单项工程的施工合同书(2025版).docx

编号：__________

单项工程的施工合同书(2025版)

甲方：___________________
乙方：___________________
签订日期：_____年_____月_____日

单项工程的施工合同书(2025版)
合同目录
第一章：合同主体及定义
1.1 甲方名称及地址
1.2 乙方名称及地址
1.3 工程名称及地点
1.4 工程内容概述
1.5 合同金额
1.6 合同工期
第二章：合同的组成
2.1 合同文件
2.2 合同的修改和补充
第三章：甲方的义务和责任
3.1 甲方提供的条件
3.2 甲方对施工的监督和协调
3.3 甲方对工程质量的要求
第四章：乙方的义务和责任
4.1 乙方的施工资格
4.2 乙方的施工计划和进度
4.3 乙方的工程质量标准
4.4 乙方的安全生产责任
第五章：工程质量控制
5.1 工程质量标准
5.2 质量检验和验收
5.3 质量问题的处理
第六章：工程进度控制
6.1 工程进度计划
6.2 进度延误的处理
6.3 甲方对进度的要求
第七章：工程造价和支付
7.1 合同价格
7.2 价格调整的条件和方式
7.3 支付方式和时间
第八章：合同的变更和解除
8.1 合同变更的条件
8.2 合同解除的条件
第九章：违约责任
9.1 甲方违约责任
9.2 乙方违约责任
第十章：争议解决
10.1 争议的解决方式
10.2 仲裁或诉讼的地点和法院
第十一章：合同的生效、终止和解除
11.1 合同的生效条件
11.2 合同的终止条件
11.3 合同解除的条件
第十二章：其他约定
12.1 保密条款
12.2 知识产权保护
12.3 环境影响和生态保护
第十三章：附件
13.1 施工图纸和技术文件
13.2 工程量清单
13.3 其他相关文件
第十四章：合同的签署和备案
14.1 合同签署的时间和地点
14.2 合同备案的要求和程序
合同编号_________
第一章：合同主体及定义
1.1 甲方名称：_________
1.2 乙方名称：_________
1.3 工程名称：_________
1.4 工程地点：_________
1.5 合同金额：人民币____拾万元整
1.6 合同工期：自工程开工之日起____个日历天内完成
第二章：合同的组成
2.1 合同文件：本合同正本一份，连同附件一起构成合同的完整文件。
2.2 合同的修改和补充：合同的修改和补充必须以书面形式作出，并由双方代表签字盖章后生效。
第三章：甲方的义务和责任
3.1 甲方提供的条件：甲方应提供施工所需的场地、水源、电源、道路等施工条件。
3.2 甲方对施工的监督和协调：甲方应负责对施工过程进行监督和协调，确保施工顺利进行。
3.3 甲方对工程质量的要求：甲方要求乙方按照合同约定的质量标准完成施工。
第四章：乙方的义务和责任
4.1 乙方的施工资格：乙方应具备相应的施工资质，并提供相关资质证明文件。
4.2 乙方的施工计划和进度：乙方应按照合同约定的工期完成施工，并提前向甲方报告施工进度。
4.3 乙方的工程质量标准：乙方应按照合同约定的质量标准进行施工，确保工程质量。
4.4 乙方的安全生产责任：乙方应严格遵守安全生产规定，确保施工过程中的安全生产。
第五章：工程质量控制
5.1 工程质量标准：工程质量应符合国家相关标准和行业规定。
5.2 质量检验和验收：工程完成后，乙方应按照约定进行自检，并配合甲方进行验收。
5.3 质量问题的处理：对于验收过程中发现的问题，乙方应负责及时整改，并承担相应责任。
第六章：工程进度控制
6.1 工程进度计划：乙方应制定详细的施工进度计划，并提交甲方备案。
6.2 进度延误的处理：因乙方原因导致的进度延误，乙方应按照约定承担违约责任。
6.3 甲方对进度的要求：甲方要求乙方按照合同约定的工期完成施工。
第七章：工程造价和支付
7.1 合同价格：本合同总价款为人民币____拾万元整。
7.2 价格调整的条件和方式：合同价格如需调整，应由双方协商确定。
7.3 支付方式和时间：甲方应按照乙方提交的进度报告和实际完成情况，按时支付合同款项。
第八章：合同的变更和解除
8.1 合同变更的条件：合同变更需双方协商一致，并签订书面变更协议。
8.2 合同解除的条件：合同解除需双方协商一致，并签订书面解除协议。
第九章：违约责任
9.1 甲方违约责任：甲方未按约定履行合同义务的，应承担相应的违约责任。
9.2 乙方违约责任：乙方未按约定履行合同义务的，应承担相应的违约责任。
第十章：争议解决
10.1 争议的解决方式：双方发生争议时，应通过友好协商解决；协商不成的，可以选择仲裁或诉讼。
10.2 仲裁或诉讼的地点和法院：如选择仲裁，仲裁地点为____；如选择诉讼，法院管辖地为____。
第十一章：合同的生效、终止和解除
11.1 合同的生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。
11.2 合同的终止条件：合同履行完毕，双方权利义务全部履行完毕，合同自然终止。
11.3 合同解除的条件：合同解除需双方协商一致，并签订书面解除协议。
第十二章：其他约定
12.1 保密条款：双方应对合同内容及签订过程中的商业秘密予以保密。
12.2 知识产权保护：双方应尊重并保护对方在合同履行过程中产生的知识产权。
12.3 环境影响和生态保护：乙方在施工过程中应遵守相关环保法规，保护生态环境。
第十三章：附件
13.1 施工图纸和技术文件：附件一《施工图纸和技术文件》
13.2 工程量清单：附件二《工程量清单》
13.3 其他相关文件：附件三《其他相关文件》
第十四章：合同的签署和备案
14.1 合同签署的时间和地点：本合同于____年__月__日，在____地点签署。
14.2 合同备案的要求和程序：合同签署后，双方应按照相关法律法规要求进行备案。
甲方（签字）：_________ 日期：____年__月__日
乙方（签字）：_________ 日期：____年__月__日
多方为主导时的，附件条款及说明
一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明
1.1 甲方指定材料供应商：甲方有权指定乙方向指定的材料供应商采购施工材料，乙方应无条件遵守。
1.2 甲方监督权：甲方有权对施工过程进行监督，包括但不限于施工质量、进度、安全等方面。
1.3 甲方变更权：甲方有权根据项目需要，对施工内容、工程量、工期等进行变更，乙方应予以遵守。
1.4 甲方终止权：如乙方严重违约，甲方有权终止合同，并要求乙方承担违约责任。
1.5 甲方解除权：如乙方未按约定履行合同义务，甲方有权解除合同，并要求乙方承担违约责任。
二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明
2.1 乙方质量承诺：乙方承诺按照合同约定的质量标准完成施工，如发生质量问题，乙方应承担修复及赔偿责任。
2.2 乙方进度承诺：乙方承诺按照合同约定的工期完成施工，如因乙方原因导致进度延误，乙方应承担违约责任。
2.3 乙方安全责任：乙方应确保施工过程中的安全生产，如发生安全事故，乙方应承担相应责任。
2.4 乙方保密义务：乙方应对甲方提供的技术资料、商业秘密等予以保密，如泄露，乙方应承担违约责任。
2.5 乙方维修义务：工程验收合格后，乙方应对施工过程中产生的缺陷负责维修，直至达到合同约定的质量标准。
三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明
3.1 第三方中介职责：第三方中介应公正、公平地协调甲乙双方的关系，确保合同的顺利履行。
3.2 第三方中介费用：第三方中介的费用由甲乙双方协商承担。
3.3 第三方中介违约责任：如第三方中介未能履行其职责，导致合同纠纷，第三方中介应承担相应的违约责任。
3.4 第三方中介解除权：如第三方中介严重违约，甲乙双方均有权解除与第三方中介的合作关系。
3.5 第三方中介保密义务：第三方中介应对甲乙双方提供的相关信息予以保密，如泄露，第三方中介应承担违约责任。
附件及其他补充说明
一、附件列表：
1. 附件一：施工图纸和技术文件
2. 附件二：工程量清单
3. 附件三：其他相关文件
二、违约行为及认定：
1. 甲方违约行为：
未按约定提供施工条件
未按约定时间支付合同款项
未履行合同监督和协调职责
2. 乙方违约行为：
未按约定质量标准完成施工
未按约定工期完成施工
未遵守安全生产规定
3. 第三方中介违约行为：
未能公正、公平地协调甲乙双方关系
未能履行其职责导致合同纠纷
三、法律名词及解释：
1. 单项工程：指合同中约定的一个独立的工程项目。
2. 施工合同书：指双方约定权利义务的书面文件。
3. 合同主体：指合同中的甲方、乙方和第三方中介。
4. 违约行为：指合同一方未履行合同约定的义务。
5. 违约责任：指违约方应承担的法律责任。
四、执行中遇到的问题及解决办法：
1. 施工过程中的质量问题：
及时停工整改
甲方指派专业人员进行监督
2. 施工进度延误：
制定应急预案
乙方增加人力和设备投入
3. 安全事故发生：
加强安全生产培训
定期安全检查和隐患排查
4. 合同纠纷：
友好协商解决
提交仲裁或诉讼
五、所有应用场景：
1. 甲方为政府机关或企事业单位，乙方为施工单位。
2. 甲方委托乙方进行某一单项工程的施工。
3. 第三方中介参与协调甲乙双方关系，确保合同顺利履行。