全新通风系统施工合同下载(2025版).docx

编号：__________

全新通风系统施工合同下载(2025版)

甲方：___________________
乙方：___________________
签订日期：_____年_____月_____日

全新通风系统施工合同(2025版)
合同目录
第一章：合同主体及定义
1.1 甲方名称及住所
1.2 乙方名称及住所
1.3 合同术语定义
第二章：工程概况
2.1 工程名称
2.2 工程地点
2.3 工程规模
2.4 工程内容
第三章：合同价格
3.1 合同总价
3.2 价格调整条款
3.3 支付方式及进度
第四章：施工期限
4.1 工期约定
4.2 工期延误责任
4.3 提前完成工程奖励
第五章：施工质量
5.1 质量标准
5.2 质量监督与验收
5.3 质量争议的处理
第六章：材料与设备
6.1 乙方提供的材料与设备
6.2 甲方提供的材料与设备
6.3 材料与设备验收标准
第七章：施工安全
7.1 安全施工要求
7.2 安全事故处理
7.3 安全防护措施
第八章：变更与解除
8.1 合同变更条件
8.2 合同解除条件
8.3 变更与解除的程序
第九章：违约责任
9.1 甲方违约责任
9.2 乙方违约责任
9.3 违约赔偿金额计算
第十章：争议解决
10.1 争议解决方式
10.2 诉讼管辖法院
10.3 仲裁机构及规则
第十一章：合同的生效、变更与终止
11.1 合同生效条件
11.2 合同变更程序
11.3 合同终止条件
第十二章：其他约定
12.1 知识产权保护
12.2 保密条款
12.3 不可抗力
第十三章：附件
13.1 施工图纸
13.2 技术说明书
13.3 材料与设备清单
第十四章：其他
14.1 合同签订日期
14.2 合同份数及保管
14.3 合同修订历史记录
合同编号：_______
第一章：合同主体及定义
1.1 甲方名称：__________
住所：__________
1.2 乙方名称：__________
住所：__________
1.3 合同术语定义：
（1）甲方：指合同第一页所指的甲方名称。
（2）乙方：指合同第一页所指的乙方名称。
（3）合同：指本合同以及附件和补充协议。
（4）工程：指本合同约定的全新通风系统施工项目。
第二章：工程概况
2.1 工程名称：全新通风系统施工项目
2.2 工程地点：__________
2.3 工程规模：__________
2.4 工程内容：__________
第三章：合同价格
3.1 合同总价：人民币____元整（大写：_________________________元整）
3.2 价格调整条款：
a) 工程设计变更；
b) 材料价格波动；
c) 政策性调整。
（2）调整程序：价格调整按照双方商定的方式进行。
3.3 支付方式及进度：
（1）支付方式：银行转账。
（2）支付进度：合同签订后____个工作日内支付合同总价____%；工程验收合格后支付合同总价____%；质保期满后支付质保金____%。
第四章：施工期限
4.1 工期约定：自合同签订之日起至工程验收合格之日止，共计____个月。
4.2 工期延误责任：
（1）甲方原因导致工期延误，乙方有权要求甲方支付违约金，违约金为合同总价____%。
（2）乙方原因导致工期延误，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为合同总价____%。
4.3 提前完成工程奖励：提前完成工程，甲方奖励乙方合同总价____%。
第五章：施工质量
5.1 质量标准：符合国家相关法律法规、行业标准和甲方要求。
5.2 质量监督与验收：
（1）甲方有权对施工过程进行监督，确保工程质量。
（2）工程验收合格标准：按照国家相关法律法规、行业标准和甲方要求。
5.3 质量争议的处理：双方协商解决，协商不成的，可以向合同约定的仲裁机构申请仲裁。
第六章：材料与设备
6.1 乙方提供的材料与设备：
（1）品牌：__________
（2）型号：__________
（3）质量保证：乙方提供材料与设备的质量保证书。
6.2 甲方提供的材料与设备：
（1）品牌：__________
（2）型号：__________
（3）质量保证：甲方提供材料与设备的质量保证书。
6.3 材料与设备验收标准：按照国家相关法律法规、行业标准和甲方要求。
第七章：施工安全
7.1 安全施工要求：乙方应按照国家相关法律法规、行业标准和甲方要求进行安全施工。
7.2 安全事故处理：发生安全事故，乙方应立即报告甲方，并按照甲方要求进行处理。
7.3 安全防护措施：乙方应采取必要的安全防护措施，确保施工过程中人员安全。
第八章：变更与解除
8.1 合同变更条件：
a) 甲方需求变更；
b) 法律法规变化；
c) 不可抗力。
（2）变更程序：变更需求应以书面形式提出，经双方协商一致后签署变更协议。
8.2 合同解除条件：
a) 甲方严重违约；
b) 乙方严重违约；
c) 不可抗力导致合同无法履行。
（2）解除程序：解除合同应以书面形式提出，经双方协商一致后签署解除协议。
8.3 变更与解除的程序：按照本章第8.1条和第8.2条的规定进行。
第九章：违约责任
9.1 甲方违约责任：
（1）甲方未按约定支付合同价款，应支付违约金，违约金为应付款项的____%。
（2）甲方未按约定提供施工条件，应支付违约金，违约金为合同总价的____%。
9.2 乙方违约责任：
（1）乙方未按约定完成工程，应支付违约金，违约金为合同总价的____%。
（2）乙方提供的材料与设备不符合约定，应支付违约金，违约金为合同总价的____%。
9.3 违约赔偿金额计算：按照本章第9.1条和第9.2条的规定进行。
第十章：争议解决
10.1 争议解决方式：双方发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同约定的仲裁机构申请仲裁。
10.2 诉讼管辖法院：合同双方约定的人民法院。
10.3 仲裁机构及规则：双方约定选择的仲裁机构及仲裁规则。
第十一章：合同的生效、变更与终止
11.1 合同生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。
11.2 合同变更程序：变更协议经双方签字盖章后生效。
11.3 合同终止条件：合同执行完毕或者双方协商一致解除合同。
第十二章：其他约定
12.1 知识产权保护：双方同意，合同执行过程中涉及的知识产权归甲方所有。
12.2 保密条款：双方应对合同内容和双方之间的商业秘密予以保密，未经对方同意不得向第三方披露。
12.3 不可抗力：不可抗力事件导致合同无法履行，双方应协商解决。
第十三章：附件
13.1 施工图纸：详见附件一。
13.2 技术说明书：详见附件二。
13.3 材料与设备清单：详见附件三。
第十四章：其他
14.1 合同签订日期：____年__月__日。
14.2 合同份数及保管：本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
14.3 合同修订历史记录：本合同如有修订，修订内容应注明日期并签字盖章。
甲方（盖章）：__________
乙方（盖章）：__________
合同编号：_______
签订日期：____年__月__日
多方为主导时的，附件条款及说明
一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明
1. 甲方指定材料供应商：甲方有权指定乙方使用的材料供应商。若乙方使用的材料供应商非甲方指定供应商，乙方应承担由此产生的额外费用。
2. 甲方监督权：甲方有权对施工过程进行监督，确保工程质量。甲方有权要求乙方提供施工进度报告，并对施工进度进行审核。
3. 甲方变更权：甲方在合同执行过程中，有权根据实际需求对工程进行变更。若变更导致合同价款增加，甲方有权要求乙方按照变更后的工程价款支付。
a) 乙方严重违约；
b) 不可抗力导致合同无法履行。
5. 甲方索赔权：若乙方未按约定完成工程，或提供的材料与设备不符合约定，甲方有权向乙方提出索赔，要求乙方支付违约金，并赔偿因此造成的损失。
二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明
1. 乙方质量保证：乙方应对施工质量负责，确保工程质量符合国家相关法律法规、行业标准和甲方要求。若工程质量出现问题，乙方应承担修复费用，并赔偿甲方因此造成的损失。
2. 乙方工期保证：乙方应保证按约定的工期完成工程。若乙方原因导致工期延误，乙方应支付违约金，违约金为合同总价的____%。
3. 乙方材料与设备供应：乙方应按照甲方要求供应材料与设备。若乙方提供的材料与设备不符合约定，乙方应承担更换、修复费用，并赔偿甲方因此造成的损失。
4. 乙方保密义务：乙方应对合同内容及双方之间的商业秘密予以保密，未经甲方同意不得向第三方披露。
5. 乙方索赔权：若甲方未按约定支付合同价款，或未按约定提供施工条件，乙方有权向甲方提出索赔，要求甲方支付违约金，并赔偿因此造成的损失。
三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明
1. 第三方中介职责：第三方中介负责协调甲方、乙方之间的关系，确保合同的顺利履行。第三方中介应公正、中立地处理合同履行过程中的争议。
2. 第三方中介费用：第三方中介的费用由甲方、乙方共同承担。双方应在合同中约定第三方中介的费用金额。
3. 第三方中介解除权：若第三方中介未能履行协调职责，导致合同无法顺利履行，甲方、乙方均有权解除与第三方中介的合同。
4. 第三方中介违约责任：若第三方中介未能履行协调职责，导致合同一方或双方受损，第三方中介应承担相应的违约责任。
5. 第三方中介保密义务：第三方中介应对合同内容及双方之间的商业秘密予以保密，未经甲方、乙方同意不得向第三方披露。
附件及其他补充说明
一、附件列表：
1. 施工图纸
2. 技术说明书
3. 材料与设备清单
4. 质量保证书
5. 安全防护措施方案
6. 知识产权授权书
7. 保密协议
8. 变更协议
9. 仲裁协议
10. 保险公司提供的工程保险单据
11. 合同履行过程中的相关证明文件和验收报告
二、违约行为及认定：
1. 甲方违约行为：
a) 未按约定支付合同价款
b) 未按约定提供施工条件
c) 提前解除合同
d) 未履行合同约定的其他义务
2. 乙方违约行为：
a) 未按约定完成工程
b) 提供的材料与设备不符合约定
c) 未履行合同约定的其他义务
3. 违约行为的认定：
a) 违约行为应以书面形式提出，并提供相关证据
b) 违约行为的认定应由双方协商一致，或由合同约定的仲裁机构作出裁决
三、法律名词及解释：
1. 合同：指本合同以及附件和补充协议
2. 甲方：指合同第一页所指的甲方名称
3. 乙方：指合同第一页所指的乙方名称
4. 违约金：指违约方应支付给守约方的赔偿金
5. 不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况
6. 仲裁：指合同双方约定的仲裁机构对合同争议进行裁决
四、执行中遇到的问题及解决办法：
1. 工程进度延误：
a) 双方应及时沟通，协商调整施工计划
b) 乙方应采取措施加快工程进度，减少延误对甲方的影响
2. 材料与设备不符合约定：
a) 乙方应及时更换不符合约定的材料与设备
b) 甲方有权要求乙方支付因此产生的额外费用
3. 合同争议：
a) 双方应通过友好协商解决
b) 协商不成的，可以向合同约定的仲裁机构申请仲裁
五、所有应用场景：
1. 新建建筑的通风系统施工
2. 现有建筑的通风系统改造
3. 工业厂房通风系统施工
4. 商业建筑通风系统施工
5. 公共设施通风系统施工
6. 其他需要通风系统施工的场合