建筑工程施工承包合同书协议范本模板.doc

建筑工程施工承包协议

甲方: 安阳市融雪实业有限企业
乙方: 郭波涛
甲乙双方依据《中国协议法》、 《中国建筑法》及国家相关法律、 法规, 本着平等、 自愿、 公平、 诚信标准, 结合本工程施工具体情况, 经甲乙双方充足协商, 就生产区厂房工程施工事宜达成以下协议, 以资共同遵守实施。
一、 工程概况
1、 工程名称: 钢结构厂房
2、 工程范围: 土建、 钢结构安装
5、 工程期限: 10月1日到1月30日、 工期105天
二、 工程结算和支付
1、 结算工程量核实确定, 按图纸设计量并能同业主结算工程量为依据, 临时工程以方案量并参考测量收方量为结算依据。
2、 乙方应在每个月 30 日前按甲方要求报表上报, 甲方向业主办理完成工程结算手续后_____5日内向乙方办理工程价款结算。
3、 本协议外因设计变更或业主（或监理）原所以对新增项目工程量与新增单价（或费用）在业主未批复之前暂不进行对乙方计量和结算, 最终计量和结算以业主（或监理）正式批复为准。
4、 设计修改新增项目如本协议内有对应单价实施此单价结算, 无对应单价双方在施工前协商签署补充单价。
5、 甲方按业主所结工程款（货币）相同百分比并扣除下述费用后向乙方进行支付。
6、 工程结算支付采取银行转账方法, 。
7、 当工程结算达本协议工程价款总额90%（含已扣质保金）时, 甲方暂停付款, 待工程完工验收合格, 双方办理完工结算（扣除质保金）后在 天内甲方支付乙方。
8、 本协议工程质保金支付: 在甲方主协议全部推行完成: 验收判定、 移交签证起至质量确保期满, 经业主验收合格, 业主支付给甲方工程质保金后__________天内甲方向乙方支付（但乙方所负担施工项目如在质保期内出现质量问题修复费用应扣除）。
三、 工程进度
1、 乙方应按甲方进度计划和指示实施本协议工程, 工期自甲方开工令下达之日算起。
2、 不管何种原因造成施工进度滞后, 乙方均应按甲方指示, 采取有效方法赶上进度。赶工方法应以确保工程按期完工为前提调整和修改善度计划。
3、 乙方应根据本协议协议书约定完工日期或甲方同意顺延工期完工。因乙方原因不能按本协议约定完工日期或甲方同意顺延工期完工, 乙方负担违约责任及对应费用。
4、 工程暂停施工后, 乙方应与甲方协商采取有效方法主动消除停工原因影响, 当工程含有复工条件时, 乙方应在指定时限内复工, 若乙方无故拖延和拒绝复工, 由此增加费用和工期延误责任由乙方负担。
5、 因为自然条件影响或业主原因造成工程停工、 工期拖延等造成经济损失及潜在风险甲乙双方各自负担自己部分, 乙方无权就此向甲方索赔。
6、 工程实施期间不可避免会出现窝工、 停工现象, 除甲方调剂工作面以外所发生窝工与停工费用一律不予赔偿。
四、 工程质量标准及验收
1、 乙方必需根据国家相关施工验收规范、 设计图纸及相关设计通知、 主协议中质量要求及甲方质量体系要求控制质量, 接收甲方、 监理、 业主对质量监视、 检验、 控制。
2、 乙方应配置专职质量检验人员, 建立完善质量检控制度, 配合甲方三检人员做好各工序质量检验及验收工作。
3、 乙方应对其所负担工程项目施工质量负全责, 如发生质量事故, 应在__________小时内汇报甲方, 对施工质量缺点负责返工并负担相关费用;对不合格产品, 甲方有权要求乙方给予返工并负担由此造成经济损失和工期延误;不符合质量要求工程项目, 甲方不予计量与结算。
4、 乙方应严格按甲方施工过程质量验收程序要求进行全过程质量检验、 验收。产品经监理、 甲方验收合格后可转入下道工序。
5、 隐蔽工程和工程隐蔽部位须经甲方及监理检验、 验收签字后乙方才能进行覆盖, 进入下一道工序。
6、 乙方所负担本协议工程项目完工后______天内, 乙方应根据监理、 业主及甲方要求, 向甲方提交合格完工资料一式__________份, 并配合甲方进行验收工作, 不提交完工资料不予完工决算。
7、 分包工程完工验收未能经过且属于乙方原因, 乙方负责修复对应缺点并负担由此发生费用和对应质量责任。
8、 本协议工程缺点责任期为__________年, 缺点责任期内缺点修复由乙方负责, 并负担相关费用; 若乙方未能立刻修复责任期内缺点, 甲方可另行安排其她施工单位修复, 所发生费用按实际发生由乙方负担, 可在乙方工程尾款及相关被扣留费用中直接支付, 同时乙方被扣留质保金不予退还。
五、 施工安全
1、 乙方在施工过程中必需确保施工安全, 对项目范围内施工安全负全责; 发生安全事故（包含险情安全事故）应立刻汇报甲方。
2、 因乙方责任发生安全事故, 所造成一切损失由乙方自行负担, 假如还给甲方或第三方造成了经济损失, 由乙方负责赔偿, 且被扣留安全确保金不予退还。
3、 甲方统一监管本工程文明施工, 负责管理和协调全工地治安保卫、 环境和职业健康安全等相关文明施工事项, 乙方应主动做好本协议施工范围内文明、 环境保护工作。
4、 乙方在其施工场地内发觉文物, 应采取保护方法, 并按主协议约定时间和程序汇报甲方, 因为乙方疏忽或过失造成后果由乙方自行负担对应经济和法律责任。
六、 施工材料、 设备
1、 乙方应按协议要求组织施工设备, 按实际需要向甲方提供入场施工设备清单（含入场时间）, 并按甲方现场总体要求进行停放管理, 不得随意进出指定区域和乱停乱放。
2、 乙方入场施工设备必需是最大程度地满足施工需要, 完好率不低于90%, 若甲方一旦发觉乙方使用施工设备因完好率低下或数量不足等原因影响工程进度、 质量时, 有权要求乙方增加或更换施工设备, 乙方应给予立刻增加或更换, 由此增加费用和工期延误责任均由乙方负担。
3、 乙方施工设备未经甲方同意不得私自离开现场, 不然按违约处理。
4、 乙方施工设备安全责任由乙方负责, 对安全风险较高设备由甲方强制乙方购置对应保险。
七、 履约确保金
1、 在本协议签署前乙方应向甲方交纳__________万元履约确保金, 本协议约定乙方全部义务履约完成后无息退还剩下款项。
八、 双方职责
1、 甲方职责
（1）甲方应负责做好本协议工程现场施工协调和组织策划及工程完工验收。
（2）甲方负责立刻向乙方提供施工图纸套和转发设计、 监理文件和施工指示, 并对施工进行技术指导（含技术交底）。
（3）甲方按主协议总体进度计划及监理批复施工进度, 负责审核并同意乙方施工方案、 施工计划、 施工资源配置方案等。
（4）甲方负责对乙方施工进度、 安全、 质量等全过程进行监督（但不能免去乙方责任）, 若工程进度出现滞后、 工程质量出现严重问题、 施工安全出现严重隐患时, 甲方有权责令乙方停工整改, 若在要求整改期限内仍达不到甲方要求时, 甲方有权调整乙方工程项目范围或解除本协议, 其间发生相关费用、 损失由乙方负担。
（5）甲方督促乙方购置高危作业人员人身伤害险、 全职员伤险、 特殊设备财产险和必需第三者责任险。
2、 乙方职责
（1）乙方应服从甲方、 监理统一指挥和调度, 根据本协议约定对进度、 质量、 安全等负责。
（2）乙方不得转让本协议工程项目或进行本协议工程项目再分包（包含实际上分包）、 转包, 不然, 甲方既视为乙方违约, 并有权解除本协议, 由此而造成一切损失由乙方负担, 且乙方不得提出任何异议与索赔。
（3）乙方协议工程完工后应立刻对施工现场进行清理, 做到工完场清, 并不得损坏现场构筑物及其她设施, 如发生损坏, 应负责修复或赔偿。
（4）乙方应加强对本单位职员思想教育, 规范其行为, 做到遵纪遵法, 在工地不得发生违法违纪事件, 做好环境保护工作, 遵守环境保护法律、 法规, 生产中废水、 废气、 废油、 烟尘等排放及生活垃圾应按相关要求处理。
（5）乙方应负责已完协议工程移交前维护。
九、 违约责任
1、 若乙方将本协议项目另行转包或再分包, 甲方有权直接解除本协议。由此造成全部损失由乙方负担。
2、 若乙方原因未达成本协议控制性工期要求, 每拖延一天, 按__________元/天计取违约金。
3、 若乙方原因造成主协议要求其她违约事项（签署分包协议应明确具体责任）, 则由乙方负担违约责任, 并赔偿甲方信誉损失, 按乙方分包协议工程价款__________％计取违约金, 并赔偿相关损失。
4、 本协议未要求违约责任, 按甲方与业主签署主协议违约责任要求处理。
5、 乙方应立刻发放民工工资, 因为拖欠民工工资造成不良影响, 按违约处理。
十、 争议处理
甲乙双方再实施本协议过程中若发生意见分歧, 双方应经过友好协商处理, 协商不成, 双方可在以下两种处理条款中, 依据本协议情况任选一个条款进行约定。
1、 不能协商处理, 应提交工程所在地仲裁委员会进行仲裁, 仲裁裁决是终局, 对双方都有约束力。
2、 不能协商处理, 向工程所在地人民法院提起诉讼。
十一、 其她
1、 本协议未尽事宜, 双方共同协商处理。
2、 本协议经双方法定代表人（或代理人）签字并加盖单位公章后生效, 工程完工, 工程价款结清后自然失效。
3、 本协议一式__________份, 双方各执__________份, 含有相同效力。
甲方: 乙方:
协议签署日期: 10月2日