A.总工程量清单编制
B.分部分项工程项目清单编制
C.措施项目清单编制
D.规费税金项目清单的编制

【答案】 A
98、根据计时观测资料得知，每 m2标准砖墙勾缝时间为 10min，辅助工作时间占工序作业时间的比例为 5%，准备结束时间、不可避免中断时间、休息时间占工作班时间的比例分别为 3%、2%、15%。则每 m3砌体 1 砖厚砖墙勾缝的时间定额为（　）工日/m3。
A.13.32
B.0.075
C.0.114
D.8.772

【答案】 C
99、下列不属于工程量清单的编制依据的是（ ）。
A.建设工程工程量清单计价规范
B.招标文件的有关要求
C.施工现场实际情况
D.施工组织设计

【答案】 D
100、下列关于投标限价的表述，正确的是（ ）。
A.招标人可以设定最低投标限价
B.招标人在设有标底的情况下，不应再设置投标限价
C.招标人设有最高投标限价的，应当在招标文件中明确最高投标限价的计算方法
D.招标人设置的最高投标限价也可以同时作为评标基准使用

【答案】 C
101、某国产非标准设备原价采用成本计算估价法计算，已知材料费17万元，加工费2万元，辅助材料费1万元，外购配套件费5万元，专用工具费率2%，废品损失费率5%，包装费0.1万元，利润率10%。则该设备原价中应计利润为()万元。
A.2.150
B.2.152
C.2.685
D.2.688

【答案】 B
102、单位建筑工程预算的费用项目包括（　　）。
A.建筑安装工程费用、设备及工器具购置费、建设单位管理费
B.人、材、机费用及企业管理费、利润、规费、税金
C.人、材、机费用及企业管理费、工程建设其他费用
D.分部分项工程费、措施费、规费、税金、工程建设其他费用

【答案】 B
103、关于编制最高投标限价的规定，下列说法中正确的是（ ）。
A.招标控制价超过批准概算3%时，应报原概算审批部门审核
B.工程造价管理机构应当在受理投诉的5天内完成复查，特殊情况下可适当延长
C.当重新公布最高投标限价时，若重新公布之日起至原投标截止期不足20天的应延长投标截止期
D.经复查的招标