轻型钢结构工程承揽加工合同模板.doc

轻型钢结构工程承揽加工协议

工程编号:

工程名称:

工程地点:

签署日期: 年 月 日

轻型钢结构工程承揽加工协议

发包方: （简称甲方）
承包方: （简称乙方）
本协议书是依据中国民法、 协议法、 建筑法、 招投标法、 预算法、 建设工程价款结算暂行措施、 行业规范及最高人民法院司法解释等相关法律制订。对双方权利义务, 双方已经明确, 意思表示一致, 自愿签订本协议。
一、 甲方将本工程以 方法承包给乙方, 其结构形式为 工程, 檐口高度为 米, 排水方法为 。共 栋建筑物, 单栋面积为 ㎡, 总建筑面积约 ㎡。（面积如有变动, 按实际面积计算）。
二、 甲乙双方协定每平方米 元, 累计金额约 元, 大写约 （面积如有变动, 按实际面积计算）。
三、 乙方承建范围:
, 其它设施不包含在内。如甲方另外再承建, 工程价格由双方另行协商。规格型号以施工图为准。
四、 工期: 自协议签署后, 发包方按协议约定支付乙方备料款之日起 个工作日完成。如遇下列情况之一, 经发包方现场代表签证后, 工期顺延:
1、 按施工准备要求要求, 不能提供满足作业要求场地、 水、 电源, 道路未能通畅, 障碍物未能清除, 影响进场施工时;
2、 重大设计变更, 发包方提供工程地质资料不准, 致使设计改变或因为施工无法进行原所以影响进度, 自提出变更之日起到变更项目完成止, 作工期顺延;
3、 在现场施工或因停电、 停水8小时以上或连续间歇性停水、 停电3天以上（每次连续4小时以上）, 影响正常施工时;
4、 因现场代表或（监理）签证不立刻而影响下一道工序施工, 自未签证起, 到影响消除止, 作工期顺延;
5、 未按协议要求拨付备料款、 工程进度款或代购材料价款而影响施工, 从应付款之日起, 到以款项实际收付后实际时间。作双倍工期延长;
6、 因人力不可抗拒原因而延误工期及国家法规和强制性技术规程要求必需停止作业或停工, 自应停工或停止作业起, 到应复工之日止, 工期顺延;
7、 基础由发包方负责负担, 因为发包方延期或因基础工程质量不符合设计要求而影响承包方正常施工, 或因发包方负责其它工程项目因交叉施工而影响承包方正常施工, 自影响开始之日起, 到影响消除之日止, 作工期顺延;
五、 承包方在以上情况发生后三天内, 就延误内容和由此发生经济支出向发包方代表提出书面汇报, 发包方代表收到汇报后应给予签收并在三日内给予回复, 不予签收, 承包方将以电报形式予告之, 告以后逾期不予回复, 承包方即可视为汇报内容和延期要求均被确定, 无建设手续, 发包方失去工期异议权。
六、 保修期: 本工程保修期为 年, 保修期内出现因乙方施工造成质量问题, 由乙方无偿进行返修; 人为损坏及不可抗力造成建筑物损坏或无法使用, 乙方不负担任何责任。
七、 施工期间乙方工人生活费用由 方负责; 工程税金及一切外来收费均由 方负责。
八、 施工中发生意外死亡事故由 方负责。
九、 付款方法:
1、 甲乙双方签署协议后, 甲方预付给乙方工程总造价 %, 约
元作为乙方备料款。
2、 主钢构件（钢梁、 钢柱）进入甲方施工现场, 甲方付给乙方工程总造价 %, 约 元。
3、 主钢构件（钢梁、 钢柱）全部安装完成（维护系统除外）, 甲方付给乙方工程总造价 %, 约 元。
4、 工程完工, 甲方验收合格后扣除工程总造价 %, 约
元作为工程质保金, 甲方在三日内将工程余款一次性付给乙方, 质保金
月后一次性付清。
十、 验收事项: 乙方全部安装完成, 甲乙双方组织人员验收, 在安装完成三日内, 甲方未组织人员验收视为合格, 如无质量问题, 甲乙双方签字合格, 未经双方签字建筑物不得使用, 不然出现问题, 由使用方负责。
十一、 质量要求: 施工图由 提供, 乙方应严格根据施工图进行施工, 并确保工程整体造型美观, 节点牢靠, 拼接合理对称, 线性良好, 抗风、 抗震性能良好, 不漏雨。
十二、 双方负担责任范围:
1、 甲方负责提供水、 电、 安装工人住宿事项, 并免收水电住宿费。
2、 乙方提供技术咨询服务, 严格确保构件材质和外购件质量。
十三、 违约责任:
1、 甲方如不能根据协议约定条款立刻拨付工程款, 每延付一天按应付金额1%偿付乙方且工期顺延, 因甲方原因造成乙方停工误工, 甲方应负担误工损失。
2、 因乙方原因造成产品延期交付或工程未能按期交工, 天天按协议金额1%偿付甲方; 若甲方工程款拨付不立刻, 乙方有权停工。
3、 任何一方违约或单方解除协议, 应负担违约造成经济损失。乙方工期延期不得超出15天。
十四、 协议使用期: 本协议经甲乙双方签字盖章之日起生效, 至双方经济往来结算清后, 自行终止。
备注: 因为钢材价格波动较大, 甲方在协议签署后十五日内如不能立刻拨付备料款, 协议单价按市场价格调整。
本协议未尽事宜, 甲乙双方共同协商处理。

本协议一式 份, 甲方 份, 乙方 份。

甲方（盖章）: 乙方（盖章）:
地址: 地址:
法人代表: 法人代表:
法人代表委托人: 法人代表委托人:
生效日期: 年 月 日