中铁建设工程劳务分包合同示范文本模板.doc

中铁十一局集团企业建设工程劳务分包协议示范文本
()
（协议编号: ）

工程承包人: （以下简称甲方）
　　劳务分包人: （以下简称乙方）
　 依据《中国协议法》和《建筑工程承包协议条例》及其它相关法律、 行政法规, 结合本工程实际情况和甲方施工任务需要, 遵照“平等、 自愿、 诚信”标准, 建立劳务合作关系。经双方充足协商, 一致同意签署本协议, 共同遵守。
1、 乙方资质情况
　　资质证书号码:
　　发证机关:
　　资质专业及等级:
　　复审时间及使用期:
　　2、 劳务分包工作对象及提供劳务内容
　　工程名称:
　　工程地点:
　　分包范围: ××工程（依据乙方施工能力、 现场进度情况及甲方总体工期要求, 甲方有权随时调整范围）。
　　提供分包劳务内容: ×××× （详见附表1中工作内容要求）。
3、 分包工作期限
　 开始工作日期: 月 日, 结束工作日期: 　　年　　月　　日总日历工作天数为: 天
　　4、 质量标准
　 工程质量: 满足总包协议相关质量约定、 国家、 行业部门现行施工规范和工程质量验收标准要求;同时, 工程质量必需满足甲方创优计划、 目标要求。
　5、 协议文件及解释次序
　　组成本协议文件及优先解释次序以下:
　　（1）本协议;
　 （2）本协议附件;
（3）劳务分包答疑书;
（4）安全生产协议;
（5）甲方技术交底;
（6）施工图纸;
（7）由业主、 监理工程师对该工程下发与乙方相关一切指令、 命令、 通知等;
（8）施工过程中甲方发给乙方指令、 命令、 通知和乙方报送经过甲方审批后各类文件;
（9）甲方劳务招标文件;
（10）甲方下发相关管理文件
6、 标准规范
　　6.1本协议工程要求创优质工程, 各项指标要求实施部颁标准上限, 同时对应提升关键工序、 关键部位质量指标。乙方应按要求进行质量控制和检测。
6.2关键项目检验标准: (关键工序、 关键部位检验标准按技术规范要求填写, 尤其是隧道工程开挖、 喷射砼、 防水处理及衬砌工序检验标准)。
7、 劳务酬劳
　　7.1本工程劳务酬劳采取约定不一样工作结果计件单价, 按确定劳务作业量计算。
　 7.2本工程劳务计价单价均为一次包死, 不再调整。
7.3不一样工作结果计件单价见附表1《 工程劳务分包工序及单价表》, 计件单价中已经包含工费、 除甲方提供材料设备以外材料设备机具费用、 水电费、 全部材料设备装卸运输费、 小型临时设施费用、 冬雨季及夜间施工方法费、 进出场费、 管理费、 合理利润、 配合试验检验费用、 迎检费用、 安全作业环境及方法费、 文明施工及环境保护费、 已完工程及设备保护费、 场地清理费、 多种培训费用、 保险费用、 除工程营业税外地方收取多种费用等完成该项工程协议所明示或暗示全部责任、 义务和风险费用。
7.4《 工程劳务分包工序及单价表》中各项目工作内容、 计量规则和备注是对综合单价补充和说明, 对于《 工程劳务分包工序及单价表》中没有提到工作内容以及备注中没有提及项目均视为已包含在表中对应内容之中, 协议推行期间不管发生工、 料、 机价格浮动或政策性改变, 综合单价均不作调整。
8、 劳务工作量确定
　　8.1 以甲方提供技术交底书计算劳务工作量为依据, 由乙方按月将实际完成符合验收标准合格劳务作业量报甲方, 由甲方确定。对乙方未经甲方认可, 超出技术交底范围和因乙方原因造成返工作业量, 甲方不予计量。隐蔽工程必需在隐蔽前向甲方申请验收计价工程作业量。
9、 项目经理
　 9.1 甲方委派担任驻工地推行本协议项目经理为 , 全权代表甲方推行本协议, 负责审批乙方报送劳务费结算资料等文件, 签发相关指令等;
　 9.2 乙方委派担任驻工地推行本协议项目经理为　　　　　　, 全权代表乙方推行本协议, 全方面负责本协议实施中相关技术、 劳务作业进度、 现场管理、 质量检验、 安全生产、 协议结算及受领协议价款等方面工作; 依据甲方要求, 乙方委派上述各方面具体管理人员, 见附表2《乙方现场管理人员名单》。
9.3 乙方项目经理必需是劳务企业人员, 即与劳务企业有正当劳动关系人员。项目经理必需持有劳务企业法定代表人签字, 单位盖章且被授权从事本协议项目工作书面授权委托书或任命书。
10、 甲方义务
　　10.1负责审核乙方编制实施性施工组织方案, 质量、 安全、 进度确保方法, 并提出改善意见。
10.2负责对乙方负担工程项目（工序）工作内容在施工前进行技术交底、 安全交底、 施工图纸交底及交付相关资料。
10.3负责施工控制测量放样、 试验检测等技术指导工作。
10.4组织对施工进度、 质量和安全进行管理、 指导、 监督、 奖惩。
10.5负责核实乙方现场实际投入本工程项目（工序）关键管理人员、 技术人员配置是否与协议相符, 并提出改善意见。
10.6帮助乙方管理好班组劳务协议, 对乙方管理人员、 技术人员、 班组劳务人员进行登记、 造册, 监督乙方做好乙方管理人员、 技术人员、 班组劳务人职员资立刻发放。
10.7负责协议约定工程所用关键材料供给, 按时审核乙方关键材料采购计划。
10.8帮助乙方做好工程所用地方材料、 辅助材料采购, 按时审核乙方地方材料、 辅助材料采购计划并监控地方材料、 辅助材料采购过程。
10.9负责做好材料消耗管理, 对乙方关键材料、 地方材料消耗进行对比分析, 按甲方相关文件对乙方进行材料消耗超节奖惩。
10.10负责核实乙方现场实际投入本工程项目（工序）关键机械设备规格、 数量、 进退场时间是否与协议相符, 并提出改善意见。
10.11帮助乙方管理好机械设备租赁协议, 对乙方自有机械设备、 租赁机械设备进行登记、 造册, 监督乙方对租赁机械设备费用立刻支付。
10.12负责核实乙方现场实际投入本工程项目（工序）工程项目资金保障能力是否与协议相符, 并进行有效地监督管理。
10.13负责对乙方资金运行和周转情况进行监督管理。
10.14负责对乙方完成劳务作业质量、 数量签证。
10.15负责乙方已完工程项目验工计价工作。
10.16负责乙方已完工程项目支付工作。
10.17负责审核同意乙方现场人员、 机械设备配置、 资金保障能力变更申请表, 并监督其实施。
10.18帮助乙方协调施工关系。
11、 乙方义务
11.1 向甲方提供符合本项目要求资质证书及其她文书, 并确保其真实性和正当性; 对本协议劳务分包范围内工程质量向甲方负责, 组织含有对应资格证书熟练工人投入工作, 并提供参与本项目施工人员名册及劳动协议复印件, 填写乙方从业人员记录表; 未经工程承包人授权或许可, 不得私自与发包人及相关部门建立工作联络; 自觉遵遵法律法规及相关规章制度;
　　11.2 依据施工组织设计总进度计划要求, 每个月底前8天提交下月劳务作业计划, 有阶段工期要求提交阶段劳务作业计划, 必需时按甲方要求提交旬、 周劳务作业计划, 经甲方同意后严格实施;
11.3 自觉接收甲方及相关部门管理、 监督和检验; 接收甲方随时检验其自备工具、 材料保管、 使用情况, 及其操作人员有效证件、 持证上岗情况; 与现场其她单位协调配合, 照料全局;
　　11.4 按甲方统一计划堆放材料、 机具, 按甲方标准化工地要求设置标牌, 搞好生活区管理, 做好本身责任区治安保卫工作; 确保所属职员着装洁净整齐, 注意环境保护;
　　11.5 按时提交报表、 完整原始技术经济资料, 配合甲方办理交工验收;
　 11.6 做好劳务作业场地周围建筑物、 构筑物和地下管线和已完工程部分成品保护工作, 因乙方责任发生损坏, 乙方自行负担由此引发一切经济损失及多种罚款;
　　11.7 负责甲供物资、 设备卸车、 倒运, 并妥善保管、 合理使用甲方提供或租赁给乙方使用机具、 周转材料及其她设施;
　　11.8 乙方须服从甲方及甲方转发发包人及工程师指令;
11.9除非本协议另有约定, 乙方应对其作业内容实施、 完工负责, 乙方应负担并推行总包协议约定、 与劳务作业相关全部义务及工作程序;
11.10 乙方不得书面、 口头使用甲方企业名称及其项目经理部名称, 对外进行经济活动。乙方在劳务作业工地发生劳动、 租赁、 买卖等协议纠纷、 债务、 债权责任, 一律由乙方推行和负担责任。
11.11现场人员配置、 机械设备、 资金保障能力发生变动, 以书面形式向甲方提出申请, 经同意后才能实施。乙方作业队长、 技术管理人员临时离开或更换应书面形式征求甲方同意, 未经甲方同意, 乙方作业队长、 技术管理人员私自离岗, 应向甲方支付5000元/人·次违约金; 私自更换应向甲方支付50000元/人·次违约金; 乙方作业队长、 技术管理人员不胜任此项工作时依据甲方要求立刻更换。
11.12乙方提供特殊工种执业资格证（如: 电工、 焊工、 司机等）
11.13乙方负责施工范围内甲方施工主便道以外便道和场地临设修建及维护, 并负担对应费用。由甲方提供给乙方使用便道和其她临时设施, 应由乙方负责维护并负担对应费用。
11.14乙方负责变压器至工地电线架设及对应配套设施, 每个月电费按乙方实际用电量及每度1元单价在计量支付时扣除。
11.15在协议推行期间, 乙方不得以任何理由不施工协议约定范围内任何部分工程项目（工序）, 不然, 甲方将按协议单价1.20倍确定该部分工程款或总额价扣除对应支付编号金额支付给另行安排施工其她施工单位, 全部费用甲方可从应向乙方支付任何款项或乙方向甲方提交履约担保金中扣除。
11.16乙方在承包范围内任何作业内容, 因为乙方原因造成任何源自业主和监理工程师方面罚款, 由乙方全额负担, 甲方可在任何一期验工计价支付款或履约担保金中扣除其金额。
11.17乙方应对甲方技术交底（含技术交底图纸）进行认真审核与校对, 当发生下列各项事实之一时, 乙方应立刻以书面形式汇报给甲方工程部进行确定。得到明确定可后, 方可进行施工。因为乙方未对所负担工程项目（工序）技术交底图纸、 技术交底进行认真审核和实地校对, 施工过程中形成下列多个方面错误, 乙方应负担全部责任并负担返工费用:
11.17.1技术交底图纸或技术交底与工程实际不符, 如施工位置、 地质、 设计高程及技术交底图纸、 技术交底所标明设计数据、 施工要求与实际不符。
11.17.2技术交底图纸或技术交底表示不明确或有遗漏、 错误、 图纸与文字说明不符, 工程数量有误等。
11.17.3技术交底图纸或技术交底中常识性错误。
11.18相关安全、 质量、 进度、 文明施工、 标准化施工等按甲方下发管理文件实施。管理文件也视为协议组成部分。
12、 确保金交付与返还
12.1 履约确保金: 乙方应于签署本协议前向甲方缴纳壹拾万元整100,000.00元（不低于本劳务协议总价 5 %）现金作为履约确保金。在协议推行过程中, 依据协议确定乙方任何违约行为, 甲方可不经过乙方同意, 扣除部分或全部履约确保金并在决算时不予退还; 协议推行中, 乙方如无违约行为, 履约确保金根据以下措施无息退回: 工程完工后退回其交纳履约确保金50%, 剩下部分在工程完工验收合格结算完成后无息退回。
12.2 工程缺点责任确保金: 本工程实施工程缺点责任确保金制度。缺点责任期为工程完工双方结算后一年, 缺点责任确保金按月份验工计量支付金额10%预留。在工程完工结算时返还5%, 剩下5%在缺点责任期满后视情况返还。在工程缺点责任确保期内因为乙方施工原因出现一切工程质量缺点均由乙方负责修复, 其费用由乙方自理。若乙方不能准期对工程缺点进行修复或不含有修复能力时, 甲方有权另行组织队伍进行修复, 所发生一切费用从乙方工程缺点责任确保金预留款中扣除, 确保金不足支付返修费用时由乙方补足。缺点责任期满经验收合格后, 视业主资金情况无息返还扣除甲方在此期间组织修复全部费用后剩下确保金。
12.3 因为乙方内部管理等原因引发法律纠纷, 由乙方自行处理, 不得以履约确保金、 工程缺点责任确保金作为抵押; 如因乙方原因引发纠纷, 影响、 妨碍甲方正常工作生活时, 按乙方违约处理, 每发生一起, 扣除履约确保金总额10%作为违约金。
13、 安全劳务作业与检验
　　13.1乙方应遵守工程建设安全生产相关管理要求, 严格按安全标准进行劳务作业, 并随时接收行业安全检验人员依法实施监督检验, 采取必需安全防护方法, 消除事故隐患。因为乙方安全方法不力造成事故责任和所以而发生费用, 由乙方负担。
　　13.2甲方负责对乙方负担工程进行安全交底, 提出明确安全生产要求, 并进行监督检验;
13.3 甲方与乙方签署安全生产责任状, 乙方必需按责任状要求做好安全生产工作。
14、 安全防护与环境保护
　　14.1乙方应严格按甲方要求部署好施工现场, 做好卫生、 消防、 治安及环境保护等工作, 教育施工人员遵纪遵法、 自觉遵守驻地乡规民约, 确保现场施工人员及相邻居民正常工作生活关系融洽。做好安全生产、 文明施工, 树立良好施工单位形象。施工现场应设置多种必需通告、 标牌, 实施业主相关施工现场规范化管理要求。
14.2施工临时用电、 用水、 职员住房、 料场硬化、 小临设施修建、 取土场、 弃土场、 工程项目（工序）承包范围内施工便道修建、 使用与维护由乙方自行处理, 修建地点、 规模、 标准必需报甲方审批。临时用地由甲方按审批施工组织设计方案计划用地数量办理征用事宜, 计划内临时用地费用由甲方负担, 计划外临时用地费用由乙方负担。
14.3乙方在工程项目（工序）施工中发生现有乡村运输道路维护保养和环境污染、 自建便道恢复等费用一律由甲方协调相关使用单位（依据承包工程项目（工序）结算总价）分摊负担。甲方帮助办理使用手续后不再负担任何费用。
14.4乙方应加强文物、 环境保护、 水土保持和文明施工意识。加强对取土、 弃土场和施工现场整型、 清理、 恢复、 绿化及管理工作。在工程占地边线外可视范围内或在高速公路路边超越挖方界限取土前, 应取得甲方同意。虽经甲方同意, 但因为乙方取土、 弃土等原因引发与外界全部争议、 索赔责任均由乙方负担。
14.5乙方在施工过程中必需确保所承包工程范围内农田排灌系统、 路基边沟、 桥涵结构物排水通畅, 确保农田排灌和预防水淹农田, 施工所用便道要常常维护, 避免扬尘污染周围农田及其它物体, 严禁乱倒碴土、 垃圾等。因为乙方施工原因造成水毁、 水淹农田及农田、 林地、 其它物体污染等一切费用由乙方负担。
14.6乙方必需主动落实实施国家环境保护及职业健康方面法律、 法规, 落实实施甲方制订相关环境保护及职业健康方面管理制度, 加强环境保护和职业健康知识教育, 提升环境保护和职业健康意识, 主动配合甲方环境和职业健康检验, 并对检验中发觉问题立刻整改。
14.7原材料选择和利用服从甲方统一管理, 合理利用资源, 采取优异生产工艺和设备, 降低建筑垃圾和固体废物及其她有毒有害废物产生, 降低施工粉尘及扬尘。
14.8乙方施工中, 须立刻妥善处理各类施工垃圾、 生活垃圾、 固体废物和其她有毒有害危险物品, 保持生态植被平衡, 预防水土流失。
14.9加强易燃易爆、 有毒危险物品管理, 严格根据甲方要求使用和存放危险物品, 严格施工现场施爆安全管理, 杜绝一切火灾和爆破作业安全事故。
14.10加强乙方驻地食堂和环境卫生管理, 保持食堂和环境清洁卫生, 消除“四害”预防食物中毒, 预防传染多种疾病。
14.11因为乙方原因, 在职业健康和环境保护方面造成损失, 一切责任和经济损失均由乙方负担。
15、 事故处理
　　15.1发生重大伤亡及其她安全事故, 乙方应按相关要求立刻汇报甲方, 同时按国家相关法律、 行政法规和规章要求对事故进行汇报处理。
　　15.2乙方和甲方对事故责任有争议时, 应按相关要求处理。
　16、 商业保险
　　16.1乙方除按劳动协议法要求为其职员交纳多种社会保险外, 还必需为其职员办理工伤保险, 及为劳务作业场地内自有些人员生命财产和劳务作业机械设备办理保险, 支付保险费用, 并将保险协议复印交甲方存档。乙方自行投保范围（内容）为:
16.2保险事故发生时, 乙方有责任采取必需方法, 预防或降低损失。并按保险协议约定, 立刻推行通知及提供相关证实资料义务。
　 17、 材料、 设备供给
17.1 主体结构用料由甲方组织供给, 乙方不得自行采购;
　 17.2乙方应在接到图纸后3天内, 向甲方提交材料、 设备、 构配件供给计划;
17.3甲方向乙方供给本协议劳务作业范围以内工程使用材料见附表3《甲方供给材料及设备名称表》。甲方供给材料外其她材料（低值易耗性材料）能够委托乙方自行组织供给, 乙方应将物资采购发票提供给甲方;
17.4甲供材料抵达现场时由甲方通知乙方派人参与验收, 并向乙方提供材料产品合格证实。乙方应立刻组织卸车并妥善保管, 合理使用甲方供给材料、 设备, 验收时发觉数量、 质量存在问题, 应立刻报请甲方相关人员进行核查并作对应处理。若收货后发觉有质量和数量问题, 甲方不负责任。如乙方操作不妥或因保管不善造成材料超耗, 给甲方造成损失由乙方赔偿, 并负担所以造成工期延误等发生一切经济损失; 《甲供材料约定损耗系数表》见附表4, 材料超耗部分赔偿标准是以市场价再加上10%材料采购保管等费用, 并在每个月计量支付款中扣除。
委托乙方自购材料应满足设计和规范要求, 并提供产品合格证实及采购发票, 由乙方提前通知甲方验收, 如发觉材料不符合设计和规范要求, 不能免去乙方任何责任, 由乙方立刻运出现场并重新采购符合要求材料。
17.5甲方供给材料只供本协议劳务作业范围以内工程专用, 乙方不得挪用或私自处理; 乙方使用材料数量应控制在依据乙方实际施工工程数量及损耗系数等计算出材料数量103％以内, 不然, 视为乙方倒卖材料, 误差超出3％以外材料, 除根据要求价格扣除费用以外, 还将按该部分材料费用150 %对乙方进行罚款。
17.6乙方应提升生产工艺,降低材料消耗,若乙方使用甲供材料(不含隧道锚杆及钢支架)数量控制在按乙方实际施工工程数量及损耗系数等计算出材料数量内,将按节省额 % 给予奖励; 隧道工程锚杆及钢支架工序节省材料按节省额 % 给予奖励。
17.7甲方供给材料因委托加工等原因必需移出本协议劳动作业范围时, 乙方须报甲方审批, 并经甲方同意后实施。
17.8 乙方为完成劳务作业能够自带或自行租赁小型施工机具设备, 自购及租赁发票提供给甲方; 本协议项下甲方提供给乙方设备见附表3《甲方供给材料及设备名称表》。
18、 劳务酬劳计量支付
18.1乙方每个月 22 日前按甲方要求“月份验工估计价”表式向甲方报送四份计量报表（计量起止时间为上月 日至当月 日）, 甲方在月底前组织项目部经理、 总工、 书记、 副经理、 工程、 安质、 计划、 财务、 物资、 试验、 测量等相关人员会同乙方现场验工估计价。经甲方审批已完工合格工程验工估计价价款, 在收到业主计量工程价款后, 由甲方核实预留按相关协议条款及甲方相关文件要求扣款后, 依据资金情况支付乙方。乙方收到资金后, 应首先支付用于本工程管理人员、 技术人员、 班组劳务人职员资、 租赁机械设备费用、 机械设备维修费用、 工程所用地方材料、 辅助材料费等费用。
18.2甲方每季度确定季度验工计价表, 报甲方企业经济管理部会审后, 作为计量支付款依据。甲方要依据此计价表调整以前计量支付情况, 乙方无权提出异议。
18.3乙方工程项目（工序）全部完工、 验收合格后进行一次性清理决算, 作为工程最终止算。由甲方组织相关人员形成决算书后报甲方企业经济管理部会审后作为工程最终止算依据。甲方预留5%工程缺点责任确保金后, 按协议相关条款及甲方相关文件处理决算事宜; 若乙方在完工后三个月内仍未向甲方书面提出办理完工决算手续要求, 视为乙方已放弃办理决算权利。
18.4在月份验工估计价、 季度验工计价过程中, 《 工程劳务分包工序及单价表》中数量仅作为暂估协议总价参考数据, 不能作为过程计量和最终止算依据。
18.5协议外项目必需经甲方项目经理和总工程师、 项目计划部长同意, 书面签字资料齐全, 并报甲方企业经济管理部同意生效才能计价和结算, 不然一律不予计价和结算。
18.6任何情况下（甲方原因除外）造成返工返修工程数量不予计价。
18.7在月份验工估计价、 季度验工计价支付款支付过程中, 如发觉《 工程劳务分包工序及单价表》或“月份验工计量支付”中单价有显著错误时, 甲方有权依据协议约定单价和实际情况进行纠正, 并按纠正后单价修正全部计量支付。隧道开挖支付按验工计价 %支付(不超出75%), 在衬砌完成后再按90%支付, 若衬砌不完成即退场或有意拖延工期, 则不再支付剩下金额, 用于填补甲方损失。
18.8对变更设计工程项目（工序）和请求业主应支付索赔赔偿支付或结算, 待业主最终批复后依据甲方核准按协议约定应该得到计量实际施工数量或实际数额进行结算; 在此之前一切计量支付均视为预支付, 不代表甲方已认可, 不作为双方最终止算依据。
18.9甲方只对乙方一个经甲方财务部门确定银行账号进行支付, 必需由乙方协议签署人或委托人（必需有委托书）办理。协议签署后10天内乙方应将开户行、 银行账号报甲方财务部确定核备。
19、 劳务作业变更
　　19.1劳务作业中如发生对原工作内容进行变更, 甲方项目经理应提前7天以书面形式向乙方发出变更通知, 并提供变更对应图纸和说明。乙方根据甲方（项目经理）发出变更通知及相关要求, 进行下列需要变更:
　　（1）更改工程相关部分标高、 基线、 位置和尺寸;
　　（2）增减协议中约定工作量;
　　（3）改变相关劳务作业时间和次序;
　　（4）其她相关工程变更需要附加工作。
　　19.2因变更增加劳务作业量, 根据约定劳务单价增加劳务酬劳, 工期对应顺延; 因变更降低劳务作业量, 劳务酬劳应对应降低, 工期对应调整。
　　19.3劳务作业中乙方不得对原工程设计进行变更。因乙方私自变更设计发生费用和由此造成甲方直接损失, 由乙方负担, 延误工期不予顺延。
　　19.4因乙方本身原因造成工程变更, 乙方无权要求追加劳务酬劳。
19.5因变更致使乙方产生窝工停机费用包含在劳务价格里面, 不另外增加费用。
　　20、 劳务作业验收
　 20.1工程完工时, 乙方应根据甲方相关工程验收要求准备完工移交施工资料, 并在进行初验基础上, 向甲方正式书面提出完工移交汇报, 立刻交回全部技术交底图纸及其她技术交底资料。
20.2甲方在收到完工移交汇报 3天内会同相关部门组织检验验收。甲方验收合格并不能免去乙方应负质量责任。
20.3工程交验后20日内, 乙方应向甲方移交全部符合要求完工移交施工资料, 并清算除工程缺点责任确保金外全部工程价款。
21、 劳务作业配合
　 乙方应配合甲方对其工作进行初步验收, 以及甲方按发包人或建设行政主管部门要求进行包含乙方工作内容、 劳务作业场地检验、 隐蔽工程验收及工程完工验收; 甲方或劳务作业场地内第三方工作必需乙方配合时, 乙方应按甲方指令给予配合。
22、 劳务酬劳最终支付
　　22.1工程完工后, 由乙方提出书面完工验收汇报, 甲方验工计价管理领导小组组织验收, 对工程量进行签认并组织召开工程完工决（结）算专题会, 无任何遗留问题并报甲方企业经济管理部审批后办理决（结）算手续,并进行劳务酬劳最终支付。
　　22.2乙方和甲方对劳务酬劳结算价款发生争议时, 按本协议相关争议约定处理。
　23、 违约责任
　　23.1协议签署生效后双方应全方面推行协议全部责任和义务, 如未能全方面推行协议条款视为违约, 应按协议约定负担对应违约责任。
23.2当发生下列情况之一时, 甲方应负担违约责任:
　　（1）甲方不按时向乙方支付劳务酬劳; 但因建设单位、 设计单位原因或不可抗拒自然灾难等一切非甲方原因引发乙方人员窝工、 机具设备闲置或资金临时担心时, 不属于甲方违约。
（2）甲方不推行或不按约定推行协议义务其她情况。
23.3当发生下列情况之一时, 乙方应负担违约责任:
（1） 业主对甲方指令、 规章制度对乙方含有相同约束力。乙方任何违约行为, 甲方可视其违约情况轻重没收其部分或全部履约确保金。
（2）因乙方原因造成协议无法继续推行时, 甲方有权利重新分配劳务工程任务或勒令乙方退场,除扣除全部履约确保金外, 还将收取乙方协议内未完工程总价20%违约金, 作为甲方赶工方法和重新组织队伍进场经济损失赔偿。
（3）乙方因本身原因延期交工, 每延误一日, 应向甲方支付 元（%） 违约金;
　　（4）乙方劳务作业质量不符合本协议约定质量标准, 但能够达成国家要求最低标按时, 乙方应向甲方支付 元（ %）违约金;
　　（5）乙方不推行或不按约定推行协议其她义务时, 应向甲方支付违约金 元, 乙方尚应赔偿因其违约给甲方造成经济损失, 延误乙方工作时间不予顺延。
　　23.4一方违约后, 另一方要求违约方继续推行协议时, 违约方负担上述违约责任后仍应继续推行协议。
23.5因建设、 设计单位原因或不可抗拒自然灾难、 或征地拆迁工作等一切非甲方原因引发乙方人员、 机具设备停工、 窝工或资金临时担心, 不属于甲方违约, 乙方应有足够资金垫付能力, 确保维持工程正常施工。
24、 争议处理
24.1甲方和乙方在推行协议时发生争议, 能够自行和解或要求相关主管部门调解, 任何一方不愿和解、 调解或和解、 调解不成, 双方同意按 方法处理争议（选择以下任一个方法）。
（1）向武汉仲裁委员会申请仲裁。
（2）向武汉铁路运输两级法院提起诉讼。
（3）向 法院提起诉讼（要求填写甲方企业所在地法院）。
24.2发生争议后, 除非出现下列情况, 双方都应继续推行协议, 保持工作连续, 保护好已完工作结果:
　　（1）双方协议终止协议;
（2）单方违约造成协议确已无法推行, 并符合本协议约定解除条件, 经书面通知对方;
　　（3）调解要求停止协议工作, 且为双方接收;
　　（4）法院或仲裁机构裁定解除协议。
25、 严禁转包或分包
　 　乙方不得将本协议项下劳务作业转包或分包给她人。不然, 乙方依法负担违约、 赔偿损失、 相关行政部门罚款等责任。
　　26、 不可抗力
　　26.1本协议中不可抗力定义与总包协议中定义相同。
　　26.2不可抗力事件发生后, 乙方应立刻通知甲方项目经理, 并在力所能及条件下快速采取方法, 尽力降低损失, 甲方应帮助乙方采取方法。甲方项目经理认为乙方应该暂停工作, 乙方应暂停工作。不可抗力事件结束后48小时内乙方向甲方项目经理通报受害情况和损失情况, 及估计清理和修复费用。不可抗力事件连续发生, 乙方应每隔7天向甲方项目经理通报一次受害情况。不可抗力结束后12天内, 乙方应向甲方项目经理提交清理和修复费用正式汇报和相关资料。
　　26.3因不可抗力事件造成费用和延误工作时间由双方按以下措施分别负担:
　　（1）工程本身损害、 因工程损害造成第三人人员伤亡和财产损失以及运至劳务作业场地用于劳务作业材料和待安装设备损害由甲方负担;
　　（2）甲方和乙方人员伤亡由其所属单位负责, 并负担对应费用;
　　（3）乙方自有机械设备损坏及停工损失, 由乙方自行负担;
　　（4）甲方提供给劳务分包人使用机械设备损坏, 由甲方负担, 但停工损失由乙方自行负担;
　　（5）停工期间, 乙方应甲方项目经理要求留在劳务作业场地必需管理人员及保卫人员,费用自理;
　　（6）工程所需清理、 修复费用, 由甲方负担;
　　（7）延误工作时间对应顺延。
（8）若此项费用在保险理赔中支付, 等保险企业理赔到位后再按双方损失情况进行分配, 乙方不得再向甲方索要其它额外费用。乙方必需帮助提供相关理赔资料, 不然不予赔偿。
　　26.4因协议一方拖延推行协议后发生不可抗力, 不能免去拖延推行方对应责任。
　　27、 文物和地下障碍物
　27.1在劳务作业中发觉古墓、 古建筑遗址等文物和化石或其她有考古、 地质研究价值物品时, 劳务分包人应立刻保护好现场并于4小时内以书面形式通知甲方项目经理, 甲方项目经理应于收到书面通知后二十四小时内汇报当地文物管理部门, 甲方和乙方按文物管理部门要求采取妥善保护方法。在业主同意相关费用内处理, 顺延协议工作时间。如乙方发觉后隐瞒不报或哄抢文物, 致使文物遭受破坏, 责任者依法负担对应责任。
27.2劳务作业中发觉影响工作地下障碍物时, 乙方应于8小时内以书面形式通知甲方项目经理, 同时提出处理方案, 甲方项目经理收四处理方案后二十四小时内给予认可或提出修正方案。所发觉地下障碍物有归属单位时, 甲方应报请相关部门协同处理。由此发生窝工、 停机费用由乙方自负。
28、 协议解除
　　28.1甲方与乙方协商一致, 能够解除协议。
28.2如因不可抗力致使本协议无法推行, 或因一方违约或发包人原因造成工程停建或缓建, 致使协议无法推行, 甲方和乙方能够解除协议。
28.3当发生下列情况之一时, 乙方应负担违约责任,甲方有权解除协议:
（1）连续两个月不能完成甲方下达施工计划。
（2）数次违反施工操作规程, 施工过程中存在严重安全事故隐患, 经甲方指出并限期整改而没有更正。
（3）施工质量不能满足甲方质量计划要求或部分工序不符合甲方过程控制程序要求, 存在严重质量事故隐患, 经甲方指出并限期整改而没有更正。
（4）上场人员、 机械设备不能满足承包工程项目（工序）需要, 经甲方指出并限期更正而仍不能达成要求标准。
（5）有未经甲方同意任何分包、 转包行为。
（6）采购质量不合格材料, 经甲方指出更正而仍不能达成标准。
（7）拖欠劳务人职员资, 甲方责令限期发放而不能实施。
（8）业主、 监理或甲方上级单位认为乙方不含有施工能力。
28.4协议解除后, 乙方应妥善做好已完工程和剩下材料、 设备保护和移交工作, 按甲方要求撤出劳务作业场地。
29、 协议终止
　 本协议双方推行完协议全部义务、 工程结束验收合格、 质保期（缺点责任期）满且无质量问题后终止。
30、 保密条款
双方对协议内容均负有保密义务, 因一方泄密, 给对方造成损失, 由泄密方赔偿对方经济损失。
31、 协议份数
　　本协议正本两份, 含有相同效力, 由甲方和乙方各执一份。
　 32、 协议生效
协议签订时间: 　　年　　月　　日
　　协议签订地点:
　　本协议自双方法定代表人或法定代表人授权代理人签字（必需有书面委托书）、 加盖单位公章并由乙方办理了履约担保后生效。
33、 补充条款
33.1开挖、 砼衬砌计价数量按隧道设计断面尺寸据实计算, 隧道超挖、 预留变形量不再另行计量, 均已在开挖、 衬砌单价中综合考虑。
33.2洞碴全部权属甲方,必需按甲方指定位置和要求弃碴,乙方不得私自处理弃碴,不然每发觉一次,向甲方交纳违约金 万元。
33.3 隧道不能出现渗、 漏水质量事故, 假如发生, 每出现一处渗、 漏水向甲方交纳违约金 万元。
附: 表1《 工程劳务分包工序及单价表》
表2 《乙方现场管理人员名单》
表3 《甲方供给材料及设备名称表》
表4 《甲供材料约定损耗系数表》
甲方: （公章）　　　　　　　　 　乙方: （公章）
　　法定代表人: 　　　　　　　　　　　　　　　法定代表人:
　　委托代理人: 　　　　　　　　　　　　　　　委托代理人:
　　开户银行: 　　　　　　　　　　　　　　　　开户银行:
　　帐　　号: 　　　　　　　　　　　　　　　　帐　　号:
　　邮政编码: 　　　　　　　　　　　　　　　　邮政编码:

签署时间: 年 月 日

签署地点: