建设工程扩大劳务协议书(2025版).docx

编号：__________

建设工程扩大劳务协议书(2025版)

甲方：___________________
乙方：___________________
签订日期：_____年_____月_____日

建设工程扩大劳务协议书(2025版)
合同目录
第一章：总则
1.1 协议背景
1.2 协议范围
1.3 协议双方
1.4 法律法规
1.5 术语解释
第二章：工程概况
2.1 工程项目
2.2 工程地点
2.3 工程规模
2.4 工程进度
2.5 工程质量标准
第三章：劳务内容
3.1 劳务种类
3.2 劳务要求
3.3 劳务数量
3.4 劳务质量
3.5 劳务时间
第四章：劳务报酬
4.1 报酬构成
4.2 报酬计算
4.3 报酬支付
4.4 报酬调整
4.5 报酬扣除
第五章：劳务人员管理
5.1 人员选拔
5.2 人员培训
5.3 人员配置
5.4 人员考核
5.5 人员退出
第六章：安全生产
6.1 安全生产责任
6.2 安全生产措施
6.3 安全生产培训
6.4 事故处理
6.5 应急预案
第七章：质量管理
7.1 质量标准
7.2 质量控制
7.3 质量检查
7.4 质量整改
7.5 质量奖惩
第八章：工期管理
8.1 工期计划
8.2 工期调整
8.3 工期延误
8.4 工期提前
8.5 工期奖惩
第九章：变更与解除
9.1 变更条件
9.2 变更程序
9.3 解除条件
9.4 解除程序
9.5 解除后的责任
第十章：争议解决
10.1 争议类型
10.2 协商解决
10.3 调解解决
10.4 仲裁解决
10.5 法律途径
第十一章：合同的生效、变更与终止
11.1 合同生效条件
11.2 合同生效时间
11.3 合同变更程序
11.4 合同终止条件
11.5 合同终止后的责任
第十二章：违约责任
12.1 违约行为
12.2 违约责任
12.3 违约赔偿
12.4 违约解除合同
12.5 违约与侵权竞合
第十三章：其他约定
13.1 保密条款
13.2 知识产权
13.3 不可抗力
13.4 合同转让
13.5 附件
第十四章：合同的签署与备案
14.1 签署程序
14.2 签署日期
14.3 备案程序
14.4 备案日期
14.5 合同文本
合同编号_________
第一章：总则
1.1 协议背景：为完成甲方所委托的_________工程项目，乙方同意提供相应的劳务服务。
1.2 协议范围：本协议范围包括但不限于_________等劳务内容。
1.3 协议双方：甲方为_________，乙方为_________。
1.4 法律法规：本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国_________法律法规。
1.5 术语解释：本协议中下列术语的含义如下：
（1）甲方：指_________
（2）乙方：指_________
（3）工程项目：指_________
（4）劳务：指_________
（5）劳务报酬：指_________
第二章：工程概况
2.1 工程项目：_________
2.2 工程地点：_________
2.3 工程规模：_________
2.4 工程进度：_________
2.5 工程质量标准：_________
第三章：劳务内容
3.1 劳务种类：_________
3.2 劳务要求：_________
3.3 劳务数量：_________
3.4 劳务质量：_________
3.5 劳务时间：_________
第四章：劳务报酬
4.1 报酬构成：_________
4.2 报酬计算：_________
4.3 报酬支付：_________
4.4 报酬调整：_________
4.5 报酬扣除：_________
第五章：劳务人员管理
5.1 人员选拔：_________
5.2 人员培训：_________
5.3 人员配置：_________
5.4 人员考核：_________
5.5 人员退出：_________
第六章：安全生产
6.1 安全生产责任：_________
6.2 安全生产措施：_________
6.3 安全生产培训：_________
6.4 事故处理：_________
6.5 应急预案：_________
第七章：质量管理
7.1 质量标准：_________
7.2 质量控制：_________
7.3 质量检查：_________
7.4 质量整改：_________
7.5 质量奖惩：_________
第八章：工期管理
8.1 工期计划：乙方的劳务作业应按照甲方的工期计划进行，确保工程项目的按期完成。
8.2 工期调整：如因特殊情况导致工期需要调整，双方应协商一致，并签订补充协议。
8.3 工期延误：乙方如因自身原因导致工期延误，应按照约定承担相应的违约责任。
8.4 工期提前：乙方如能提前完成劳务作业，应按照约定获得相应的奖励。
8.5 工期奖惩：具体奖惩措施详见附件《工期奖惩办法》。
第九章：变更与解除
9.1 变更条件：如因工程项目需求变更导致劳务内容需要调整，双方应签订变更协议。
9.2 变更程序：变更协议应经双方协商一致，并以书面形式签订。
9.3 解除条件：除非双方达成书面一致意见，否则任何一方不得单方面解除本协议。
9.4 解除程序：解除协议应经双方协商一致，并以书面形式签订。
9.5 解除后的责任：解除协议后，乙方应按照约定办理相关手续，并承担相应责任。
第十章：争议解决
10.1 争议类型：本协议履行过程中发生的争议。
10.2 协商解决：通过友好协商解决。
10.3 调解解决：协商不成的，可向甲方所在地的人民调解委员会申请调解。
10.4 仲裁解决：调解不成的，任何一方均有权向甲方所在地有管辖权的仲裁委员会申请仲裁。
10.5 法律途径：如仲裁不成，可依法向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第十一章：合同的生效、变更与终止
11.1 合同生效条件：本协议自双方签字盖章之日起生效。
11.2 合同生效时间：本协议自签字盖章之日起生效。
11.3 合同变更程序：合同变更应经双方协商一致，并以书面形式签订。
11.4 合同终止条件：本协议在履行完毕或者双方协商一致解除后终止。
11.5 合同终止后的责任：终止后，乙方应按照约定办理相关手续，并承担相应责任。
第十二章：违约责任
12.1 违约行为：包括但不限于未按约定履行劳务义务、未按约定支付劳务报酬等。
12.2 违约责任：违约方应承担守约方的损失赔偿责任。
12.3 违约赔偿：具体赔偿金额和方式详见附件《违约赔偿办法》。
12.4 违约解除合同：违约方有权解除本协议，并要求违约方承担相应责任。
12.5 违约与侵权竞合：如违约行为构成侵权，违约方应承担相应的侵权责任。
第十三章：其他约定
13.1 保密条款：双方应对本协议的内容和签订过程予以保密，未经对方同意不得向第三方披露。
13.2 知识产权：双方同意，本协议涉及的知识产权归属_________所有。
13.3 不可抗力：因不可抗力导致本协议无法履行，双方应协商解决。
13.4 合同转让：未经对方同意，任何一方不得将本协议的权利和义务转让给第三方。
13.5 附件：本协议附件包括但不限于《工期奖惩办法》、《违约赔偿办法》等。
第十四章：合同的签署与备案
14.1 签署程序：本协议经双方代表签字盖章后生效。
14.2 签署日期：本协议签署日期为_________年_________月_________日。
14.3 备案程序：本协议签署后，双方应按照法律规定进行备案。
14.4 备案日期：本协议备案日期为_________年_________月_________日。
14.5 合同文本：本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方签字：_______________________
乙方签字：_______________________
签订日期：_______________________
多方为主导时的，附件条款及说明
一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明
1.1 甲方指令：乙方应严格按照甲方的指令和要求进行劳务作业，确保工程质量、安全、进度等满足甲方要求。
1.2 甲方监督：甲方有权对乙方的劳务作业进行监督和检查，以确保乙方的作业符合甲方的要求。
1.3 甲方变更：甲方有权根据工程实际情况对劳务内容进行变更，乙方应予以配合并按照新的要求进行作业。
1.4 甲方解除：在乙方严重违约或出现不可抗力情况下，甲方有权解除本协议。
1.5 甲方赔偿：如因乙方原因导致甲方损失，甲方有权要求乙方进行赔偿。
二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明
2.1 乙方资质：乙方应具备相应的资质和能力进行劳务作业，并提供相关证明材料。
2.2 乙方人员：乙方应保证提供的人员具备相应的技能和经验，并确保其遵守甲方的工作规定。
2.3 乙方质量：乙方应保证劳务作业的质量，如出现质量问题，乙方应承担修复责任。
2.4 乙方进度：乙方应按照约定的工期计划完成劳务作业，如出现延误，乙方应承担相应的违约责任。
2.5 乙方保密：乙方应对本协议的内容和签订过程予以保密，未经甲方同意不得向第三方披露。
三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明
3.1 第三方中介：本协议的签订和履行过程中，如有第三方中介参与，中介方应遵守相关法律法规，并承担相应的法律责任。
3.2 第三方中介费用：中介方应明确收取的费用项目，并按照约定向甲方和乙方支付。
3.3 第三方中介责任：中介方应对甲乙双方的合法权益予以保护，如因中介方原因导致甲乙双方损失，中介方应承担相应的赔偿责任。
3.4 第三方中介解除：在甲乙双方同意的情况下，中介方有权解除本协议。
3.5 第三方中介保密：中介方应对本协议的内容和签订过程予以保密，未经甲乙双方同意不得向第三方披露。
附件及其他补充说明
一、附件列表：
1. 《工期奖惩办法》
2. 《违约赔偿办法》
3. 乙方资质证明文件
4. 乙方人员名单及资质证明
5. 工程质量标准说明
6. 安全生产措施详细说明
7. 第三方中介服务协议
8. 中介费用支付凭证
9. 保密协议
10. 知识产权声明
11. 不可抗力事件证明文件
12. 合同变更协议
13. 合同解除协议
14. 争议解决机构名录
二、违约行为及认定：
1. 乙方未按约定时间完成劳务作业，认定为违约行为。
2. 乙方提供的劳务质量不符合约定标准，认定为违约行为。
3. 乙方未经甲方同意，将本协议信息披露给第三方，认定为违约行为。
4. 甲方未按约定时间支付劳务报酬，认定为违约行为。
5. 甲方未按约定提供工作条件，认定为违约行为。
6. 第三方中介未按约定提供服务，导致甲方或乙方损失，认定为违约行为。
三、法律名词及解释：
1. 工期奖惩办法：指根据工程进度和质量，对乙方进行奖励或惩罚的详细规定。
2. 违约赔偿办法：指当一方违约时，应承担的赔偿责任和计算方式的详细规定。
3. 不可抗力：指无法预见、无法避免且无法克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。
4. 知识产权：指合同双方在协议过程中产生的专利权、著作权、商标权等。
5. 保密协议：指双方对协议内容和签订过程予以保密的约定。
四、执行中遇到的问题及解决办法：
1. 遇到工期延误问题，双方应积极沟通，协商调整工期计划，并签订补充协议。
2. 遇到劳务质量问题，甲方应立即提出，乙方应尽快整改，必要时双方可协商更换人员或重新施工。
3. 遇到支付报酬问题，甲方应按照约定时间支付，如发生争议，可参照《违约赔偿办法》进行解决。
4. 遇到人员不足问题，乙方应尽快补充人员，确保工程正常进行。
5. 遇到法律法规变化问题，双方应遵循新的法律法规，并根据实际情况调整协议内容。
五、所有应用场景：
1. 适用于各类建设工程项目的劳务作业外包。
2. 适用于需要明确工期、质量、安全等要求的工程项目。
3. 适用于有第三方中介参与的建设工程项目。
4. 适用于双方约定违约责任及赔偿方式的建设工程项目。
5. 适用于需要保护知识产权和保密信息的建设工程项目。