资源描述
编号:__________
农庄建设工程合同书2025年通用
甲方:___________________
乙方:___________________
签订日期:_____年_____月_____日
农庄建设工程合同书2025年通用
合同目录
第一章:合同主体
1.1 农庄建设方主体信息
1.2 建设工程方主体信息
1.3 合同签订日期
第二章:工程概况
2.1 工程名称
2.2 工程地点
2.3 工程规模
2.4 工程性质
2.5 工程预算
第三章:合同条款
3.1 双方的权利和义务
3.2 工程进度和工期
3.3 工程质量标准
3.4 工程变更
3.5 工程验收与保修
第四章:工程设计
4.1 设计方案提交
4.2 设计方案审批
4.3 设计变更
4.4 设计资料交付
第五章:施工组织与管理
5.1 施工方案提交
5.2 施工组织设计
5.3 施工进度计划
5.4 施工现场管理
5.5 施工安全管理
第六章:工程材料与设备
6.1 材料设备供应商
6.2 材料设备质量标准
6.3 材料设备交付及验收
6.4 材料设备保管与维护
第七章:工程款项支付
7.1 付款方式
7.2 付款条件
7.3 工程进度款支付
7.4 竣工结算
7.5 款项支付的违约责任
第八章:违约责任
8.1 建设单位违约
8.2 施工单位违约
8.3 违约赔偿方式
第九章:争议解决
9.1 争议解决方式
9.2 仲裁机构
9.3 诉讼管辖法院
第十章:合同的解除和终止
10.1 合同解除的条件
10.2 合同终止的条件
10.3 解除和终止后的处理事项
第十一章:合同的变更和转让
11.1 合同变更的条件
11.2 合同转让的条件
第十二章:合同的附件
12.1 工程设计图纸
12.2 施工组织设计文件
12.3 材料设备清单
12.4 其他相关文件
第十三章:其他条款
13.1 合同的生效条件
13.2 合同的保密条款
13.3 合同的不可抗力条款
13.4 合同的未尽事宜
第十四章:合同的签字盖章
14.1 甲方签字盖章
14.2 乙方签字盖章
14.3 合同附件盖章
合同编号_________
第一章:合同主体
1.1 农庄建设方主体信息
1.1.1 建设单位名称:_________
1.1.2 单位地址:_________
1.1.3 联系人:_________
1.1.4 联系电话:_________
1.2 建设工程方主体信息
1.2.1 施工单位名称:_________
1.2.2 单位地址:_________
1.2.3 联系人:_________
1.2.4 联系电话:_________
1.3 合同签订日期
1.3.1 签订日期:_________
第二章:工程概况
2.1 工程名称:_________
2.2 工程地点:_________
2.3 工程规模:_________
2.4 工程性质:_________
2.5 工程预算:_________
第三章:合同条款
3.1 双方的权利和义务
3.1.1 建设单位权利和义务:_________
3.1.2 施工单位权利和义务:_________
3.2 工程进度和工期
3.2.1 计划开工日期:_________
3.2.2 计划竣工日期:_________
3.2.3 工程进度款支付比例:_________
3.3 工程质量标准
3.3.1 质量标准依据:_________
3.3.2 质量验收程序:_________
3.4 工程变更
3.4.1 变更程序:_________
3.4.2 变更费用承担:_________
3.5 工程验收与保修
3.5.1 验收标准:_________
3.5.2 保修期限:_________
第四章:工程设计
4.1 设计方案提交
4.1.1 设计方案提交日期:_________
4.1.2 设计方案审查期限:_________
4.2 设计方案审批
4.2.1 审批主体:_________
4.2.2 审批意见反馈期限:_________
4.3 设计变更
4.3.1 变更申请主体:_________
4.3.2 变更审批程序:_________
4.4 设计资料交付
4.4.1 资料交付日期:_________
4.4.2 资料交付方式:_________
第五章:施工组织与管理
5.1 施工方案提交
5.1.1 施工方案提交日期:_________
5.1.2 施工方案审查期限:_________
5.2 施工组织设计
5.2.1 施工组织设计内容:_________
5.2.2 施工组织设计审批:_________
5.3 施工进度计划
5.3.1 施工进度计划编制:_________
5.3.2 施工进度计划审批:_________
5.4 施工现场管理
5.4.1 施工现场安全管理措施:_________
5.4.2 施工现场环境保护措施:_________
5.5 施工安全管理
5.5.1 施工安全生产责任:_________
5.5.2 施工安全事故处理:_________
第六章:工程材料与设备
6.1 材料设备供应商
6.1.1 供应商选择标准:_________
6.1.2 供应商评审程序:_________
6.2 材料设备质量标准
6.2.1 质量标准依据:_________
6.2.2 质量验收程序:_________
6.3 材料设备交付及验收
6.3.1 交付日期:_________
6.3.2 验收程序:_________
6.4 材料设备保管与维护
6.4.1 保管与维护责任:_________
6.4.2 损坏或丢失处理:_________
第七章:工程款项支付
7.1 付款方式
7.1.1 付款方式选择:_________
7.1.2 付款条件:_________
7.2 付款条件
7.2.1 进度款支付条件:_________
7.2.2 竣工结算条件:_________
7.3 工程进度款支付
7.3.1 进度款支付比例:_________
7.3.
第八章:违约责任
8.1 建设单位违约
8.1.1 建设单位违约情形:_________
8.1.2 违约责任承担:_________
8.2 施工单位违约
8.2.1 施工单位违约情形:_________
8.2.2 违约责任承担:_________
8.3 违约赔偿方式
8.3.1 赔偿方式:_________
8.3.2 赔偿限额:_________
第九章:争议解决
9.1 争议解决方式
9.1.1 争议解决方式选择:_________
9.1.2 调解或仲裁请求提交期限:_________
9.2 仲裁机构
9.2.1 仲裁机构选择:_________
9.2.2 仲裁地点:_________
9.3 诉讼管辖法院
9.3.1 诉讼管辖法院:_________
第十章:合同的解除和终止
10.1 合同解除的条件
10.1.1 合同解除条件:_________
10.1.2 解除合同的程序:_________
10.2 合同终止的条件
10.2.1 合同终止条件:_________
10.2.2 终止合同的程序:_________
10.3 解除和终止后的处理事项
10.3.1 解除或终止后的财务处理:_________
10.3.2 解除或终止后的合同资料交付:_________
第十一章:合同的变更和转让
11.1 合同变更的条件
11.1.1 变更条件:_________
11.1.2 变更程序:_________
11.2 合同转让的条件
11.2.1 转让条件:_________
11.2.2 转让程序:_________
第十二章:合同的附件
12.1 工程设计图纸
12.1.1 图纸数量:_________
12.1.2 图纸交付日期:_________
12.2 施工组织设计文件
12.2.1 文件内容:_________
12.2.2 文件交付日期:_________
12.3 材料设备清单
12.3.1 清单内容:_________
12.3.2 清单交付日期:_________
12.4 其他相关文件
12.4.1 文件内容:_________
12.4.2 文件交付日期:_________
第十三章:其他条款
13.1 合同的生效条件
13.1.1 生效条件:_________
13.1.2 生效证明文件:_________
13.2 合同的保密条款
13.2.1 保密信息范围:_________
13.2.2 保密期限:_________
13.3 合同的不可抗力条款
13.3.1 不可抗力情形:_________
13.3.2 不可抗力后果处理:_________
13.4 合同的未尽事宜
13.4.1 未尽事宜处理方式:_________
第十四章:合同的签字盖章
14.1 甲方签字盖章
14.1.1 甲方签字盖章要求:_________
14.1.2 甲方签字盖章日期:_________
14.2 乙方签字盖章
14.2.1 乙方签字盖章要求:_________
14.2.2 乙方签字盖章日期:_________
14.3 合同附件盖章
14.3.1 附件盖章要求:_________
14.3.2 附件盖章日期:_________
_________________________
(甲方签字/盖章)
_________________________
(乙方签字/盖章)
日期:_________
多方为主导时的,附件条款及说明
附件一:甲方为主导时的附加条款及说明
1.1 甲方指定材料供应商
甲方有权根据工程需要指定材料供应商。乙方应接受甲方的指定,并按照甲方要求进行采购。若乙方不接受甲方指定供应商,则需提前书面通知甲方,并承担相应后果。
1.2 甲方监督权
甲方有权对乙方的施工过程进行监督,以确保工程质量、进度和安全符合合同要求。乙方应积极配合甲方的监督工作,提供必要的信息和文件,并按甲方的要求进行整改。
1.3 甲方变更权
甲方有权根据工程实际情况对工程设计、施工方案等进行变更。乙方应按照甲方的变更要求进行调整,并承担因变更引起的额外费用。
1.4 甲方解除合同权
甲方在合同履行过程中如有充分理由,可以解除合同。解除合同的通知应书面送达乙方,解除合同后的处理事项按合同约定办理。
附件二:乙方为主导时的附加条款及说明
2.1 乙方提交施工进度报告
乙方应定期向甲方提交施工进度报告,报告内容包括工程进度、完成工作量、下一步工作计划等。甲方有权要求乙方提供更详细的进度报告。
2.2 乙方保证工程质量
乙方应保证工程质量,确保工程符合设计要求和合同约定。若工程质量出现问题,乙方应承担修复费用并承担相应责任。
2.3 乙方承担额外费用
乙方在施工过程中如发生额外费用,应自行承担。甲方不承担乙方因施工失误、工期延误等原因产生的额外费用。
2.4 乙方转让合同权利
乙方在未经甲方同意的情况下,不得将合同权利转让给第三方。如有违反,乙方应承担相应责任。
附件三:第三方中介为主导时的附加条款及说明
3.1 第三方中介的职责
第三方中介在合同履行过程中负责协调甲方和乙方之间的关系,确保合同顺利执行。中介应公正、中立地处理合同履行过程中出现的问题。
3.2 第三方中介的额外费用
第三方中介在履行协调职责过程中产生的额外费用,由甲方和乙方共同承担。双方应在合同中明确中介费用的分担比例。
3.3 第三方中介的解除合同权
甲方和乙方均有权书面通知第三方中介解除合同。解除合同后的处理事项按合同约定办理。
3.4 第三方中介的保密义务
第三方中介应对合同履行过程中的商业秘密和敏感信息保密,未经甲方和乙方同意不得泄露给第三方。
附件及其他补充说明
一、附件列表:
1. 工程设计图纸
2. 施工组织设计文件
3. 材料设备清单
4. 其他相关文件
二、违约行为及认定:
1. 建设单位违约
1.1 未按约定时间支付进度款
1.2 未按约定提供施工条件
1.3 未按约定履行合同义务
1.4 施工单位违约
2.1 未按设计图纸施工
2.2 未按约定时间完成工程
2.3 工程质量不符合标准
2.4 违约行为的认定
2.4.1 违约行为的证据收集
2.4.2 违约行为的认定程序
2.4.3 违约行为的处理办法
三、法律名词及解释:
1. 合同:双方或多方为实现一定目的,明确相互权利义务的协议
2. 违约:合同当事人不履行合同义务或履行合同义务不符合约定的行为
3. 违约责任:违约方因违约行为而应承担的民事责任
4. 工程进度款:按照工程进度,甲方支付给乙方的款项
5. 工程质量:工程满足设计要求和合同约定的程度
6. 保修:施工单位对工程在一定期限内出现的质量问题负责维修或更换
四、执行中遇到的问题及解决办法:
1. 工程进度延误
1.1 原因:设计变更、原材料供应不足、施工条件不利等
1.2 解决办法:协商调整工期、甲方提供必要协助、乙方加强项目管理
2. 工程质量问题
2.1 原因:施工不当、材料不合格、设计缺陷等
2.2 解决办法:乙方负责修复、甲方监督质量、双方共同协商处理
3. 合同争议
3.1 原因:对合同条款理解不一致、工程变更等
3.2 解决办法:协商解决、调解、仲裁或诉讼
4. 不可抗力事件
4.1 原因:自然灾害、社会事件等
4.2 解决办法:评估影响、协商调整合同履行、依据合同约定处理
五、所有应用场景:
1. 农庄建设方与施工单位之间的工程承包
2. 施工单位与材料设备供应商之间的采购合同
3. 工程设计单位与建设方之间的设计委托
4. 施工过程中与监理单位的合作
5. 工程款项支付过程中的银行转账记录
6. 工程质量保修期的维修服务
7. 合同履行过程中的法律咨询和仲裁调解
展开阅读全文