第三章建设工程合同管理.doc

第三章 建设工程协议管理第一节 协议概述一、单项选择题1.当事人依法可以委托代理人订立协议。所谓委托代理人订立协议，是指当事人委托别人以( )的名义与第三人签订协议，并承担由此产生的法律后果的行为。A.代理人B.当事人自己C.被委托人D.协议签订人解析：B (P4)2.协议订立过程必须通过的程序是( )。A.担保和承诺B.要约和担保 C.要约和承诺D.承诺和公证解析：C (P5)3.下列表述中，错误的是( )。 A.要约可以撤回 B.要约可以撤消 C.承诺可以撤回 D.承诺可以撤消解析：D (P5-6)4.以下关于要约的说法中，对的的是( )。A.要约到达受要约人时生效B.要约人发出要约时要约生效C.招标文献到达时要约生效D.投标文献发出时要约生效解析：A (P5)5.以下关于建设工程招投标的说法中，对的的是( )。A.招标是要约，投标是承诺 B.投标是要约，中标告知书是承诺C.招标是要约邀请，投标是承诺 D.开标是要约，中标告知书是承诺解析：B(P18) 招标是要约邀请，投标时要约，中标告知书是承诺。6.下列文献中，属于要约邀请文献的是( )。A.投标书 B.中标告知书C.招标公告 D.现场踏勘答疑会议纪要解析：C (P5)7.协议的订立需要通过要约和承诺两个阶段，关于要约和承诺的生效，是指( )时生效。A.要约到达受要约人、承诺告知发出B.要约告知发出、承诺告知发出C.要约告知发出、承诺告知到达要约人D.要约到达受要约人、承诺告知到达要约人解析：D (P5)8.以下关于要约有效的说法中，对的的情形是( )。A.拒绝要约的告知到达要约人B.要约人依法撤消要约C.承诺期限届满前，承诺告知到达要约人D.受要约人对要约的内容作出实质性变更解析：C (P5)9.承诺对要约内容的非实质性变更指的是( )。A.受要约人对协议条款中违约责任和解决争议方法的变更B.承诺中增长的建议性条款C.承诺中规定增长价款D.受要约人对协议履行方式提出独立的主张解析：B (P6)10.关于承诺的生效，以下无效的是( )。 A.承诺到达要约人时超过承诺期限的，要约人及时告知受要约人因承诺超过期限不接受该承诺 B.受要约人超过承诺期限发出承诺的，但要约人及时告知受要约人该承诺有效 C.承诺不需要告知的，根据交易习惯或者要约的规定作出承诺的行为时 D.承诺对要约的内容作出非实质性变更，但要约人未及时表达反对解析：A (P6)11.协议成立的时间为( )。A.要约生效的时间 B.承诺发出时的时间C.要约邀请生效的时间D.承诺到达时的时间解析：D (P6)12.协议成立的地点为( )。A.要约生效的地点B.承诺发出的地点C.要约邀请生效的地点D.承诺生效的地点解析：D (P6)13.关于对格式条款的解释，以下错误的是( )。A.对格式条款的理解发生争议的，应当按照通常理解予以解释B.对格式条款有两种以上解释的，应当作出不利于提供格式条款一方的解释C.格式条款和非格式条款不一致的，应当采用格式条款D.提供格式条款一方免去自己责任、加重对方责任，该条款无效解析：C (P7)14.协议成立的判断依据是( )是否生效A.要约B.承诺C.要约邀请D.投标书解析:B (P6)15.以下不属于无权代理行为的是( )。A.没有代理权 B.超越代理权C.代理权授权不明确 D.代理权终止解析：C(P8)16.无权代理人代订的协议，未经被代理人追认，相对人又没有合法理由相信行为人有代理权的，其法律后果由( )承担。A.行为人B.被代理人C.代理人D.相对人解析：A (P8)17.按照我国协议法规定，由于协议当事人一方缺少经验导致重大误解，而订立了损害己方利益的协议，则该当事人可以( )。A.请求人民法院变更该协议 B.拒绝履行协议，宣布协议无效C.请求行政主管部门撤消该协议 D.请求行政主管部门变更该协议解析：A (P10)18.在协议履行过程中，如逾期交货又碰到标的物的价格发生变化，则解决的原则是 ( )。A.遇价格上涨，按原价执行，价格下降，按新价执行B.遇价格上涨，按新价执行，价格下降，按原价执行C.无论价格上涨还是下降都按原价执行D.无论价格上涨还是下降都按新价执行解析：A (P11) 交货收钱，价格上涨按原价收的钱就少了，亏了19.在协议履行过程中，如逾期提货又碰到标的物的价格发生变化，则解决的原则是( )。A.遇价格上涨，按原价执行，价格下降，按新价执行B.遇价格上涨，按新价执行，价格下降，按原价执行C.无论价格上涨还是下降都按原价执行D.无论价格上涨还是下降都按新价执行解析：B (P11) 提货付钱，价格上涨按新价交的钱就变多了，亏了20.当事人约定由第三人向债权人履行债务的，若第三人不履行债务，则( )。A.债务人应当向债权人承担违约责任B.第三人应当向债权人承担违约责任C.债务人和第三人共同向债权人承担违约责任D.债权人选择拟定承担违约责任的主体解析：A (P12)21.债权人转让权利的应当( )。A.使债务人的抗辩只能针对债权人B.与债务人协商C.告知债务人D.只转让主权利，不转让从权利解析：C （P13）22.债权人转让权利后，债务人的抗辩可以向( )主张。A.债权人B.债务人C.让与人D.受让人解析：D (P13)23.债务人转移债务应当( )。A.告知债权人 B.经债权人批准C.只转让主债务，不转让从债务D.必须进行批准、登记解析：B (P13)24.协议标的物提存后，债权人领取提存物的权利，自提存之日起的一定年限内假如不行使，该权利将被消灭。这个有效时限是( )年。A.1B.2C.5D.20解析：C (P14)25.债权人领取提存物的权利消灭后，提存物扣除提存费用后的所有权归( )。A.债务人B.慈善机构C.国家D.提存机构解析：C (P14)26.根据协议法，由于债权人的因素致使债务人难以履行债务时，债务人可以将标的物交给有关机关保存，以此消灭协议的行为称为( )。A.留置B.保全C.质押D.提存解析：D (P12)27.一方当事人的违约行为导致工程受到5万元的损失时，对方及时地采用了减损措施，支出的费用为1万元，但仍未能终止损害，工程实际损害费用为7万元。依据协议法的违约责任规定，违约方应承担的补偿额为( )万元。A.5B.6C.7D.8解析：D (P15) 当事人因防止损失扩大而支出的合理费用有违约方承担28.在违约责任的承担方式中，当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择合用( )条款。A.违约金B.定金C.违约金或者定金D.违约金和定金解析：C (P15)29.依据协议法的违约责任承担原则，发包人可以不补偿承包人损失的情况是( )。A.建设资金未能按计划到位的施工暂停B.发包人改变项目建设方案的工程停建C.传染病流行导致施工暂停D.征地拆迁工作不顺利导致施工现场移交延误解析：C (P16) 因不可抗力的影响不能履行协议的，部分或所有免去责任30.材料供应商甲因施工公司乙拖欠货款，诉至人民法院，法院开庭审理后，在主审法官的支持下乙向甲出具了还款计划。人民法院制作了调解书，则此欠款纠纷解决的方式是( )A.和解B.调解C.诉讼D.诉讼与调解相结合解析：B (P17)调解分民间调解、仲裁调解和法庭调解。此处属于法庭调解31.张某在现场拉伸钢筋时不慎将左手无名指压断，在项目经理的调解下，张某与雇主达成协议约定：“雇主一次性向张某支付5000元作为补偿，张某放弃诉讼的权利”。现张某表达反悔，则说法对的的是( )。A.该协议是无效的B.该协议是具有强制约力C.张某可以起诉 D.人民法院不予受理解析：C 32.协议双方发生争议后，最佳的解决方式是( )。A.双方协商和解 B.请第三人进行调解C.向仲裁机构申请仲裁D.向人民法院起诉解析：A (P16)33.仲裁裁决以后，当事人不按裁决书执行的，( )。A.可以依法撤消裁决B.另一方可向仲裁机构申请强制执行C.可以提请诉讼 D.另一方可向人民法院申请强制执行解析：D (P17)34.根据仲裁法，下列说法不对的的是( )。A.当事人对仲裁协议的效力有异议的，可以请求仲裁机构作出决定B.裁决作出后，当事人就同一争议再申请仲裁的，仲裁机构不予受理C.裁决作出后，当事人就同一争议再向人民法院起诉的，人民法院可以受理D.当事人对仲裁协议的效力有异议的，可以请求人民法院作出裁定解析：C (P17)35.下列关于仲裁的说法中，对的的是( )。A.由于仲裁机构自身并无强制力，对于仲裁结果当事人可以不执行B.裁决作出后，一方当事人不服可以再申请其他仲裁机构裁决C.裁决作出后，一方当事人不服可以向人民法院起诉D.裁决作出后，当事人对仲裁协议的效力有异议的，不得再申请仲裁或者向人民法院起诉解析：D (P17)36.某建设工程的工程所在地是在甲地，投资方是乙地公司，施工方是丙地公司，监理方是丁地公司，甲乙双方因协议纠纷需提起诉讼，根据专属管辖的规定，有权受理该诉讼的人民法院应当在( )。A.甲地B.乙地C.丙地D.丁地解析：A (P17)37.下列情形中协议当事人不能选择诉讼方式解决协议争议是( )。A.协议争议的当事人不愿和解、调解的B.通过和解、调解未能解决协议争议的C.当事人没有订立仲裁协议或者仲裁协议无效的D.同一工程纠纷仲裁裁决已经作出的解析：D (P17)二、多项选择题1.有些协议在要约之前还会有要约邀请以下属于要约邀请的有( )。A.拍卖公告B.招标公告C.递交投标文献D.招标说明书E.寄送价目表解析：ABDE (P5)2.关于要约邀请，以下说法对的的是( )。A.要约邀请是希望别人向自己发出要约的意思表达B.要约邀请是协议成立过程中的必通过程C.要约邀请是当事人订立协议的预备行为D.要约邀请表达的内容往往不拟定，在法律上无需承担责任E.不具有协议得以成立的重要内容和相对人批准后受其约束的表达解析：ACDE (P5)3.要约到达受要约人时生效。如采用数据电文形式订立协议的，生效时间对的的是( )。A.收件人指定特定系统接受数据电文的，该数据电文进入该特定系统的时间，视为到达时间B.收件人指定特定系统接受数据电文的，该数据电文发出要约人系统的时间，视为到达时间C.收件人未指定特定系统的，该数据电文进入收件人的任何系统的初次时间，视为到达时间D.收件人未指定特定系统的，该数据电文发出要约人系统的初次时间，视为到达时间E.收件人未指定特定系统的，该数据电文发出要约人系统的最后一次时间，视为到达时间解析：AC (P5)4*.要约可以撤消。但有下列( )情形，要约不得撤消。A.要约人拟定了承诺期限或者以其他形式明示要约不可撤消B.受要约人有理由认为要约是不可撤消的，并已经为履行协议作了准备工作C.撤消要约的告知在受要约人发出承诺告知之后到达受要约人D.撤消要约的告知在与承诺告知同时到达要约人E.撤消要约的告知在受要约人发出承诺告知之前到达受要约人解析：ABCD (P5)5.对要约内容的实质性变更是指对有关协议的( )的变更。A.标的、数量、质量、价款或者报酬条款B.履行期限、履行地点和方式条款C.违约责任条款D.解决争议方法等的变更条款 E.建议性条款解析：ABCD (P6)6.关于协议成立的地点，以下说法对的的是( )。A.承诺生效的地点为协议成立的地点B.采用数据电文形式订立协议的，收件人的主营业地为协议成立的地点C.要约邀请生效的地点为协议成立的地点D.要约生效的地点为协议成立的地点E.采用协议书形式订立协议的，双方签字或者盖章的地点为协议成立的地点解析：ABE (P6)7.对格式条款的理解发生争议的，对的的解决方法是( )。A.按通常的理解解释 D.按格式条款的起草人的理解解释B.有两种以上解释的，应作出不利于提供格式条款的解释C.有两种以上解释的，应作出有助于提供格式条款的解释E.格式条款与非格式条款不一致时，应采用格式条款解析：AB (P7)8.以下属于缔约过失责任构成条件的是( )。A.当事人有过错，若无过错，则不承担责任B.有损害后果的发生。若无损失，亦不承担责任C.当事人的过错行为与导致的损失有因果关系D.缔约过失责任发生在协议的履行过程中解析：ABC (P7)9.关于附条件和附期限的协议，以下说法对的的是( )。A.附生效条件的协议，自条件成就时生效B.附解除条件的协议，自条件成就时失效C.附生效期限的协议，自期限届满时生效D.附终止期限的协议，自期限届满时失效E.当事人为自己的利益不正本地阻止条件成就的，视为条件不成就解析：ABCD (P7)10.根据协议法，效力待定的协议涉及( )。A.无行为能力人订立的协议B.不能完全辨认自己行为的精神病人订立的协议C.无处分权人处分别人财产的协议D.因发生不可抗力导致其无法履行的协议E.被代理人予以追认的无代理权人以被代理人名义订立的协议解析：ABC11.根据协议法规定，有( )情形的，协议无效。A.乘人之危，使对方在违反真实意思情况下订立的协议B.恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益C.以合法形式掩盖非法目的D.损害社会公共利益本文E.违反法律、行政法规的强制性规定解析：BCDE (P9) A情形受损方有权请求人民法院或仲裁机构变更或撤消协议12.在下列几种情形中，属于可变更的协议是指( )。A.损害公共利益的 B.以合法活动掩盖非法目的的C.恶意串通，损害国家、集体或第三人利益的D.因重大误解而订立的 E.在订立协议时显失公平的解析：DE (P10)13.当事人在订立协议过程中有( )情形，给对方导致损失的，应当承担损害补偿责任。A.不履行合批准向B.假借订立协议，恶意进行磋商C.因经营状况严重恶化而不签订协议D.故障隐瞒与订立协议有关的重要事实或者提供虚假情况E.有其他违反诚实信用原则的行为解析：BDE14.属于效力待定协议情形的涉及( )。 A.限制民事行为能力订立的协议B.无权代理的行为人代订的协议 C.滥用代理权的行为人代订的协议 D.与第三人恶意串通的代理人的协议 E.协议双方的代理人为同一人签订的协议解析：AB (P8)15.可撤消协议的确认应当是由( )确认。A.政府行政主管部门B.工商行政管理部门C.人民法院D.仲裁机构E.当事人双方解析：CD (P10)16.根据协议法规定，执行政府定价或者政府指导价的协议，应遵守的规定有( )。A.在协议约定的交付期限内政府价格调整时，按照交付时的价格计价B.逾期交付标的物的，遇价格上涨时，按照原价格执行C.逾期交付标的物的，遇价格下降时，按照现价格执行D.逾期提取标的物的，遇价格上涨时，按照新价格执行E.逾期付款的，遇价格下降时，按新价格执行解析：ABCD (P11)17.债权债务概括转让的形式有( )。A.债权转让B.支付违约金C.协议权利和义务的转让D.协议变更E.因公司的合并而发生的债权债务的转移解析：CE (P13)18.下列关于协议转让的论述中，对的的是( )。A.协议的转让涉及债权转让、债务转移和权利义务一并转让三种情形B.债权人转让权利的，债权人应当告知债务人C.债权人转让权利的，应当经债务人批准D.债务人转移债务的，债务人应当告知债权人E.债务人转移债务的，应当经债权人批准解析：ABE (P13)参考答案一、单项选择题1-5.BCDAB 6-10.CDCBA11-15.DDCBCl6-20.AAABA21-25.CDBCC26-30.DDCCB 31-35.CADCD36- 37.AD二、多项选择题1.ABDE2.ACDE 3.AC 4.ABCD5.ABCD6.ABE7.AB 8.ABC9.ABCD 10.ABC 11.BCDE 12.DE13.BDE14.AB15.CD16.ABCD 17.CE 18.ABE第二节 建设工程造价管理相关协议(P59-P67)一、单项选择题1.在建设工程项目协议体系中的两个最重要的节点是( )。A.业主和承包商 B.勘察单位和设计单位C.承包商和设备材料供应商D.设备和材料供应商解析：A (P59)2.业主将建设工程项目的设计、设备与材料采购、施工任务所有发包给一个承包商的工程承包协议是( )。A.EPC承包协议 B.施工总承包协议C.单项工程承包协议 D.特殊专业工程承包协议解析：A (P59)3.以下不属于业主重要协议关系的是( )。A.工程承包协议 B.工程勘察协议C.工程征询或项目管理协议D.劳务分包协议解析：D 劳务分包协议属于承包方的重要协议关系。4.以下不属于承包商重要协议关系的是( )。A.工程承包协议B.设备、材料采购协议C.项目监理协议D.劳务分包协议解析：C 属于业主方的重要协议关系。5.根据我国协议法，建设工程协议是指承包人进行工程建设，发包人支付价款的协议。下列协议中不属于建设工程协议的是( )。A.勘察协议B.设计协议C.施工协议D.建设项目贷款协议解析：D (P61)6.总承包人或者勘察、设计、施工承包人经发包人批准，可以将自己承包的部分工作交由第三人完毕。第三人就其完毕的工作成果与总承包人或者勘察、设计、施工承包人向发包人承担( )。A.损害补偿责任B.连带责任C.侵权责任D.违约责任解析：B (P61)7.在设计协议的实行过程中，下列导致设计返工、停工、延迟或者修改的情况中，发包人不应当增付费用的情形是( )。A.发包人变更设计计划B.发包人提供不准确的勘察资料C.发包人没有提供设计所需要的条件D.承包人设计不合格延长设计时间解析：D (P62)8.在工程施工协议中关于发包人权利和义务的论述中，错误的是( )。A.发包人在不妨碍承包人正常作业的情况下可以随时对工程进行检查B.承包人施工质量不合格，发包人有权规定其修理或者返工C.建设工程竣工后，发包人应当及时进行验收D.工程竣工后，发包人使用尚未验收的建设工程解析：D (P62)9.在工程施工协议中关于承包人权利和义务的论述中，错误的是( )。A.隐蔽工程在隐蔽以前，承包人应当告知发包人检查B.发包人没有及时进行隐蔽检查的，承包人有权规定补偿停工、窝工等损失C.发包人未按照约定材料、设备的，承包人有权规定补偿停工、窝工等损失D.工程竣工后，承包人规定发包人支付所有工程款解析：D (P62)10.不属于建设工程造价征询协议(示范文本)组成部分的是指( )。A.建设工程造价征询协议 B.建设工程造价征询协议标准条件C.建设工程造价征询协议专用条件D.建设工程造价征询协议补充条件解析：D (P63)11.承包商协议关系中的工程分包协议的发包人一般是( )。A.业主B.总承包单位 C.建设单位D.分包单位解析：B (P60)12.工程施工协议的承包人是( )。A.发包单位B.监理单位C.施工单位D.劳务分包单位解析：C (P62)二、多项选择题1.在建设工程项目协议体系中，业主和承包商是两个最重要的节点。以下是属于业主重要协议关系的有( )。A.工程承包协议B.工程征询协议C.项目管理协议D.工程分包协议E.劳务分包协议解析：ABC (P60)2.在建设工程项目协议体系中，以下属于承包商重要协议关系有( )。A.工程承包协议B.工程监理协议C.材料采购协议D.工程分包协议E.劳务分包协议解析：ACDE (P60)3.建设工程竣工后，发包人应当根据( )及时进行验收。A.施工图纸及说明书 B.国家颁发的施工验收规范C.国家颁发的质量检查标准D.工程征询协议E.工程监理协议解析：ABC (P62)4.在建设工程项目协议体系中，以下既也许属于业主又也许属于承包商协议关系的协议有( )。A.工程承包协议B.工程征询协议C.设备、材料采购协议D.工程分包协议E.劳务分包协议解析：AC5.EPC承包协议的当事人是( )。A.业主 B.工程承包商C.上级主管部门D.建设工程的设计单位 E.工程分包商解析：AB (P59)6.工程施工协议中承包人的重要义务涉及( )。A.按协议规定的工期完毕并交付工程B.负责保修期内的工程维修C.负责对分包的管理，并对分包方的行为负责D.组织进行图纸会审和设计交底E.按协议规定主持和组织工程的验收解析：ABC (P62)参考答案一、单项选择题1- 5.AADCD6-l0.BDDDD11-l2.BC二、多项选择题1.ABC 2.ACDE 3.ABC 4.AC5.AB 6.ABC第三节 建设工程施工协议及总承包协议管理一、单项选择题1.对于工期长、技术复杂、实行过程中发生各种不可预见因素较多的大型土建工程，以及业主为了缩短工程建设周期初步设计完毕后就进行施工招标的工程，应选择最合用的协议类型为( )。A.总价协议B.成本加酬金协议C.单价协议D.任意协议解析：C (P68)2.承包商按投标时业主接受的协议价格一笔包死，在协议履行过程中，假如业主没有规定变更原定的承包内容，承包商在完毕承包任务后，不管其实际成本如何，均应按协议价获得工程款的支付。这种协议计价模式属于( )。 A.固定总价协议 B.可调总价协议 C.单价协议 D.成本加酬金协议解析：A (P67)3.采用固定总价协议时，( )要考虑承担协议履行过程中的重要风险A.承包商B.发包商C.转包商D.业主解析：A (P67)4.单价协议的工程量清单内所开列的工程量为( )。A.估计工程量 B.准确工程量 C.实际完毕工程量 D.图纸工程量解析：A (P68)5.从承包方角度出发，为了尽量减少其协议风险，一方面考虑采用的协议形式应当是( )。A.成本加酬金协议 B.固定总价协议 C.可调总价协议 D.单价协议解析：A 6.合用于边设计、边施工的紧急工程或灾后修复工程的协议模式是( )。A.固定总价协议B.可调总价协议C.单价协议 D.成本加酬金协议解析：D (P68)7.采用成本加酬金协议时，( )要考虑承担协议履行过程中的重要风险。A.承包商 B.发包商C.转包商D.投资方解析：B (P68)8.以下成本加酬金协议方式中，对业主的造价管理最不利的协议形式是( )。A.成本加固定酬金协议B.成本加固定比例酬金协议C.成本加浮动酬金协议D.目的成本加奖罚协议解析：B (P68)9.建设工程施工协议(示范文本)的组成部分中，为协议当事人提供协议内容的编制指南，其具体内容需要发包方和承包方根据发包工程的实际情况进行细化的组成部分是( )。A.协议书 B.通用条款C.专用条款D.附件解析：C (P71)10.招标工程的协议价款由发包人、承包人依据( )在协议书内约定。A.中标告知书中的中标价格B.投标文献中的投标报价C.签订协议前的谈判价 D.招标人编制的标底价解析：A (P71)11.非招标工程的协议价款由发包人、承包人依据( )在协议书内约定。A.工程概算书中的概算价B.工程估算书中的估算价C.工程预算书中的预算价D.施工预算书中的成本价解析：C (P71)12.建设工程施工协议(示范文本)的通用条款中规定了三种可选择的计价方式，以下不属于这三种计价方式的选项是( )。A.固定价格协议 B.可调价格协议C.成本加酬金协议D.单价协议解析：D (P71)13.在约定的风险范围内价款不再调整的协议，双方需在专用条款内约定协议价款包含的风险范围、风险费用的计算方法以及承包风险范围以外的协议价款调整方法。以上这种计价方式属于通用条款中规定( )的计价方式。A.固定价格协议 B.可调价格协议C.成本加酬金协议D.预算包干协议解析：A (P71)14.以下不属于建设工程施工协议争议的解决办法的是( )。A.和解、调解B.仲裁C.诉讼D.解除协议解析：D 15.EPC承包协议的当事人是( )。A.业主和设计单位 B.设计单位和施工单位C.业主和总承包单位D.施工单位和总承包单位解析：C 16.关于EPC承包协议的订立过程，业主一般在( )即可开始招标。A.工程项目立项后B.工程项目设计完毕后C.设计概算完毕后D.施工图预算完毕后解析：A (P74)17.EPC总承包是最典型和最全面的工程总承包方式，以下( )工作不涉及在总承包之内。A.勘察工作B.设计工作C.采购工作D.施工工作解析：A （P74）18.在实行EPC承包协议模式的过程中，承包商报价和工程实行的最重要依据是( )。A.投标人须知B.协议条件C.“业重规定”D.“承包商规定”解析：C (P74)19.EPC总承包协议文献涉及的内容有：协议协议书协议专用条件协议通用条件业重规定投标书，则EPC总承包协议文献执行的优先顺序是( )。A.B.C.D.解析：A (P74)20.EPC总承包协议中，业主的重要权利和义务不涉及( )。A.选择和任命业主代表B.负责工程勘察C.批准工程变更 D.组织工程设计解析：D (P75)21.关于EPC总承包协议价款及其支付，以下说法中不对的的是( )。A.EPC总承包协议通常为总价协议，支付以总价为基础B.假如EPC总承包协议价格要进行调整，应在协议专用条件中约定C.假如EPC总承包协议发生任何未预见到的困难和费用，协议价格均不予调整 D.承包商应支付其为完毕协议义务所引起的关税和税收，协议价格任何情况均不得调整解析：D (P76)承包商应支付其为完毕协议义务所引起的关税和税收，协议价格不因此类费用变化进行调整，但因法律、行政法规变更的除外。22.以下关于建设工程施工专业分包协议价款的论述错误的是( )。 A.专业协议的协议价款应在中标函和协议书中标明B.分包协议价款等于总包协议相应部分的协议价款C.分包协议价款与总包协议相应部分的协议价款无任何连带关系D.分包人应根据其对分包工程的理解向承包人报价解析：B (P77)23.在专业分包协议的履行中，分包人应当按照协议书约定的日期开工。分包人不能准时开工，应在约定开工日期前( )天向承包人提出延期开工规定，并陈述理由。A.7B.14C.5D.10解析：C (P77)24.以下不属于建设工程施工劳务分包协议(示范文本)附件内容的是( )。A.工程承包人供应材料、设备、构配件计划B.工程承包人提供施工机具、设备一览表C.工程承包人提供周转、低值易耗材料一览表D.工程承包人提供工程量清单一览表解析：D (P78)25.劳务分包人施工完毕，由( )共同进行验收，不必等主协议工程所有竣工后再验收。A.承包人和劳务分包人B.发包人和工程师C.承包人和工程师 D.劳务分包人和工程师解析：A (P79)26.所有工程验收合格后(涉及劳务分包人工作)，质量保修期内的保修责任由( )承担。A.劳务分包人B.专业分包人C.承包人D.发包人解析：C (P79)二、多项选择题1.按计价方式不同，建设工程协议可以划分为( )。A.总价协议B.单价协议C.成本加酬金协议D.工程勘察E.设计协议解析：ABC (P67)2.固定总价协议的合用条件一般为( )。A.工程招标时的设计深度已达成施工图设计的深度，协议履行过程中不会出现较大的设计变更B.承包商依据的报价工程量与实际完毕的工程量不会有较大差异C.工程规模较小、技术不太复杂的中小型工程或承包工作内容较为简朴的工程部位D.工程协议期较短，双方可以不必考虑市场价格浮动也许对承包价格的影响E.工程协议期较长，但在协议总价的基础上，考虑了协议履行过程中市场价格浮动的条款解析：ABCD (P67)3.可调总价协议常用的调价方法有( )。A.文献证明法B.票据价格调整法C.公式调价法D.实报实销法E.造价指数法解析：ABC (P68)4.建设工程施工协议的形式繁多、特点各异，业主应综合考虑以下( )因素选择不同计价模式的协议。A.工程项目的复杂限度 B.工程项目的设计深度C.工程施工技术的先进限度D.工程施工工期的紧迫限度E.工程造价高低限度解析：ABCD (P69)5.在可调价格协议中，协议价款的调整因素涉及( )。A.法律、行政法规和国家有关政策变化影响协议价款B.工程造价管理部门公布的价格调整C.一周内非承包人因素停水、停电、停气导致停工累计超过8小时D.市场价格变化因素E.双方约定的其他因素解析：ABCE (P71)6.工程预付款是发包人为了帮助承包人解决工程施工前期资金紧张的困难而提前给付的一笔款项。工程是否实行预付款，取决于( )。A.工程性质B.承包工程量的大小C.发包人在招标文献中的规定D.承包人的资质等级E.招标方式解析：ABC (P72)7.建设工程施工协议发生争议后，在一般情况下，双方都应继续履行协议，保持施工连续，保护好已竣工程。当出现下列( )情况时，可停止履行协议。A.单方违约导致协议确已无法履行，双方协议停止施工B.调解规定停止施工，且为双方接受C.仲裁机构规定停止施工D.法院规定停止施工 E.上级单位规定停止施工解析：ABCD (P73)8.关于EPC承包协议的订立过程，业主招标时通常需要委托工程征询公司按照项目任务书起草招标文献，招标文献的内容涉及( )。A.投标人须知B.协议条件C.“业重规定”D.“承包商规定”E.投标书格式解析：ABCE (P74)9.EPC总承包协议中，承包商的重要权利和义务涉及( )。A.工程协调B.负责工程勘察C.批准工程变更D.组织工程设计E.施工文献的审查解析：AD (P75)10.下列关于建设工程施工专业分包协议的订立，说法对的的是( )。A.专业分包协议的当事人是业主和分包人B.专业分包协议的当事人是承包人和分包人C.专业分包协议文献的组成中涉及除总包协议价款之外的总承包协议文献D.专业分包协议文献的组成中涉及总承包协议文献的所有文献E.分包人有权充足了解其在分包协议中应履行的义务解析：BCE (P77)11.下列建设工程施工专业分包协议关于开工说法的对的是( )。A.分包人应当按照协议书约定的日期开工B.假如分包人规定延期开工，应在约定开工日期前7天提出规定C.承包人接到分包人短期开工的请求，应在接到请求后的36小时内答复D.承包人超过规定期间未予答复，视为批准分包人延期开工的规定E.因非分包人因素不能按期开工，协议工期相应顺延解析：ADE (P77)12.下列建设工程施工专业分包协议关于价款支付，对的的说法是( )。A.发包人应当按协议约定的时间向分包人支付分包工程款B.承包人应当按协议约定的时间向分包人支付分包工程款C.承包人计量