亮化建设工程施工劳务合同书(2025版).docx

编号：__________

亮化建设工程施工劳务合同书(2025版)

甲方：___________________
乙方：___________________
签订日期：_____年_____月_____日

亮化建设工程施工劳务合同书(2025版)
合同目录
第一章：总则
1.1 合同签订依据
1.2 合同主体
1.3 合同性质与宗旨
1.4 合同组成与解释顺序
1.5 语言文字
1.6 法律法规适用
1.7 合同生效与终止
第二章：工程概况
2.1 工程名称
2.2 工程地点
2.3 工程规模与内容
2.4 工程目标与要求
2.5 工程预算与投资
2.6 工程进度与工期
第三章：合同主体及劳务内容
3.1 发包人
3.2 承包人
3.3 劳务内容与范围
3.4 劳务人数与资质要求
3.5 劳务费用与支付
3.6 劳务时间与作息
第四章：工程质量与标准
4.1 工程质量要求
4.2 工程质量标准
4.3 质量检验与验收
4.4 质量保修与维护
4.5 质量争议的处理
第五章：工程安全与环保
5.1 安全生产要求
5.2 安全生产责任
5.3 安全防护措施与设施
5.4 职业健康与环保
5.5 安全事故的处理
第六章：合同价款与支付
6.1 合同价款的确定
6.2 支付方式与时间
6.3 价款调整的条件与方法
6.4 预付款与进度款
6.5 质量保证金
6.6 违约金
第七章：工期与进度
7.1 工期要求
7.2 进度计划与控制
7.3 工期延误的处理
7.4 提前竣工的奖励与补偿
第八章：材料与设备
8.1 材料设备供应
8.2 材料设备质量要求
8.3 材料设备验收与保管
8.4 材料设备使用与维护
第九章：违约责任与争议解决
9.1 违约行为与责任
9.2 违约赔偿的计算与支付
9.3 争议解决方式与程序
9.4 法律途径与司法管辖
第十章：合同的变更、解除与终止
10.1 合同变更的条件与程序
10.2 合同解除的条件与后果
10.3 合同终止的条件与后果
10.4 合同终止后的善后处理
第十一章：其他约定
11.1 保密条款
11.2 广告与宣传
11.3 知识产权保护
11.4 不可抗力
11.5 附则与附件
第十二章：合同的签订与生效
12.1 签约主体与代表
12.2 合同签订时间与地点
12.3 合同生效的条件与时间
12.4 合同的备案与公示
第十三章：合同附件
13.1 附件目录
13.2 附件内容
13.3 附件的补充与说明
第十四章：合同的修订与替换
14.1 修订条件与程序
14.2 替换条件与程序
14.3 修订与替换的效力
合同编号_________
第一章：总则
1.1 合同签订依据
本合同是根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规，结合双方实际情况，平等、自愿、公平、诚实信用的原则签订的。
1.2 合同主体
合同甲方：（发包人名称），合同乙方：（承包人名称）。
1.3 合同性质与宗旨
本合同为亮化建设工程施工劳务合同，宗旨是明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，确保工程质量、安全、进度等目标的实现。
1.4 合同组成与解释顺序
本合同由合同、附件及其补充协议等组成。合同的解释顺序依次为：合同、附件、补充协议。
1.5 语言文字
本合同采用中文书写，一式两份，双方各执一份。
1.6 法律法规适用
本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
1.7 合同生效与终止
本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且款项支付完毕之日终止。
第二章：工程概况
2.1 工程名称
亮化建设工程项目。
2.2 工程地点
工程位于：（具体地址）。
2.3 工程规模与内容
工程规模：（简要描述工程规模），工程内容：（简要描述工程内容）。
2.4 工程目标与要求
工程目标：（简要描述工程目标），工程要求：（简要描述工程要求）。
2.5 工程预算与投资
工程预算金额为：（具体金额），工程投资估算为：（具体金额）。
2.6 工程进度与工期
工程计划工期为：（具体工期），工程进度安排：（简要描述工程进度安排）。
第三章：合同主体及劳务内容
3.1 发包人
甲方：（发包人名称），地址：（发包人地址），联系人：（联系人姓名），联系电话：（联系电话）。
3.2 承包人
乙方：（承包人名称），地址：（承包人地址），联系人：（联系人姓名），联系电话：（联系电话）。
3.3 劳务内容与范围
乙方承担本工程项目的劳务工作，包括但不限于：（列举劳务内容）。
3.4 劳务人数与资质要求
乙方应按照甲方要求，提供具备相应资质的劳务人员，人数为：（具体人数），资质要求：（简要描述资质要求）。
3.5 劳务费用与支付
劳务费用为：（具体金额），支付方式为：（支付方式），支付时间为：（支付时间）。
3.6 劳务时间与作息
劳务时间为：（具体时间），作息安排：（简要描述作息安排）。
第四章：工程质量与标准
4.1 工程质量要求
本工程质量要求符合：（简要描述质量要求）。
4.2 工程质量标准
本工程质量标准按照：（简要描述质量标准）执行。
4.3 质量检验与验收
工程质量检验与验收按照：（简要描述检验与验收程序）进行。
4.4 质量保修与维护
乙方对工程质量负责保修期为：（具体保修期），保修范围为：（简要描述保修范围）。
4.5 质量争议的处理
质量争议按照：（简要描述争议处理方式）解决。
第五章：工程安全与环保
5.1 安全生产要求
乙方应遵守国家关于安全生产的法律、法规和规章制度，确保施工安全。
5.2 安全生产责任
乙方对施工过程中的安全生产负全责，确保不发生安全事故。
5.3 安全防护措施与设施
乙方应采取必要的安全防护措施，提供安全设施，保障施工人员的人身安全。
5.4 职业健康与环保
乙方应遵守国家关于职业健康和环境保护的法律、法规，确保施工过程中的职业健康和环境保护。
5.5 安全事故的处理
发生安全事故时，乙方应立即启动应急预案，及时报告甲方，并按照相关规定处理。
第六章：合同价款与支付
6.1 合同价款的确定
本合同价款根据：（简要描述价款确定依据）确定。
6.2 支付方式与时间
支付方式为：（支付方式），支付时间为：（支付时间）。
6.3 价款调整的条件与方法
价款调整的条件为：（简要描述调整条件），调整方法为：（简要描述调整方法）。
6.4 预付款与进度款
预付款为：（具体金额），进度款支付条件为：（简要描述支付条件）。
6.5 质量保证金
质量保证金为：（具体金额），保证金支付时间为：（支付时间）。
6.6 违约金
违约金计算方式
第八章：材料与设备
8.1 材料设备供应
8.2 材料设备质量要求
8.3 材料设备验收与保管
8.4 材料设备使用与维护
8.5 材料设备故障与损坏的处理
第九章：工程进度与工期
9.1 工期要求
9.2 进度计划与控制
9.3 工期延误的处理
9.4 提前竣工的奖励与补偿
第十章：工程变更与调整
10.1 工程变更的条件与程序
10.2 工程变更的费用与赔偿
10.3 工程调整的条件与程序
10.4 工程调整的费用与赔偿
第十一章：合同价款与支付
11.1 合同价款的确定
11.2 支付方式与时间
11.3 价款调整的条件与方法
11.4 预付款与进度款
11.5 质量保证金
11.6 违约金
第十二章：违约责任与争议解决
12.1 违约行为与责任
12.2 违约赔偿的计算与支付
12.3 争议解决方式与程序
第十三章：合同的签订与生效
13.1 合同签订时间与地点
13.2 合同生效的条件与时间
第十四章：附则与附件
14.1 附则
14.2 附件目录
14.3 附件内容
14.4 补充协议
甲方：（签字）
乙方：（签字）
日期：（签字日期）
多方为主导时的，附件条款及说明
附加条款一：甲方为主导时的特殊规定
1.1 甲方指派工程师
甲方指派一名工程师负责监督乙方的施工过程，以确保工程质量、安全、进度等目标的实现。工程师有权对乙方的施工进行指导和监督，并要求乙方按照合同要求进行整改。
1.2 甲方对工程的设计变更权
甲方在合同约定的范围内，有权对工程进行设计变更。乙方应根据甲方的变更要求，及时调整施工方案，并承担因变更引起的额外费用。
1.3 甲方对工程进度的控制权
甲方有权要求乙方按照约定的工期完成工程。如乙方未能按期完成工程，甲方有权要求乙方支付违约金，并有权采取其他法律手段追究乙方的责任。
附加条款二：乙方为主导时的特殊规定
2.1 乙方的施工标准
乙方应按照合同约定的施工标准进行施工，确保工程质量符合合同要求。如乙方施工质量不符合合同要求，甲方有权要求乙方重新施工，并承担由此产生的费用。
2.2 乙方的施工安全责任
乙方应负责施工过程中的安全生产，采取必要的安全防护措施，提供安全设施，保障施工人员的人身安全。如发生安全事故，乙方应承担相应的法律责任。
2.3 乙方的工程进度报告
乙方应定期向甲方报告工程进度，如乙方未能按期完成工程，乙方应提前向甲方说明原因，并制定整改措施。
附加条款三：第三方中介的特殊规定
3.1 第三方中介的职责
第三方中介负责协调甲方和乙方之间的关系，协助双方履行合同义务。中介应公正、中立地处理合同履行过程中出现的争议和问题。
3.2 第三方中介的费用
第三方中介的费用由甲方和乙方共同承担。中介费用应在合同中明确约定，并在支付方式、时间等方面予以明确。
3.3 第三方中介的违约责任
如第三方中介未能履行其职责，导致合同履行出现问题，中介应承担相应的违约责任。甲方和乙方有权解除中介服务合同，并要求中介承担违约责任。
附件及其他补充说明
一、附件列表：
1. 工程设计图纸
2. 工程预算明细表
3. 施工方案与施工工艺
4. 劳务人员名单与资质证明
5. 材料设备供应清单
6. 安全防护措施与设施方案
7. 工程进度计划表
8. 质量保修书
9. 合同变更协议
10. 合同解除协议
11. 安全事故应急预案
12. 环保与职业健康检查报告
13. 工程验收报告
14. 合同履行过程中产生的其他相关文件
二、违约行为及认定：
1. 甲方违约行为
a. 未按约定时间支付劳务费用
b. 未按约定提供施工条件
c. 未按约定时间提供设计图纸或变更图纸
d. 未按约定履行合同义务，导致工程进度延误
2. 乙方违约行为
a. 未按约定标准施工，导致工程质量不符合要求
b. 未按约定时间完成工程
c. 未按约定提供劳务人员，或劳务人员资质不符合要求
d. 未按约定使用材料设备，或材料设备质量不符合要求
3. 第三方中介违约行为
a. 未按约定履行协调、监督职责
b. 未公正、中立地处理合同履行过程中的争议和问题
c. 未按约定时间提供服务，或服务不符合要求
三、法律名词及解释：
1. 亮化建设工程：指利用灯光照明技术，对建筑物、景观等进行美化、亮化的工程。
2. 劳务合同：指一方（乙方）为履行某项工作或提供某种服务，另一方（甲方）支付报酬的合同。
3. 违约金：指一方未履行合同约定的义务，应向对方支付的违约赔偿金。
4. 质量保修：指承包人对已完成的工程在一定期限内承担质量问题修复的责任。
5. 不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。
6. 合同解除：指合同双方或单方依法终止合同关系的行为。
四、执行中遇到的问题及解决办法：
1. 工程进度延误
解决办法：协商调整工程进度计划，必要时签订进度调整协议。
2. 工程质量问题
解决办法：及时停工整改，重新验收合格后继续施工。
3. 材料设备质量不合格
解决办法：更换不合格材料设备，或要求供应商赔偿。
4. 安全事故发生
解决办法：立即启动应急预案，报告甲方，按相关规定处理。
5. 合同争议
解决办法：协商解决，必要时提交仲裁或诉讼。
五、所有应用场景：
1. 适用于各类亮化建设工程项目的施工劳务合同。
2. 适用于合同甲方为亮化建设工程的项目业主或管理方。
3. 适用于合同乙方为具备相应资质的施工企业或个人。
4. 适用于第三方中介为合同双方提供协调、监督等服务。
5. 适用于合同履行过程中可能遇到的各种情况，包括工程进度、质量、安全等方面的管理。