水利综合项目工程综合项目施工监理合约示范文本.doc

水利工程建设项目施工监理合同示范文本GF-0211中华人民共和国 水 利 部国家工商行政管理总局说 明为进一步规范水利建设监理市场秩序，提高建设监理水平，保障监理合同双方合法权益，根据中华人民共和国合同法等法律法规和水利工程建设监理关于规定，结合现阶段国内水利工程建设监理实际，水利部组织修订了水利工程建设监理合同示范文本，并与国家工商行政管理总局联合颁发。为体现合同文本名称与其合用范畴和有关内容协调一致，本次修订将原名称“水利工程建设监理合同示范文本”改为“水利工程建设项目施工监理合同示范文本”(如下简称合同文本)。本次修订着重修改了委托人和监理人权利和义务条款，进一步规范了委托人、监理人职责和合同履行中关于问题解决方式。修订后合同文本将有助于规范当事人双方履行合同行为，避免因合同条款不完备、不精确等因素产生合同纠纷。合同文本涉及“监理合同书”、“通用合同条款”、“专用合同条款”、“合同附件”四个某些。水利工程建设监理规定(水利部令第28号)规定政府投资或参加投资且必要实行施工监理水利工程建设项目(不涉及水土保持工程)应当使用本合同文本，其她可参照使用。在使用本合同文本时，“监理合同书”应由委托人与监理人在平等基本上协商一致后订立；“通用合同条款”、“专用合同条款”各个某些是一种有机整体，“通用合同条款”不得修改，“专用合同条款”监理合同双方都应遵守；“专用合同条款”是针对详细工程建设项目特定条件对“通用合同条款”补充和详细阐明，可应依照工程监理实际状况进行修改和补充；“合同附件”是规定所列监理服务工作内容及有关规定，供委托人和监理人订立合同步参照。水利工程建设项目施工监理合同书委 托 人： 监 理 人： 合同编号： 合同名称： 根据国家关于法律、法规， （委托人名称） （如下简称委托人），委托 （监理人名称） （如下简称监理人）提供 （工程名称） 工程 （监理项目名称） 监理服务，经双方协商一致，订立本合同。一、工程概况1、工程名称： 2、建设地点： 3、工程等别（级）： 4、工程总投资(人民币，下同)： 万元5、工期： 二、监理范畴1、监理项目名称： 2、监理项目内容及重要特性参数： 3、监理项目投资： 4、监理阶段： (施工期或、保修期) 三、监理服务内容、期限1、监理服务内容： 按专用合同条款商定。2、监理服务期限：自施工期：自 年 月 日至 年 月 日。保修期：自 年 月 日至 年 月 日。四、监理服务酬金监理正常服务酬金为（大写） 元，由委托人按专用合同条款商定方式、时间向监理人支付。五、监理合同构成文献及解释顺序1、监理合同书(含补充合同)；2、中标告知书（或委托书）；3、投标报价书；4、专用合同条款；5、通用合同条款；6、监理大纲；7、双方确认需进入合同其她文献。六、本合同书经双办法定代表人或其授权代表人签名并加盖本单位公章后生效。七、本合同书正本一式贰份，具备同等法律效力，由双方各执一份；副本 份，委托人执 份，监理人执 份。 委托人： （盖章） 监理人： （盖章） 法定代表人： （签名） 法定代表人： （签名） 或授权代表人： （签名） 或授权代表人： （签名） 单位地址： 单位地址： 邮政编码： 邮政编码： 电 话： 电 话： 电子信箱： 电子信箱： 传 真： 传 真： 开户银行： 开户银行： 帐 号： 帐 号： 订立地点： 订立时间： 年 月 日第一某些 通用合同条款词语涵义及合用语言第一条 下列名词和用语，除上下文另有商定外，具备本条所赋予涵义：一、“委托人”指承担工程建设项目直接建设管理责任，委托监理业务法人或其合法继承人。二、“监理人”指受委托人委托，提供监理服务法人或其合法继承人。三、“承包人”指与委托人(发包人)订立了施工合同，承担工程施工法人或其合法继承人。四、“监理机构”指监理人派驻工程现场直接开展监理业务组织，由总监理工程师、监理工程师和监理员以及其她人员构成。五、“监理项目”是指委托人委托监理人实行建设监理工程建设项目。六、“服务”是指监理人依照监理合同商定所承担各项工作，涉及正常服务和附加服务。七、“正常服务”指监理人按照合同商定监理范畴、内容和期限所提供服务。八、“附加服务”指监理人为委托人提供正常服务以外服务。九、“服务酬金”指本合同中监理人完毕“正常服务”、“附加服务”应得到正常服务酬金和附加服务酬金。十、“天”指日历天。十一、“现场”指监理项目实行场合。第二条 本合同合用语言文字为汉语文字。监理根据第三条 监理根据是关于工程建设法律、法规、规章和规范性文献；工程建设强制性条文、关于技术原则；经批准工程建设项目设计文献及其有关文献；监理合同、施工合同等合同文献。详细内容在专用合同条款中商定。 告知和联系第四条 委托人应指定一名联系人，负责与监理机构联系。更换联系人时，应提前告知监理人。第五条 在监理合同实行过程中，双方联系均应以书面函件为准。在不做出紧急解决即也许导致安全、质量事故状况下，可先以口头形式告知，并在48小时内补做书面告知。第六条 委托人对委托监理范畴内工程项目实行意见和决策，应通过监理机构下达，法律、法规另有规定除外。委托人权利第七条 委托人享有如下权利：一、对监理工作进行监督、检查，并提出撤换不能胜任监理工作人员建议或规定；二、对工程建设中质量、安全、投资、进度方面重大问题决策权；三、核定监理人签发工程计量、付款凭证；四、规定监理人提交监理月报、监理专项报告、监理工作报告和监理工作总结报告；五、当监理人发生本合同专用条款商定违约情形时，有权解除本合同。监理人权利第八条 委托人赋予监理人如下权利：一、审查承包人拟选取分包项目和分包人，报委托人批准；二、审查承包人提交施工组织设计、安全技术办法及专项施工方案等各类文献；三、核查并签发施工图纸；四、签发合同项目开工令、暂停施工批示，但应事先征得委托人批准；签发进场告知、复工告知；五、审核和签发工程计量、付款凭证；六、核查承包人现场工作人员数量及相应岗位资格，有权规定承包人撤换不称职现场工作人员；七、发现承包人使用施工设备影响工程质量或进度时，有权规定承包人增长或更换施工设备；八八、当委托人发生本合同专用条款商定违约情形时，有权解除本合同；九、专用合同条款商定其她权利。委托人义务第九条 工程建设外部环境协调工作。第十条 按专用合同条款商定期间、数量、方式，免费向监理机构提供开展监理服务关于本工程建设资料。第十一条 在专用合同条款商定期间内，就监理机构书面提交并规定作出决定问题作出书面决定，并及时送达监理机构。超过商定期间，监理机构未收到委托人书面决定，且委托人未阐明理由，监理机构可以为委托人对其提出事宜已无不批准见，不必再作确认。第十二条 与承包人订立施工合同中明确其赋予监理人权限，并在工程开工前将监理单位、总监理工程师告知承包人。第十三条 提供监理人员在现场工作和生活条件，详细内容在专用合同条款中明确。如果不能提供上述条件，应按实际发生费用予以监理人补偿。第十四条 按本合同商定及时、足额支付监理服务酬金。第十五条 为监理机构指定具备检查、实验资质机构并承担检查、实验有关费用。第十六条 维护监理机构工作独立性，不干涉监理机构正常开展监理业务，不擅自作出有悖于监理机构在合同授权范畴内所作出批示决定；未经监理机构签字确认，不得支付工程款。第十七条 为监理人员投保人身意外伤害险和第三者责任险。如规定监理人自己投保，则应批准监理人将投保费用计入报价中。第十八条 将投保“建筑工程一切险”保险合同和保单提供应监理人作为工程合同管理一某些。第十九条 未经监理人批准，不得将监理人用于本工程监理服务任何文献直接或间接用于其她工程建设之中。 监理人义务第二十条 本着“守法、诚信、公正、科学”原则，运用合理技能，按专用合同条款商定监理服务内容为委托人提供优质服务。 第二十一条 在专用合同条款商定期间内组建监理机构，并进驻现场。及时将监理规划、监理机构及其重要人员名单提交委托人，将监理机构及其人员名单、监理工程师和监理员授权范畴告知承包人；实行期间有变化，应当及时告知承包人。更换总监理工程师和其她重要监理人员应征得委托人批准。第二十三条 签发进场告知、复工告知。第二十二四条 发现设计文献不符合关于规定或合同商定期，应向委托人报告。第二十三五条 核验建筑材料、建筑构配件和设备质量，检查、检查并确认工程施工质量；检查施工安全生产状况。发现存在质量、安全事故隐患，或发生质量、安全事故，应按关于规定及时采用相应监理办法。第二十四六条 监督、检查工程施工进度。第二十五七条 按照委托人订立工程保保险合同和保单，做好施工现场工程保保险合同管理。协助委托人向保险公司及时提供一切必要材料和证据，搞好保险索赔。第二十六八条 协调施工合同各方之间关系。第二十七九条 按照施工作业程序，采用旁站、巡视、跟踪检测和平行检测等办法实行监理。需要旁站重要部位和核心工序在专用合同条款中商定。第三十第二十八条 及时做好工程施工过程各种监理信息收集、整顿和归档，并保证现场记录、实验、检查、检查等资料完整和真实。第二十九一条 编制监理日记，并向委托人提交监理月报、监理专项报告、监理工作报告和监理工作总结报告。第三十二条 按关于规定参加发包人和政府组织工程验收，并按关于规定做好有关配合工作。委托人委托监理人主持分部工程验收由专用合同条款商定。接受发包人委托，签发工程移送证书、保修责任终结证书。第三十一三条 妥善做好委托人所提供工程建设文献资料保存、回收及保密工作。在本合同期限内或专用合同条款商定合同终结后一定期限内，未征得委托人批准，不得公开涉及委托人专利、专有技术或其他其她需保密资料，不得泄露与本合同业务关于技术、商务等秘密。监理服务酬金第三十二四条 监理正常服务酬金支付时间和支付方式在专用合同条款中商定。第三十三五条 除不可抗力外，有下列情形之一且由此引起监理工作量增长或服务期限延长，均应视为监理机构附加服务，监理人应得到监理附加服务酬金：一、由于委托人、第三方责任、设计变更及不良地质条件等非监理人因素致使正常监理服务受到阻碍或延误；二、在本合同履行过程中，委托人规定监理机构完毕监理合同商定范畴、目的和内容以外服务；三、由于非监理人因素暂停或终结监理业务时，其善后工作或恢复执行监理业务工作。监理人完毕附加服务应得到酬金，按专用合同条款商定办法或监理补充合同计取和支付。第三十四六条 国家关于法律、法规、规章和监理酬金原则发生变化时，应按关于规定调节监理服务酬金。第三十五七条 委托人对监理人申请支付监理酬金项目及金额有异议时，应当在收到监理人支付申请书后7天内向监理人发出异议告知，由双方协商解决。7天内未发出异议告知，则按通用合同条款第三十四第三十二条、第三十五第三十三条、第三十六第三十四条商定支付。合同变更与终结第三十六八条 因工程建设筹划调节、较大工程设计变更、不良地质条件等非监理人因素致使本合同商定服务范畴、内容和服务形式发生较大变化时，双方对监理服务酬金计取、监理服务期限等关于合同条款应当充分协商，订立监理补充合同。第三十七九条 当发生法律或本合同规商定解除合同情形时，有权解除合同一方规定解除合同步，应书面告知对方；若告知送达后28天内未收到对方答复，可发出终结监理合同告知，本合同即行终结。因解除合同遭受损失，除依法可以免除责任外，应由责任方补偿损失。第四十第三十八条 在监理服务本合同期限内，由于国家政策致使工程建设筹划重大调节，或不可抗力而致使合同不能履行时，双方协商解决因合同终结所产生遗留问题。第三十九一条 本合同在监理期限届满并结清监理服务酬金后即终结。违约责任第四十二条 委托人未履行合同条款第十条、第十一条、第十三条、第十四条、第十五条、第十六条、第十七条、第十九条商定义务和责任，除按专用合同条款商定向监理人支付违约金外，还应继续履行合同商定义务和责任。第四十一三条 委托人未按合同条款第三十四第三十二条、第三十五第三十三条、第三十六第三十四条商定支付监理服务酬金，除按专用合同条款商定向监理人支付逾期付款违约金外，还应继续履行合同商定支付义务。第四十二五条 监理人未履行合同条款第二十一条、第二十五第二十三条、第二十六第二十四条、第二十七第二十五条、第二十九第二十七条、第二三十八条、第二十九一条、第三十二第三十条、第三十一三条商定义务和责任，除按专用合同条款商定向委托人支付违约金外，还应继续履行合同商定义务和责任。争议解决第四十三七条 本合同发生争议，由当事人双方协商解决；也可由工程项目主管部门或合同争议调解机构调解；协商或调解未果时，经当事人双方批准可由仲裁机构仲裁；或向人民法院起诉。争议调解机构、仲裁机构在专用合同条款中商定。第四十四八条 在争议协商、调解、仲裁或起诉过程中，双方仍应继续履行本合同商定责任和义务。其 她第四十五条 委托人可以对监理人提出并贯彻合理化建议予以奖励。奖励办法在专用合同条款中商定。第二某些 专用合同条款监理根据第三条 本合同监理根据为： 。委托人权利第七条五、当监理人发生下列违约情形时，委托人有权解除合同：1、 ；2、 ；3、 。监理人权利第八条 八、当委托人发生下列违约情形时，监理人有权解除合同：1、 ；2、 ；3、 。九、委托人赋予监理人其她它权利： _。1、签发工程移送证书（若不授予则删除此款；若授予应商定监理人详细权限）；2、签发保修责任终结证书（若不授予则删除此款；若授予应商定监理人详细权限）；3、 。 委托人义务第十条 委托人向监理机构免费提供资料为：序号资料名称份数提供时间收回时间保存和保密规定第十一条 委托人对监理机构书面提交并规定作出决定事宜作出书面决定并送达时限：普通文献 天；紧急事项_天；变更文献_天。第十三条 委托人免费向监理机构提供工作、生活条件为：序号名称单位数量提供时间交还时间管理规定备注1生活、办公用房2办公设施、设备3检查、测试设备4交通工具5通讯设施 6其他其她（水、电等）监理人义务第二十条 监理服务内容：（参照合同附件，由双方协商拟定）。第二十一条 监理人应当在本合同生效后 天内组建监理机构，并进驻现场。第二十九第二十七条 需旁站监理工程重要部位是： 。需旁站监理核心工序是： 。 第三十条 委托人委托监理人主持分部工程验收： 。第三十三第三十一条 在本合同终结后 天内，未征得委托人批准，不得泄露与本合同业务关于技术、商务等秘密。监理服务酬金第三十四第三十二条 监理正常服务酬金支付办法：一、支付时间为： 。二、支付方式为：_。第三十五第三十三条 监理附加服务酬金计取与支付办法：一、计取办法为： 。二、支付方式为： 。三、支付时间为： 。违约责任第四十二第四十条 委托人违约，应支付给监理人违约金。违约金： 。第四十三第四十一条 因委托人延期支付监理服务酬金而向监理人支付逾期付款违约金计算办法： 。第四十五第四十二条 监理人违约，应支付给委托人违约金。违约金： 。争议解决第四十七第四十三条 争议调解、仲裁机构：一、争议调解机构为： 。二、仲裁机构为： 。其 她第四十五条 委托人对监理人提出并贯彻合理化建议奖励办法为：_。第三某些 合同附件本合同监理服务内容：（详细内容由双方协商拟定）(一)设计方面1、核查并签发施工图，发现问题通过向委托人与设计人联系反映，重大问题向委托人做专项报告。2、主持或与委托人联合主持设计技术交底会议，编写会议纪要。3、协助委托人会同设计人对重大技术问题和优化设计进行专项讨论。4、审核承包人对施工图意见和建议，协助委托人会同设计人进行研究。5、其她有关业务。(二)采购方面1、协助委托人进行采购招标。2、协助委托人对进场永久工程设备进行质量检查与到货验收。3、其她有关业务。(三)施工方面1、协助委托人进行工程施工招标和订立工程施工合同。2、全面管理工程施工合同，审查承包人选取分包单位，并报委托人批准。3、督促委托人按工程施工合同商定，贯彻必要提供施工条件，；检查承包人开工准备工作。4、审核按工程施工合同文献商定应由承包人提交设计文献。5、审查承包人提交施工组织设计、施工进度筹划、施工技术办法筹划；审核工艺实验成果等。6、进度控制。协助委托人编制控制性总进度筹划，审批承包人编制进度筹划；检查实行状况，督促承包人采用办法，实现合同工期目的。当实行进度发生较大偏差时，规定承包人调节进度筹划，并；向委托人提出调节控制性进度筹划建议意见。7、施工质量控制。审查承包人质量保证体系和办法；审查承包人实验室条件；根据工程施工合同文献、设计文献、技术原则，对施工全过程进行检查，对重要部位、核心工序进行旁站监理；按照关于规定，对承包人进场工程设备、建筑原材料、半成品建筑构配件、中间产品进行跟踪检测和平行检测，复核承包人自评估工程质量级别；审核承包人提出工程质量缺陷解决方案，参加调查质量事故。8、投资金控制。协助委托人编制付款筹划投资控制目的和分年度投资筹划；审核审查承包人提交资金流筹划；审核定承包人完毕工程量，审核承包人提交支付申请，签发支付款凭证；受理索赔申请，提出解决建议意见；解决工程变更。9、施工安全控制。审查承包人提出安全技术办法、专项施工方案，并检查实行状况；检查防洪度汛办法贯彻状况；参加安全事故调查。10、协调施工合同各方之间关系。11、按关于规定参加发包人验收和政府工程验收，负责完毕监理资料汇总、整顿，协助委托人检查承包人合同执行状况，核对工程量，科学公正地对工程质量进行评估；。做好验收各项准备工作或者配合工作，提供工程监理资料，提交监理工作报告。 1312、档案管理。做好施工现场监理记录与信息反馈，做好监理文档管理工作，合同期限届满时按照档案管理规定整顿、归档并移送委托人。1413、监督承包人执行保修期工作筹划，检查和验收尾工项目，对已移送工程中浮现质量缺陷等调查因素并提出专项报告解决意见。1514、按照委托人订立工程保险合同，做好施工现场工程保险合同管理。协助委托人向保险公司及时提供一切必要材料和证据。按照发包人订立保险合同和保单，做好施工现场工程保险合同管理。协助发包人向保险公司及时提供一切必要材料和证据，搞好保险索赔。1615、其她有关工作。关于印发水利工程施工监理合同示范文本告知-5-17 13:27:47水利部、国家工商行政管理总局文献水建管134号关于印发水利工程施工监理合同示范文本告知各流域机构，各省、自治区、直辖市水利（水务）厅（局）和工商行政管理局，各筹划单列市水利（水务）局和工商行政管理局，新疆生产建设兵团水利局，各关于单位： 为规范水利工程建设监理市场秩序，维护建设监理合同双方合法权益，保证水利工程建设监理健康发展，水利部和国家工商行政管理总局联合对水利工程建设监理合同示范文本（GF0211）进行了修订，修订后名称为水利工程施工监理合同示范文本（GF0211），现将关于事项告知如下： 一、水利工程建设监理规定（水利部令第28号）规定必要实行施工监理水利工程建设项目(不涉及水土保持工程)，必要使用水利工程施工监理合同示范文本，其她可参照使用。 二、水利工程施工监理合同示范文本由水利部负责解释。 三、水利工程施工监理合同示范文本自6月1日起施行，水利工程建设监理合同示范文本（GF0211）同步废止。二七年四月二十日附件：1、水利工程施工监理合同示范文本