资源描述
编号:__________
2025全新不锈钢门套施工合同下载
甲方:___________________
乙方:___________________
签订日期:_____年_____月_____日
2025全新不锈钢门套施工合同
合同目录
第一章:总则
1.1 合同当事人
1.2 合同标的
1.3 合同签订日期
1.4 合同生效日期
1.5 合同履行期限
1.6 合同语言文字
1.7 合同解释权
第二章:施工内容
2.1 施工项目
2.2 施工标准
2.3 施工材料
2.4 施工工艺
2.5 施工质量要求
第三章:合同价格
3.1 合同总价
3.2 价格调整因素
3.3 付款方式
3.4 付款进度
3.5 价格争议解决
第四章:施工进度
4.1 施工计划
4.2 施工期限
4.3 工期延误
4.4 工期提前
第五章:合同的履行
5.1 承包商义务
5.2 业主义务
5.3 合同变更
5.4 合同转让
5.5 合同解除
第六章:质量保证
6.1 质量标准
6.2 质量检验
6.3 质量保修
6.4 质量争议解决
第七章:安全生产
7.1 安全生产要求
7.2 安全事故处理
7.3 环境保护
第八章:违约责任
8.1 承包商违约
8.2 业主违约
8.3 违约赔偿
第九章:争议解决
9.1 争议解决方式
9.2 仲裁
9.3 诉讼
第十章:合同的生效、变更和终止
10.1 合同生效条件
10.2 合同变更
10.3 合同终止
第十一章:其他约定
11.1 合同保密条款
11.2 合同的补充条款
11.3 附件
第十二章:附件
12.1 施工图纸
12.2 施工方案
12.3 材料合格证
12.4 相关资质证书
第十三章:合同的修订
13.1 修订条件
13.2 修订程序
13.3 修订内容
第十四章:附则
14.1 合同签订地
14.2 合同适用法律
14.3 合同的送达
14.4 合同的复印本
14.5 合同的保管
合同编号2025001
第一章:总则
1.1 合同当事人
1.1.1 承包商全称:__________
1.1.2 业主全称:__________
1.2 合同标的
1.2.1 施工项目:全新不锈钢门套安装工程
1.3 合同签订日期
1.3.1 签订日期:2025年__月__日
1.4 合同生效日期
1.4.1 生效日期:2025年__月__日
1.5 合同履行期限
1.5.1 履行期限:自合同生效之日起至工程验收合格之日止
1.6 合同语言文字
1.6.1 合同语言文字:中文
1.7 合同解释权
1.7.1 解释权归属:归双方共同所有
第二章:施工内容
2.1 施工项目
2.1.1 施工范围:包括但不限于不锈钢门套的切割、加工、安装、调试等工作
2.2 施工标准
2.2.1 施工标准:按照国家和行业相关标准及图纸要求进行施工
2.3 施工材料
2.3.1 材料品牌:__________
2.3.2 材料质量:符合国家相关标准
2.4 施工工艺
2.4.1 施工工艺:采用__________工艺进行施工
2.5 施工质量要求
2.5.1 质量要求:达到优良标准,满足使用功能和审美要求
第三章:合同价格
3.1 合同总价
3.1.1 总价金额:人民币(大写):__________元整(小写):__________元
3.2 价格调整因素
3.2.1 调整因素:材料价格波动、政策调整等
3.3 付款方式
3.3.1 付款方式:按工程进度分阶段付款
3.4 付款进度
3.4.1 付款进度:详见附件《付款进度表》
3.5 价格争议解决
3.5.1 争议解决:双方协商解决,协商不成的,按合同约定提交仲裁或诉讼
第四章:施工进度
4.1 施工计划
4.1.1 施工计划:详见附件《施工计划》
4.2 施工期限
4.2.1 施工期限:自工程开工之日起__日内完成
4.3 工期延误
4.3.1 工期延误:每延误一日,承包商应支付违约金人民币__________元
4.4 工期提前
4.4.1 工期提前:每提前一日,承包商奖励人民币__________元
第五章:合同的履行
5.1 承包商义务
5.1.1 义务一:按照合同约定完成施工任务
5.1.2 义务二:保证施工质量和安全
5.1.3 义务三:提供相关资质和证件
5.2 业主义务
5.2.1 义务一:提供施工场地和条件
5.2.2 义务二:按照约定支付合同价款
5.2.3 义务三:协助承包商完成施工
5.3 合同变更
5.3.1 变更条件:双方协商一致
5.3.2 变更程序:签订书面变更协议
5.4 合同转让
5.4.1 转让条件:经对方同意
5.4.2 转让程序:签订书面转让协议
5.5 合同解除
5.5.1 解除条件:双方协商一致
5.5.2 解除程序:签订书面解除协议
第六章:质量保证
6.1 质量标准
6.1.1 标准一:符合国家相关法律法规
6.1.2 标准二:符合行业标准和规范
6.1.3 标准三:满足业主和使用要求
6.2 质量检验
6.2.1 检验一:施工过程中,由承包商进行自检
6.2.2 检验二:工程完成后,由双方共同进行验收
6.3 质量保修
6.3.1 保修期限:自工程验收合格之日起__年
6.3.2 保修范围:施工质量问题
6.4 质量争议解决
6.4.1 争议解决:双方协商解决,协商不
第八章:违约责任
8.1 承包商违约
8.1.1 违约情形:包括但不限于未按约定时间完成工程、工程质量不符合约定等
8.1.2 违约责任:承包商应承担违约金、赔偿金等违约责任
8.2 业主违约
8.2.1 违约情形:包括但不限于未按约定时间支付价款、提供施工条件等
8.2.2 违约责任:业主应承担违约金、赔偿金等违约责任
8.3 违约赔偿
8.3.1 赔偿标准:根据违约情况,按照实际损失和合同约定进行赔偿
第九章:争议解决
9.1 争议解决方式
9.1.1 方式一:双方协商解决
9.1.2 方式二:提交仲裁委员会仲裁
9.1.3 方式三:向人民法院提起诉讼
9.2 仲裁
9.2.1 仲裁机构:__________仲裁委员会
9.2.2 仲裁程序:按照仲裁委员会的规定进行
9.3 诉讼
9.3.1 诉讼法院:__________人民法院
9.3.2 诉讼程序:按照法院的规定进行
第十章:合同的生效、变更和终止
10.1 合同生效条件
10.1.1 条件一:双方签字盖章
10.1.2 条件二:符合法律法规
10.1.3 条件三:双方约定的其他条件
10.2 合同变更
10.2.1 变更程序:双方书面同意,并签订变更协议
10.3 合同终止
10.3.1 终止条件:合同履行完毕、双方协商一致、法律规定等
第十一章:其他约定
11.1 合同保密条款
11.1.1 保密内容:合同内容及双方商业秘密
11.1.2 保密期限:自合同签订之日起至合同终止之日起__年
11.2 合同的补充条款
11.2.1 补充内容:双方约定的其他事项
11.2.2 补充协议:以书面形式签订,与本合同具有同等效力
11.3 附件
11.3.1 附件内容:施工图纸、施工方案、材料合格证等
11.3.2 附件效力:附件是本合同的组成部分,具有同等效力
第十二章:附件
12.1 施工图纸
12.1.1 图纸内容:不锈钢门套施工图纸
12.1.2 图纸数量:__份
12.2 施工方案
12.2.1 方案内容:施工工艺、施工步骤等
12.2.2 方案数量:__份
12.3 材料合格证
12.3.1 合格证内容:材料质量合格证明
12.3.2 合格证数量:__份
12.4 相关资质证书
12.4.1 证书内容:承包商资质证书、相关行业证书等
12.4.2 证书数量:__份
第十三章:合同的修订
13.1 修订条件
13.1.1 条件一:合同履行中出现新的情况
13.1.2 条件二:双方协商一致需要修订
13.2 修订程序
13.2.1 程序一:双方提出修订意见
13.2.2 程序二:双方签订修订协议
13.3 修订内容
13.3.1 内容一:合同条款的增删或修改
13.3.2 内容二:合同价的调整
第十四章:附则
14.1 合同签订地
14.1.1 签订地:__________
14.2 合同适用法律
14.2.1 适用法律:中华人民共和国法律
14.3 合同的送达
14.3.1 送达地址:双方约定的地址
14.3.2 送达方式:书面形式
14.4 合同的复印本
14.4.1 复印本数量:双方各保留__份
14.5 合同的保管
14.5.1 保管方:__________
14.5.2 保管地点:__________
多方为主导时的,附件条款及说明
一、当甲方为主导时,增加的多项条款及说明
1.1 甲方指定材料供应商
甲方有权指定乙方使用的材料供应商,乙方应按照甲方的要求使用指定供应商的材料。若乙方未使用甲方指定的供应商材料,甲方有权要求乙方支付违约金,违约金的标准为合同总价的2%。
1.2 工程验收标准
甲方有权根据实际情况制定工程验收标准,乙方应按照甲方的验收标准进行施工。若乙方未按照甲方的验收标准进行施工,甲方有权要求乙方进行返工,返工费用由乙方承担。
1.3 工程进度管理
甲方有权对乙方的施工进度进行管理,要求乙方按照甲方的要求完成施工。若乙方未按照甲方的要求完成施工,甲方有权要求乙方支付违约金,违约金的标准为合同总价的1%。
1.4 工程质量保证
乙方应保证施工质量,若乙方施工质量不符合甲方的要求,甲方有权要求乙方进行返工,返工费用由乙方承担。同时,乙方应承担因返工导致的甲方损失的赔偿责任。
1.5 安全生产管理
乙方应严格按照国家相关的安全生产法律法规进行施工,确保施工过程中的安全生产。若乙方在施工过程中发生安全事故,乙方应承担全部责任,并支付因安全事故导致的甲方损失的赔偿责任。
二、当乙方为主导时,增加的多项条款及说明
2.1 乙方自主选择材料供应商
乙方有权自主选择材料供应商,甲方不得干涉。若乙方使用的材料供应商不符合甲方的要求,乙方应承担相应的责任。
2.2 施工工艺和施工方法
乙方应根据甲方的要求和技术标准,自行决定施工工艺和施工方法。若乙方未按照甲方的要求和技术标准进行施工,乙方应承担相应的责任。
2.3 工程进度报告
乙方应定期向甲方报告工程进度情况,确保甲方了解工程进展。若乙方未按照甲方要求的时间节点完成施工,乙方应承担相应的违约责任。
2.4 工程质量自检
乙方应在施工过程中进行质量自检,确保施工质量符合甲方的要求。若乙方施工质量不符合甲方的要求,乙方应承担相应的返工和赔偿责任。
2.5 施工安全责任
乙方应承担施工过程中的安全生产责任,确保施工安全。若乙方在施工过程中发生安全事故,乙方应承担全部责任,并支付因安全事故导致的甲方损失的赔偿责任。
三、当有第三方中介时,增加的多项条款及说明
3.1 第三方中介的职责
第三方中介应负责协调甲乙双方的关系,协助双方履行合同义务。若第三方中介未能履行协调职责,导致合同履行出现问题,第三方中介应承担相应的责任。
3.2 第三方中介的费用
第三方中介的费用由甲方承担。若合同履行过程中出现争议,第三方中介应按照甲乙双方的要求进行调解,调解不成的,双方可依法申请仲裁或提起诉讼。
3.3 第三方中介的保密义务
第三方中介应对合同内容及双方的商业秘密予以保密,不得泄露给任何第三方。若第三方中介违反保密义务,导致甲乙双方的利益受损,第三方中介应承担相应的赔偿责任。
3.4 第三方中介的退出
第三方中介在合同履行完毕后,应向甲方提交合同履行报告,并退出合同。若第三方中介在合同履行过程中出现违约行为,甲方有权解除与第三方中介的合同,并要求第三方中介承担相应的违约责任。
附件及其他补充说明
一、附件列表:
1. 施工图纸
2. 施工方案
3. 材料合格证
4. 相关资质证书
5. 付款进度表
6. 施工计划
7. 质量保修书
8. 安全生产措施方案
9. 安全事故应急预案
10. 合同变更协议
11. 合同补充协议
12. 第三方中介服务协议
13. 保密协议
14. 调解协议
二、违约行为及认定:
1. 承包商未按约定时间完成工程,属于违约行为。
2. 承包商施工质量不符合约定,属于违约行为。
3. 承包商未按约定使用甲方指定材料供应商的材料,属于违约行为。
4. 承包商未按照甲方要求进行施工进度管理,属于违约行为。
5. 承包商未按照甲方要求和技术标准进行施工,属于违约行为。
6. 承包商在施工过程中发生安全事故,属于违约行为。
7. 乙方未按照甲方指定的材料供应商购买材料,属于违约行为。
8. 乙方未按照甲方要求和技术标准进行施工,属于违约行为。
9. 乙方未按照甲方要求的时间节点完成施工,属于违约行为。
10. 乙方施工质量不符合甲方要求,属于违约行为。
11. 第三方中介未能履行协调职责,属于违约行为。
12. 第三方中介泄露合同内容及双方商业秘密,属于违约行为。
三、法律名词及解释:
1. 合同总价:指双方约定的合同金额,包括工程款、材料款等。
2. 违约金:指违约方按照合同约定向守约方支付的赔偿金。
3. 质量保修:指承包商对施工质量承担的保修责任。
4. 安全生产:指在施工过程中,对工人和工程安全进行保护的措施。
5. 仲裁:指合同双方约定将争议提交仲裁委员会进行裁决的一种争议解决方式。
6. 诉讼:指合同双方约定将争议提交人民法院进行审判的一种争议解决方式。
7. 违约行为:指合同一方未履行合同约定的义务的行为。
四、执行中遇到的问题及解决办法:
1. 工程进度延误:双方协商调整施工计划,必要时甲方可要求乙方支付违约金。
2. 工程质量问题:双方协商质量整改措施,必要时甲方可要求乙方进行返工。
3. 材料供应问题:双方协商更换材料供应商或调整材料价格。
4. 施工安全问题:加强安全生产管理,严格执行安全措施,发生安全事故及时报告并处理。
5. 合同变更:双方签订书面变更协议,明确变更内容和要求。
6. 合同纠纷:通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决。
五、所有应用场景:
1. 不锈钢门套施工合同适用于新建、改建、扩建的不锈钢门套安装工程。
2. 合同适用于甲方为业主,乙方为施工方的情况。
3. 合同可由第三方中介参与协调和管理。
4. 合同适用于各类不锈钢门套材料供应商。
5. 合同适用于施工方使用甲方指定材料供应商的情况。
6. 合同适用于施工方自主选择材料供应商的情况。
7. 合同适用于甲方对施工进度、质量、安全等进行管理的情况。
8. 合同适用于乙方按照甲方要求和技术标准进行施工的情况。
9. 合同适用于乙方在施工过程中发生安全事故的情况。
10. 合同适用于第三方中介服务过程中出现违约行为的情况。
展开阅读全文