2025建设工程施工的合同书.docx

编号：__________

2025建设工程施工的合同书

甲方：___________________
乙方：___________________
签订日期：_____年_____月_____日

2025建设工程施工的合同书
合同目录
第一章：总则
1.1 合同主体
1.2 合同签订依据
1.3 合同宗旨
第二章：工程概况
2.1 工程简介
2.2 工程地点
2.3 工程规模
2.4 工程投资
第三章：合同双方的权利和义务
3.1 甲方的权利和义务
3.2 乙方的权利和义务
第四章：工程质量
4.1 工程质量标准
4.2 质量监督与检验
4.3 质量争议的处理
第五章：工程进度
5.1 施工工期
5.2 进度计划
5.3 工期延误的处理
第六章：工程造价与支付
6.1 工程造价确定
6.2 工程预付款
6.3 工程进度款
6.4 工程竣工结算
6.5 价款支付方式
第七章：材料与设备
7.1 材料供应
7.2 设备供应
7.3 材料和设备验收
第八章：安全生产与管理
8.1 安全生产责任
8.2 安全生产措施
8.3 事故处理
第九章：违约责任
9.1 违约行为
9.2 违约责任认定与处理
第十章：争议解决
10.1 争议解决方式
10.2 仲裁
10.3 诉讼
第十一章：合同的变更、解除与终止
11.1 合同变更
11.2 合同解除
11.3 合同终止
第十二章：合同的生效、履行与验收
12.1 合同生效条件
12.2 合同履行
12.3 工程验收
第十三章：附则
13.1 合同附件
13.2 合同修改和补充
13.3 合同解除和终止后的权利和义务
第十四章：其他约定
14.1 保密条款
14.2 知识产权保护
14.3 不可抗力
14.4 合同解除和终止后的其他事项
合同编号2025ZXGF
第一章：总则
1.1 合同主体
甲方：__________
乙方：__________
1.2 合同签订依据
本合同是根据《中华人民共和国合同法》和有关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，经协商一致签订的。
1.3 合同宗旨
本合同的宗旨是明确甲乙双方在2025建设工程施工中的权利、义务和责任，确保工程质量、安全、进度和投资控制等目标的实现。
第二章：工程概况
2.1 工程简介
工程名称：__________
工程内容：__________
2.2 工程地点
工程位于：__________
2.3 工程规模
工程规模为：__________
2.4 工程投资
工程总投资为：__________
第三章：合同双方的权利和义务
3.1 甲方的权利和义务
甲方负责：
1) 提供工程设计文件和技术要求；
2) 按时提供施工图纸和施工技术要求；
3) 按时支付工程进度款和竣工结算款；
4) 负责办理工程各项审批手续；
5) 提供施工场地和施工条件。
3.2 乙方的权利和义务
乙方负责：
1) 按合同约定完成工程设计和施工；
2) 保证工程质量和安全；
3) 按合同约定提交工程进度款和竣工结算款；
4) 遵守国家和地方的相关法律法规；
5) 负责工程现场的安全防护和环境保护。
第四章：工程质量
4.1 工程质量标准
工程质量应符合：__________
4.2 质量监督与检验
乙方应按合同约定进行质量自检，并向甲方提供工程质量报告。甲方有权对工程质量进行监督检查。
4.3 质量争议的处理
工程质量争议由甲乙双方协商解决，协商不成的，可按合同约定申请仲裁或提起诉讼。
第五章：工程进度
5.1 施工工期
施工工期为：__________
5.2 进度计划
乙方应按照合同约定的工期制定进度计划，并报甲方审批。
5.3 工期延误的处理
因乙方原因导致工期延误的，乙方应承担相应的违约责任。
第六章：工程造价与支付
6.1 工程造价确定
工程造价根据工程设计文件、施工图纸和工程量清单等确定。
6.2 工程预付款
甲方应在合同签订后__________日内支付预付款。
6.3 工程进度款
乙方应按合同约定的工程进度向甲方提交进度款申请。
6.4 工程竣工结算
工程竣工后，乙方应向甲方提交竣工结算申请，甲方应在收到申请后__________日内进行审核和支付。
6.5 价款支付方式
价款支付方式为：__________
第七章：材料与设备
7.1 材料供应
甲方负责供应工程所需材料，并保证材料质量。
7.2 设备供应
甲方负责供应工程所需设备，并保证设备质量。
7.3 材料和设备验收
乙方应按合同约定对甲方供应的材料和设备进行验收，并承担因验收不合格导致的损失责任。
第八章：安全生产与管理
8.1 安全生产责任
乙方应全面负责施工过程中的安全生产，确保施工安全。
8.2 安全生产措施
乙方应制定并落实安全生产措施，防止安全事故的发生。
8.3 事故处理
发生安全事故后，乙方应立即报告甲方，并采取措施防止事故扩大。
第九章：违约责任
9.1 违约行为
乙方未按合同约定完成工程或质量不符合要求的，应承担违约责任。
9.2 违约责任认定与处理
违约责任的认定与处理按合同约定和国家相关法律法规执行。
第十章：争议解决
10.1 争议解决方式
双方发生争议时，通过友好协商解决；协商不成的，可选择仲裁或诉讼解决。
10.2 仲裁
双方同意选择__________仲裁委员会进行仲裁。
10.3 诉讼
如选择诉讼解决，应向__________人民法院提起诉讼。
第十一章：合同的变更、解除与终止
11.1 合同变更
合同变更应经双方协商一致，并签订书面变更协议。
11.2 合同解除
合同解除应经双方协商一致，并签订书面解除协议。
11.3 合同终止
合同终止后，乙方应按照甲方要求办理相关手续，并承担相应责任。
第十二章：合同的生效、履行与验收
12.1 合同生效条件
合同自双方签字盖章之日起生效。
12.2 合同履行
双方应严格按照合同约定履行各自的权利和义务。
12.3 工程验收
工程验收按合同约定和国家相关法律法规进行。
第十三章：附则
13.1 合同附件
合同附件包括：__________
13.2 合同修改和补充
合同的修改和补充应经双方协商一致，并签订书面修改补充协议。
13.3 合同解除和终止后的权利和义务
合同解除和终止后，乙方应按照甲方要求办理相关手续，并承担相应责任。
第十四章：其他约定
14.1 保密条款
双方应对合同内容和谈判过程中的商业秘密予以保密。
14.2 知识产权保护
双方应对合同涉及的知识产权予以保护。
14.3 不可抗力
因不可抗力导致合同无法履行或部分履行时，双方应协商解决。
14.4 合同解除和终止后的其他事项
合同解除和终止后，乙方应按照甲方要求办理相关手续，并承担相应责任。
合同编号：2025ZXGF
甲方（签字）：__________
日期：__________
乙方（签字）：__________
日期：__________
多方为主导时的，附件条款及说明
一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明
1. 甲方额外要求
（1）在工程期内，乙方应提供专业的技术支持和指导；
（2）乙方应负责工程验收后的维护工作，期限为一年。
2. 甲方权利
（1）甲方有权对乙方的工作进度和质量进行监督和检查；
（2）甲方有权在合同约定的范围内对工程进行修改和调整。
3. 甲方义务
（1）甲方应按照合同约定及时支付工程进度款和竣工结算款；
（2）甲方应协助乙方解决施工过程中的困难和问题。
二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明
1. 乙方额外要求
（1）甲方应提供完整的施工图纸和技术要求，以确保工程顺利进行；
（2）甲方应指定专门的项目经理，负责协调甲方和乙方的沟通与协作。
2. 乙方权利
（1）乙方有权要求甲方按照合同约定支付工程进度款和竣工结算款；
（2）乙方有权对甲方提出的修改和调整提出合理意见和建议。
3. 乙方义务
（1）乙方应按照合同约定完成工程设计和施工；
（2）乙方应保证工程质量和安全，对因乙方原因导致的质量和安全事故承担责任。
三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明
1. 第三方中介职责
第三方中介在合同履行过程中的职责如下：
（1）负责监督甲乙双方的合同履行情况，确保合同条款得到遵守；
（2）协助甲乙双方解决合同履行过程中的争议和问题；
（3）对甲乙双方的违约行为进行调解和处理。
2. 第三方中介权利
（1）有权要求甲乙双方提供合同履行过程中的相关资料和信息；
（2）有权对甲乙双方的违约行为进行调解和处理，并有权要求违约方承担违约责任。
3. 第三方中介义务
（1）保持中立立场，公正、公平地处理合同履行过程中的争议和问题；
（2）遵守相关法律法规，维护甲乙双方的合法权益。
附件及其他补充说明
一、附件列表：
1. 工程设计文件和技术要求
2. 施工图纸和施工技术要求
3. 工程量清单
4. 材料和设备供应合同
5. 安全生产措施方案
6. 工程质量检验报告
7. 工程进度计划表
8. 工程付款凭证
9. 工程竣工验收报告
10. 合同变更、解除和终止的书面协议
11. 争议解决的仲裁或诉讼文件
12. 甲乙双方的公司资质证明文件
13. 第三方中介的资质和授权文件
二、违约行为及认定：
1. 乙方未按合同约定完成工程或质量不符合要求的，属于违约行为。
2. 乙方未按合同约定的工期完成工程的，属于违约行为。
3. 乙方未按合同约定提供材料和设备的，属于违约行为。
4. 乙方未按合同约定支付工程进度款和竣工结算款的，属于违约行为。
5. 乙方未按合同约定履行安全生产和管理责任的，属于违约行为。
6. 甲方未按合同约定支付预付款、进度款和竣工结算款的，属于违约行为。
7. 甲方未按合同约定提供施工场地和施工条件的，属于违约行为。
8. 因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，不视为违约行为。
三、法律名词及解释：
1. 合同法：《中华人民共和国合同法》
2. 违约行为：不履行合同义务或履行合同义务不符合约定的行为。
3. 不可抗力：不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。
4. 仲裁：由仲裁机构对合同争议进行审理并作出裁决的一种解决方式。
5. 诉讼：通过法院对合同争议进行审理并作出判决的一种解决方式。
6. 工期延误：因乙方原因导致工程进度延迟。
7. 工程质量：工程满足设计文件和合同要求的能力。
四、执行中遇到的问题及解决办法：
1. 工程进度延误：乙方应采取措施加快工程进度，并向甲方支付违约金。
2. 工程质量问题：乙方应按合同约定进行整改，直至满足质量要求。
3. 付款争议：甲方应按照合同约定及时支付工程进度款和竣工结算款。
4. 材料和设备供应不足：乙方应与甲方协商解决，必要时采取替代措施。
5. 安全生产事故：乙方应立即报告甲方，并采取措施防止事故扩大。
五、所有应用场景：
1. 适用于各类建设工程施工合同。
2. 适用于涉及材料和设备供应的合同。
3. 适用于需要第三方中介参与协调的合同。
4. 适用于涉及工期延误和工程质量问题的合同。
5. 适用于需要进行争议解决的合同。