2025内部承包合同书协议书.docx

编号：__________

2025内部承包合同书协议书

甲方：___________________
乙方：___________________
签订日期：_____年_____月_____日

2025内部承包合同书协议书
合同目录
第一章：总则
1.1 合同背景与目的
1.2 定义与解释
1.3 适用法律
1.4 合同效力
第二章：内部承包人信息
2.1 承包人基本信息
2.2 承包人资质与条件
第三章：承包项目与范围
3.1 项目概述
3.2 承包范围
3.3 项目实施地点与时间
第四章：承包权利与义务
4.1 承包人的权利
4.2 承包人的义务
4.3 发包人的权利
4.4 发包人的义务
第五章：合同价格与支付
5.1 合同价格
5.2 支付方式与时间
5.3 价格调整
第六章：项目实施与验收
6.1 项目实施计划
6.2 项目进度管理
6.3 质量管理与验收
第七章：违约责任
7.1 违约行为
7.2 违约责任
7.3 违约解决方式
第八章：合同的变更与终止
8.1 合同变更
8.2 合同终止
8.3 合同解除
第九章：争议解决
9.1 争议解决方式
9.2 仲裁机构
9.3 法律诉讼
第十章：保密条款
10.1 保密内容
10.2 保密期限
10.3 违反保密条款的责任
第十一章：不可抗力
11.1 不可抗力的定义
11.2 不可抗力的通知
11.3 不可抗力的后果处理
第十二章：合同的转让与分包
12.1 合同转让
12.2 分包管理
12.3 分包合同的签订与履行
第十三章：附件
13.1 附件列表
13.2 附件内容
第十四章：其他条款
14.1 合同的生效条件
14.2 合同的续签与终止条件
14.3 合同的公钥与私钥管理
14.4 双方约定的其他事项
合同编号_________
第一章：总则
1.1 合同背景与目的
本合同系双方为明确内部承包项目的权责关系，确保项目顺利进行，根据国家相关法律法规，在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，达成一致意见，签订本合同。
1.2 定义与解释
（1）内部承包人：指具有承包能力的自然人或者法人，承担项目实施的具体工作。
（2）发包人：指提供项目、提供资金、提供技术支持等相关条件的法人或其他组织。
（3）项目：指双方约定的、由承包人负责实施的特定工作任务或目标。
1.3 适用法律
本合同的签订、效力、履行、解释及争议的解决均适用中华人民共和国法律。
1.4 合同效力
本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，对双方具有法律约束力。
第二章：内部承包人信息
2.1 承包人基本信息
（1）名称（或姓名）：
（2）地址：
（3）联系人：
（4）联系方式：
2.2 承包人资质与条件
承包人应具备完成项目所需的资质、技能和条件，具体要求由双方协商确定。
第三章：承包项目与范围
3.1 项目概述
项目名称为：____________，项目内容为：____________。
3.2 承包范围
（1）
（2）
（3）
3.3 项目实施地点与时间
项目实施地点为：____________，项目实施时间为：____________。
第四章：承包权利与义务
4.1 承包人的权利
（1）按合同约定获取项目报酬。
（2）在合同约定范围内，自主决定项目的具体实施方式。
4.2 承包人的义务
（1）按照合同约定完成项目。
（2）保证项目实施过程中的安全和质量。
4.3 发包人的权利
（1）对项目的进度、质量进行监督和检查。
（2）按照合同约定支付报酬。
4.4 发包人的义务
（1）提供项目实施所需的条件和资源。
（2）协助承包人解决项目实施过程中遇到的问题。
第五章：合同价格与支付
5.1 合同价格
合同总价为人民币（大写）：____________元整（小写）：_____________元。
5.2 支付方式与时间
支付方式为：____________，支付时间为：____________。
5.3 价格调整
合同履行过程中，如遇到不可抗力等因素，影响项目进度和成本的，双方可协商调整价格。
第六章：项目实施与验收
6.1 项目实施计划
承包人应按照合同约定，制定项目实施计划，并提交发包人审批。
6.2 项目进度管理
承包人应定期向发包人报告项目进度，发包人有权对项目进度进行监督和检查。
6.3 质量管理与验收
承包人应保证项目质量，项目验收标准为：____________。项目完成后，由发包人组织验收。
第八章：合同的变更与终止
8.1 合同变更
任何一方均可提出合同变更请求，经双方协商一致后，签订书面变更协议。
8.2 合同终止
合同终止条件为：____________。合同终止后，承包人应按照发包人的要求，完成项目的收尾工作。
8.3 合同解除
合同解除条件为：____________。合同解除后，双方的权利义务关系终止。
第九章：争议解决
9.1 争议解决方式
（1）调解
（2）仲裁
（3）诉讼
9.2 仲裁机构
如选择仲裁，仲裁机构为：____________。
9.3 法律诉讼
如选择诉讼，管辖法院为：____________。
第十章：保密条款
10.1 保密内容
双方在合同履行过程中获悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，均应予以保密。
10.2 保密期限
保密期限为：____________。
10.3 违反保密条款的责任
如一方违反保密条款，应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。
第十一章：不可抗力
11.1 不可抗力的定义
不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。
11.2 不可抗力的通知
一方因不可抗力导致无法履行合同的，应立即通知对方，并提供相关证明文件。
11.3 不可抗力的后果处理
因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方应协商解决。
第十二章：合同的转让与分包
12.1 合同转让
任何一方不得擅自转让合同权利和义务，如需转让，应取得对方书面同意。
12.2 分包管理
承包人不得将合同约定的全部或部分工作分包给第三方，如需分包，应事先征得发包人同意。
12.3 分包合同的签订与履行
分包合同应符合本合同的约定，分包商应承担分包范围内的责任。
第十三章：附件
13.1 附件列表
（1）项目详细说明
（2）技术规范书
（3）其他相关文件
13.2 附件内容
附件内容见附件列表。
第十四章：其他条款
14.1 合同的生效条件
本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，对双方具有法律约束力。
14.2 合同的续签与终止条件
合同到期后，如双方无异议，可以续签。合同终止条件见第八章。
14.3 合同的公钥与私钥管理
双方应共同维护合同的公钥与私钥，确保合同的安全有效。
14.4 双方约定的其他事项
双方还可以约定其他事项，见附件。
（发包人签字）
（承包人签字）
签订日期：____年__月__日
多方为主导时的，附件条款及说明
一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明
1. 甲方指定材料供应商
甲方有权指定乙方在合同执行过程中所需材料的供应商。乙方应使用甲方指定的材料，并按照甲方的要求进行采购。如乙方需更换供应商，需事先取得甲方书面同意。
2. 甲方质量监控
甲方有权对乙方项目的质量进行监控，包括但不限于现场检查、抽检、验收等。如乙方项目质量不符合合同约定，甲方有权要求乙方进行整改或重新施工。
3. 甲方项目调整权
甲方有权根据项目实际情况，对项目范围、进度、人员等进行调整。如甲方调整项目，乙方应根据甲方的要求进行相应调整，并确保项目按期完成。
4. 甲方终止合同权
如乙方严重违反合同约定，甲方有权书面通知乙方终止合同。合同终止后，乙方应按照甲方的要求，完成项目的收尾工作，并赔偿甲方因此遭受的损失。
5. 甲方额外工作要求
甲方有权在合同履行过程中，要求乙方完成合同约定以外的额外工作。如乙方同意承担额外工作，双方应签订书面补充协议，明确额外工作的内容、范围、报酬等。
二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明
1. 乙方技术支持
乙方应向甲方提供合同项目所涉及的技术支持，包括解答甲方关于技术的疑问、提供技术培训等。
2. 乙方项目进度报告
乙方应定期向甲方报告项目进度，如遇到特殊情况导致进度延误，乙方应立即通知甲方，并采取措施确保项目按期完成。
3. 乙方质量保证
乙方保证项目质量符合合同约定，如项目质量出现问题，乙方应承担修复责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。
4. 乙方保密义务
乙方应对在合同履行过程中获悉的甲方商业秘密、技术秘密等予以保密，未经甲方书面同意，不得向第三方泄露。
5. 乙方不可抗力通知
如乙方因不可抗力导致无法履行合同，乙方应立即通知甲方，并提供相关证明文件。如不可抗力导致合同无法履行，双方应协商解决。
三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明
1. 第三方中介职责
第三方中介在合同履行过程中负责协调甲方和乙方的关系，确保合同顺利实施。中介应公正、中立地处理合同争议，并提供必要的协助。
2. 第三方中介费用
第三方中介的费用由甲方和乙方共同承担。中介费用的具体数额由双方协商确定，并在合同中明确。
3. 第三方中介的权益保护
第三方中介在合同履行过程中，有权要求甲方和乙方提供必要的合同文件、资料和信息。甲方和乙方应配合中介的工作，不得无故拒绝提供相关信息。
4. 第三方中介的违约责任
如第三方中介未能履行合同约定的职责，导致合同无法正常履行，中介应承担相应的违约责任。甲方和乙方有权要求中介赔偿因此遭受的损失。
5. 第三方中介的终止合同权
如第三方中介严重违反合同约定，甲方和乙方均有权书面通知中介终止合同。合同终止后，中介应立即停止工作，并赔偿甲方和乙方因此遭受的损失。
附件及其他补充说明
一、附件列表：
1. 项目详细说明
2. 技术规范书
3. 材料供应商名单
4. 质量监控计划
5. 项目进度报告模板
6. 技术支持服务协议
7. 保密协议
8. 分包合同范本
9. 不可抗力证明文件
10. 合同履行过程中产生的其他相关文件
二、违约行为及认定：
1. 乙方未按约定时间完成项目，或项目质量不符合合同要求。
2. 乙方未按照甲方要求使用指定材料供应商，或未经甲方同意更换供应商。
3. 乙方未按要求提供技术支持，或提供的技术支持不符合合同约定。
4. 乙方未按期向甲方报告项目进度，或报告内容不实。
5. 乙方未保证项目质量，导致项目出现重大质量问题。
6. 乙方未履行保密义务，泄露甲方商业秘密或技术秘密。
7. 乙方未配合第三方中介工作，导致合同无法正常履行。
8. 甲方未按约定时间支付合同款项，或支付的款项不符合合同约定。
9. 甲方未提供合同约定的条件和支持，导致乙方无法正常履行合同。
10. 甲方未履行合同约定的义务，导致合同无法正常履行。
三、法律名词及解释：
1. 不可抗力：不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。
2. 保密义务：合同双方对合同履行过程中获悉的对方商业秘密、技术秘密等予以保密的义务。
3. 分包：承包人将合同约定的部分工作分包给第三方。
4. 违约：合同一方未履行合同约定的义务或履行义务不符合约定。
5. 合同解除：合同一方或双方依法解除合同的行为。
6. 仲裁：合同双方约定的争议解决方式之一，通过仲裁机构进行争议解决。
7. 诉讼：合同双方约定的争议解决方式之一，通过法院进行争议解决。
四、执行中遇到的问题及解决办法：
1. 项目进度延误：乙方应及时与甲方沟通，制定补救措施，并尽快恢复正常进度。
2. 质量问题：乙方应立即整改，必要时重新施工，并赔偿甲方因此遭受的损失。
3. 技术支持不足：乙方应增加技术支持人员，或提供更多的技术培训。
4. 保密泄露：乙方应加强保密意识，对泄露秘密的责任人进行追责。
5. 第三方中介不作为：甲方和乙方应共同沟通中介，要求其履行职责，或终止中介合同。
五、所有应用场景：
1. 甲方为政府机构，乙方为承包商，进行基础设施建设项目。
2. 甲方为大型企业，乙方为内部承包团队，进行生产线改造项目。
3. 甲方为房地产开发商，乙方为施工单位，进行房屋建筑工程。
4. 甲方为科研机构，乙方为合作企业，进行产学研项目合作。
5. 甲方为物流公司，乙方为运输承包商，进行货物运输服务。