2025版瓦工班组劳务分包合同书范本.docx

编号：__________

2025版瓦工班组劳务分包合同书范本

甲方：___________________
乙方：___________________
签订日期：_____年_____月_____日

2025版瓦工班组劳务分包合同书范本
合同目录
第一章：总则
1.1 分包工程的范围和内容
1.2 分包工程的地点和工期
1.3 分包工程的质量和安全要求
1.4 分包工程的支付方式和时间
1.5 分包工程的变更和解除条件
第二章：分包商的义务和责任
2.1 分包商的资质和能力要求
2.2 分包商对分包工程的管理和协调
2.3 分包商对分包工程的质量保证
2.4 分包商对分包工程的安全责任
2.5 分包商对分包工程的进度和交付
第三章：发包人的义务和责任
3.1 发包人对分包工程的支付义务
3.2 发包人对分包工程的质量监督
3.3 发包人对分包工程的安全管理
3.4 发包人对分包工程的变更和解除
3.5 发包人对分包工程的验收和结算
第四章：合同价格
4.1 分包工程的合同价格
4.2 分包工程的计价方式和依据
4.3 分包工程的支付进度和比例
4.4 分包工程的价款调整条件和方法
4.5 分包工程的结算方式和时间
第五章：工程质量
5.1 分包工程的质量标准和要求
5.2 分包工程的检验和检测
5.3 分包工程的质量问题处理
5.4 分包工程的质量保证措施
第六章：安全生产
6.1 分包工程的安全生产要求
6.2 分包商的安全生产责任
6.3 分包工程的安全生产措施
6.4 分包工程的安全生产培训和教育
第七章：工期和进度
7.1 分包工程的工期要求
7.2 分包工程的进度计划和报告
7.3 分包工程的延期和提前交付条件
7.4 分包工程的工期延误处理
第八章：违约责任
8.1 分包商和发包人的违约行为
8.2 分包商和发包人的违约责任
8.3 分包商和发包人的违约赔偿
第九章：争议解决
9.1 合同争议的解决方式
9.2 合同争议的调解和仲裁
9.3 合同争议的诉讼和法院管辖
第十章：合同的生效、变更和解除
10.1 合同的生效条件
10.2 合同的变更条件和方法
10.3 合同的解除条件和方法
第十一章：合同的终止和解除
11.1 合同终止的条件和时间
11.2 合同解除的条件和时间
11.3 合同终止和解除后的处理事项
第十二章：合同的继承和转让
12.1 合同继承的条件和范围
12.2 合同转让的条件和方式
第十三章：附则
13.1 合同的适用法律和解释
13.2 合同的附件和补充协议
13.3 合同的签订地和生效时间
第十四章：其他约定
14.1 分包工程的保险和担保
14.2 分包工程的保密和知识产权保护
14.3 分包工程的环保和文物保护
14.4 分包工程的违约记录和信用评估
合同编号_________
第一章：总则
1.1 分包工程的范围和内容：本合同所述的分包工程为瓦工班组劳务分包，包括但不限于瓦工施工、瓦工材料的采购和保管、瓦工施工过程中的管理和协调等。
1.2 分包工程的地点和工期：分包工程位于_________，工期自合同签订之日起至_________止。
1.3 分包工程的质量和安全要求：分包商应按照发包人提供的施工图纸、施工方案和质量标准进行施工，确保分包工程的质量符合相关法律法规和行业标准。分包商应采取必要的安全措施，保障施工过程中的安全生产。
1.4 分包工程的支付方式和时间：发包人应按照合同约定的付款周期和比例向分包商支付劳务费用。具体的支付方式和时间由双方在合同中约定。
1.5 分包工程的变更和解除条件：合同履行过程中，如发生变更或解除合同的情况，双方应协商解决，并按照合同约定承担相应的责任和损失。
第二章：分包商的义务和责任
2.1 分包商的资质和能力要求：分包商应具备相应的资质和能力，能够独立承担分包工程的责任。
2.2 分包商对分包工程的管理和协调：分包商应负责分包工程的管理和协调，确保施工进度和质量的满足要求。
2.3 分包商对分包工程的质量保证：分包商应对分包工程的质量承担责任，确保分包工程的质量符合相关法律法规和行业标准。
2.4 分包商对分包工程的安全责任：分包商应对分包工程的安全承担责任，采取必要的安全措施，保障施工过程中的安全生产。
2.5 分包商对分包工程的进度和交付：分包商应按照合同约定的工期完成分包工程，并按照发包人的要求进行交付。
第三章：发包人的义务和责任
3.1 发包人对分包工程的支付义务：发包人应按照合同约定的付款周期和比例向分包商支付劳务费用。
3.2 发包人对分包工程的质量监督：发包人有权对分包工程的质量进行监督和检查，要求分包商按照合同约定进行施工。
3.3 发包人对分包工程的安全管理：发包人应对分包工程的安全管理负责，提供必要的安全设施和保护措施。
3.4 发包人对分包工程的变更和解除：合同履行过程中，如发包人要求变更或解除合同，应按照合同约定承担相应的责任和损失。
3.5 发包人对分包工程的验收和结算：发包人应对分包工程进行验收，并根据验收结果进行结算。
第四章：合同价格
4.1 分包工程的合同价格：分包工程的合同价格为人民币_________元整（大写：_______________________元整）。
4.2 分包工程的计价方式和依据：分包工程的计价方式为_________，计价依据为_________。
4.3 分包工程的支付进度和比例：分包工程的支付进度和比例由双方在合同中约定。
4.4 分包工程的价款调整条件和方法：合同履行过程中，如发生价款调整的情况，应按照双方约定的条件和方法进行调整。
4.5 分包工程的结算方式和时间：分包工程的结算方式为_________，结算时间为_________。
第五章：工程质量
5.1 分包工程的质量标准和要求：分包工程的质量应符合国家相关法律法规和行业标准，满足发包人的要求。
5.2 分包工程的检验和检测：分包商应按照合同约定进行自检和互检，发包人也有权对分包工程进行检验和检测。
5.3 分包工程的质量问题处理：如发现分包工程存在质量问题，分包商应按照发包人的要求及时进行修复或返工。
5.4 分包工程的质量保证措施：分包商应采取必要的质量保证措施，确保分包工程的质量符合要求。
第六章：安全生产
6.1 分包工程的安全生产要求：分包商应遵守国家安全生产法律法规，按照发包人的要求进行安全生产。
6.2 分包商的安全生产责任：分包商应对分包工程的安全生产承担责任，采取必要的安全措施。
6.3 分包工程的安全生产措施：分包商应制定并实施分包工程的安全生产措施，确保施工过程中的安全生产。
6.4 分包工程的安全生产培训和教育：分包商应组织对施工人员进行安全生产培训和教育，提高施工人员的安全意识。
第八章：违约责任
8.1 发包人和分包商的违约行为：发包人和分包商应履行合同约定的义务，如一方违约，应承担违约责任。
8.2 发包人和分包商的违约责任：发包人和分包商应按照合同约定承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。
8.3 发包人和分包商的违约赔偿：违约方应赔偿对方因违约所造成的直接经济损失，并支付相应的违约金。
第九章：争议解决
9.1 合同争议的解决方式：合同争议应通过友好协商解决，协商不成的，可以选择调解或仲裁。
9.2 合同争议的调解和仲裁：合同争议可以提交双方同意的调解机构进行调解，或提交仲裁委员会进行仲裁。
9.3 合同争议的诉讼和法院管辖：如双方同意通过诉讼解决争议，应提交合同签订地人民法院管辖。
第十章：合同的生效、变更和解除
10.1 合同的生效条件：合同自双方签字盖章之日起生效。
10.2 合同的变更条件和方法：合同的变更应经双方协商一致，并以书面形式签订变更协议。
10.3 合同的解除条件和方法：合同的解除应符合合同约定或法律法规的规定，并经双方协商一致。
第十一章：合同的终止和解除
11.1 合同终止的条件和时间：合同终止的条件和时间应符合合同约定或法律法规的规定。
11.2 合同解除的条件和时间：合同解除的条件和时间应符合合同约定或法律法规的规定。
11.3 合同终止和解除后的处理事项：合同终止或解除后，双方应按照合同约定处理后续事项，包括但不限于结算、移交等。
第十二章：合同的继承和转让
12.1 合同继承的条件和范围：合同的继承应符合法律法规的规定，并经双方协商一致。
12.2 合同转让的条件和方式：合同的转让应符合法律法规的规定，并经双方协商一致。
第十三章：附则
13.1 合同的适用法律和解释：本合同适用中华人民共和国法律，如有争议，应提交合同签订地人民法院解释。
13.2 合同的附件和补充协议：本合同附件包括合同图纸、技术方案等，补充协议应经双方书面签订。
13.3 合同的签订地和生效时间：本合同签订地为合同甲方所在地，合同自双方签字盖章之日起生效。
第十四章：其他约定
14.1 分包工程的保险和担保：分包商应按照合同约定购买相应的保险，并提供必要的担保。
14.2 分包工程的保密和知识产权保护：双方应对合同涉及的保密信息和知识产权予以保护。
14.3 分包工程的环保和文物保护：分包商应遵守国家环保和文物保护法律法规，确保施工过程中的环保和文物保护。
14.4 分包工程的违约记录和信用评估：分包商应按照合同约定提供违约记录和信用评估报告。
（合同方签字盖章部分）
甲方（发包人）：________________________
授权代表（签字）：____________________
日期：______________________________
乙方（分包商）：________________________
授权代表（签字）：____________________
日期：______________________________
多方为主导时的，附件条款及说明
附加条款一：甲方为主导时的特殊约定
1.1 甲方对分包工程的额外要求：甲方有权根据项目需要对分包工程提出额外要求，包括但不限于施工工艺、材料品牌、质量标准等。乙方应无条件遵守并按照甲方要求执行。
1.2 甲方对分包工程的监督和检查：甲方有权对分包工程进行监督和检查，以确保工程质量和进度符合甲方要求。乙方应积极配合甲方的监督和检查工作。
1.3 甲方对分包工程的变更权：甲方有权根据项目需要对分包工程进行变更，包括但不限于工程规模、施工内容、工期等。乙方应按照甲方的变更通知进行相应的调整。
附加条款二：乙方为主导时的特殊约定
2.1 乙方的施工技术和经验：乙方应具备相应的施工技术和经验，能够独立完成分包工程。乙方应向甲方提供相关的技术资料和经验证明。
2.2 乙方的施工设备和材料：乙方应自行负责施工设备和材料的采购及保管，确保施工顺利进行。乙方应向甲方提供设备材料清单及质量证明。
2.3 乙方的工程进度和质量保证：乙方应按照合同约定的工期完成分包工程，并保证工程质量符合相关法律法规和行业标准。乙方应向甲方提供工程进度报告和质量检测报告。
附加条款三：第三方中介参与时的特殊约定
3.1 第三方中介的职责和义务：第三方中介应负责协调甲方和乙方之间的沟通与协作，确保分包工程的顺利进行。第三方中介应向甲方和乙方提供必要的信息和服务。
3.2 第三方中介的收费和支付：第三方中介的收费标准应在合同中约定，并在支付进度和比例中予以明确。乙方应按照合同约定向第三方中介支付相应的服务费用。
3.3 第三方中介的违约责任：如第三方中介未能履行其职责和义务，导致分包工程出现延误或质量问题，第三方中介应承担相应的违约责任。甲方和乙方有权要求第三方中介赔偿因此造成的损失。
附件及其他补充说明
一、附件列表：
1. 合同图纸
2. 技术方案
3. 分包工程详细计划
4. 施工工艺流程图
5. 材料品牌和规格说明
6. 质量检测报告
7. 施工设备和材料清单
8. 工程进度报告
9. 变更通知
10. 违约金计算公式
11. 保险单据
12. 担保文件
13. 环保和文物保护措施说明
14. 违约记录和信用评估报告
二、违约行为及认定：
1. 甲方违约行为：
未按约定时间支付劳务费用
未按约定提供施工条件或材料
未按约定时间完成变更或解除合同
2. 乙方违约行为：
未按约定时间完成分包工程
未按约定质量标准施工
未采取必要的安全措施导致安全事故
未遵守合同约定的保密和知识产权保护规定
3. 违约行为的认定：
违约行为应依据合同条款和相关法律法规进行认定
违约方应承担相应的违约责任，包括支付违约金、赔偿损失等
违约方的违约行为应由甲方或乙方提出，并经双方协商一致后认定
三、法律名词及解释：
1. 瓦工班组劳务分包：指瓦工班组将其所承揽的瓦工工程分包给其他施工单位或个人进行施工的行为。
2. 分包工程：指总包合同中，总包商将其承揽的工程中的一部分工作量分包给其他承包商或个人进行施工的行为。
3. 合同履行：指合同双方按照合同约定履行各自的义务和责任的过程。
4. 违约金：指违约方按照合同约定向守约方支付的赔偿金。
5. 工期延误：指分包商未按照合同约定的时间完成分包工程的情况。
四、执行中遇到的问题及解决办法：
1. 施工进度延误：
原因：设计变更、材料供应延迟、不可抗力等
解决办法：协商调整工期、增加人力物力投入、采取加速施工措施
2. 质量问题：
原因：施工不当、材料不合格、设计缺陷等
解决办法：及时整改、重新施工、质量检测、索赔处理
3. 安全事故：
原因：违规操作、安全措施不力、现场管理不善等
解决办法：加强安全培训、严格执行安全规程、事故调查和责任追究
4. payment disputes：
原因：费用计算不一致、工作量争议、支付条件不满足等
解决办法：详细记录工作量、按照合同约定支付、协商解决争议
五、所有应用场景：
1. 适用于建筑工程项目中的瓦工班组劳务分包
2. 适用于分包商为个体户或企业的情况
3. 适用于甲方为建筑公司或项目开发商的情况
4. 适用于双方均为国内企业或个体经营者的情况
5. 适用于合同履行过程中涉及第三方中介服务的情况
6. 适用于合同双方涉及国际法律管辖和知识产权保护的情况
7. 适用于合同履行过程中出现争议和纠纷的情况