第三章建设工程合同管理.doc

第三章 建设工程协议管理

第一节 协议概述

一、单项选择题
1.当事人依法可以委托代理人订立协议。所谓委托代理人订立协议，是指当事人委托别人以( )的名义与第三人签订协议，并承担由此产生的法律后果的行为。
A.代理人　　B.当事人自己　　C.被委托人　　D.协议签订人
解析：B (P4)
2.协议订立过程必须通过的程序是( )。
A.担保和承诺　B.要约和担保 C.要约和承诺　D.承诺和公证
解析：C (P5)
3.下列表述中，错误的是( )。
A.要约可以撤回 B.要约可以撤消
C.承诺可以撤回 D.承诺可以撤消
解析：D (P5-6)
4.以下关于要约的说法中，对的的是( )。
　　A.要约到达受要约人时生效　　B.要约人发出要约时要约生效
C.招标文献到达时要约生效　　D.投标文献发出时要约生效
解析：A (P5)
5.以下关于建设工程招投标的说法中，对的的是( )。
A.招标是要约，投标是承诺 B.投标是要约，中标告知书是承诺
C.招标是要约邀请，投标是承诺 D.开标是要约，中标告知书是承诺
解析：B　(P18) 招标是要约邀请，投标时要约，中标告知书是承诺。　
6.下列文献中，属于要约邀请文献的是( )。
A.投标书　　 B.中标告知书
C.招标公告　　 D.现场踏勘答疑会议纪要
解析：C (P5)
7.协议的订立需要通过要约和承诺两个阶段，关于要约和承诺的生效，是指( )时生效。
　　A.要约到达受要约人、承诺告知发出
　　B.要约告知发出、承诺告知发出
　　C.要约告知发出、承诺告知到达要约人
D.要约到达受要约人、承诺告知到达要约人
解析：D (P5)
8.以下关于要约有效的说法中，对的的情形是( )。
　　A.拒绝要约的告知到达要约人　　B.要约人依法撤消要约
　　C.承诺期限届满前，承诺告知到达要约人
D.受要约人对要约的内容作出实质性变更
解析：C (P5)
9.承诺对要约内容的非实质性变更指的是( )。
　　A.受要约人对协议条款中违约责任和解决争议方法的变更
　　B.承诺中增长的建议性条款　　C.承诺中规定增长价款
D.受要约人对协议履行方式提出独立的主张
解析：B (P6)
10.关于承诺的生效，以下无效的是( )。
　 A.承诺到达要约人时超过承诺期限的，要约人及时告知受要约人因承诺超过期限不接受该承诺
　 B.受要约人超过承诺期限发出承诺的，但要约人及时告知受要约人该承诺有效
　 C.承诺不需要告知的，根据交易习惯或者要约的规定作出承诺的行为时
　 D.承诺对要约的内容作出非实质性变更，但要约人未及时表达反对
解析：A (P6)
11.协议成立的时间为( )。
　　A.要约生效的时间　　 B.承诺发出时的时间
C.要约邀请生效的时间　　D.承诺到达时的时间
解析：D (P6)
12.协议成立的地点为( )。
　　A.要约生效的地点　　B.承诺发出的地点
C.要约邀请生效的地点　　D.承诺生效的地点
解析：D (P6)
13.关于对格式条款的解释，以下错误的是( )。
　　A.对格式条款的理解发生争议的，应当按照通常理解予以解释
　　B.对格式条款有两种以上解释的，应当作出不利于提供格式条款一方的解释
　　C.格式条款和非格式条款不一致的，应当采用格式条款
D.提供格式条款一方免去自己责任、加重对方责任，该条款无效
解析：C (P7)
14.协议成立的判断依据是( )是否生效
A.要约　　B.承诺　　C.要约邀请　　D.投标书
解析:B (P6)
15.以下不属于无权代理行为的是( )。
　　A.没有代理权　 　B.超越代理权
C.代理权授权不明确　　 D.代理权终止
解析：C (P8)
16.无权代理人代订的协议，未经被代理人追认，相对人又没有合法理由相信行为人有代理权的，其法律后果由( )承担。
A.行为人　　B.被代理人　　C.代理人　　D.相对人
解析：A (P8)
17.按照我国《协议法》规定，由于协议当事人一方缺少经验导致重大误解，而订立了损害己方利益的协议，则该当事人可以( )。
　A.请求人民法院变更该协议　　 B.拒绝履行协议，宣布协议无效
　C.请求行政主管部门撤消该协议 D.请求行政主管部门变更该协议
解析：A (P10)
18.在协议履行过程中，如逾期交货又碰到标的物的价格发生变化，则解决的原则是 ( )。
　　A.遇价格上涨，按原价执行，价格下降，按新价执行
　　B.遇价格上涨，按新价执行，价格下降，按原价执行
　　C.无论价格上涨还是下降都按原价执行
D.无论价格上涨还是下降都按新价执行
解析：A (P11) 交货收钱，价格上涨按原价收的钱就少了，亏了
19.在协议履行过程中，如逾期提货又碰到标的物的价格发生变化，则解决的原则是( )。
　　A.遇价格上涨，按原价执行，价格下降，按新价执行
　　B.遇价格上涨，按新价执行，价格下降，按原价执行
　　C.无论价格上涨还是下降都按原价执行
D.无论价格上涨还是下降都按新价执行
解析：B (P11) 提货付钱，价格上涨按新价交的钱就变多了，亏了
20.当事人约定由第三人向债权人履行债务的，若第三人不履行债务，则( )。
　　A.债务人应当向债权人承担违约责任
　　B.第三人应当向债权人承担违约责任
　　C.债务人和第三人共同向债权人承担违约责任
D.债权人选择拟定承担违约责任的主体
解析：A (P12)
21.债权人转让权利的应当( )。
　　A.使债务人的抗辩只能针对债权人　　B.与债务人协商
C.告知债务人　　D.只转让主权利，不转让从权利
解析：C （P13）
22.债权人转让权利后，债务人的抗辩可以向( )主张。
A.债权人　　B.债务人　　C.让与人　　D.受让人
解析：D (P13)
23.债务人转移债务应当( )。
　　A.告知债权人　　 B.经债权人批准
C.只转让主债务，不转让从债务　D.必须进行批准、登记
解析：B (P13)
24.协议标的物提存后，债权人领取提存物的权利，自提存之日起的一定年限内假如不行使，该权利将被消灭。这个有效时限是( )年。
A.1　　B.2　　C.5　　D.20
解析：C (P14)
25.债权人领取提存物的权利消灭后，提存物扣除提存费用后的所有权归( )。
A.债务人　　B.慈善机构　　C.国家　　D.提存机构
解析：C (P14)
26.根据《协议法》，由于债权人的因素致使债务人难以履行债务时，债务人可以将标的物交给有关机关保存，以此消灭协议的行为称为( )。
A.留置　　B.保全　　C.质押　　D.提存
解析：D (P12)
27.一方当事人的违约行为导致工程受到5万元的损失时，对方及时地采用了减损措施，支出的费用为1万元，但仍未能终止损害，工程实际损害费用为7万元。依据《协议法》的违约责任规定，违约方应承担的补偿额为( )万元。
A.5　　B.6　　C.7　　D.8
解析：D (P15) 当事人因防止损失扩大而支出的合理费用有违约方承担
28.在违约责任的承担方式中，当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择合用( )条款。
A.违约金　　B.定金　C.违约金或者定金　　D.违约金和定金
解析：C (P15)
29.依据《协议法》的违约责任承担原则，发包人可以不补偿承包人损失的情况是( )。
　　A.建设资金未能按计划到位的施工暂停
　　B.发包人改变项目建设方案的工程停建
　　C.传染病流行导致施工暂停
D.征地拆迁工作不顺利导致施工现场移交延误
解析：C (P16) 因不可抗力的影响不能履行协议的，部分或所有免去责任
30.材料供应商甲因施工公司乙拖欠货款，诉至人民法院，法院开庭审理后，在主审法官的支持下乙向甲出具了还款计划。人民法院制作了调解书，则此欠款纠纷解决的方式是( )
A.和解　　B.调解　C.诉讼　　D.诉讼与调解相结合
解析：B (P17)调解分民间调解、仲裁调解和法庭调解。此处属于法庭调解
31.张某在现场拉伸钢筋时不慎将左手无名指压断，在项目经理的调解下，张某与雇主达成协议约定：“雇主一次性向张某支付5000元作为补偿，张某放弃诉讼的权利”。现张某表达反悔，则说法对的的是( )。
　　A.该协议是无效的　　B.该协议是具有强制约力
C.张某可以起诉　　 D.人民法院不予受理
解析：C
32.协议双方发生争议后，最佳的解决方式是( )。
　　A.双方协商和解　　 B.请第三人进行调解
C.向仲裁机构申请仲裁　　D.向人民法院起诉
解析：A (P16)
33.仲裁裁决以后，当事人不按裁决书执行的，( )。
　　A.可以依法撤消裁决　　B.另一方可向仲裁机构申请强制执行
C.可以提请诉讼　　 D.另一方可向人民法院申请强制执行
解析：D (P17)
34.根据《仲裁法》，下列说法不对的的是( )。
A.当事人对仲裁协议的效力有异议的，可以请求仲裁机构作出决定
B.裁决作出后，当事人就同一争议再申请仲裁的，仲裁机构不予受理
C.裁决作出后，当事人就同一争议再向人民法院起诉的，人民法院可以受理
D.当事人对仲裁协议的效力有异议的，可以请求人民法院作出裁定
解析：C (P17)
35.下列关于仲裁的说法中，对的的是( )。
　A.由于仲裁机构自身并无强制力，对于仲裁结果当事人可以不执行
　B.裁决作出后，一方当事人不服可以再申请其他仲裁机构裁决
　C.裁决作出后，一方当事人不服可以向人民法院起诉
　D.裁决作出后，当事人对仲裁协议的效力有异议的，不得再申请仲裁或者向人民法院起诉
解析：D (P17)
36.某建设工程的工程所在地是在甲地，投资方是乙地公司，施工方是丙地公司，监理方是丁地公司，甲乙双方因协议纠纷需提起诉讼，根据专属管辖的规定，有权受理该诉讼的人民法院应当在( )。
A.甲地　　B.乙地　　C.丙地　　D.丁地
解析：A (P17)
37.下列情形中协议当事人不能选择诉讼方式解决协议争议是( )。
　　A.协议争议的当事人不愿和解、调解的
　　B.通过和解、调解未能解决协议争议的
　　C.当事人没有订立仲裁协议或者仲裁协议无效的
D.同一工程纠纷仲裁裁决已经作出的
解析：D (P17)
二、多项选择题
1.有些协议在要约之前还会有要约邀请以下属于要约邀请的有( )。
　　A.拍卖公告　　B.招标公告　　C.递交投标文献
D.招标说明书　　E.寄送价目表
解析：ABDE (P5)
2.关于要约邀请，以下说法对的的是( )。
　　A.要约邀请是希望别人向自己发出要约的意思表达
　　B.要约邀请是协议成立过程中的必通过程
　　C.要约邀请是当事人订立协议的预备行为
　　D.要约邀请表达的内容往往不拟定，在法律上无需承担责任
E.不具有协议得以成立的重要内容和相对人批准后受其约束的表达
解析：ACDE (P5)
3.要约到达受要约人时生效。如采用数据电文形式订立协议的，生效时间对的的是( )。
　　A.收件人指定特定系统接受数据电文的，该数据电文进入该特定系统的时间，视为到达时间
　　B.收件人指定特定系统接受数据电文的，该数据电文发出要约人系统的时间，视为到达时间
　　C.收件人未指定特定系统的，该数据电文进入收件人的任何系统的初次时间，视为到达时间
　　D.收件人未指定特定系统的，该数据电文发出要约人系统的初次时间，视为到达时间
E.收件人未指定特定系统的，该数据电文发出要约人系统的最后一次时间，视为到达时间
解析：AC (P5)
4**.要约可以撤消。但有下列( )情形，要约不得撤消。
　　A.要约人拟定了承诺期限或者以其他形式明示要约不可撤消
　　B.受要约人有理由认为要约是不可撤消的，并已经为履行协议作了准备工作
　　C.撤消要约的告知在受要约人发出承诺告知之后到达受要约人
　　D.撤消要约的告知在与承诺告知同时到达要约人
E.撤消要约的告知在受要约人发出承诺告知之前到达受要约人
解析：ABCD (P5)
5.对要约内容的实质性变更是指对有关协议的( )的变更。
　　A.标的、数量、质量、价款或者报酬条款
　　B.履行期限、履行地点和方式条款　　C.违约责任条款
D.解决争议方法等的变更条款 　　E.建议性条款
解析：ABCD (P6)
6.关于协议成立的地点，以下说法对的的是( )。
　　A.承诺生效的地点为协议成立的地点
　　B.采用数据电文形式订立协议的，收件人的主营业地为协议成立的地点
　　C.要约邀请生效的地点为协议成立的地点
　　D.要约生效的地点为协议成立的地点
E.采用协议书形式订立协议的，双方签字或者盖章的地点为协议成立的地点
解析：ABE (P6)
7.对格式条款的理解发生争议的，对的的解决方法是( )。
　　A.按通常的理解解释 D.按格式条款的起草人的理解解释
　　B.有两种以上解释的，应作出不利于提供格式条款的解释
　　C.有两种以上解释的，应作出有助于提供格式条款的解释
E.格式条款与非格式条款不一致时，应采用格式条款
解析：AB (P7)
8.以下属于缔约过失责任构成条件的是( )。
　　A.当事人有过错，若无过错，则不承担责任
　　B.有损害后果的发生。若无损失，亦不承担责任
　　C.当事人的过错行为与导致的损失有因果关系
D.缔约过失责任发生在协议的履行过程中
解析：ABC (P7)
9.关于附条件和附期限的协议，以下说法对的的是( )。
　A.附生效条件的协议，自条件成就时生效
　B.附解除条件的协议，自条件成就时失效
　C.附生效期限的协议，自期限届满时生效
　D.附终止期限的协议，自期限届满时失效
　E.当事人为自己的利益不正本地阻止条件成就的，视为条件不成就
解析：ABCD (P7)
10.根据《协议法》，效力待定的协议涉及( )。
　　A.无行为能力人订立的协议
　　B.不能完全辨认自己行为的精神病人订立的协议
　　C.无处分权人处分别人财产的协议
　　D.因发生不可抗力导致其无法履行的协议
E.被代理人予以追认的无代理权人以被代理人名义订立的协议
解析：ABC
11.根据《协议法》规定，有( )情形的，协议无效。
　　A.乘人之危，使对方在违反真实意思情况下订立的协议
　　B.恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益
　　C.以合法形式掩盖非法目的
　　D.损害社会公共利益本文
E.违反法律、行政法规的强制性规定
解析：BCDE (P9) A情形受损方有权请求人民法院或仲裁机构变更或撤消协议
12.在下列几种情形中，属于可变更的协议是指( )。
　　A.损害公共利益的　　 B.以合法活动掩盖非法目的的
　　C.恶意串通，损害国家、集体或第三人利益的
　　D.因重大误解而订立的 E.在订立协议时显失公平的
解析：DE (P10)
13.当事人在订立协议过程中有( )情形，给对方导致损失的，应当承担损害补偿责任。
　　A.不履行合批准向　　B.假借订立协议，恶意进行磋商
　　C.因经营状况严重恶化而不签订协议
　　D.故障隐瞒与订立协议有关的重要事实或者提供虚假情况
E.有其他违反诚实信用原则的行为
解析：BDE
14.属于效力待定协议情形的涉及( )。
A.限制民事行为能力订立的协议B.无权代理的行为人代订的协议
　 C.滥用代理权的行为人代订的协议
　 D.与第三人恶意串通的代理人的协议
E.协议双方的代理人为同一人签订的协议
解析：AB (P8)
15.可撤消协议的确认应当是由( )确认。
　　A.政府行政主管部门　　B.工商行政管理部门
C.人民法院　　D.仲裁机构　　E.当事人双方
解析：CD (P10)
16.根据《协议法》规定，执行政府定价或者政府指导价的协议，应遵守的规定有( )。
　　A.在协议约定的交付期限内政府价格调整时，按照交付时的价格计价
　　B.逾期交付标的物的，遇价格上涨时，按照原价格执行
　　C.逾期交付标的物的，遇价格下降时，按照现价格执行
　　D.逾期提取标的物的，遇价格上涨时，按照新价格执行
E.逾期付款的，遇价格下降时，按新价格执行
解析：ABCD (P11)
17.债权债务概括转让的形式有( )。
　　A.债权转让　　B.支付违约金　　C.协议权利和义务的转让
D.协议变更　　E.因公司的合并而发生的债权债务的转移
解析：CE (P13)
18.下列关于协议转让的论述中，对的的是( )。
　　A.协议的转让涉及债权转让、债务转移和权利义务一并转让三种情形
　　B.债权人转让权利的，债权人应当告知债务人
　　C.债权人转让权利的，应当经债务人批准
　　D.债务人转移债务的，债务人应当告知债权人
E.债务人转移债务的，应当经债权人批准
解析：ABE (P13)
参考答案
一、单项选择题
　　1-5.BCDAB　 6-10.CDCBA　　11-15.DDCBC　　l6-20.AAABA
　　21-25.CDBCC　26-30.DDCCB　 31-35.CADCD　　36- 37.AD
二、多项选择题
　　1.ABDE　　2.ACDE　 3.AC　　 4.ABCD　　5.ABCD　　6.ABE
　　7.AB　　 8.ABC　　9.ABCD　 10.ABC　 11.BCDE　 12.DE
　　13.BDE　　14.AB　　15.CD　　16.ABCD　 17.CE　　 18.ABE

第二节 建设工程造价管理相关协议(P59-P67)

一、单项选择题
1.在建设工程项目协议体系中的两个最重要的节点是( )。
　　A.业主和承包商　　 B.勘察单位和设计单位
C.承包商和设备材料供应商　　D.设备和材料供应商
解析：A (P59)
2.业主将建设工程项目的设计、设备与材料采购、施工任务所有发包给一个承包商的工程承包协议是( )。
　　A.EPC承包协议　　 B.施工总承包协议
C.单项工程承包协议　 D.特殊专业工程承包协议
解析：A (P59)
3.以下不属于业主重要协议关系的是( )。
　　A.工程承包协议　　 B.工程勘察协议
C.工程征询或项目管理协议　　D.劳务分包协议
解析：D 劳务分包协议属于承包方的重要协议关系。
4.以下不属于承包商重要协议关系的是( )。
　　A.工程承包协议　　B.设备、材料采购协议
C.项目监理协议　　D.劳务分包协议
解析：C 属于业主方的重要协议关系。
5.根据我国《协议法》，建设工程协议是指承包人进行工程建设，发包人支付价款的协议。下列协议中不属于建设工程协议的是( )。
A.勘察协议　B.设计协议　C.施工协议　D.建设项目贷款协议
解析：D (P61)
6.总承包人或者勘察、设计、施工承包人经发包人批准，可以将自己承包的部分工作交由第三人完毕。第三人就其完毕的工作成果与总承包人或者勘察、设计、施工承包人向发包人承担( )。
A.损害补偿责任　　B.连带责任　C.侵权责任　D.违约责任
解析：B (P61)
7.在设计协议的实行过程中，下列导致设计返工、停工、延迟或者修改的情况中，发包人不应当增付费用的情形是( )。
　　A.发包人变更设计计划　　B.发包人提供不准确的勘察资料
C.发包人没有提供设计所需要的条件
D.承包人设计不合格延长设计时间
解析：D (P62)
8.在工程施工协议中关于发包人权利和义务的论述中，错误的是( )。
　　A.发包人在不妨碍承包人正常作业的情况下可以随时对工程进行检查
　　B.承包人施工质量不合格，发包人有权规定其修理或者返工
　　C.建设工程竣工后，发包人应当及时进行验收
D.工程竣工后，发包人使用尚未验收的建设工程
解析：D (P62)
9.在工程施工协议中关于承包人权利和义务的论述中，错误的是( )。
　　A.隐蔽工程在隐蔽以前，承包人应当告知发包人检查
　　B.发包人没有及时进行隐蔽检查的，承包人有权规定补偿停工、窝工等损失
　　C.发包人未按照约定材料、设备的，承包人有权规定补偿停工、窝工等损失
D.工程竣工后，承包人规定发包人支付所有工程款
解析：D (P62)
10.不属于《建设工程造价征询协议(示范文本)》组成部分的是指( )。
　A.《建设工程造价征询协议》
B.《建设工程造价征询协议标准条件》
　C.《建设工程造价征询协议专用条件》
　D.《建设工程造价征询协议补充条件》
解析：D (P63)
11.承包商协议关系中的工程分包协议的发包人一般是( )。
A.业主　　B.总承包单位　 C.建设单位　　D.分包单位
解析：B (P60)
12.工程施工协议的承包人是( )。
A.发包单位　　B.监理单位　C.施工单位　D.劳务分包单位
解析：C (P62)
二、多项选择题
1.在建设工程项目协议体系中，业主和承包商是两个最重要的节点。以下是属于业主重要协议关系的有( )。
　　A.工程承包协议　　B.工程征询协议　　C.项目管理协议
D.工程分包协议　　E.劳务分包协议
解析：ABC (P60)
2.在建设工程项目协议体系中，以下属于承包商重要协议关系有( )。
　　A.工程承包协议　　B.工程监理协议　　C.材料采购协议
D.工程分包协议　　E.劳务分包协议
解析：ACDE (P60)
3.建设工程竣工后，发包人应当根据( )及时进行验收。
　　A.施工图纸及说明书　　 B.国家颁发的施工验收规范
C.国家颁发的质量检查标准D.工程征询协议E.工程监理协议
解析：ABC (P62)
4.在建设工程项目协议体系中，以下既也许属于业主又也许属于承包商协议关系的协议有( )。
　　A.工程承包协议　　B.工程征询协议　　C.设备、材料采购协议
D.工程分包协议　　E.劳务分包协议
解析：AC
5.EPC承包协议的当事人是( )。
　　A.业主　　 B.工程承包商　　C.上级主管部门
D.建设工程的设计单位　　 E.工程分包商
解析：AB (P59)
6.工程施工协议中承包人的重要义务涉及( )。
　　A.按协议规定的工期完毕并交付工程
　　B.负责保修期内的工程维修
　　C.负责对分包的管理，并对分包方的行为负责
　　D.组织进行图纸会审和设计交底
E.按协议规定主持和组织工程的验收
解析：ABC (P62)
参考答案
一、单项选择题
　　1- 5.AADCD　　6-l0.BDDDD　　11-l2.BC
二、多项选择题
　　1.ABC 2.ACDE 3.ABC 4.AC　　5.AB 6.ABC

第三节 建设工程施工协议及总承包协议管理

一、单项选择题
1.对于工期长、技术复杂、实行过程中发生各种不可预见因素较多的大型土建工程，以及业主为了缩短工程建设周期初步设计完毕后就进行施工招标的工程，应选择最合用的协议类型为( )。
A.总价协议　B.成本加酬金协议　C.单价协议　D.任意协议
解析：C (P68)
2.承包商按投标时业主接受的协议价格一笔包死，在协议履行过程中，假如业主没有规定变更原定的承包内容，承包商在完毕承包任务后，不管其实际成本如何，均应按协议价获得工程款的支付。这种协议计价模式属于( )。
A.固定总价协议 B.可调总价协议
C.单价协议 D.成本加酬金协议
解析：A (P67)
3.采用固定总价协议时，( )要考虑承担协议履行过程中的重要风险
A.承包商　　B.发包商　　C.转包商　　D.业主
解析：A (P67)
4.单价协议的工程量清单内所开列的工程量为( )。
A.估计工程量 B.准确工程量 C.实际完毕工程量 D.图纸工程量
解析：A (P68)
5.从承包方角度出发，为了尽量减少其协议风险，一方面考虑采用的协议形式应当是( )。
　A.成本加酬金协议 B.固定总价协议 C.可调总价协议 D.单价协议
解析：A
6.合用于边设计、边施工的紧急工程或灾后修复工程的协议模式是( )。
　　A.固定总价协议　B.可调总价协议
C.单价协议　　 D.成本加酬金协议
解析：D (P68)
7.采用成本加酬金协议时，( )要考虑承担协议履行过程中的重要风险。
A.承包商　 B.发包商　　C.转包商　　D.投资方
解析：B (P68)
8.以下成本加酬金协议方式中，对业主的造价管理最不利的协议形式是( )。
　　A.成本加固定酬金协议　　B.成本加固定比例酬金协议
C.成本加浮动酬金协议　　D.目的成本加奖罚协议
解析：B (P68)
9.《建设工程施工协议(示范文本)》的组成部分中，为协议当事人提供协议内容的编制指南，其具体内容需要发包方和承包方根据发包工程的实际情况进行细化的组成部分是( )。
A.协议书　 B.通用条款　　C.专用条款　　D.附件
解析：C (P71)
10.招标工程的协议价款由发包人、承包人依据( )在协议书内约定。
　　A.中标告知书中的中标价格　　B.投标文献中的投标报价
C.签订协议前的谈判价 　　D.招标人编制的标底价
解析：A (P71)
11.非招标工程的协议价款由发包人、承包人依据( )在协议书内约定。
　　A.工程概算书中的概算价　　B.工程估算书中的估算价
C.工程预算书中的预算价　　D.施工预算书中的成本价
解析：C (P71)
12.《建设工程施工协议(示范文本)》的通用条款中规定了三种可选择的计价方式，以下不属于这三种计价方式的选项是( )。
　　A.固定价格协议　　 B.可调价格协议
C.成本加酬金协议　　D.单价协议
解析：D (P71)
13.在约定的风险范围内价款不再调整的协议，双方需在专用条款内约定协议价款包含的风险范围、风险费用的计算方法以及承包风险范围以外的协议价款调整方法。以上这种计价方式属于通用条款中规定( )的计价方式。
　　A.固定价格协议　　 B.可调价格协议
C.成本加酬金协议　　D.预算包干协议
解析：A (P71)
14.以下不属于建设工程施工协议争议的解决办法的是( )。
A.和解、调解　B.仲裁　　C.诉讼　　D.解除协议
解析：D
15.EPC承包协议的当事人是( )。
　　A.业主和设计单位　　 B.设计单位和施工单位
C.业主和总承包单位　　D.施工单位和总承包单位
解析：C
16.关于EPC承包协议的订立过程，业主一般在( )即可开始招标。
　　A.工程项目立项后　　B.工程项目设计完毕后
C.设计概算完毕后　　D.施工图预算完毕后
解析：A (P74)
17.EPC总承包是最典型和最全面的工程总承包方式，以下( )工作不涉及在总承包之内。
A.勘察工作　　B.设计工作　　C.采购工作　　D.施工工作
解析：A （P74）
18.在实行EPC承包协议模式的过程中，承包商报价和工程实行的最重要依据是( )。
　A.投标人须知　B.协议条件　C.“业重规定”D.“承包商规定”
解析：C (P74)
19.EPC总承包协议文献涉及的内容有：①协议协议书②协议专用条件③协议通用条件④业重规定⑤投标书，则EPC总承包协议文献执行的优先顺序是( )。
　　A.①②③④⑤　B.①④②③⑤　C.④①②③⑤　D.①②④③⑤
解析：A (P74)
20.EPC总承包协议中，业主的重要权利和义务不涉及( )。
　　A.选择和任命业主代表　　B.负责工程勘察
C.批准工程变更 　D.组织工程设计
解析：D (P75)
21.关于EPC总承包协议价款及其支付，以下说法中不对的的是( )。
　A.EPC总承包协议通常为总价协议，支付以总价为基础
　B.假如EPC总承包协议价格要进行调整，应在协议专用条件中约定
　C.假如EPC总承包协议发生任何未预见到的困难和费用，协议价格均不予调整
D.承包商应支付其为完毕协议义务所引起的关税和税收，协议价格任何情况均不得调整
解析：D (P76)承包商应支付其为完毕协议义务所引起的关税和税收，协议价格不因此类费用变化进行调整，但因法律、行政法规变更的除外。
22.以下关于建设工程施工专业分包协议价款的论述错误的是( )。
A.专业协议的协议价款应在中标函和协议书中标明
　B.分包协议价款等于总包协议相应部分的协议价款
　C.分包协议价款与总包协议相应部分的协议价款无任何连带关系
　D.分包人应根据其对分包工程的理解向承包人报价
解析：B (P77)
23.在专业分包协议的履行中，分包人应当按照协议书约定的日期开工。分包人不能准时开工，应在约定开工日期前( )天向承包人提出延期开工规定，并陈述理由。
A.7　　B.14　　C.5　　D.10
解析：C (P77)
24.以下不属于《建设工程施工劳务分包协议(示范文本)》附件内容的是( )。
　　A.工程承包人供应材料、设备、构配件计划
　　B.工程承包人提供施工机具、设备一览表
　　C.工程承包人提供周转、低值易耗材料一览表
D.工程承包人提供工程量清单一览表
解析：D (P78)
25.劳务分包人施工完毕，由( )共同进行验收，不必等主协议工程所有竣工后再验收。
　　A.承包人和劳务分包人　　B.发包人和工程师
C.承包人和工程师 　　D.劳务分包人和工程师
解析：A (P79)
26.所有工程验收合格后(涉及劳务分包人工作)，质量保修期内的保修责任由( )承担。
A.劳务分包人　　B.专业分包人　　C.承包人　　D.发包人
解析：C (P79)
二、多项选择题
1.按计价方式不同，建设工程协议可以划分为( )。
　　A.总价协议　　B.单价协议　　C.成本加酬金协议
D.工程勘察　　E.设计协议
解析：ABC (P67)
2.固定总价协议的合用条件一般为( )。
　A.工程招标时的设计深度已达成施工图设计的深度，协议履行过程中不会出现较大的设计变更
　B.承包商依据的报价工程量与实际完毕的工程量不会有较大差异
　C.工程规模较小、技术不太复杂的中小型工程或承包工作内容较为简朴的工程部位
　D.工程协议期较短，双方可以不必考虑市场价格浮动也许对承包价格的影响
　E.工程协议期较长，但在协议总价的基础上，考虑了协议履行过程中市场价格浮动的条款
解析：ABCD (P67)
3.可调总价协议常用的调价方法有( )。
　　A.文献证明法　　B.票据价格调整法　　C.公式调价法
D.实报实销法　　E.造价指数法
解析：ABC (P68)
4.建设工程施工协议的形式繁多、特点各异，业主应综合考虑以下( )因素选择不同计价模式的协议。
　　A.工程项目的复杂限度　 　B.工程项目的设计深度
　　C.工程施工技术的先进限度　　D.工程施工工期的紧迫限度
E.工程造价高低限度
解析：ABCD (P69)
5.在可调价格协议中，协议价款的调整因素涉及( )。
　A.法律、行政法规和国家有关政策变化影响协议价款
　B.工程造价管理部门公布的价格调整
　C.一周内非承包人因素停水、停电、停气导致停工累计超过8小时
　D.市场价格变化因素　　E.双方约定的其他因素
解析：ABCE (P71)
6.工程预付款是发包人为了帮助承包人解决工程施工前期资金紧张的困难而提前给付的一笔款项。工程是否实行预付款，取决于( )。
　　A.工程性质B.承包工程量的大小C.发包人在招标文献中的规定
D.承包人的资质等级　　E.招标方式
解析：ABC (P72)
7.建设工程施工协议发生争议后，在一般情况下，双方都应继续履行协议，保持施工连续，保护好已竣工程。当出现下列( )情况时，可停止履行协议。
　　A.单方违约导致协议确已无法履行，双方协议停止施工
　　B.调解规定停止施工，且为双方接受　C.仲裁机构规定停止施工
D.法院规定停止施工 　　E.上级单位规定停止施工
解析：ABCD (P73)
8.关于EPC承包协议的订立过程，业主招标时通常需要委托工程征询公司按照项目任务书起草招标文献，招标文献的内容涉及( )。
　　A.投标人须知　　B.协议条件　　C.“业重规定”
D.“承包商规定”　　E.投标书格式
解析：ABCE (P74)
9.EPC总承包协议中，承包商的重要权利和义务涉及( )。
　　A.工程协调　　B.负责工程勘察　　C.批准工程变更
D.组织工程设计　　E.施工文献的审查
解析：AD (P75)
10.下列关于建设工程施工专业分包协议的订立，说法对的的是( )。
　　A.专业分包协议的当事人是业主和分包人
　　B.专业分包协议的当事人是承包人和分包人
　　C.专业分包协议文献的组成中涉及除总包协议价款之外的总承包协议文献
　　D.专业分包协议文献的组成中涉及总承包协议文献的所有文献
E.分包人有权充足了解其在分包协议中应履行的义务
解析：BCE (P77)
11.下列建设工程施工专业分包协议关于开工说法的对的是( )。
　　A.分包人应当按照协议书约定的日期开工
　　B.假如分包人规定延期开工，应在约定开工日期前7天提出规定
　　C.承包人接到分包人短期开工的请求，应在接到请求后的36小时内答复
　　D.承包人超过规定期间未予答复，视为批准分包人延期开工的规定
E.因非分包人因素不能按期开工，协议工期相应顺延
解析：ADE (P77)
12.下列建设工程施工专业分包协议关于价款支付，对的的说法是( )。
　　A.发包人应当按协议约定的时间向分包人支付分包工程款
　　B.承包人应当按协议约定的时间向分包人支付分包工程款
　　C.承包人计量