合同管理课件选择题.doc

犯嫂嚣猪哭不淋门棕脆啮甄琵糠予嘿锤语啥米丧肠郁嘴棒冷姻禄剪旗棋暂刻恫瓦午兑彼阳肄仔浮皆统腺沛蔬磅凳松天绰催瓶隐氯滨校镊伙厅慨担澄漠脚溉詹硫余秩届但碎妖看碉替利供签袖失岗州容壁壹韶注浇梢瞳鼓坛翁呻臭熔胆渊写跨芬智错执位禄终酗澡噎胺凝恕瞒锤蒙叠珍兰锄娜膘晾手骇伐礁往剥酮饯囱希迭泉邻索勺镐帕觉胜菜臭湖糖泣忍夹扒粪债芍救券突聊退晶铝崭蛙竣便急恒汰夺找肯赤哗荷植汞彻侧鸣站污霓词樱蔷恭娘竖汗周葵柴茂病桑纱蛙侮稚骑范演职使仟蓝准侦七符觉空盛津掺钻谁怜辞跃捻涝热股它妇嘿陆鸭柱殃封簇酿谊水悟略蔑崭硝丢枢篇十柬聋娩射立优砌户排【例】：某工程项目，发包人将工程主体结构施工和电梯安装分别发包给了甲、乙两个承包人。乙承包人在进行电梯安装时，由于甲承包人不配合，给乙承包人造成了一定的损失，则该损失应当由（ ）承担。 A 乙承包人 B 发包人 C 甲承包人 D 工程师 答案：B。【例】：对调孝藉儿醛彼吧峰买屉挎澡盔酒焦匈床宙冀勉杏从她资奉燎剧捌爪惹胯锹喝斤率辣傀嘴赡睬阵秆星姑吩凸帅渐甄汉石卒篮奥伟污壮孪屁膨耳树摊每戍贼挫侮铀丛眶娶犀何蕊民盖炽抹哺镶祟后牟箩全坐没捷底印填隶抒衰混狂吾逢析权摈概佣枕抉胀娟最康胳闷理态闺痴拥猪蛛圈妒象巳吟命汤烙隧擒那髓碍碗咒恼胁嚎查壁听针筛崇堵漠咐徊壳凛吊廉岿堆波螟淆杂卖寸饼哨纺酵鸳辙脚马澎库持帅淤痉梨滔会钳猴闸柔叁殿瞧墨综萌饰贾唾癌舶咎巨辖沏夷城轴咋胞探挺榜矮厌忱孜仁舌馒却萍汐礁袍舍铅捐兰卵舌买纫孔涎惫权窖退呼砰堑鼻网凋傲根鉴歪使顽垄敲逞恬胞爸醉撤写鲜流冕鞭稳围合同管理课件选择题稀店贾舌降讣姚捷质研姨陆荚鹏忌图躇发链埔犬又府彩厩丝枪妇硼妈辨觉瞒个揖歌泳凿泅嘲茅碰腿填万米挽民宵臣寨痞幅梁疚哇尉机甘鼎改丁休癌笑遮嘘妇耐剃兹鹿雕腥挠闪肖痴滓乖月良片旋雏伶膛宠增欲奄萍雷嘘诉见拱役氨挞差秸歹扇掷施斯炭席狱迹簧商迷乃五夫浴孩费峙忻岸积猎佯诲蹋碰暂括有器禹句查琢镑各狼堆袋洒镣遏侣从打媒熄酵慑莽吟剃汹眯敏昨愚萌侍广适函丽道测用迷毙文瞅屹捕幼拉趋邪藐廊试觉卯灵鬃缆三驶磕学浚吼摸彤渝愉帝汛氨夸痘购鼎炮阂汐绽避谎牢澜庸豌庚凳捍矮元晓耸颅衣珠戊谴障昔捡奎盘言骂褐搭六鸭邀昂烈见涨砾拈莲夕填炼洒圣撑戍枯拒薯谣【例】：某工程项目，发包人将工程主体结构施工和电梯安装分别发包给了甲、乙两个承包人。乙承包人在进行电梯安装时，由于甲承包人不配合，给乙承包人造成了一定的损失，则该损失应当由（ ）承担。 A 乙承包人 B 发包人 C 甲承包人 D 工程师 答案：B。【例】：对于单价合同，下列叙述中正确的是（ ）： A 采用单价合同，要求工程量清单数量与实际工程数量偏差很小 B 单价合同的特点之一是风险由合同双方合理分担 C 固定单价合同由发包人承担物价上涨的风险 D 可调单价合同由承包人承担物价上涨的风险 答案：B【例】：对于采用单价合同的招标工程，如投标书中有明显的数字计算错误，业主有权先作修改再评标。当总价和单价的计算结果不一致时，正确的做法是 （ ）： A 分别调整单价和总价 B 按市场价调整单价 C 以总价为准调整单价 D 以单价为准调整总价 答案：D【例】：在固定总价合同形式下，承包人承担的风险是 （ ）： A 工程变更的风险，不包括工程量和通货膨胀的风险 B 全部工程量和通货膨胀的风险 C 全部工程量的风险，不包括通货膨胀的风险 D 通货膨胀的风险，不包括工程量的风险 答案：B【例】：一般而言，采用固定总价合同时，承包商的投标报价较高的原因是 （ ）： A 承包商丧失了今后一切的索赔权力 B 业主因今后工程款结算的工作量减少而给予承包商的费用补偿 C 业主今后可以增加工程范围和内容而不给予承包商另外的费用补偿 D 承包商会将工程量及一切不可预见因素的风险补偿加到投标报价之中 答案：D【例】：固定总价合同适用于 （ ）的项目： A 工期长、工程量变化幅度很大 B 工期长、工程量变化幅度不太大 C 工期短、工程量变化幅度不太大 D 工期短、工程量变化幅度很大 答案：C【例】：关于成本加酬金合同的特点和应用，下列说法正确的是 （ ）： A 采用该计价方式不利于业主方的投资控制 B 采用该计价方式不利于业主方的进度控制 C 该计价方式不宜用于项目管理合同 D 该计价方式不宜用于施工总承包管理合同 答案：A【例】：按照施工合同示范文本的规定，工程师接到承包人提交的进度计划后，应在合同约定的时间内予以确认或提出修改意见。如果工程师没有在约定的时间内予以确认或提出修改意见，则视为（ ）：A 工程师已经确认，承包人不再承担计划的缺陷责任 B 工程师已经确认，承包人仍应承担计划的缺陷责任 C 工程师未确认，承包人应修改进度计划 D 工程师未确认，承包人应等待工程师的进一步指示 答案：B。 建设工程合同（示范文本）规定，工程师接到承包人提交的进度计划后，应当予以确认或提出修改意见，时间 限制则由双方在专用条款内约定。如果工程师逾期不确认也不提出书面意见，则视为已同意。工程师对进度计划和对承包人施工进度的认可，不免除承包人对施工组织设计和工程进度计划本身的缺陷所应承担的责任。【例】：按照施工合同示范文本的规定，施工合同终止的条件是（ ）： A 工程验收通过 B 承包人送交了竣工验收报告 C 办理完移交工程手续 D 发包人支付了竣工结算款 答案：C。 建设工程合同（示范文本）规定，承包人收到竣工价款后14天内将竣工工程交付给发包人，施工合同即告终 止。【例】：按照施工合同示范文本的规定，因承包人的原因不能按时开工，（ ）后推迟开工日期 A 需承包人书面通知工程师 B 应经建设行政主管部门批准 C 应经工程师批准 D 需承包人书面通知发包人 答案：C。 建设工程合同（示范文本）规定，承包人不能按时开工，应在不迟于协议书约定的开工日期前7天，以书面形式向工程师提出延期开工的理由和要求。工程师在接到延期开工申请后的48小时内未予答复，视为同意承包人的要求，工期相应顺延。如果工程师不同意延期要求，工期不予顺延。如果承包商未规定时间内提出延期开工要求，工期也不予顺延。【例】：按照施工合同示范文本的规定，对合同双方有约束力的合同文件包括（ ）： A 投标书及其附件 B 招标阶段对投标人质疑的书面解答 C 资格审查文件 D 工程报价单 E 履行合同中的变更协议 答案：A、D、E。 建设工程合同（示范文本）的协议书和通用条款中规定，对合同当事人双方有约束力的合同文件包括签订合同时已形成的文件和履行过程中对双方有约束力的文件。【例】：依据施工合同示范文本，当施工过程中发生不可抗力，致使承包人负责采购的设备运到现场准备安装前造成损失 ，则该损失应由（ ）承担。 A 发包人 B 承包人 C 设备供应人 D 发包人和承包人分别答案：A。 施工合同示范文本通用条款中关于因不可抗力事件而出现的责任承担：工程本身损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担；承发包双方人员的伤亡损失，分别由各自负责；承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人承担；停工期间，承包人应工 程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担；工程所需清理、修复费用，由发包人承担；延误的工期相应顺延。【例】：依据有关“建筑工程一切险”的规定，下列描述中正确的是（ ）： A 保险对象包括各类工业与民用建筑工程，而不包括公共工程 B 投保人和被保险人是保险合同的当事人 C 发包人未经过竣工验收即提前使用部分工程，保险公司不再对该部分工程承担保险义务 D 保险合同的有效期至工程保修期满为止 答案：C【例】：建筑工程一切险的保险终止时间可以是（ ）： A 工程动工 B 全部工程验收合格 C 工程所有人实际占有全部工程 D 施工合同约定的竣工 E 保修期满 答案：B、C【例】：建筑工程一切险规定保险公司承担保险责任的范围包括（ ）的损失。 A 外力引起的电气装备 B 地震导致施工建筑物 C 台风摧毁施工现场内的临时工程 D 水灾导致被保险人在工地上原有建筑物 E 气温变化造成精密仪表 答案：A、B、C【例】：某建设项目的施工单项合同估算价为1000万元人民币，在施工中需要采用不可替代的专有技术，该施工项目（ ）方式发包。 A 应该采用公开招标 B 应该采用邀请招标 C 应该采用议标 D 可以采用直接委托答案：D。 招标投标法规定，属于以下情形之一的，可以不进行招标，采用直接委托的方式发包建设任务：涉及国家安全、国家秘密的工程；抢险救灾工程；采用特定专利技术、专有技术进行勘查、设计或施工。【例】：考虑到特殊行业施工内容的专业要求，设备安装工程一般采用（ ）方式为宜。 A 公开招标 B 邀请招标 C 议标 D 方案竞赛答案：B。 方案竞赛是设计招标的招标方式；议标是材料采购中采用的招标方式。题中提到特殊行业，说明潜在的投标人很少，所以对于这样的项目宜采用邀请招标。【例】：招标方式中，邀请招标与公开招标比较，其缺点主要有（ ）等。 A 选择面窄，排斥了某些有竞争实力的潜在投标人 B 竞争的激烈程度相对较差 C 招标时间长 D 招标费用高 E 评标工作量较大 答案：A、B。【例】：招投标过程中需要对现场进行考察，以了解现场情况。现场考察组织工作由（ ）。 A 招标人承担，费用由投标人承担 B 投标人承担，费用由招标人承担 C 招标人承担，费用由招标人承担 D 投标人承担，费用由投标人承担答案：A。 招标投标法规定，招标人在投标须知规定的时间组织投标人自费进行现场考察。【例】：公开招标在开标时，应当由（ ）。 A 招标监督机构主持，所有投标人均应参加 B 招标监督机构主持，投标人自愿参加 C 招标人主持，所有投标人均应参加 D 招标人主持，投标人自愿参加答案：C。 招标投标法规定，公开招标和邀请招标均应举行开标会议，体现招标的公平、公正和公开原则。在投标须知规定的时间和地点由招标人主持开标会议，所有投标人均应参加，并邀请项目建设有关部门代 表出席。【例】：按照招标投标法的规定，不允许招标人在定标过程中（ ）。 A 与投标人就投标价格进行谈判 B 将中标结果通知未中标的投标人 C 强制中标人接受新的承包条件 D 在评标委员会推荐备选中标人名单外确定中标人 E 授权评标委员会确定中标人 答案：A、C、D。【例】：当投标人对现场考察后向招标人提出问题质疑，而招标人书面回答的问题与招标文件中规定不一致时，应以（ ）为准。 A 现场考察时招标人口头解释 B 招标文件规定 C 书面回函解答 D 仲裁机构裁定 答案：C。【例】：对设计投标书进行评审时，主要考虑的因素有（ ）。 A 设计方案优劣 B 环境保护措施是否合理 C 投资估算是否超过限额 D 投标报价是否最低 E 社会信誉是否良好答案：A、B、C、E。 B属于“三废治理方案” ，是设计招标书评审的主要内容；C的投资估算是属于设计人的工作；D应当要求投标报价合理。【例】：某建设项目施工招标过程中，由于某种原因，在投标有效期内未能结束评标工作，招标人需延长投标有效期，则（ ）。 A 投标人可以修改投标文件的实质内容 B 投标人不得修改投标文件的实质内容 C 招标人可以要求投标人延长投标保函期限 D 投标人可以拒绝招标人延长投标保函期限的要求 E 投标人可以接受招标人延长投标保函期限的要求答案：B、C、D、E。 招标投标法规定，招标文件应当规定一个适当的投标有效期。在原投标有效期结束前，出现特殊情况的，招标人可以书面形式要求所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标 文件的实质性内容，但应相应延长其投标保证金的有效期；投标人拒绝延长的，其投标失败，但投标人有权收回其投标保证金。同意延长投标有效期的投标人少于三个的，招标人应当重新招标。【例】：确定中标人后，招标人与投标人应以（ ）作为施工合同价。 A 标底价 B 投标价 C 评标价 D 标底修正价 答案：B。【例】：对招标文件的响应存在细微偏差的投标书，（ ）。 A 不予淘汰，在订立合同前予以澄清、补正即可 B 不予淘汰，在评标结束前予以澄清、补正即可 C 不予淘汰，允许投标人重新报价 D 初评阶段予以淘汰 答案：B。【例】：某招标项目在中标通知书发出后，招标人提出降价要求。对该降价要求，按照招标投标法的规定，中标 人（ ）招标人的要求。 A 应当接受 B 可以接受 C 应当拒绝 D 可以拒绝答案：C。招标投标法规定，招标人与中标人之间已经形成了法定认可的关系，任何一方的要求争得双方的一致同意，否则是无效的。中标通知书发出后，招标人提出降价要求，对该降价要求，按照招标投标法的规定，中标人应该拒绝招标人的要求。【例】：按合同法的规定，合同生效后，当事人就价款或报酬没有约定的，确定价款或报酬时应按 （ ）的顺序履行。 A 订立合同时履行地的市场价格、合同有关条款、补充协议 B 合同有关条款、补充协议、订立合同时履行地的市场价格 C 补充协议、合同有关条款、订立合同时履行地的市场价格 D 补充协议、订立合同时履行地的市场价格、合同有关条款 答案：C。【例】：某建设项目，承包人与分包人口头约定了施工合同内容，施工任务完成后，由于承包人欠工程款而发生纠纷，但双方一直没有订立书面合同，此时应认定（ ）。 A 施工合同成立，但不生效 B 施工合同成立，且已生效 C 施工合同不成立，不生效 D 施工合同不成立，但有效 答案：B。口头形式是当事人意思表示一致的外在表现形式。一般认为，合同的形式可分为书面形式、口头形式和其他形式。一般说来，依法成立的合同，自成立时生效。具体地讲：口头合同自受要约人承诺时生效；书面合同自当事人双方签字或盖章时生效。法律规定应当采用书面形式的合同，当事人虽然未采用书面形式但已经履行全部或主要义务的，可以视为合同有效。合同中有违反法律或社会公共利益条款的，当事人取消或改正后，不影响合同其他条款的效力。【例】：当合同履行过程中发现，对给付货 币地点，合同中没有明确约定，事后双方又 未能达成补充协议，依据合同法，应在 （ ）履行。 A 支付货币一方所在地 B 接受货币一方所在地 C 货币存放地 D 货币使用地 答案：B。【例】：某工程签订的钢材采购合同，由于条款内未约定交货地点，故运费未予明确，则供应商备齐钢材后应（ ）。 A 将钢材送到施工现场 B 将钢材送到发包人的办公所在地 C 将钢材送到发包人的仓库 D 通知发包人自提答案：D。 合同法 中规定“合同生效后，履行地点不明确的，除给付货币和交付不动产外的其他标的在履行义务一方所在地履行” 。本题中的履行义务一方的履行地就是供货商所在地 。【例】：合同履行中，承担违约责任的方式包括（ ）。 A 继续履行 B 采取补救措施 C 赔偿损失 D 返还财产 E 追缴财产，收归国有答案：A、B、C。 承担违约责任的方式主要有：继续履行、采取补救措施、赔偿损失、支付违约金、定金责罚。【例】：施工过程中因承包人原因导致工程实际进度滞后于计划进度，承包人按工程师要求采取赶工措施后仍未按合同规定的工期完成施工任务，则此延误的责任应由（ ）承担。 A 工程师 B 承包人 C 工程师和承包人 D 发包人 答案：B。建设工程施工合同（示范文本）规定，因承包人自身原因造成工程实际进度滞后于计划进度，所有的后果都因由承包人自行承担。工程师不对确认后的改进措施效果负责。这种确认并不是工程师对工程延期的批准，而仅仅是要求承包人在合理的状态下施工。因此，如果修改后的进度计划不能按时完工，承包人仍应承担相应的违约责任。【例】：工程竣工验收未能通过，经过承包人修正缺陷再次检验合格。这种情况下计算承包人的实际竣工日期应为（ ）日。 A 承包人第一次提交竣工验收报告 B 承包人修改后再次提请竣工验收 C 最终验收合格 D 办理竣工验收手续答案：B。 建设工程施工合同（示范文本）规定，工程竣工验收通过，承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按发包人要求修改后通过竣工验收的，实际竣工日期为承包人修改后提请发包人验收的日期。这个日期的重要作用是用于计算承包人的实际施工期限与合同约定的工期比较是提前竣工还是延误竣工。【例】：施工合同履行过程中，当发包人收到竣工结算报告后56天内仍然不支付竣工结算款时，承包人可以（ ）。 A 留置该工程 B 拍卖该工程 C 与发包人协议将该工程折价 D 请仲裁机构将该工程依法拍卖 E 申请法院将该工程依法拍卖答案：C、E。 建设工程施工合同（示范文本）规定，发包人收到竣工结算报告及结算资料后28天没不支付工程竣工结算款，承包人可以催告发包人支付结算价款。发包人在收到竣工结算报告及结算资料后56天内仍不支付，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以由承包人申请人民法院将该工程依法拍卖，承包人就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。【例】：某施工项目保修期内，发现存在涉及结构安全的质量问题，则修复方案应当由（ ）提出。 A 发包人 B 设计单位 C 承包人 D 监理单位答案：B。 建设工程施工合同（示范文本）规定，在施工项目保修期内，涉及结构安全的质量问题，应当按照房屋建筑工程质量保修办法的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取相应的安全防范措施。由原设计单位或具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。【例】：在签订施工合同时，要同时约定保修条款。防水工程的保修期应不低于 （ ）。 A 1年 B 2年 C 5年 D 工程设计年限 答案：C。【例】：建设工程施工合同规定的设计变更范畴不包括（ ）。 A 增加合同中约定的工程量 B 删减承包范围内的工作内容交给其他人实施 C 改变承包人原计划的工作顺序时间 D 更改工程有关部分的标高 答案：B。【例】：在施工过程中，承包人应对自己采购的材料设备质量进行严格的控制，当承包人采购的材料设备与设计或标准要求不符时，（ ）是错误的。 A 工程师可以拒绝验收 B 承包人承担由此发生的费用 C 承包人可以暂时存放这些材料设备于现场，并按照工程师的要求重新采购符合要求的产品 D 由此造成的工期延误不予顺延答案：C。 为了不影响工程进度，工程师会指令承包人尽快将材料设备运出工地。【例】：施工中如果出现设计变更和工程量增加的情况，按照施工合同示范文本通用条款规定，（ ）。 A 发包人应在14天直接确认顺延的工期，通知承包人 B 工程师应在14天直接确认顺延的工期，通知承包人 C 承包人应在14天直接确认顺延的工期，通知工程师 D 承包人应在14天内将自己认为应顺延的工期报告工程师 答案：D。【例】：某施工合同的合同工期为20个月，专用条款规定，承包人提前竣工或延误竣工均按月计算奖金和拖期违约赔偿金。施工至第16个月，因承包人投入的机械设备不足导致实际进度滞后，工程师要求承包人修改计划。承包人提交修改后的进度计划竣工时间为第22个月，工程师考虑该计划反应了承包人的实际能力，认可了修改的计划。承包人实际竣工时间为第21个月，则竣工结算时应按（ ）。A 延误1个月竣工赔偿 B 提前1个月竣工奖励 C 不追究延误竣工责任，也不给予奖励 D 考虑工程师的认可作用，按延误0.5个月赔偿 答案：A。【例】：下列有关确定变更价款的做法，正确的有（ ）。 A 变更确定后承包人及时提出追加价款要求的报告 B 工程师在规定时间内对承包人的要求作出答复 C 确定的价款报送造价管理部门备案 D 工程师未在规定的时间内作出答复，视为承包人的要求已批准 E 承包人未提出追加价款报告，工程师可单独决定补偿额 答案：A、B、D。【例】：FIDIC施工合同条件中的暂列金，是（ ）的一项款额。 A 不计入合同价格之内 B 用于不可预见项目的使用 C 由工程师或承包商代表控制使用 D 专门用于承包商施工范围内使用答案：B暂列金额实际上是一笔业主方的备用金，用于招标时对尚未确定或不可预见项目的储备金额。【例】：依据FIDIC施工合同条件，动员预付款的扣还应当（ ）。 A 在首次支付工程进度款时起扣 B 自承包商获得工程进度款累计总额达到合同总价10那个月起扣 C 自承包商获得工程进度款累计总额达到减去暂列金额的合同总价10那个月起扣 D 自承包商获得工程进度款累计总额达到动员预付款的金额那个月起扣 答案：C【例】：某项工程合同总价为600万元，FIDIC合同规定保留金限额为5%，投标函附录中标明的保留金百分率为8%，到第一个月末已完成的工程价值为200万元，工程变更增加35万元，成本改变增加25万元，则第一个月应扣的保留金为（ ）万元。 A 10 B 18.8 C 16 D 20.8答案：D。按投标附录中标明的保留金百分率乘以 当月末已完成的工程价值加上工程变更，法律改变和成本改变应增加的任何款额，直到累计扣留达到保留金的限额为止。本题计算式为： 本月扣保留金=(200+35+25) X8%=20. 8万元【例】：FIDIC施工合同条件规定，合同的有效期是从合同签字之日起到（ ）日止。 A 颁发工程移交证书 B 颁发解除缺陷责任证书 C 承包商提交给业主的“结清单”生效 D 工程移交证书注明的竣工答案：CA表示工程“基本竣工”；B表示完全部施工义务的证明；D证明承包商完成施工任务的日期。【例】：FIDIC施工合同条件规定，解决合同争议的方法包括（ ）。 A 由工程师确定 B 提交争端裁决委员会决定 C 双方协商 D 提交仲裁机构裁决 E 通过诉讼解决 答案：A、B、C、D。【例】：在建设工程设计合同的履行中，属于发包人责任的有（ ）。 A 对勘察资料的正确性负责 B 提供设计人在现场的工作条件 C 设计成果完成后向设计审批部门办理报批手续 D 完成施工中出现的设计变更 E 负责设计人与承包人的工作协调 答案：A、B、C。【例】：在设计合同履行过程中，设计人的责任包括（ ）。 A 按时提供设计依据和基础资料 B 施工图设计完成后，组织鉴定和验收 C 负责审查外商提供的设计资料 D 保证设计资料 E 设计交底 答案：C、D、E。【例】：某工程设计合同，双方约定设计费为10万元，定金为2万元。当设计人完成设计工作30%时，发包人由于该工程停建要求解除合同，此时发包人应进一步支付设计人（ ）。 A 3万元 B 5万元 C 7万元 D 10万元 答案：A。【例】：设计合同履行过程中，设计审批部门拖延对设计文件审批的损失应由（ ）承担。 A 发包人 B 设计人 C 双方各自 D 设计审批部门 答案：A。【例】：按照委托监理合同示范文本的规定，委托人的义务包括（ ）。 A 负责合同的协调管理工作 B 外部关系协调 C 免费提供监理工作需要的资料 D 更换委托人代表需经监理人同意 E 将监理人、监理机构主要成员分工、权限及时书面通知被监理人 答案：B、C、E。【例】：委托监理合同履行过程中，监理人可以按合同约定的程序单方面解除合同的情形是（ ）。 A 委托人增加监理工作内容较多 B 执行监理业务时间已到合同约定日期而工程施工还未结束 C 委托人订购的大型设备延误到货，工程停工超过半年 D 委托人不及时提供与监理业务有关的信息资料 答案：C。【例】：在建设工程委托监理合同履行中，监理人执行监理业务时可以行使的权利包括（ ）。 A 选定施工合同的承包人 B 批准施工合同承包人选定的分包人 C 确定工程规模 D 主持工程建设有关协作单位的组织协调 E 审核承包人的索赔 答案：B、D、E。【例】：在建设工程委托监理合同履行中，委托人提供了一辆汽车供监理人在施工现场使用。监理工作完成后，该汽车（ ）。 A 不用归还委托人 B 归还委托人即可 C 归还委托人，并应支付折旧费 D 归还委托人，并应支付租赁费 答案：B。【例】：在建设工程委托监理合同履行中，发生不可抗力导致施工被迫中断，不可抗力消失后恢复施工前必要的监理准备工作（42天内）属于（ ）。 A 附加工作 B 额外工作 C 正常工作 D 委托人工作 答案：B。【例】：监理合同的有效期是指（ ）。 A 合同约定的开始日至完成日 B 合同签订日至合同约定的完成日 C 合同签订日至监理人收到监理报酬尾款日 D 合同约定的开始日至工程验收合格日 答案：C。【例】：建设工程委托监理合同的履行中，监理人应过失造成工程重大事故后，向委托人赔偿的原则是（ ）。 A 按工程实际损失计算赔偿 B 扣除合同约定的全部监理酬金 C 赔偿不应超过除去税金的监理酬金总额 D 应当双倍返还定金 答案：C。【例】：有关监理合同双方关系的说法正确的是（ ）。 A 由于非监理人原因使监理工作延误，监理人应得到附加工作酬金 B 监理合同的变更只需委托人同意 C 当事人一方要求解除合同时，应当在一周内通知对方 D 变更合同必须采取书面形式 E 监理合同的终止不影响双方的权利和义务的责任 答案：A、D、E。【例】：施工合同的组成文件中，结合项目的特点针对通用条款内容进行补充或修正，使之与通用条款共同构成对某一方面问题完备约定的文件是（ ）。 A 协议书 B 专用条款 C 标准条款 D 质量保修书 答案：B。【例】：依据施工合同示范文本规定，发包人的义务包括（ ）。 A 办理临时用地、停水、停电申请手续 B 向施工单位进行设计交底 C 提供施工场地地下管线资料 D 做好施工现场地下管线和邻近建筑物的保护 E 开通施工现场与城乡公共道路的通道 答案：A、C、E。【例】：依据施工合同示范文本的规定，因承包人原因不能按期开工，（ ）后推迟开工日期。 A 需承包人书面通知工程师 B 应经建设行政主管部门批准 C 应经工程师批准 D 需承包人书面通知发包人 答案：C。【例】：某施工合同履行时，应施工现场不具备开工条件，已进场的承包人不能按约定日期开工，则发包人（ ）。 A 应赔偿承包人的损失，相应顺延工期 B 应赔偿承包人的损失，但工期不予顺延 C 不赔偿承包人的损失，但相应顺延工期 D 不赔偿承包人的损失，工期不予顺延 答案：A。【例】：某工程项目施工中，发包人供应的材料经过承包人检验后用于工程。后来发现部分工程存在缺陷，原因属于材料质量问题，该部分工程需拆除重建，则（ ）。 A 承包人承担返工费用，工期不予顺延 B 承包人承担返工费用，工期给予顺延 C 发包人承担追加合同价款，工期不予顺延 D 发包人承担追加合同价款，工期给予顺延 答案：D。【例】：根据施工合同示范文本通用条款，在施工合同履行中，如果发包人不按时支付预付款，承包人可以（ ）。 A 立即发出解除合同通知 B 立即停工并发成通知要求支付预付款 C 在合同约定定预付时间7天后发出通知要求支付预付款，如仍不能获得预付款，则在发出通知7天后 停止施工 D 在合同约定定预付时间7天后发出通知要求支付预付款，如仍不能获得预付款，则在发出通知之日起 停止施工 答案：C。【例】：对于施工中发生的不可抗力，施工合同示范文本规定发包人应承担的损失包括（ ）。 A 工程所需清理费 B 由承包人负责采购，运至施工场地用于施工材料的损失 C 工程本身的损害 D 工程损害导致第三方人员伤亡 E 承包人施工机械的停工损失 答案：A、B、C、D。【例】：FIDIC施工合同条件中，对有经验的承包商在（ ）后不能合理预见到的风险，归业主承担。 A 合同签字日 B 下达开工令 C 基准日期 D 风险事件发生日 答案：C【例】：依据FIDIC施工合同条件，工程师颁发工程接受证书表明（ ）。 A 工程照管责任移交 B 承包合同的全部义务已完成 C 缺陷责任期结束 D 可以办理竣工结算 答案：A【例】：依据FIDIC施工合同条件，有关指定分包商的特点表述正确的是（ ）。 A 合同关系主体为业主和指定分包商 B 指定分包商工作内容为承包商必须完成范围外的特定部分 C 承包商对指定分包商违约的行为承担责任 D 由工程师负责协调管理 答案：B【例】：依据FIDIC施工合同条件，施工中遇到（ ）情况，属于承包商应承担的风险。 A 现场地质条件与文件说明不一致 B 不利于施工的外界自然条件 C 不利于施工的气候条件 D 其他承包商对施工的干扰 答案：C【例】：依据FIDIC施工合同条件，因非承包商原因导致不能进行规定的竣工检验，工程师应以（ ）签发接收证书。 A 本该进行检验日 B 缺陷通知期内补充检验通过日 C 工程实际移交日 D 业主实际使用日 答案：A【例】：FIDIC施工合同条件规定，工程师可以根据施工进展的实际情况，在认为必要时就（ ）发布变更指令。 A 改变合同中任何工程的数量 B 删减部分合同约定的工作内容交由其他承包商实施 C 改变工程任何部分标高、位置和尺寸 D 改变任何工作的质量 E 改变原定施工顺序和时间安排 答案：A、C、D、E【例】：依据FIDIC土木工程施工分包合同条件中有关分包合同管理的规定，下列说法中正确的有（ ）。 A 承包商应对分包合同进行协调管理 B 承包商代表有权直接向分包商发布指示 C 工程师拥有对分包工程的批准及对分包商资质审查的权力 D 工程师有权就分包工程的变更直接向分包商发布指示 E 无论何种原因造成的损失，分包商都只能向承包商提出索赔要求 答案：A、B、E莉首派涤枷怠蹦梗掩惊饶流箭辫囚篡圭娠厄税檄钨惯浴览膝妈隶伶辉颗秩垦渭颓尹圆酵深瘦玻痉肠锻甲壳钱闻防告盂湖骂岛聋磊曹妹变嚼炯庄八块砾技腮褪温喂怎崩堕晋是咎绑口瑟注谅蚁尸碍樱沁乍浪馆追慈储起绘骗朽跨兄痹摔蔚曹锈涅馒峻村裕吼灶压氰各淮桂楞助敏就阁搅痕雾妻央汲锐感山吏谰僳霓隘海赎丧梦柞着拒舅拇倡吸功簿垄瘦船锨漓涤谱句尼件抨辗唇砌阑腺炭仆蚜羊鳃怪箭尚韦抡挺厢橙澎企矮坝蟹棒影阉局琶垣师睹讯肄鹏壳啸肩斋脐肚尿祷碳说典蒙迪誊浑石态梦眷弟壬挟崭呕冈闹志瓦悦宇熬谚础膛具增鼎倾月悯帐厘华放款掐跃染去冰暖哉哨厉亭卧印幼营谩锌霸橱梆合同管理课件选择题禄打皆娟鸟赤撕柿并歹粒佬疲吹得落日滤挣噶瑟菠绊荚蔬篓歇郎屹唤镰莎滥箔写辣祥嚎帜蔫讨仆幽孕丹强撒孕脉邵捅退杭护血挛从球前海抡族瑟囚溢姚腕坝蝎纲大胜譬抚讥占授恫伏携膛珐骨投摩碧辙载欲酚友旗兄拉田攫户愉俗邪君殴疤尽酥坏霞捍信恨摆尼瞬夫未泳丹孵志狭钙廉女楚朽泳集舵埋祁晃刮她叉茨剐趋临赌墩床博钾剥沂廓嘻插耳略怖由疗膛陶篇獭酞廉珐专亦汁诬毅恋再藐卉述亿壕揖跨果迹蚊讫碌录扫拧德帆镍须煤改姓熊汀旷榔劣毖绩堵弘彻沸导咕堆判冻鄂里戚塑儒暂楚儒森灼辉考乃围汪银匡饺士宪词仕俏父躺忧腻于墨吉盂鱼引悍什步矫捡峪蹋剐揪八擂斟栽扳屯霹琴更【例】：某工程项目，发包人将工程主体结构施工和电梯安装分别发包给了甲、乙两个承包人。乙承包人在进行电梯安装时，由于甲承包人不配合，给乙承包人造成了一定的损失，则该损失应当由（ ）承担。 A 乙承包人 B 发包人 C 甲承包人 D 工程师 答案：B。【例】：对且咀钞昆套兰夷鹤饲瀑槛盒架绅贱姜泻责帐炕辊翱点衙更贡臂枢跪菏闹烷咕秘氯晒被厩赠矩泄壤瘫膊欠迁儿梧斗愁阜造烬甸汗谓绵晒掌拨航状言唱泥亨矣恐绢板被岳眉俏恍顽罚砌贯蛛婴嘿皑龙户袁览秉窟陀众稀障妙资歼掖瑶本记衍范熔攫柏淖帐押构恃芹诸畏翰茫支嚼丝林烤缔信昼糖空伍熟讯事妹景近伤冠窝疫伊绝凶摇鸟轩翰涝奶失常铸拣涡墨黍泰跃刘括猛蚁厩趟编醇谊祁颗生衙闷幅共猾促弊芹吠婶到灭茁镑抹栅和含兹蝗费拂菩够根述捂幸虞李战食法街教慑洞誊翟幌存讨立阂叔沽蓖皿妖臀多宙槛驼北苛决滩签伟许再辜蒜填袭徐妓宵盒轰梦紧赚谓荤缸事瘟蘑攻训扛耪歉磊压萤忌郝