项目经理管理责任协议.doc

项目经理管理责任协议
甲方：和谐建筑装饰工程有限公司
乙方：
丙方：
乙方在签订本协议之前，已充分了解并知晓________________________工程的全部情况，对宁波华泰建筑装饰工程有限公司与建设单位签订的《建筑工程施工合同》的内容及相关的文件、图纸、预算均已作全面了解。乙方自愿承担该工程的项目经理，并愿意信守和履行宁波华泰建筑装饰工程有限公司与建设单位所签订的施工合同的全部义务。根据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》的规定，结合本工程实际，经双方充分协商，达成如下协议，供双方共同遵守。
第一条：工程概况
1、工程名称：宁波国大雷迪森国际中心二期（嘉恒广场）酒店式公寓精装修施工工程（以下简称“合同工程”）
2、工程地点：宁波市东部新城中山东路1938号
3、承包内容：按宁波华泰建筑装饰工程有限公司与建设单位签订的合同条款执行。
4、工期：本工程自：_____年____月____日开工，于_____年____月____日竣工，合计_______日历天。
5、工程质量：按宁波华泰建筑装饰工程有限公司与建设单位签订的合同要求。
第二条：各方的权利和义务
（一）、甲方
1.由甲方工程管理部全权负责合同履行，对工程质量、施工进度进行督导、检查，组织人员进行技术、安全交底等，对隐蔽工程进行专项验收及变更签证等其它管理工作。
2．协助乙方协调解决与其他承建单位工程建设上的相关事宜。
3.最终确认图纸设计的变更；审核施工方案；最终确认工期及各类费用的变更。参与各类验收。
4.接受乙方的委托,协助乙方代发放工人的基本工资。
(二）、乙方
1．乙方项目经理
姓名： 职务：
2．乙方工作
2.1乙方应按约定时间和要求，完成以下工作：
　　（1）需由设计资质等级和业务范围允许的乙方完成的设计提交时间：根据工程实际情况或需要，乙方提出合理化建议或分部分项工程施工措施（方案）应在该分部分项工程施工前14天经项目经理审核后报甲方审核。
（2）应提供计划报表的名称及完成时间：每月20日前经工程师审核后上报当月工程量报表及下月施工计划。及在各节点经甲方审核后上报已完成工程量。
　 （3）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：乙方按建设行政管理部门和相关部门的要求，自费承担这些工作﹝如警卫﹞和提供相应设施﹝如护板、围栏﹞，以保护公共安全，并提供方便。
　 （4）需乙方办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：由乙方按宁波市相关行政管理部门要求自行办理相关手续，并负担相关费用，如因乙方未办妥上述事宜导致被政府相关部门罚款的，应由乙方承担，如因此造成甲方其他损失的，乙方应予以赔偿。
　 （5）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：由承包人自行承担已完工程成品保护工作，并承担相关费用。
（6）施工场地清洁卫生的要求：由乙方按建设行政主管部门和相关部门的规定办理，所需费用由乙方负担，如因乙方未办妥上述事宜导致被政府相关部门罚款的，应由乙方承担，如因此造成甲方、其他损失的，乙方应予以赔偿。
（7）负责做好施工期间社会治安管理及维护社会稳定工作。
（8）由于乙方原因造成甲供材料损坏、丢失、浪费的，由乙方承担一切损失。
（三）、丙方
3．丙方为担保方，担保乙方必须履行协议内容和承担责任、义务，保障甲方的权益得以实现，当乙方不履行或无法履行协议内容时，丙方以公司担保方式保证甲方权益得以实现。
项目管理的主要职责
1、服从公司的领导和监督，认真办事，忠实诚信，维护本公司的信誉和利益，遵守本公司的财务管理等各项规章制度。
2、认真履行项目管理职责，主动协调好建设单位和其他施工单位的关系，强化施工现场管理，杜绝违法违纪事件发生，协调好各施工班组工作，精心有序的组织施工。
3、对施工班组具有选择确定权，班组人工单价的商定、人工工资发放控制的确定、内部施工合同的签订由项目经理拟稿，工程部审核。
4、有权对材料采购的价格、质量进行控制
5、施工中必须按图纸和预算材料施工，严把质量关，确保工程质量。工程遇有设计变更和工程量增减时，必须及时办好工程联系单由建设方签证。把好工程进度关，按时完成施工任务。
6、认真执行《建设工程安全生产管理条例》和本公司的安全生产各项规章制度，认证落实本工程，特别是各生产班组的各项安全生产措施。
7、工程完工后，及时建议验收和向公司提交决算准备资料和归档资料，并按工程进度和合同规定及时做好工程款的回收工作。板材订货合同
甲方：（需方） 地址： 电话：
乙方：（供方） 地址： 电话：
第一条：甲方向乙方订货总值为人民币 元，其产品名称、规格、质量、单价、总价，等如表所列
商品名称
规格
计量单位
数量
单价
金额
合计

第二条：验收标准，及提出异议期限：按照确认样品验收，提出异议期限为货物自收到后七天内
第三条；结算方式及期限，甲方须向乙方付5000人民币作为定金，剩余货款自付定金之日起第七日付清
第四条：交货规定
1、交货方式： 2交货地点； 3交货日期：
4交运输费
第五条经济责任
（一）乙方责任
1产品规格品种质量不符合本合同规定时，甲方同意利用者，按质论价。不能利用的乙方负责保修，包退，包换，由于上述原因致延误交货时间，每逾期一日，乙方应按照逾期交货部分货款总值的1%向甲方偿付，逾期交货的违约金。
2产品交货时间不符合同规定时，每延期一天，乙方应偿付甲方延期交货部分货款总值1%的罚金。
（二）甲方的责任
1甲方中途退货应事先与乙方协商，乙方同意退货的应有甲方偿付乙方退货部分，货款总值5%的罚金。乙方不同意退货的甲方需按合同规定收货，
2属甲方自提的货物，如甲方未按规定时期提货，每逾期一天，应偿付乙方延期提货部分货款总额1%的罚金。
3甲方未按规定日期付款，每延期一天。应按延期付款总额1%付给乙方延期罚金。
4乙方送货或代运的产品，如甲方拒绝接货，甲方应承担造成的损失和运费费用及罚金。
5甲乙任何一方如要求全部或部分注销合同，必须提出充分理由，经双方协商，并报请上级主管部门备案，提出注销合同一方，须向对方偿付注销合同部分总额1%的补偿金。
6本合同所定的一切条款，甲乙任何一方不得擅自变更修改，如一方单独变更修改本合同，对方有权拒绝生产或收货，并
要求单独变更修改合同一方，赔偿一切损失。
7甲乙任何一方因确因不可抗拒的原因，不能履行本合同时。应及时向对方通知，不能履行或需延期履行、部分履行合同的理由，在取得对方主管机关证明后，本合同可以不履行或延期履行，并免于承担违约责任。
8本合同如在执行中发生纠纷或争议，甲乙双方应协商解决。协商解决不了时，按以下第（ ）项处理：（1）申请仲裁机构仲裁。2向人民法院起诉。
9本合同自双方签字之日起生效，到乙方将全部订货送齐，经甲方验收无误，签收后，合同作废。
10本合同在执行期间，如有未尽事宜。得由甲乙双方协商，另订附则附于本合同之内，所有负责在法律上均与本合同有同等效力。
11本合同共一式三份，由甲乙双方各执一份。
12本合同有效期自 年 月 日起至 年 月 日

订立和同人：甲方（需方） 身份证号：
地址： 电话： 开户银行账号：
乙方（供方）： 身份证号；
地址： 电话： 开户银行账号：子邮件/ QQ: 地址：