临电箱式变压器安装工程合同模板.doc

协议编号

****项目
10KV临时用电工程
（箱式变压器安装工程）

发包单位: ****有限企业
承包单位:
时 间: 03月
编 号:
发包单位: （以下简称甲方）

承包单位: （以下简称乙方）

相关***项目箱式变压器安装工程甲方委托乙方施工, 依据《中国协议法》、 《电力供给与使用条例》、 《供电营业标准》及相关法律、 法规, 本着平等互利、 等价有偿、 真诚合作标准, 双方约定以下:

一、 工程概况
1、 工程名称: **项目箱式变压器安装工程。
2、 工程地点: ****

二、 承包范围及承包方法
1、 承包范围包含（但不限于）以下内容:
1.1、 10KV安装部分:
新建全封闭型组合式变电站（环网 内含SCB10/800/10）3台、 新建全封闭型组合式变电站（终端 内含SCB10/1000/10）3台; ***
1.2、 10KV土建部分: ***单位施工。
1.3、 10KV带电作业: 一次。
1.4、 相关政府部门供电手续申报与办理（甲方给予配合）、 供电容量费代付代缴。
1.5、 临电使用期间维护维修、 使用完成后拆除及运出场地（按甲方要求）。
2、 承包方法:
总价闭口包干, 包含脚手架搭拆费（假如有）、 临时水电费、 设备搬运费用、 地面处理费用（假如有）、 起重设备租赁费用、 墙体开洞及恢复费用（假如有）、 配合总包调试费用、 保修期服务费用等一切方法费用, 对处理前期报装、 受理、 供配电方案审批、 设计、 协调供电局、 业务推进时间节点要求有效地协调供电部门根据甲方要求完成协议约定工作方法所发生一切费用, 包工程方案报审经过、 包工包料、 包质量、 包工期、 包验收、 包通电、 包安全文明施工、 总价一次性闭口包干。

三、 协议价款
1、 本工程协议总价为人民币: （￥ 元）
2、 本工程协议总价为固定总价不作调整, 含报批、 报验费、 监理费、 材料及设备费、 运输及运损费、 设备采保费、 上下人资费、 多种配合费（含总包单位配合费）、 利润、 保险费、 管理费、 市政协调费、 跨越方法费、 停电方法费等各类方法费、 多种风险费、 多种规费、 成品保护费、 验收费、 计量费、 税金、 全部相关手续办理费（包含但不限于与供电部门沟通协调工作及报批、 验收手续办理）及本工程所包含到其它附带工作而必需发生一切费用（要求拆除设备一律外运出场）。

四、 付款方法
1、 本协议无预付款。
2、 施工完成提供正式书面资料后三十个工作日内支付协议总价95%;
3、 余款5%作为质保金, 确保正常送电使用两年后, 两个工作日内付清。

五、 工期
1、 本工程工期为1560个日历天（包含风、 雨、 雪天和节假日）,从4月1日起至5月30日止。
2、 本工程总工期仅当发生以下情况时方可作调整, 其它均不做调整:
本工程因天气原因、 工程建设地发生不可抗力造成工程完全无法施工（因甲方工程建设不含有施工条件、 因土建原因致使乙方不能施工、 因工程款付款不立刻影响工程施工）, 乙方应在二十四小时内以书面形式将事件情况通知甲方确定后, 由甲方视不可抗力事件对本工程影响程度对应顺延工期（不赔偿任何费用）。但在甲方核实确定前, 乙方应采取主动有效方法预防深入延误和损失。

六、 材料及设备供给
1、 本工程全部材料、 设备、 成品等, 均由乙方自行采购和负责运输到施工现场并妥善保管, 甲方指定场地给予乙方堆放材料和设备, 由乙方自行对堆放材料和设备进行保管, 如发生失窃、 遗失等均与甲方无关。材料和设备运输、 妥善保管及成品保护等均由乙方负责, 相关费用均包含在协议总价中。如乙方怠于推行上述义务造成材料、 设备、 成品、 半成品等遗失、 损坏, 其损失均由乙方自行负担。
2、 乙方对本工程设备及关键材料必需是上海市供电部门立案入网产品且其品牌须经甲方认可。本协议使用期内、 如出现入网品牌产品短缺, 乙方在选择非入网品牌产品前须取得供电部门同意后方可使用, 若私自使用未经甲方、 供电主管部门认可产品, 乙方除必需无条件更换为符合本款上述要求产品外, 每次另需负担协议总价款10%违约金, 若由此给甲方和第三方造成损失, 乙方须负全责赔偿。
3、 凡乙方采购产品, 进场前必需向甲方提供产品质量确保书、 质检合格汇报、 出厂合格证书和其她应提供相关资料。
4、 未经甲方书面许可, 乙方不得私自对本工程所需多种材料、 设备品牌、 规格、 型号、 材质等进行替换。不然乙方除必需无条件进行更换外, 每次还需负担协议总价款10%违约金, 若由此给甲方和第三方造成损失, 乙方须负责赔偿。

七、 工程质量
1、 本工程施工质量应满足以下标准及规范:
1) 上海市电力设计院施工图中注明各项要求; 工程质量必需满足以下中国现行关键标准及规范:
u 《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92.
u 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB503030-.
u 《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95.
u GB1994-1996电力变压器第一部分。
u GB7251-97低压成套开关设备。
u GB14048低压开关设备和控制设备。
2) 满足本工程相关消防防火要求及要求;
3) 符合本协议（包含协议附件）约定以及甲方相关要求;
4) 本工程质量确保一次性经过上海市供电主管部门验收并取得通电许可证证实文件;
5) 上述未注明按国家、 上海市现行相关供电行业工程质量验收规范、 要求等以及甲方其她要求实施;
6) 上述标准若有不一致之处, 按要求严格标准实施。
2、 乙方须在本工程正式施工前一周, 按本协议约定及甲方书面要求提供本工程关键材料及辅件样品, 经甲方验看后封样保留, 并以此作为材料、 设备、 乙方施工质量验收标准。
3、 质量不合格, 甲方有权要求乙方在限定时内整改或返工, 由此给甲方和第三方造成损失, 全部由乙方负责赔偿。
4、 乙方对本工程质量全方面负责, 确保本工程不存在任何质量问题和安全隐患, 不然由此造成人身伤亡、 财产损失等均由乙方负责全额赔偿并负担由此引发全部责任。

八、 双方权利及义务
1、 甲方权利及义务
1) 根据协议约定对乙方所提供材料、 设备和各阶段工作结果进行确定。甲方确定不减免乙方需负担相关上述事项质量、 安全等方面责任。
2) 对乙方现场管理、 工程质量、 施工工艺、 安全生产、 文明施工和施工进度等进行监督。对乙方不符合规范及本协议要求部分, 有权要求乙方限期整改。
3) 乙方按本协议履约, 甲方按本协议相关要求付款。
4) 甲方负责工地现场协调工作。
2、 乙方权利及义务
1) 乙方在签署本协议前已实地踏勘施工现场, 全方面掌握了解施工现场实际情况。乙方因清除、 更换或调整施工场地原有管线、 树木、 软弱地基和其她障碍物所引发工作由乙方负责且由此引发费用增加已包含在本协议总价款内, 乙方不得以任何理由要求甲方增加这类费用。
2) 乙方在签署本协议前已对市场风险作了充足分析, 如乙方在采购对应材料和设备时因市场价格波动而造成乙方成本于签署协议前发生差异, 其差异部分价格已包含在本协议总价内, 不予调整。
3) 乙方负责办理全部包含到本工程须甲方、 乙方办理一切手续（包含但不限于须在武汉供电企业等办理相关手续）并负担全部费用。因为乙方未予立刻办理手续而造成一切损失（包含但不限于工期延误、 政府部门罚款等）, 不管是针对甲方还是乙方, 均由乙方全部负担。
4) 乙方与参建单位、 项目周围部门、 村委会等相邻单位关系由乙方自行处理, 由此引发各项费用均已包含在本协议总价中。若乙方未处理好周围部门、 单位、 居民协调工作而在施工过程中发生纠纷或问题而造成额外费用、 损失和对应法律责任均由乙方自行负担, 且工期不予顺延。
5) 乙方应合理安排临时设施搭设场地和施工用料堆放场地, 如有必需租用场地或采取其她技术方法来满足施工要求, 其发生全部费用乙方均已充足考虑并已经完全报入本协议总价中。乙方不得以任何理由, 要求甲方增加场地或增加本协议总价款外任何费用。
6) 乙方施工及生活所需水源、 电源由甲方提供接驳点, 其她乙方自行处理, 并依据规范要求自备电缆、 配电箱、 表具及其她接通水电所使用全部设备及器材, 由此发生费用已报入本协议总价款中。乙方不得以任何理由要求甲方增加这类费用。
7) 乙方确定已经对甲方在签署协议前所提供图纸和全套施工资料进行了具体查对并确定本协议总价、 工期等均是以甲方向乙方提供图纸和全套施工资料为依据综合考虑而确定, 若图纸和全套施工资料存在差异, 差异所包含全部风格、 费用增加和工期延长等乙方均已做了充足考虑并已综合报入本协议总价和协议总工期中, 乙方不得以任何理由要求甲方增加这类费用或所以原因向甲方提出延长工期要求。
8) 乙方应负责与本工程相关其她参建单位（包含但不限于土建总承包单位、 消防施工单位等）进行技术交底沟通, 并对各参建单位前期预埋、 预留等工作进行检验, 出现问题应立刻向甲方书面反应, 若乙方未立刻向甲方反应造成额外返工、 整改和重新预埋等施工费用由乙方负担。
9) 乙方对本工程全部室外供电管网施工必需符合甲方综合管网部署要求, 其中管沟群埋深应符合施工图及管网综合埋深要求。
10) 乙方项目经理和技术责任人必需按时参与甲方通知（包含但不限于口头及电话通知）协调会, 无条件服从甲方管理和监督检验, 以确保本工程各项工作顺利有序地进行。
11) 乙方在工程全部完工经甲方和供电部门验收合格后七个工作日内将临时设施和机具、 材料等撤离现场、 逾期不撤离, 甲方有权拆除, 拆除费用甲方有权选择在支付给乙方工程价款中扣除。乙方在撤离同时应做好施工现场清理等工作, 以确保在移交甲方前施工现场无建筑垃圾、 生活垃圾、 余土和其她任何污染。如乙方未切实推行该义务, 甲方可另行委托其她单位实施, 相关费用由乙方负担, 甲方有权选择在支付给乙方工程价款中扣除, 甲方另行委托不减免乙方按协议约定需负担质量、 安全等方面责任。
12) 在本工程交付甲方之前, 乙方即负有对承包范围本身施工内容成品保护责任, 如有损坏, 乙方须无条件立刻给予修复。乙方与损坏责任方纠纷由乙方自行处理; 若乙方无法落实, 则由乙方自行修复或者委托专业单位进行修复, 该修复全部费用均由乙方负责负担。
13) 在本工程完工验收时, 乙方须在甲方要求时间内提供符合上海市供电企业要求完工图原件肆套, 若相关政府职能部门要求提供其她资料, 乙方应立刻无偿给予补足。
14) 乙方派驻本工程项目经理为 , 联络电话为 , 项目经理须常来驻工地巡查, 每七天应不少于六天, 遇施工需要时, 还应做到随传随到。若乙方代表未经按甲方要求来现场同意私自离场并影响本工程施工管理时, 乙方须按500元/次向甲方支付违约金。

九、 安全文明施工
1、 乙方在施工中应严格按国家、 上海市相关要求作好现场安全文明施工方法, 假如甲方及第三人因本工程文明施工问题遭受罚款或产生其她经济支出时, 甲方有权随时从本协议总价款中给予双倍扣除。
2、 在施工过程中, 乙方应采取有效方法妥善保护好施工现场及其周围设施和设备。若因乙方原因造成损坏, 乙方应无条件恢复; 假如由此给甲方和其她参建单位造成损失（包含直接损失费和间接损失费）, 均由乙方负责全部赔偿。
3、 乙方在施工过程中应严格遵守相关操作规程, 并严格实施国家、 上海市安全生产相关要求, 杜绝重大安全事故发生。乙方负责施工管理同时必需确保安全, 一旦出现安全事故, 乙方应主动组织抢（施）救, 保护现场, 负责事故处理, 负担全部经济和法律责任, 并立刻上报甲方。若由此造成甲方声誉及经济损害, 其法律和经济责任亦由乙方负担。
4、 乙方在本协议履约期间, 在施工区域内全部安全、 防火防盗、 治安保卫、 消防、 市容保洁、 现场管理等各项工作及费用均由乙方负责。
5、 乙方应确保全部从事专业工作及特殊工种人员均按要求持证上岗, 发生一切事故由乙方负担全部责任。在甲方或监理企业发觉乙方有没有证上岗人员要求乙方更换时, 乙方应立即更换, 不然乙方须负担300元/人/次/天违约金。
6、 乙方在施工期间, 必需依据扬尘污染防治管理相关要求及国家和地方政府相关部门颁发其她施工现场治安保卫、 环卫、 消防、 市容保洁、 预防扬尘污染、 噪音、 施工时间等法律法规要求、 制订对应施工方案方法和制度, 安排专员具体负责施工现场扬尘污染防治等管理工作, 既办理对应立案、 公告等手续, 又做到安全文明施工, 不然由此而产生法律和经济责任, 由乙方负担, 且工期不予顺延。
7、 因施工引发多种纠纷和问题（包含第三方人员进场干扰施工等）, 均由乙方自行负责妥善处理, 并负担所以引发索赔、 赔偿、 保全、 诉讼、 仲裁、 裁定、 行政处罚等法律和经济责任, 若因乙方未妥善处理上述事件而造成停工和其她损失亦由乙方负担, 且工期不顺延。若由甲方垫付费用, 甲方有权从协议总价款中直接扣除该费用。
8、 乙方必需按政府相关部门要求按时足额支付人工工资等各项费用, 如有任何拖欠, 所引发一切法律及经济责任由乙方负担, 且工期不予顺延。
9、 乙方负责为乙方全部参与本工程工作施工人员（包含外来务工人员、 管理人员等各类用工人员）、 现场多种施工、 设备、 材料等办理各项保险并自行负担对应费用（费用已包含在本协议总价款内）, 因乙方原因造成任何事故（包含第三者人员在内）所发生各类损失、 赔偿费、 赔偿费等由乙方自行负担。

十、 质量保修条款
1、 本工程保修期为五年, 保修期从甲方取得供电部门通电验收证实, 而且与乙方办妥移交手续之日起计算。在工程保修期内, 因乙方责任引发工程质量问题, 乙方应负责保修。甲方通知乙方保修, 乙方在接到通知后24 4小时内未到现场, 乙方按1000元/次向甲方支付违约金, 且甲方可另行委托其她施工单位负责维修, 所发生对应费用由乙方负担且甲方可直接从质保金内扣除此项费用, 若此项费用超出质保金数额, 不足部分由乙方支付, 且乙方应在接到甲方通知之日起30日内补足。对危及住宅、 设备、 人员安全质量问题, 甲方则能够立刻一面通知乙方, 一面组织抢修, 其费用和损失由乙方全部负担。
2、 若在保修期内, 同一问题发生三次以上维修后仍然发生相同或类似质量问题, 在该问题全部维修完成且达成合格标准后, 保修期应延长壹年, 质保金也作对应延期。
3、 乙方在维修、 修复过程中对第三方等造成损失, 由乙方负责赔偿, 甲方有权从质保金中直接抵扣, 若损失费用超出质保金, 不足部分由乙方在甲方通知之日起30日内补足。

十一、 违约责任
1、 乙方推行了本协议相关义务, 甲方未按本协议约定付款, 甲方应依据中国人民银行同期活期存款利率负担应付而未付款项部分滞纳金。
2、 乙方未按协议第五条约定进度时间完成各进度工期, 每逾期一日乙方向甲方支付人民币1000元作为逾期违约金, 该违约金累计不超出协议总价款5%; 如乙方不能按协议约定总工期完成工期, 每逾期超出30天, 则超出部分按每逾期一日向甲方支付人民币3000元作为逾期违约金。
乙方不仅阶段进度违约且总工期也违约, 甲方则对乙方按阶段进度与总工期违约处罚并行; 若阶段进度违约但总工期未违约, 则按阶段进度违约处罚金额二分之一实施。
3、 若本工程未能达成本协议第七条第一款约定, 乙方除须每次负担协议总价款1%违约金外, 还应按甲方要求无条件采取补救方法, 直到符合验收标准为止。
4、 如本工程承包范围内全部内容未能达成正常使用标准, 或者未能在第二次验收时经过供电部门验收, 则乙方除须在甲方要求时间内继续推行未尽义务外, 还须负担协议总价款3%违约金和超出该违约金损失（包含给甲方、 总承包方单位和其她第三方造成损失）。如因乙方原因在供电部门首次验收未经过后二十天内仍未整改完成, 则甲方有权委托其她单位进行整改, 相关费用均由乙方负担并可直接从协议总价款中扣除。
5、 施工期间, 乙方如有不服从甲方、 监理单位监督, 影响工程正常交付或甲方发觉乙方有违反工艺、 技术要求, 影响质量与工期, 则甲方有权责令乙方整改, 并赔偿由此给甲方和第三方造成损失。
6、 若乙方未按本协议第八条第（二）款第13项约定提供符合要求完工资料, 则每延误一天乙方须向甲方支付协议总价款万分之三违约金; 若乙方逾期超出十天仍未提供, 甲方有权将该事项委托第三方办理, 相关费用由乙方负担, 且甲方另行委托并不减免乙方就该事项按协议约定所负担责任。

十二、 本协议变更、 解除
1、 除法律另有要求外, 本协议非因下列事由不得单方面解除:
1) 乙方未在协议约定工期内完工, 且经甲方催告后三十日之内仍未能完工, 甲方有权单方面解除协议;
2) 乙方私自将其承包全部工程转包给她人或者肢解以后以分包名义分别转包给她人, 甲方有权单方面解除协议;
3) 未经甲方书面许可, 乙方不得私自停工, 假如乙方未经甲方书面同意私自停工累计超出十日以上, 则视为乙方不推行协议, 甲方有权单方面解除协议;
4) 乙方除须向甲方支付协议约定对应违约金外, 还应一次性向甲方支付协议总价款10%赔偿金。若由此造成施工总承包单位工期延误及任何经济索赔或甲方延误交房, 其损失和责任均由乙方负担。
2、 若甲、 乙双方另行签署本协议终止协议, 自终止协议所载明之日起本协议解除。
3、 协议解除后, 乙方应妥善做好已完工程和已购材料、 设备保护和移交工作, 自协议解除之日起十日内将自有机械设备和人员撤出施工场地, 与甲方办妥交接手续并将本工程全部图纸和技术等资料提交甲方、 不然乙方须向甲方支付500元/日违约金。
4、 协议解除后, 本工程变配电系统工程部分经政府电力部门验收合格并出具书面证实, 甲方依据供电部门出具缴款通知单向供电部门支付本协议约定对应款项。若未经政府电力部门验收合格, 甲方无须支付任何费用。
协议解除后甲方有权没收乙方缴纳工程履约确保金且乙方无权向甲方要求支付任何费用。
5、 依据本条上述约定确定本工程相关费用, 在甲方取得供电部门通电验收证实, 并扣除乙方应负担维修, 整改、 确保经过验收费用、 违约金、 赔偿金、 利息和实现甲方债权费用（如审计费用、 诉讼费用、 律师费用等）等多种费用后一个月内支付给乙方。若上述费用不足扣除, 不足部分仍由乙方负担, 且甲方有权向乙方追索。

十三、 争议处理
1、 在实施协议过程中, 若双方意见有分歧, 应本着友好协商标准处理。
2、 若双方协商不成, 申请向甲方所在地有管辖权人民法院提起诉讼。

十四、 其它
1、 本协议壹式肆份, 双方各执贰份, 含有相同法律效力。
2、 乙方承诺作为本协议附件, 若上述附件与本协议条款之约定有冲突, 以本协议为准。
3、 本协议未尽事宜, 双方本着平等互利、 友好协商标准, 另签订补充协议作为本协议附件。

甲方: 乙方:

甲方代表人: 乙方代表人

签署日期: 年 月 日 签署日期: 年 月 日