2025版劳务分包协议书[综合劳务分包合同书].docx

编号：__________

2025版劳务分包协议书[综合劳务分包合同书]

甲方：___________________
乙方：___________________
签订日期：_____年_____月_____日

2025版劳务分包协议书[综合劳务分包合同书]
合同目录
第一章：总则
1.1 合同定义
1.2 合同适用范围
1.3 合同双方的权利和义务
1.4 合同的生效和终止
第二章：劳务分包商的义务
2.1 劳务分包商的基本义务
2.2 劳务分包商的施工准备
2.3 劳务分包商的人员管理
2.4 劳务分包商的工程质量
第三章：发包人的义务
3.1 发包人的基本义务
3.2 发包人的项目管理
3.3 发包人的工程款支付
3.4 发包人的工程变更
第四章：工程范围和工程量
4.1 工程范围确定
4.2 工程量的确定和调整
4.3 工程量的验收和计量
4.4 工程量的支付
第五章：工期和进度
5.1 工期的确定
5.2 工期的延误
5.3 工程进度的监控
5.4 工程进度的调整
第六章：工程质量和验收
6.1 工程质量标准
6.2 工程质量的检查和验收
6.3 工程质量问题的处理
6.4 工程质量的保修
第七章：劳务报酬和支付
7.1 劳务报酬的确定
7.2 劳务报酬的支付方式
7.3 劳务报酬的支付时间
7.4 劳务报酬的调整
第八章：保险和责任
8.1 劳务分包商的保险责任
8.2 发包人的保险责任
8.3 保险的有效期和范围
8.4 保险费用支付
第九章：违约责任
9.1 劳务分包商的违约责任
9.2 发包人的违约责任
9.3 违约责任的赔偿
9.4 违约责任的解除
第十章：争议解决
10.1 争议解决的方式
10.2 争议解决的时效
10.3 争议解决的地点和法院
10.4 争议解决的费用
第十一章：合同的变更和解除
11.1 合同变更的条件
11.2 合同变更的程序
11.3 合同解除的条件
11.4 合同解除的程序
第十二章：合同的转让和继承
12.1 合同转让的条件
12.2 合同转让的程序
12.3 合同继承的适用
12.4 合同继承的程序
第十三章：其他条款
13.1 合同的保密条款
13.2 合同的知识产权保护
13.3 合同的法律法规适用
13.4 合同的附件和附录
第十四章：附则
14.1 合同的生效条件
14.2 合同的终止条件
14.3 合同的解释和适用
14.4 合同的修订和更新
合同编号_________
第一章：总则
1.2 合同适用范围：本协议适用于乙方按照甲方要求，在甲方提供的工程现场进行劳务分包作业的所有活动。
1.3 合同双方的权利和义务：双方应严格遵守国家相关法律法规，履行合同约定的权利和义务，确保工程顺利进行。
1.4 合同的生效和终止：本协议自双方签字盖章之日起生效，至工程验收合格且乙方完成所有合同义务之日终止。
第二章：劳务分包商的义务
2.1 劳务分包商的基本义务：乙方应按照甲方的要求，完成指定的工程劳务分包工作，并保证工程质量、安全、进度等满足甲方要求。
2.2 劳务分包商的施工准备：乙方应负责施工前的准备工作，包括人员组织、材料采购、施工设备准备等，确保工程按时开工。
2.3 劳务分包商的人员管理：乙方应对施工现场的劳务人员进行严格管理，确保其具备相应的技能和资质，遵守施工现场的规章制度。
2.4 劳务分包商的工程质量：乙方应严格按照国家相关标准和甲方的要求进行施工，确保工程质量符合规定。
第三章：发包人的义务
3.1 发包人的基本义务：甲方应按照合同约定，向乙方支付劳务报酬，并提供乙方施工所需的现场条件和设施。
3.2 发包人的项目管理：甲方应对乙方施工过程进行监督管理，确保工程按照甲方要求顺利进行。
3.3 发包人的工程款支付：甲方应按照合同约定的付款方式和时间，向乙方支付劳务报酬。
3.4 发包人的工程变更：如甲方要求变更工程，应与乙方协商一致，并根据变更情况调整合同价款。
第四章：工程范围和工程量
4.1 工程范围确定：乙方应按照甲方提供的工程图纸和施工方案，完成指定的工程范围。
4.2 工程量的确定和调整：工程量应根据实际施工情况确定，如有调整，双方应协商一致。
4.3 工程量的验收和计量：工程量验收应由甲方、乙方共同进行，以实际完成工程量为依据进行计量。
4.4 工程量的支付：工程量的支付应按照合同约定的付款方式和时间进行。
第五章：工期和进度
5.1 工期的确定：本协议约定的工期为自乙方进入施工现场之日起至工程验收合格之日止。
5.2 工期的延误：如乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。
5.3 工程进度的监控：甲方有权对乙方的施工进度进行监督，确保工程按计划进行。
5.4 工程进度的调整：如因甲方原因导致工程进度调整，双方应协商一致，并根据实际情况调整工期。
第六章：工程质量和验收
6.1 工程质量标准：乙方应按照国家和甲方的要求，保证工程质量符合相关标准。
6.2 工程质量的检查和验收：甲方应对乙方施工的工程进行质量检查和验收，确保工程质量合格。
6.3 工程质量问题的处理：如工程出现质量问题，乙方应负责整改并承担相应责任。
6.4 工程质量的保修：工程验收合格后，乙方应按照甲方要求提供相应的保修服务。
第七章：劳务报酬和支付
7.1 劳务报酬的确定：劳务报酬应根据工程量、工程周期等因素，按照双方协商确定的单价和总价进行计算。
7.2 劳务报酬的支付方式：劳务报酬的支付方式可以为货币支付或甲方同意的其他支付方式。
7.3 劳务报酬的支付时间：甲方应按照合同约定的时间节点，向乙方支付劳务报酬。
7.4 劳务报酬的调整：如因工程变更等原因导致劳务报酬需要调整，双方应协商一致，并签订补充协议。
第八章：保险和责任
8.1 劳务分包商的保险责任：乙方应为其施工人员购买社会保险和意外伤害保险，并承担保险费用。
8.2 发包人的保险责任：甲方应对工程所需的人身和财产保险进行投保，并承担保险费用。
8.3 保险的有效期和范围：保险的有效期应覆盖整个施工周期，保险范围应包含施工过程中的一切风险。
8.4 保险费用支付：保险费用应由双方按照约定比例承担。
第九章：违约责任
9.1 劳务分包商的违约责任：如乙方未按合同约定完成工程，应承担相应的违约责任。
9.2 发包人的违约责任：如甲方未按合同约定支付劳务报酬，应承担相应的违约责任。
9.3 违约责任的赔偿：违约方应承担因其违约给对方造成的损失赔偿责任。
9.4 违约责任的解除：一方违约导致合同无法履行，双方可协商解除合同。
第十章：争议解决
10.1 争议解决的方式：双方发生争议时，可先通过协商解决，协商不成时，可选择调解或仲裁。
10.2 争议解决的时效：双方应在争议发生之日起30日内解决，否则视为长期争议。
10.3 争议解决的地点和法院：争议解决的地点为合同签订地人民法院。
10.4 争议解决的费用：争议解决费用应由败诉方承担。
第十一章：合同的变更和解除
11.1 合同变更的条件：合同变更应符合国家法律法规和双方约定。
11.2 合同变更的程序：合同变更应双方协商一致，并签订补充协议。
11.3 合同解除的条件：合同解除应符合国家法律法规和双方约定。
11.4 合同解除的程序：合同解除应双方协商一致，并签订解除协议。
第十二章：合同的转让和继承
12.1 合同转让的条件：合同转让应符合国家法律法规和双方约定。
12.2 合同转让的程序：合同转让应双方协商一致，并签订转让协议。
12.3 合同继承的适用：合同继承应符合国家法律法规和双方约定。
12.4 合同继承的程序：合同继承应双方协商一致，并签订继承协议。
第十三章：其他条款
13.1 合同的保密条款：双方应对合同内容和施工过程中的商业秘密保密。
13.2 合同的知识产权保护：双方应对施工过程中的知识产权进行保护。
13.3 合同的法律法规适用：本合同应遵守国家相关法律法规。
13.4 合同的附件和附录：附件和附录为本合同不可分割的一部分。
第十四章：附则
14.1 合同的生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。
14.2 合同的终止条件：本合同在工程验收合格且乙方完成所有合同义务之日终止。
14.3 合同的解释和适用：本合同的解释和适用应符合国家法律法规和双方约定。
14.4 合同的修订和更新：合同的修订和更新应双方协商一致，并签订补充协议。
甲方（签字）：_____________________ 日期：____年__月__日
乙方（签字）：_____________________ 日期：____年__月__日
多方为主导时的，附件条款及说明
附件一：甲方为主导时的附加条款及说明
1.1 甲方对工程的管理和监督：甲方有权对施工现场进行不定期检查，以确保工程质量和进度符合合同要求。乙方应积极配合甲方的检查工作，提供必要的资料和记录。
1.2 甲方对工程变更的权力：甲方有权根据工程需要对工程范围、工程量、工期等进行变更。如甲方提出变更，乙方应按照甲方的要求进行调整，并按照甲方的指示完成变更后的工程。
1.3 甲方对工程进度的要求：乙方应按照合同约定的工期完成工程。如乙方因故导致工期延误，甲方有权按照合同约定追究乙方的违约责任。
1.4 甲方对工程质量的控制：甲方有权对乙方的工程质量进行监督检查。如发现工程质量问题，甲方有权要求乙方及时整改，并承担由此产生的费用。
附件二：乙方为主导时的附加条款及说明
2.1 乙方对工程质量的保证：乙方应保证工程质量符合国家相关标准和甲方的要求。乙方应对施工过程中的质量问题负责，并承担由此产生的维修和整改费用。
2.2 乙方对工程进度的承诺：乙方应按照合同约定的工期完成工程。如乙方因故导致工期延误，乙方应承担由此产生的违约责任，并按照合同约定向甲方支付违约金。
2.3 乙方对工程安全的责任：乙方应负责施工现场的安全管理，确保施工过程中的安全。如发生安全事故，乙方应承担相应的法律责任和赔偿责任。
2.4 乙方对劳务人员的管理：乙方应对劳务人员进行严格管理，确保其具备相应的技能和资质，并遵守施工现场的规章制度。如劳务人员因故导致工程质量、安全问题，乙方应承担相应的责任。
附件三：第三方中介为主导时的附加条款及说明
3.1 第三方中介的角色和职责：第三方中介作为合同的协调和管理机构，应负责协调甲乙双方的关系，确保合同的顺利履行。第三方中介应公正、中立地处理合同履行过程中的争议和问题。
3.2 第三方中介的监督和检查：第三方中介有权对施工现场进行定期检查，以确保工程质量和进度符合合同要求。乙方应积极配合第三方中介的检查工作，提供必要的资料和记录。
3.3 第三方中介的调解和仲裁：如甲乙双方在合同履行过程中发生争议，第三方中介应提供调解服务，协助双方协商解决。如调解不成，第三方中介应提供仲裁服务，作出公正的裁决。
3.4 第三方中介的费用和支付：第三方中介的费用应由甲乙双方按照约定比例承担。第三方中介的费用支付应按照合同约定的时间节点进行。
附件及其他补充说明
一、附件列表：
1. 附件一：甲方为主导时的附加条款及说明
2. 附件二：乙方为主导时的附加条款及说明
3. 附件三：第三方中介为主导时的附加条款及说明
二、违约行为及认定：
1. 甲方违约行为及认定：
未按约定时间支付劳务报酬
未提供施工所需的现场条件和设施
未按约定时间完成工程变更
其他违反合同约定的行为
2. 乙方违约行为及认定：
未按约定时间完成工程
工程质量不符合规定
未遵守施工现场的规章制度
其他违反合同约定的行为
3. 第三方中介违约行为及认定：
未公正、中立地处理合同履行过程中的争议和问题
未按约定时间进行监督和检查
未提供调解和仲裁服务
其他违反合同约定的行为
三、法律名词及解释：
1. 劳务分包商：指承担发包人指定工程的施工、安装、维修等工作的单位或个人。
2. 发包人：指委托劳务分包商进行工程施工的一方，通常为工程项目的主办方或业主。
3. 第三方中介：指在劳务分包合同中起到协调、管理和监督作用的第三方机构或个人。
5. 违约责任：指违约方因违约行为而应承担的法律责任，包括赔偿损失、支付违约金等。
四、执行中遇到的问题及解决办法：
1. 工程进度延误：
原因：不可抗力、劳务人员不足、施工材料延迟到货等。
解决办法：协商调整工期、增加施工人员、提前采购材料等。
2. 工程质量问题：
原因：施工工艺不当、材料不合格、劳务人员技能不足等。
解决办法：及时整改、更换不合格材料、加强劳务人员培训等。
3. 劳务报酬支付争议：
原因：工程量计量不一致、付款时间延迟等。
解决办法：双方共同核实工程量、按时支付劳务报酬等。
4. 合同争议：
原因：对合同条款理解不一致、工程变更等。
解决办法：协商解决、调解、仲裁等。
五、所有应用场景：
1. 适用于各类建筑工程项目的中小型劳务分包合同。
2. 适用于需要第三方中介协调管理的工程项目的劳务分包合同。
3. 适用于工程项目的施工、安装、维修等劳务分包合同。
4. 适用于需要明确分工、规范双方行为的劳务分包合同。
5. 适用于在劳务分包过程中可能出现争议和问题的合同。