资源描述
有关造价委托协议范
委托协议是诺成、双务协议。委托协议又称委任协议,是指委托人和受托人约定,由受托人处理委托事务协议。如下是整理有关造价委托协议范5篇,欢迎阅读参照!
有关造价委托协议范本(
1)
_____________(如下简称委托人)与_______________(如下简称征询人)经双方协商一致,签订本协议。
第一条 本协议是根据《中华人民共和国协议法》和国家建设部、国家工商行政管理总局印发《建设工程造价征询协议》示范文本(G--021
2)制定。
第二条 委托人委托征询人为如下项目提供建设工程造价征询服务
(一)项目名称(全称):__________________________________
(二)建设地址(全称):__________________________________
(三)项目征询所涵盖业务范围:
(A类)建设项目可行性研究投资估算编制、审核及项目经济评价;
(B类)建设工程概算、预算、结算、竣工结(决)算编制、审核;
(C类)建设工程进度申报编制、审核;
(D类)工程洽商、变更及协议争议鉴定与索赔;
(E类)编制工程造价计价根据及对工程造价进行监控和提供有关工程造价资料等。
(F类)所有与该工程项目有关,包含计量计价等所有子项。
第三条 征询人、委托人义务
(一)征询人义务
1.向委托人提供与工程造价征询业务有关资料,包括工程造价征询资质证书及承担本协议业务专业人员名单、征询工作计划等,并按协议中约定范围实行征询业务。
2.征询人在履行本协议期间,向委托人提供服务包括正常服务、附加服务和额外服务。
(1)正常服务是指双方约定工程造价征询工作;
(2)附加服务是指在正常服务以外,经双方书面协议确定附加服务;
(
3)额外服务是指不属于正常服务和附加服务。双方在征询协议有效期内深入约定服务。根据本协议
第四条第
(一)款第4项、
第五条第
(二)款第3项规定,应增长额外工作量。
3.协议签订后,征询人应组织人员搜集有关资料,积极征询委托人有关规定,按照委托人建设施工计划安排和规定形成书面文字资料约束双方,严格执行,以保证征询工作顺利进行。
4.征询人必须按照国家和本省工程造价管理法规及规定,遵照公平、公正、合法原则高质量地完毕征询工作,维护各方合法权益。
5.在履行协议期间或协议规定期限内,不得泄露与本协议规定业务活动有关保密资料。
(二)委托人义务
1.委托人应负责与本建设工程造价征询业务有关
第三人协调,为征询人工作提供外部条件。
2.委托人应当在约定时间内,向征询人提供与本项目征询业务有关状况及资料。
3.委托人应当在约定时间内就征询人书面提交并规定做出答复事宜做出书面答复。征询人规定
第三人提供有关资料时,委托人应负责转达及资料转送。
4.委托人应当授权胜任本征询业务代表,负责与征询人联络。
第四条 征询人、委托人权利
(一)征询人权利
1.征询人在征询过程中,如委托人提供资料不明确时可向委托人提出书面汇报。
2. 征询人在征询过程中,有权对
第三人提出与本征询业务有关问题进行查对或查问。
3.征询人在征询过程中,有到工程现场勘察权利。
(二)委托人权利
1.委托人有权向征询人问询工作进展状况及有关内容。
2.委托人有权论述对详细问题意见和提议。
3.当委托人以事实认定征询专业人员不按征询协议履行其职责,或与
第三人串通或者因重大过错导致工程造价征询成果文献错误给委托人导致经济损失,委托人有权规定更换征询专业人员,直至终止协议并规定征询人承担对应赔偿责任。
第五条 征询人、委托人责任
(一)征询人责任
1.征询人责任期即建设工程造价征询协议有效期。如因非征询人责任导致进度推迟或延误而超过约定日期,双方应深入约定对应延长协议有效期。
2.征询人责任期内,应当履行建设工程造价征询协议中约定义务,因征询人单方过错或失职导致经济损失,应当向委托人进行赔偿。赔偿金直接经济损失或按协议酬金一定比率计算,合计赔偿总额最高不应超过建设工程造价征询酬金总额。
3.征询人对委托人或
第三人所提出问题不能及时查对或答复,导致协议不能所有或部分履行,征询人应承担赔偿责任,按照完毕工作量比例扣除征询费用。
4.征询人应按协议规定及时提供征询成果文献(含工程量计算书及底稿、编审概(预)算书、结(决)算书、工程量清单、招标标底、投标报价等及有关书面及其电子文献)真实性、精确性、合理性、合法性负责,且做到文本资料条理清晰。
(二)委托人责任
1.委托人应当履行协议约定义务,如有违反则应当承担违约责任,赔偿给征询人导致所有损失。
2.由于委托人或
第三人原因使征询人工作受到阻碍或延误以致增长了工作量或持续时间,则征询人应当将此状况与也许产生影响及时书面告知委托人。
3.委托人对所提供工程造价征询项目有关资料、图纸等完整性和真实性负责。
第六条 协议生效,变更与终止
(一)本协议自双方签字盖章之日起生效。
(二)当事人一方规定变更或解除协议步,则应当在____日前告知对方;因变更或解除协议使一方遭受损失,应由责任方负责赔偿。
(三)变更或解除协议告知或协议应当采用书面形式,新协议未达到之前,原协议仍然有效。
第七条 协议争议处理
因违约或终止协议而引起损失和损害赔偿,委托人与征询人之间应当协商处理;如未能达到一致,可提交有关主管部门调解;协商或调解不成,按下列第________种方式处理:
(一)提交________________仲裁委员会仲裁;
(二)依法向________________人民法院起诉。
第八条 征询业务酬金及其支付措施
(一)双方同意用__ ______支付酬金。
(二)双方同意:该项目整体征询费(该费用包含所有为该项目造价征询服务所产生一切开支)用为整体工程造价千分之二计算。项目预算整体完毕并抽查无误后,一周内,委托人支付征询人三万元,按照工程进度,发包方每支付一次工程款,按照实际资金抵达项目部财务部门日期计算,一周内,委托人支付征询人一万元,余款在工程整体结(决)算结束后一次性给付。
第九条 其他约定
(一)因建设工程造价征询业务需要,征询人在协议约定外外出考察,经委托人同意,其所需费用由委托人负责。
(二)征询人如需外聘专家协助,在委托建设工程造价征询业务范围内其费用由征询人承担。
(三)未经对方书面同意,各方均不得转让协议约定权利和义务。
(四)除委托人书面同意外,征询人及征询专业人员不应接受建设工程造价征询协议约定以外与工程造价征询项目有关任何酬劳。征询人不得参与也许与协议规定与委托人利益相冲突任何活动。
(五)下列名词和用语,除上下文另有规定外具有如下含义。
1.委托人是指委托建设工程造价征询业务和聘任工程造价征询单位一方,以及其合法继承人。
2.征询人是指承担建设工程造价征询业务和工程造价征询责任一方,以及其合法继承人。
3.
第三人是指除委托人、征询人以外与本征询业务有关当事人。
4.日是指任何一天零时至
第二天零时时间段。
(六)建设工程造价征询协议合用是中国法律、法规,以及有关部门规章、工程造价有关计价措施和规定或项目所在地地措施规、地方规章。
(七)建设工程造价征询协议书写、解释和阐明,以汉语为主导语言。当不一样语言文本发生不一样解释时,以汉语协议文本为准。
第十条 附加协议条款:_________________________________。
第十一条 本协议自________年____月____日开始实行,至________年____月____日终止。
第十二条 本协议一式二份,具有同等法律效力,双方各执一份。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
________年____月____日 ________年____月____日
有关造价委托协议范本
(2)
委托方(甲方):
被委托方(乙方):
根据《中华人民共和国协议法》、《中华人民共和国建筑法》和有关规定,结合工程详细状况,签订本协议。
第一条 工程状况概述
工程名称:-----基础工程结算
工程地点:____市----组团
构造类型:钢筋砼框架剪力墙构造
第二条 委托范围及内容
甲方委托乙方对如下项目提供建设工程造价征询服务:------基础工程结算。服务类别:结算审核乙方须:
1、按甲方提供资料及甲方对结算详细规定对本工程工程量计算、材料结算价按甲方审核确定后执行,定额套用、取费计算等所有项目分别按甲方规定进行编审。
2、乙方初审完毕后报甲方,根据甲方安排与施工单位对数。
3、对数完毕后一式四份提供审核汇报,同步按甲方规定格式提供经济指标分析表。
第三条 审核时间
甲方规定在提供完整审价资料起____日内(包括国家规定节假日)交出审价汇报,其中编制结算草稿____日,与施工单位查对工程量及出具结算汇报为____日。如甲方提供资料时间延长则审核时间顺延,如对数时施工单位不配合,时间可顺延。
第四条 甲方责任
1、及时为乙方审核工作提供与工程有关所有文献和资料,包括承发包协议重要条款、竣工图、图纸会审记录、隐蔽验收记录、设计变更告知单、现场签证等。
2、按协议规定及时足额支付审核费用。
第五条 乙方责任
1、乙方须按照协议约定,再规定时间内完毕审核业务、出具审核汇报,分专业并按甲方规定计算工程造价,并附工程量计算书,保证其真实性、合法性、精确性。
2、在执行业务过程中,乙方须对知悉甲方商业秘密严加保密。除非经甲方同意,否则,乙方不得将其所知悉甲方商业秘密和甲方提供资料对外泄露,一经发现,乙方需向甲方赔偿对应损失。
第六条 尤其规定
乙方编制完毕提交审核草稿经甲方承认后由甲方组织乙方与施工单位对数,对数须在甲方办公楼内甲方指定地点进行,每次对数乙方参与人员不少于二人,乙方不得与施工单位单独或私下接触。乙方与施工单位对完数出具审核汇报后甲方另行对本工程结算进行二次审核,二审与乙方一审结算成果误差在2%内为乙方工作合理误差。
第七条 审核收费
本结算审核收费:基本费用(以甲方送审工程总造价作为计费基础乘以对应费率)成果费用(以甲方送审工程总造价与结算审定额之差值作为计费基础乘以成果费率),其中对应费率分别为:
1、基本费用送审金额
1.0
2、成果费用(送审金额-审定金额)
2.0%。
甲方于乙方与施工单位对完数出具正式审核汇报后十四天内支付审核造价部分征询费70%,余下30%临时扣留待二审结算完毕后视如下状况决定与否支付:若二审核减额低于一审总造价2%即认为乙方工作在本协议
第六公约定合理误差范围内,则余下30%款项在二审结算完毕后十四天内支付给乙方;若二审核减额超过一审总造价2%即认为乙方工作超过本协议
第六公约定合理误差范围,则剩余30%款项不付,此协议终止。
第八条 违约责任
1、乙方逾期提交审计汇报,逾期____日内乙方向甲方支付500元逾期违约金,超过____日按每日200元合计计算,合计违约金不超过征询服务费总额。
2、乙方有任何与施工单位恶意窜通行为,甲方有权立即解除本协议。
第九条 其他未尽事宜,甲乙双方可另签补充协议,与本协议具有同等法律效力。
第十条 发生纠纷双方协商不成时可向____市仲裁委员会申诉。
第十一条 本协议一式肆份,甲乙双方各执贰份,经双方盖章后具有同等法律效力。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
________年____月____日 ________年____月____日
有关造价委托协议范本
(3)
委托人:(如下简称甲方)
受托人:(如下简称乙方)
1、协议双方已互相提醒就本协议各条款作全面、精确理解,并应对方规定作了对应阐明,签约双方对本协议含义认识一致。
2、协议双方均承诺自身符合法律对签约规定强制性规定,并履行了必要手续。
第一条 委托目
第二条 委托工作内容和期限_________________________
第三条 委托权限
1、全权委托:___________________________________________
2、有限委托排除某些详细权利:_________________________
3、专题委托限定仅某些详细权利:_______________________
第四条 对委托工作详细规定________________________
第五条 双方权利和义务
1、委托工作完毕后,受托人应向委托人提交一份书面工作汇报。
2、受托人应严格遵照各项规定,严谨、对、客观进行委托工作。
3、受托人在进行委托工作时,应对自身不妥或违法行为负责,但获得委托人明示承认除外。
4、受托人有权拒绝委托人提出违法规定。
5、受托人在进行委托工作时,发现存在也许损害或者即将损害委托人利益情形,应及时将有关状况告知委托人。
6、委托人应向受托人提供进行委托工作所必要文献、资料;受托人在调查过程中向委托人提出合理协助祈求,委托人应予以配合。
7、受托人对工作中知悉商业秘密保密。本义务在委托事项结束后,仍然有效。保密承诺书作为本协议附件。
8、未经委托人书面明示许可,受托人不得将委托工作转委托给
第三方。
9、委托事项完毕后,受托人应在____日内将所有委托人提供文献、资料返还给委托人。
10、其他:______________________________________________
第六条 委托费用
1、委托费用计算方式及支付方式:____________________________
2、其他费用种类及分担方式:________________________
第七条 协议解除与违约责任
1、出现下列情形,委托人有权解除本协议,受托人应承担______元违约金,受托人已收取委托费用应予以返还:
(1)委托人有证据证明,受托人因自身过错,无法完毕委托工作;
(2)受托人未能准时完毕委托工作;
(3)因受托人在进行委托工作时有不妥或违法行为,导致委托人遭受损失,但该行为获得委托人明示承认除外。
(
4)其他: _______________________________出现第
(3)项情形,受托人还应赔偿委托人遭受损失。
2、出现下列情形,受托人有权解除本协议,并规定委托人承担受托人为进行委托工作实际支付合理费用:
(1)委托人未按约支付委托费用;
(2)因委托人原因,导致委托工作无法完毕;
(3)其他: ___________________________________
出现第
(2)项情形,受托人尚有权规定委托人支付尚未支付委托费用。
3、其他: ___________________________________
第八条 不可抗力
1、不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服客观状况,包括但不限于:天灾、水灾、地震或其他劫难,战争或暴乱,以及其他在受影响一方合理控制范围以外且经该方合理努力后也不能防止或避免类似事件。政府行为是指国家根据法律、法规、规章或政策实行强制行为,包括但不限于拆迁、征收、禁令,以及其他本协议当事方无法控制且对协议履行有实质性影响事件。
2、由于不可抗力或政府行为原因,而不能履行协议或延迟履行协议一方可视不可抗力实际影响免除部分或所有违约责任。但受不可抗力或政府行为影响一方应在告知也许状况下立即告知对方,并在不可抗力发生后15天内特快专递邮寄有关主管部门签发证明文献,以便其他各方审查、确认。
3、发生不可抗力或政府行为事件终止或消除后,受不可抗力或政府行为影响一方,应立即告知对方, 发生不可抗力或政府行为事件终止或消除后15天内特快专递邮寄有关主管部门签发证明文献确认不可抗力或政府行为事件终止或消除。
4、因不可抗力或政府行为导致协议无法继续履行,双方可以解除本协议,互不承担责任。
第九条 双方其他约定事项________________
第十条 附则
1、在协议实行过程中,协议双方一切联络均以书面告知为准,特殊状况可先口头告知并即补书面告知。双方共同签订有关文献,属于协议补充文献。双方联络详细规定(代表、地点、方式等)在特殊条款中订明。未作特殊约定,通讯地址为本协议首部载明地址。送达时间如下列规定为准:
(1)专人交付之日视为送达之日;
(2)邮递以XX部门可以证明收到日视为送达之日;
(3)传真以顺利发出当日后
第一种工作日视为送达之日。
2、除国家法律自身明确规定外,后继立法或法律变更对本协议无追溯力。本协议可根据后继立法或法律变更进行修改与补充,但必须采用书面形式提出申请并经双方签字同意后执行。
3、本协议执行过程中发生争议,双方应协商处理,协商不成时,可选择下列第 种方式处理:
(1) 依法向本协议签订地人民法院提起诉讼。
(2)提交 (注:填写双方选择仲裁委员会名称)仲裁委员会在 (注:填写双方选择____市名)按其仲裁规则进行仲裁。
4、本协议一式__份,双方各执__份。本协议采用中文和____文字书写,具有同等法律效力。不一样文字文本内容如有不符,以中文为准。
5、本协议自 起生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
________年____月____日 ________年____月____日
有关造价委托协议范本
(4)
委托人:(如下简称甲方)
受托人:(如下简称乙方)
第一条 委托期限至________年____月5至________年____月____日止。
第二条 受托人将派具有丰富经验王XX注册造价工程师担任 工程预算编制,有将委托工程预算编制状况向委托方汇报义务。(注册造价工程师注册证书附后)
第三条 受托人将办理委托工程预算编制交给委托人时间________年____月____日。
第四条 委托人支付受托人办理工程预算编制费用支付时间________年____月____日。
第五条 协议争议处理方式:本协议在履行过程中发生争议, 由双方当事人协商处理。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
________年____月____日 ________年____月____日
有关造价委托协议范本(
5)
委托单位名称(甲方):
征询单位名称(乙方):
甲乙双方按照《中华人民共和国协议法》和《建筑工程承包协议条例》规定原则,结合工程实际状况,达到如下协议。
一、工程地点: ____县
二、工程名称:
三、承包内容: 项目造价工作。
四、承包方式:
五、查对完毕日期:按甲方规定日完毕。
六、承包价格: 本工程项目总价
。
七、付款方式:协议签订日期甲方将预付款 人民币)转入乙方账户,乙方完毕工程量时,甲方支付乙方80%协议款,待文献递交有关部门后,付剩余20%。(若甲方不能准时付款,导致后果,由甲方自行承担责任)。
八、甲方责任:
1、甲方应提供与该项目图纸及技术资料,需甲方协调沟通事项,甲方应尽全力去协调沟通处理,甲方应在约定时间内就乙方书面提交并规定做出答复事宜做出书面答复。乙方规定
第三人提供有关资料时,甲方应负责转达及资料转送。
2、甲方应按期支付征询费。假如甲方在规定支付期限内未支付建设工程造价征询酬金,自规定支付之日起,应当向乙方赔偿应支付酬金利息。利息额按规定支付期限最终____日银行活期贷款乘以拖欠酬金时间计算。
3、如发生与本项目有关差旅、住宿费用,由甲方承担。
4、如因非乙方责任导致进度推迟或延误而超过约定日期,双方应深入约定对应延长协议有效期。
5、由于甲方原因使乙方工作受到阻碍或延误以致增长了工作量或持续时间,则征询人应当将此状况与也许产生影响及时书面告知甲方,由此增长工作量视为额外服务,完毕建设工程造价征询工作时间应当对应延长,并得到额外酬金。
九、乙方责任:
1、 乙方负责 项目造价工作,乙方有权利给甲方提供合理化提议。
2、乙方根据甲方规定时间,保质保量完毕任务。
3、如因乙方原因导致工作延误,乙方承担对应责任。
十
二、本协议一式二份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力,自签订之日生效,协议款付清后自动失效。
十
三、未尽事宜,双方协商处理。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
________年____月____日 ________年____月____日
展开阅读全文