资源描述
编号:__________
最新的门窗安装施工合同范本(2025版)
甲方:___________________
乙方:___________________
签订日期:_____年_____月_____日
最新的门窗安装施工合同范本(2025版)
合同目录
第一章:合同主体及定义
1.1 甲方名称及联系方式
1.2 乙方名称及联系方式
1.3 合同术语定义
第二章:合同标的及工程量
2.1 工程概述
2.2 门窗种类及数量
2.3 施工标准和质量要求
第三章:合同价格及支付方式
3.1 合同总价
3.2 支付方式
3.3 支付时间表
第四章:施工进度及工期
4.1 施工计划
4.2 工期延误及赔偿
4.3 提前完工奖励
第五章:施工质量及验收
5.1 施工质量标准
5.2 验收程序
5.3 质量问题处理
第六章:合同的变更和解除
6.1 合同变更条件
6.2 合同解除条件
6.3 变更和解除的程序
第七章:违约责任及赔偿
7.1 违约行为及责任
7.2 赔偿金额计算
7.3 违约责任免除
第八章:争议解决方式
8.1 争议解决途径
8.2 仲裁地点及机构
8.3 诉讼地点及法院
第九章:合同的生效、修改和终止
9.1 合同生效条件
9.2 合同修改程序
9.3 合同终止条件
第十章:保密条款
10.1 保密内容
10.2 保密期限
10.3 违约保密条款的赔偿
第十一章:合同的转让
11.1 转让条件
11.2 转让程序
11.3 转让后的责任承担
第十二章:法律适用及争议解决
12.1 法律适用
12.2 争议解决方式
12.3 适用法律的解释
第十三章:其他条款
13.1 不可抗力
13.2 税法规定
13.3 双方约定的其他事项
第十四章:附件
14.1 门窗产品说明书
14.2 施工图纸和技术要求
14.3 验收标准和规范
合同编号_________
第一章:合同主体及定义
1.1 甲方名称:_________
1.2 乙方名称:_________
1.3 甲方定义:指合同一方,即门窗安装工程的委托方。
1.4 乙方定义:指合同另一方,即门窗安装工程的承揽方。
1.5 合同术语定义:
1.5.1 门窗:指本合同约定的安装门窗类型及规格。
1.5.2 工程量:指本合同约定的门窗安装的数量和面积。
1.5.3 施工进度:指本合同约定的施工的时间安排和进度要求。
第二章:合同标的及工程量
2.1 工程概述:本合同约定由乙方负责安装甲方提供的门窗。
2.2 门窗种类及数量:详见附件1《门窗产品说明书》。
2.3 施工标准和质量要求:详见附件2《施工图纸和技术要求》。
第三章:合同价格及支付方式
3.1 合同总价:人民币(大写):_________元整(小写):_________元。
3.2 支付方式:甲方通过银行转账的方式向乙方支付合同价款。
3.3 支付时间表:详见附件3《支付时间表》。
第四章:施工进度及工期
4.1 施工计划:乙方按照甲方提供的施工计划进行施工。
4.2 工期延误及赔偿:如乙方原因导致工期延误,乙方应按日向甲方支付违约金,违约金金额为合同总价款的千分之_________。
4.3 提前完工奖励:如乙方提前完成施工,甲方按合同总价款的千分之_________给予乙方奖励。
第五章:施工质量及验收
5.1 施工质量标准:详见附件4《验收标准和规范》。
5.2 验收程序:甲方对乙方施工质量进行验收,乙方应予以配合。
5.3 质量问题处理:如验收不合格,乙方应在甲方指定的时间内整改完毕,并重新验收。
第六章:合同的变更和解除
6.1 合同变更条件:合同履行过程中,如需变更合同内容,双方可协商一致进行变更。
6.2 合同解除条件:如因不可抗力导致合同无法履行,双方均可解除合同。
6.3 变更和解除的程序:变更或解除合同应书面协议,并由双方代表签字盖章。
第七章:违约责任及赔偿
7.1 违约行为及责任:详见附件5《违约责任及赔偿》。
7.2 赔偿金额计算:赔偿金额按合同总价款的_________%计算。
7.3 违约责任免除:乙方因不可抗力导致合同无法履行或延误工期,甲方不得要求乙方承担违约责任。
第八章:争议解决方式
8.1 争议解决途径:本合同争议应通过友好协商解决,协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
8.2 仲裁地点及机构:如双方同意仲裁解决争议,仲裁地点为_________,仲裁机构为_________。
8.3 诉讼地点及法院:如双方选择诉讼解决争议,应向合同签订地人民法院提起诉讼。
第九章:合同的生效、修改和终止
9.1 合同生效条件:本合同自双方代表签字盖章之日起生效。
9.2 合同修改程序:合同履行过程中,如需修改合同内容,双方可协商一致并签署书面修改协议。
9.3 合同终止条件:合同终止条件详见附件6《合同终止条件》。
第十章:保密条款
10.1 保密内容:本合同内容及与合同有关的任何商业秘密和机密信息。
10.2 保密期限:自合同生效之日起算,至合同终止或履行完毕之日止。
10.3 违约保密条款的赔偿:违约方应支付合同总价款的_________%作为违约金。
第十一章:合同的转让
11.1 转让条件:未经对方同意,任何一方不得将合同权利和义务全部或部分转让给第三方。
11.2 转让程序:如需转让合同权利和义务,应提前_________天书面通知对方,并经对方同意。
11.3 转让后的责任承担:转让后的合同主体应继续履行原合同约定的义务。
第十二章:法律适用及争议解决
12.1 法律适用:本合同适用中华人民共和国法律。
12.2 争议解决方式:如第八章所述。
12.3 适用法律的解释:如对本合同的解释发生争议,应提交_________法律专业人士进行解释。
第十三章:其他条款
13.1 不可抗力:不可抗力事件详见附件7《不可抗力条款》。
13.2 税法规定:双方应遵守国家相关税法规定,依法纳税。
13.3 双方约定的其他事项:详见附件8《双方约定的其他事项》。
第十四章:附件
14.1 门窗产品说明书:详见附件1。
14.2 施工图纸和技术要求:详见附件2。
14.3 验收标准和规范:详见附件3。
14.4 违约责任及赔偿:详见附件4。
14.5 合同终止条件:详见附件5。
14.6 不可抗力条款:详见附件6。
14.7 双方约定的其他事项:详见附件7。
(合同双方在此签字盖章)
甲方(盖章):_________
代表(签字):_________
日期:_________
乙方(盖章):_________
代表(签字):_________
日期:_________
多方为主导时的,附件条款及说明
一、当甲方为主导时,增加的多项条款及说明
1.1 甲方指定材料供应商:甲方有权指定门窗材料供应商,乙方应按照甲方的要求进行采购。如乙方未按照甲方要求采购,甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。
1.2 甲方监督权:甲方有权对乙方的施工过程进行监督,以确保施工质量和进度符合合同要求。乙方应予以配合,并提供必要的便利条件。
1.3 甲方变更权:甲方在合同履行过程中有权对合同内容进行变更,包括但不限于门窗种类、数量、施工标准等。乙方应根据甲方的变更要求进行调整,并提前通知乙方。
1.4 甲方验收权:甲方有权对乙方施工完成的门窗进行验收。如验收不合格,乙方应在甲方指定的时间内整改完毕,并重新验收。
1.5 甲方支付条件:甲方在支付合同价款时,有权根据乙方的施工进度和质量情况进行支付。如乙方施工进度严重延误或质量不符合要求,甲方有权暂缓支付相应款项。
二、当乙方为主导时,增加的多项条款及说明
2.1 乙方施工质量保障:乙方应对施工质量承担责任,确保门窗安装符合合同约定的质量标准。如因乙方原因导致质量问题,乙方应负责修复并承担因此产生的费用。
2.2 乙方工期保证:乙方应按照合同约定的工期完成施工。如乙方原因导致工期延误,乙方应按照合同约定向甲方支付违约金。
2.3 乙方材料采购:乙方应按照甲方的要求采购门窗材料,并保证材料质量符合合同要求。如乙方未按照甲方要求采购,乙方应承担相应的违约责任。
2.4 乙方保密义务:乙方应对合同内容及与合同有关的商业秘密和机密信息予以保密,不得泄露给第三方。如乙方违反保密义务,乙方应承担相应的违约责任。
三、当有第三方中介时,增加的多项条款及说明
3.1 第三方中介职责:第三方中介应负责协调甲乙双方的关系,确保合同的顺利履行。如第三方中介未履行职责,第三方中介应承担相应的违约责任。
3.2 第三方中介费用:第三方中介的报酬由甲乙双方协商确定,并在合同中明确。如甲乙双方未能就第三方中介报酬达成一致,双方均有权解除合同。
3.3 第三方中介的独立性:第三方中介在履行合同过程中应保持独立性,不受甲乙双方的不当影响。如第三方中介违反独立性原则,第三方中介应承担相应的违约责任。
3.4 第三方中介的更换:甲乙双方均有权在合同履行过程中要求更换第三方中介。如甲乙双方同意更换第三方中介,双方应共同选定新的第三方中介。
3.5 第三方中介的赔偿责任:如第三方中介的行为导致甲乙双方遭受损失,第三方中介应承担相应的赔偿责任。
附件及其他补充说明
一、附件列表:
1. 门窗产品说明书
2. 施工图纸和技术要求
3. 验收标准和规范
4. 违约责任及赔偿
5. 合同终止条件
6. 不可抗力条款
7. 双方约定的其他事项
二、违约行为及认定:
1. 甲方未按约定时间支付价款,或支付的价款不符合合同约定。
2. 乙方未按约定时间完成施工,或施工质量不符合合同约定。
3. 乙方未按甲方要求采购材料,或材料质量不符合合同约定。
4. 乙方未按合同约定提供服务,或服务不符合合同约定。
5. 第三方中介未按约定履行协调职责,或未保持独立性。
6. 任何一方未经对方同意,擅自变更或解除合同。
7. 任何一方违反保密义务,泄露合同内容及相关商业秘密。
三、法律名词及解释:
1. 合同:指本合同及附件中约定的权利义务关系。
2. 甲方:指合同一方,即门窗安装工程的委托方。
3. 乙方:指合同另一方,即门窗安装工程的承揽方。
4. 第三方中介:指协助甲乙双方履行合同的独立第三方。
5. 违约金:指违约方按合同约定向守约方支付的赔偿金。
6. 不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。
7. 合同终止:指合同提前解除,双方权利义务终止。
四、执行中遇到的问题及解决办法:
1. 施工进度延误:乙方应采取措施加快施工进度,必要时甲方应提供必要协助。
2. 质量问题:发现质量问题及时整改,严重问题导致无法验收,甲方有权要求乙方返工。
3. 材料不合格:乙方应及时更换合格材料,并向甲方说明原因及采取措施。
4. 服务不符合要求:乙方应根据甲方要求改进服务,确保满足合同约定。
5. 不可抗力事件:双方应按不可抗力条款协商处理,必要时可延长合同工期。
6. 合同变更或解除:书面协议变更或解除合同,并明确变更或解除后的责任承担。
五、所有应用场景:
1. 甲方为房地产开发商,乙方为门窗安装施工企业。
2. 甲方为个人业主,乙方为门窗安装施工队或公司。
3. 甲方为政府或企事业单位,乙方为中标门窗安装承包商。
4. 甲方委托第三方中介协调管理门窗安装工程。
5. 乙方为门窗产品供应商,同时负责安装施工。
6. 乙方为专业门窗安装施工企业,提供安装服务。
7. 第三方中介为工程咨询公司,协助甲方和乙方履行合同。
展开阅读全文