资源描述
编号:__________
2025版购房贷款合同书范本
甲方:___________________
乙方:___________________
签订日期:_____年_____月_____日
2025版购房贷款合同书范本
合同目录
第一章:总则
1.1 合同签订依据
1.2 合同主体定义
1.3 合同标的概述
1.4 合同原则
第二章:合同主体
2.1 购房人信息
2.2 贷款人信息
2.3 房产开发商信息
第三章:贷款金额与用途
3.1 贷款金额
3.2 贷款用途
3.3 贷款期限
第四章:贷款利率与还款方式
4.1 贷款利率
4.2 还款方式
4.3 还款周期
第五章:担保与保险
5.1 担保措施
5.2 保险责任
5.3 保险费用
第六章:合同的变更与解除
6.1 合同变更条件
6.2 合同解除条件
6.3 合同变更与解除的程序
第七章:违约责任
7.1 购房人违约责任
7.2 贷款人违约责任
7.3 房产开发商违约责任
第八章:争议解决
8.1 争议解决方式
8.2 仲裁机构
8.3 法律适用
第九章:合同的生效、终止与继承
9.1 合同生效条件
9.2 合同终止条件
9.3 合同继承
第十章:保密条款
10.1 保密内容
10.2 保密期限
10.3 泄密责任
第十一章:合同的附件
11.1 附件列表
11.2 附件内容
第十二章:其他约定
12.1 合同双方的其他权利和义务
12.2 合同的补充条款
第十三章:合同的签署与备案
13.1 合同签署程序
13.2 合同备案程序
第十四章:附则
14.1 合同的解释权
14.2 合同的修订历史
14.3 合同的最终效力
合同编号:F0012025
第一章:总则
1.1 合同签订依据
1.2 合同主体定义
(1)甲方:具有完全民事行为能力的购房人。
(2)乙方:具有贷款资格的金融机构。
(3)丙方:房产开发商,拥有房屋开发权、销售权。
1.3 合同标的概述
本合同标的为甲方购买的丙方开发的房产项目中的房屋。
1.4 合同原则
本合同的签订遵循平等自愿、诚实信用、公平公正的原则。
第二章:合同主体
2.1 购房人信息
(1)姓名:________________
(2)性别:________________
(3)身份证号:________________
(4)联系电话:________________
(5)通讯地址:________________
2.2 贷款人信息
(1)名称:________________
(2)地址:________________
(3)联系电话:________________
(4)联系人:________________
2.3 房产开发商信息
(1)名称:________________
(2)地址:________________
(3)联系电话:________________
(4)联系人:________________
第三章:贷款金额与用途
3.1 贷款金额
本合同贷款金额为人民币(大写):____元整(小写):_____元。
3.2 贷款用途
甲方贷款用于购买丙方开发的房产项目中的房屋。
3.3 贷款期限
本合同贷款期限为____年,自贷款发放之日起计算。
第四章:贷款利率与还款方式
4.1 贷款利率
本合同贷款利率为年利率____%,按中国人民银行同期同档次利率执行。
4.2 还款方式
本合同采用等额本息还款方式,甲方每月还款金额为人民币(大写):____元整(小写):_____元。
4.3 还款周期
甲方按月进行还款,每月还款日为还款周期。
第五章:担保与保险
5.1 担保措施
甲方以所购房屋作为抵押物,为本次贷款提供担保。
5.2 保险责任
甲方应按乙方要求购买房屋保险,并将保险权益转让给乙方。
5.3 保险费用
保险费用由甲方承担。
第六章:合同的变更与解除
6.1 合同变更条件
合同变更需经甲方、乙方、丙方协商一致,并签订书面变更协议。
6.2 合同解除条件
合同解除需符合相关法律法规的规定,并由甲方、乙方、丙方协商一致。
6.3 合同变更与解除的程序
合同变更与解除应按照法律法规和本合同约定进行,必要时需办理相关手续。
第八章:争议解决
8.1 争议解决方式
本合同纠纷通过友好协商解决,协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。
8.2 仲裁机构
如选择仲裁,仲裁机构为________________。
8.3 法律适用
本合同的签订、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。
第九章:合同的生效、终止与继承
9.1 合同生效条件
本合同自甲方、乙方、丙方签字或盖章之日起生效。
9.2 合同终止条件
9.3 合同继承
本合同在甲方、乙方、丙方之一依法继承后继续有效。
第十章:保密条款
10.1 保密内容
甲乙丙三方应保密合同履行过程中的商业秘密和技术秘密。
10.2 保密期限
保密期限为合同终止后____年。
10.3 泄密责任
如有泄密,泄露方应承担相应的法律责任。
第十一章:合同的附件
11.1 附件列表
(1)房屋买卖合同
(2)贷款申请表
(3)身份证明文件
(4)其他相关文件
11.2 附件内容
附件内容见附件列表。
第十二章:其他约定
12.1 合同双方的其他权利和义务
甲乙丙三方应遵守合同约定的权利和义务,共同维护合同的履行。
12.2 合同的补充条款
本合同的补充条款见附件。
第十三章:合同的签署与备案
13.1 合同签署程序
本合同由甲乙丙三方授权代表签署,并加盖公章。
13.2 合同备案程序
合同签署后,甲乙丙三方应按照法律规定进行备案。
第十四章:附则
14.1 合同的解释权
本合同的解释权归甲乙丙三方共同所有。
14.2 合同的修订历史
本合同自签署之日起,如有修订,修订内容以最新签署的书面文件为准。
14.3 合同的最终效力
本合同一式三份,甲乙丙三方各执一份,具有同等法律效力。
签字部分:
甲方(购房人):________________
乙方(贷款人):________________
丙方(房产开发商):________________
签订日期:________________
多方为主导时的,附件条款及说明
附件一:甲方为主导时的附加条款及说明
1. 甲方提前还款奖励
甲方如在合同规定的还款期限内提前还清贷款本息,乙方应根据实际提前还款金额给予甲方一定的奖励,奖励金额为提前还款金额的____%。
2. 房屋交付时间及条件
丙方应按照合同约定时间将房屋交付给甲方,如延迟交付,应按照合同约定向甲方支付违约金。具体交付时间和条件见附件二。
3. 房屋质量保证
丙方承诺所售房屋符合国家和行业的质量标准,如出现质量问题,丙方应在甲方提出书面通知后____日内负责修复,如逾期未修复,应支付甲方违约金。
4. 房屋产权保证
丙方保证所售房屋的产权清晰,无任何法律纠纷,如因房屋产权问题导致甲方无法正常办理过户手续,丙方应承担全部责任。
5. 配套设施交付
丙方应按照合同约定时间将房产配套设施交付给甲方,如延迟交付,应按照合同约定向甲方支付违约金。具体配套设施交付时间和条件见附件三。
附件二:乙方为主导时的附加条款及说明
1. 贷款额度调整
如甲方因特殊情况需要调整贷款额度,乙方应根据甲方实际情况重新评估贷款额度,并在合同约定的范围内予以调整。
2. 贷款利率调整
如遇市场利率波动,乙方应按照合同约定的调整机制对贷款利率进行调整,具体调整方式和幅度见附件四。
3. 还款期限调整
如甲方因特殊情况需要调整还款期限,乙方应根据甲方实际情况重新评估还款期限,并在合同约定的范围内予以调整。
4. 提前还款罚息
如甲方提前还清贷款本息,乙方应按照合同约定的提前还款罚息标准向甲方收取提前还款罚息。
5. 保险费用支付
乙方应按照合同约定时间向甲方收取房屋保险费用,如甲方未按时支付,乙方有权采取包括但不限于停止贷款发放、提高贷款利率等措施。
附件三:有第三方中介时的附加条款及说明
1. 第三方中介服务费用
甲乙丙三方同意支付给第三方中介一定的服务费用,具体费用标准和支付方式见附件五。
2. 第三方中介的责任
第三方中介应保证其提供的信息真实、准确、完整,如因中介原因导致合同无法正常履行,第三方中介应承担相应的法律责任。
3. 第三方中介的权益保护
甲乙丙三方应尊重第三方中介的合法权益,如第三方中介遭受损失,应按照合同约定承担相应的赔偿责任。
4. 第三方中介的退出
如甲乙丙三方同意解除合同,第三方中介应在合同解除后____日内办理相关手续,如逾期未办理,应承担违约责任。
5. 第三方中介的信息保密
甲乙丙三方同意对第三方中介提供的个人信息和商业秘密予以保密,未经第三方中介同意,不得向他人泄露。
附件及其他补充说明
一、附件列表:
附件一:房屋买卖合同
附件二:贷款申请表
附件三:身份证明文件
附件四:贷款额度、利率、还款期限调整说明
附件五:第三方中介服务费用协议
附件六:房屋交付及质量保证协议
附件七:配套设施交付及违约金支付协议
附件八:提前还款罚息协议
附件九:保险费用支付协议
二、违约行为及认定:
1. 甲方违约行为:
未按约定时间支付购房款或贷款本息
提供虚假个人信息或不符合实际情况的资料
未按约定用途使用贷款
提前还款未按规定支付罚息
2. 乙方违约行为:
未按约定时间发放贷款或调整贷款额度、利率、还款期限
未按约定方式收取还款本金和利息
未按约定提供保险服务或收取保险费用
未按约定时间交付房屋或配套设施
3. 丙方违约行为:
交付的房屋存在质量问题或不符合约定标准
未按约定时间交付房屋或配套设施
提供虚假房产信息或隐瞒房产实际情况
未履行房屋产权保证责任
三、法律名词及解释:
1. 购房人:指购买房屋的个人或单位。
2. 贷款人:指提供贷款的金融机构。
3. 房产开发商:指开发、销售房屋的法人或其他组织。
4. 抵押物:指为担保贷款而提供的房屋或其他财产。
5. 等额本息还款方式:指每月偿还相同金额的贷款本金和利息。
6. 违约金:指一方不履行合同约定义务时,应向对方支付的赔偿金。
7. 提前还款罚息:指提前还清贷款本息时,需支付的额外费用。
8. 保险费用:指为房屋及贷款本息提供的保险服务所需支付的费用。
四、执行中遇到的问题及解决办法:
1. 问题:甲方未按约定时间支付购房款或贷款本息。
解决办法:甲方应按时支付购房款或贷款本息,如逾期未支付,乙方有权采取包括但不限于停止贷款发放、提高贷款利率等措施。
2. 问题:乙方未按约定时间发放贷款或调整贷款额度、利率、还款期限。
解决办法:乙方应按约定时间发放贷款或调整贷款额度、利率、还款期限,如延迟发放或调整,应向甲方支付违约金。
3. 问题:丙方未按约定时间交付房屋或配套设施。
解决办法:丙方应按约定时间交付房屋或配套设施,如延迟交付,应按照合同约定向甲方支付违约金。
4. 问题:房屋质量问题或不符合约定标准。
解决办法:甲方应向丙方提出书面通知,丙方应在约定的时间内负责修复,如逾期未修复,应支付甲方违约金。
五、所有应用场景:
1. 个人购房贷款:适用于个人购买房产时,向金融机构申请贷款的场景。
2. 房产开发销售:适用于房产开发商销售新房时,与购房人及金融机构签订的贷款合同。
3. 第三方中介服务:适用于通过第三方中介协助办理购房贷款的场景。
4. 贷款利率调整:适用于市场利率波动时,对现有贷款合同进行利率调整的场景。
5. 提前还款罚息:适用于购房人提前还清贷款本息时,需支付的额外费用的场景。
6. 房屋交付及质量保证:适用于房产开发商向购房人交付房屋时,对房屋质量及交付时间的保证场景。
展开阅读全文