建设工程劳务分包合同书协议书2025年通用.docx

编号：__________

建设工程劳务分包合同书协议书2025年通用

甲方：___________________
乙方：___________________
签订日期：_____年_____月_____日

建设工程劳务分包合同书协议书2025年通用
合同目录
第一章：总则
1.1 合同签订依据
1.2 合同主体认定
1.3 合同文件组成
1.4 合同生效条件
第二章：劳务分包工程范围及内容
2.1 工程概述
2.2 劳务分包范围
2.3 劳务分包内容
2.4 分包工程量清单
第三章：合同价格与支付
3.1 合同价格
3.2 价格调整机制
3.3 支付方式与支付时间
3.4 工程款支付流程
第四章：劳务分包方的义务与责任
4.1 劳务分包方的义务
4.2 劳务分包方的责任
4.3 劳务分包方的权利
第五章：总包方的义务与责任
5.1 总包方的义务
5.2 总包方的责任
5.3 总包方的权利
第六章：工期与进度
6.1 工期要求
6.2 进度计划与报告
6.3 工期延误处理
第七章：质量与检验
7.1 质量标准
7.2 检验与验收
7.3 质量问题处理
第八章：安全与环保
8.1 安全生产要求
8.2 安全事故处理
8.3 环保要求与措施
第九章：违约责任
9.1 违约行为
9.2 违约责任认定
9.3 违约赔偿方式
第十章：争议解决
10.1 争议解决方式
10.2 仲裁或诉讼地点
10.3 法律适用
第十一章：合同的变更、解除与终止
11.1 合同变更条件
11.2 合同解除条件
11.3 合同终止条件
第十二章：附则
12.1 合同生效条件
12.2 合同期限
12.3 合同附件
第十三章：合同双方签字盖章
13.1 总包方签字盖章
13.2 劳务分包方签字盖章
第十四章：其他约定
14.1 双方的其他约定
14.2 合同的补充协议
14.3 合同修改记录
合同编号_________
第一章：总则
1.1 合同签订依据
本合同是根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律法规的规定，双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，经协商一致签订的。
1.2 合同主体认定
1.3 合同文件组成
本合同由合同、附件及补充协议等组成，附件包括：工程量清单、分包工程设计文件、技术规范等。
1.4 合同生效条件
本合同自双方签字盖章之日起生效，合同有效期至合同约定的工程竣工验收合格之日止。
第二章：劳务分包工程范围及内容
2.1 工程概述
工程名称：（工程名称）；
工程地点：（工程地点）；
工程规模：（工程规模）。
2.2 劳务分包范围
分包范围包括：（分包工程具体内容）。
2.3 劳务分包内容
分包内容具体包括：（分包工程详细内容）。
2.4 分包工程量清单
附件：分包工程量清单。
第三章：合同价格与支付
3.1 合同价格
本合同总价款为：（合同总价款），币种为人民币（大写：人民币整）。
3.2 价格调整机制
合同价格根据：（价格调整因素）进行调整。
3.3 支付方式与支付时间
支付方式为：（支付方式，如银行转账、现金等）；
支付时间为：（支付时间，如工程进度节点等）。
3.4 工程款支付流程
工程款支付流程如下：
（支付流程详细描述）。
第四章：劳务分包方的义务与责任
4.1 劳务分包方的义务
分包方应按照合同约定完成分包工程，保证分包工程的质量、安全、进度等满足总包方的要求。
4.2 劳务分包方的责任
分包方应对分包工程的质量、安全、进度等承担责任，并承担因分包工程引起的第三方索赔、罚款等费用。
4.3 劳务分包方的权利
分包方享有合同约定的权益，如工程款支付、合同解除、争议解决等。
第五章：总包方的义务与责任
5.1 总包方的义务
总包方应按照合同约定提供施工场地、施工设施、施工图纸等，并负责对分包工程的监督、管理、协调等工作。
5.2 总包方的责任
总包方应对分包工程的质量、安全、进度等承担连带责任，并承担因分包工程引起的第三方索赔、罚款等费用。
5.3 总包方的权利
总包方享有合同约定的权益，如分包方的履约保证金、违约责任等。
第六章：工期与进度
6.1 工期要求
分包工程计划工期为：（工期天数），自合同签订之日起计算。
6.2 进度计划与报告
分包方应按照总包方的要求提交工程进度计划，并按照进度计划完成分包工程。
6.3 工期延误处理
工期延误原因及处理方式如下：
（工期延误处理详细描述）。
第七章：质量与检验
7.1 质量标准
分包工程的质量标准应符合：（质量标准描述，如国家标准、行业标准等）。
7.2 检验与验收
分包工程验收按照：（验收程序）进行，验收合格后，总包方予以支付尾款。
7.3 质量问题处理
质量问题处理流程如下：
（质量问题处理详细描述）。
第八章：安全与环保
8.1 安全生产要求
分包方应严格按照国家安全生产法律法规和甲方制定的安全生产规章制度进行施工，确保施工安全。
8.2 安全事故处理
发生安全事故时，分包方应立即报告甲方，并按照甲方要求进行处理。安全事故的处理费用由分包方承担。
8.3 环保要求与措施
分包方应遵守国家环保法律法规，采取有效措施，防止施工过程中对环境造成污染。
第九章：违约责任
9.1 违约行为
违约行为包括：（列举具体违约行为）。
9.2 违约责任认定
违约责任根据违约行为的严重程度和影响，由双方协商确定。
9.3 违约赔偿方式
违约赔偿方式包括：（赔偿方式描述，如支付违约金、赔偿损失等）。
第十章：争议解决
10.1 争议解决方式
争议解决方式包括：（争议解决方式，如协商、调解、仲裁或诉讼）。
10.2 仲裁或诉讼地点
仲裁或诉讼地点为：（仲裁或诉讼地点）。
10.3 法律适用
本合同的签订、效力、解释、履行及争议的解决均适用中华人民共和国法律。
第十一章：合同的变更、解除与终止
11.1 合同变更条件
合同变更条件包括：（变更条件描述）。
11.2 合同解除条件
合同解除条件包括：（解除条件描述）。
11.3 合同终止条件
合同终止条件包括：（终止条件描述）。
第十二章：附则
12.1 合同生效条件
本合同自双方签字盖章之日起生效。
12.2 合同期限
本合同的有效期限至合同约定的工程竣工验收合格之日止。
12.3 合同附件
附件包括：（附件清单）。
第十三章：合同双方签字盖章
甲方代表：（总包方代表姓名）
乙方代表：（分包方代表姓名）
第十四章：其他约定
14.1 双方的其他约定
（其他约定内容）。
14.2 合同的补充协议
（补充协议内容）。
14.3 合同修改记录
（修改记录内容）。
甲方：（总包方名称）
乙方：（分包方名称）
签订日期：（签字日期）
多方为主导时的，附件条款及说明
一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明
1. 甲方额外权利和义务
甲方享有对分包工程的最终决策权，包括但不限于工程设计变更、施工进度的调整、质量控制等。
甲方应确保分包工程所需的施工图纸、技术规范、施工标准等资料的及时提供，以保证分包工程的顺利进行。
甲方应对分包工程的安全、环保、质量等方面进行监督和检查，确保分包方遵守相关法律法规和甲方要求。
2. 甲方对分包方的管理
甲方有权对分包方的施工过程进行现场监督，并要求分包方按照合同约定履行义务。
甲方有权对分包方的工作人员进行培训、指导和管理，确保施工队伍的素质和能力符合工程要求。
甲方应协调解决分包工程施工过程中出现的与第三方单位的相关问题，确保工程顺利进行。
3. 甲方对工程款的支付和结算
甲方应按照合同约定的支付方式和时间支付工程款，确保分包方的施工资金充足。
甲方有权根据工程进度、质量等情况对分包方的工程款进行调整，具体调整方式双方协商确定。
二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明
1. 乙方额外权利和义务
乙方应按照合同约定的质量、安全、进度等要求完成分包工程，并接受甲方的监督和检查。
乙方应自行负责分包工程的施工组织和人员配置，确保施工队伍的稳定和施工效率。
乙方应按照合同约定及时提交工程进度报告、质量检验报告等相关资料，以保证工程顺利进行。
2. 乙方的质量保证和安全管理
乙方应确保分包工程的施工质量符合国家标准和行业规定，对施工过程中的质量问题负责。
乙方应采取有效措施确保施工安全，防止安全事故的发生，并承担因安全事故引起的全部责任。
乙方应负责分包工程施工现场的环境保护工作，严格按照国家环保法规和甲方要求执行。
3. 乙方的工程款结算和支付
乙方应按照合同约定的时间和方式向甲方提交工程进度款申请，并提供相关证明材料。
乙方应接受甲方对工程进度、质量等方面的审查，并根据审查结果进行工程款的支付。
三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明
1. 第三方中介的职责和义务
第三方中介应公正、客观地履行合同审查、监督和协调职责，确保合同双方的权益。
第三方中介应协助甲方和乙方解决合同执行过程中的争议和问题，促进合同的顺利履行。
第三方中介应对分包工程的进度、质量、安全等方面进行定期审查，并向甲方和乙方报告。
2. 第三方中介的报酬和支付
第三方中介的报酬由甲方和乙方协商确定，并在合同中明确支付方式和时间。
甲方和乙方应按照合同约定及时支付第三方中介的报酬，不得无故拖延或拒绝支付。
3. 第三方中介的责任限制
第三方中介对分包工程的施工质量、安全、进度等不负直接责任，仅负责监督和协调。
第三方中介不承担因分包工程引起的任何法律纠纷和赔偿责任，责任由甲方和乙方承担。
附件及其他补充说明
一、附件列表：
1. 分包工程量清单
2. 施工图纸和技术规范
3. 分包工程设计文件
4. 安全防护措施方案
5. 环保措施方案
6. 工程进度计划表
7. 质量检验报告
8. 安全事故报告
9. 工程变更通知
10. 补充协议
二、违约行为及认定：
1. 违约行为：未按照合同约定完成分包工程。
认定：未按照合同约定的时间节点完成分包工程，视为违约行为。
2. 违约行为：分包工程质量不符合合同约定标准。
认定：分包工程质量检验不合格，不符合合同约定的质量标准，视为违约行为。
3. 违约行为：分包工程安全措施不达标或发生安全事故。
认定：分包工程施工过程中，安全措施不落实或发生安全事故，视为违约行为。
4. 违约行为：未按照合同约定时间提交工程进度报告。
认定：未按照合同约定的时间提交工程进度报告，视为违约行为。
5. 违约行为：未按照合同约定支付工程款。
认定：未按照合同约定的时间和金额支付工程款，视为违约行为。
三、法律名词及解释：
1. 合同法：调整平等主体之间合同关系的行为规范。
2. 建筑法：调整建筑行业活动中各方主体之间关系的法律规范。
3. 分包：总包方将其所承揽的工程中的部分工程或工作量分包给其他施工单位完成。
4. 劳务分包：分包方仅提供劳动力，不承担工程材料、设备等费用。
5. 违约金：当事人不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应支付的违约赔偿。
四、执行中遇到的问题及解决办法：
1. 问题：工程进度延误。
解决办法：协商调整工程进度计划，采取加快施工措施，必要时协商延长合同工期。
2. 问题：工程质量不合格。
解决办法：及时采取整改措施，重新检验，直到质量符合合同约定标准。
3. 问题：安全事故发生。
解决办法：立即启动安全事故应急预案，严格按照法律法规和合同约定处理。
4. 问题：合同条款不明确导致的争议。
解决办法：双方协商补充合同条款，明确双方的权利义务，避免后续争议。
五、所有应用场景：
1. 适用于各类建设工程项目的劳务分包合同签订。
2. 适用于建筑施工企业将工程中的部分工作分包给具有相应资质的施工单位。
3. 适用于分包方提供劳动力，总包方负责提供施工材料、设备等场景。
4. 适用于需要明确分包工程的范围、质量标准、工期要求等合同条款的场景。
5. 适用于双方在合同履行过程中需要明确违约行为及违约责任认定的场景。