2019-2025年一级建造师之一建工程法规押题练习试题B卷含答案.docx

2019-2025年一级建造师之一建工程法规押题练习试题B卷含答案

单选题（共600题）
1、保存文物特别丰富并且具有重大历史价值或者革命纪念意义的城镇、街道、村庄，由省、自治区、直辖市人民政府核定公布为历史文化街区、村镇，并报()备案。
A.全国人民代表大会
B.最高人民法院
C.文物保护主管部门
D.国务院

【答案】 D
2、根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，关于建筑起重机械安装、拆卸单位的安全责任的说法，正确的是（）。
A.使用单位和安装单位就安全生产承担连带责任
B.安装完毕后，应当自检并出具自检合格证明
C.建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案应当由本单位安全负责人签字
D.建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案报审后，应当告知工程所在地安全监督管理部门

【答案】 B
3、施工合同中约定按每月确定的工程量支付工程款,发包方没有按期付款，承包方欲请求法院保护其民事权利，该诉讼时效期间应从（ ）之日算起。
A. 第一次付款期限届满
B. 最后一次付款期限届满
C. 每次付款期限届满
D. 提交工程款支付申请

【答案】 B
4、关于对女职工的特殊保护，下列表述不符合《劳动法》规定的是()。
A.禁止安排女职工从事矿山井下劳动
B.女职工生育享受不少于90天的产假
C.不得安排女职工从事有毒有害的劳动
D.对怀孕7个月以上的女职工，不得安排其延长工作时间和夜班劳动

【答案】 C
5、根据《行政复议法》，下列事项中，属于不可申请行政复议的情形是（　）。2014
A.对建设行政主管部门责令施工企业停止施工的决定不服的
B.对建设行政主管部门撤销施工企业资质证书的决定不服的
C.对规划行政主管部门撤销建设工程规划许可证的决定不服的
D.对建设行政主管部门就建设工程合同争议进行的调解结果不服的

【答案】 D
6、对全国注册建造师的注册、执业活动实施统一监督管理的机构是（）。
A. 国务院建设主管部门
B. 省、自治区、直辖市人民政府
C. 建设行业协会
D. 人事部或其授权机构

【答案】 A
7、甲公司与乙公司签订一份工程材料买卖合同，合同约定违约金为2万元。后乙公司违约，造成甲公司的经济损失21000元。现甲公司起诉到法院，则最多可获得（ ）元。
A.21000
B.20000
C.41000
D.30000

【答案】 A
8、职工在工作时间和工作岗位突发疾病死亡或者最长在()小时内经抢救无效死亡的，可以视同工伤。
A.12
B.24
C.48
D.60

【答案】 C
9、建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位;但是,除()中约定的分包外,必须经建设单位认可
A.分包合同
B.总承包合同
C.发包合同
D.转包合同

【答案】 B
10、根据《安全生产许可证条例》规定，企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生( )事故的，安全生产许可证有效期届满时，经原发证管理机关同意，不再审查，安全生产许可证有效期延期3年。
A.安全
B.重大死亡
C.死亡
D.重伤

【答案】 C
11、根据《文物保护法》，下列文物中不属于国家所有文物的是（）。2018真题
A.遗存于中国领海起源于外国的文物
B.古文化遗址、古墓
C.某公民收藏的古玩字画
D.国有企业收藏的文物

【答案】 C
12、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，建设工程合同纠纷应由()的人民法院管辖
A.工程所在地
B.被告住所地
C.原告住所地
D.合同签字地

【答案】 A
13、关于共同承包,下列说法正确的是()。
A.共同承包最多只能由两个单位组成联合体
B.不需要联合体中每一个单位都具有承包资质
C.大型建筑程或者结构复杂的建筑工程,必须由两个以上的承包单位联合共同承包
D.共同承包的各方对承包合同的履行承担连带责任

【答案】 D
14、《行政诉讼法》规定,行政诉讼期间,法院对行政诉讼的一审判决下列( )情形,可以判决变更。
A.具体行政行为适用法律、法规错误的
B.具体行政行为违反法定程序的
C.具体行政行为的工作人员滥用职权的
D.具体行政行为的处罚显失公正的

【答案】 D
15、所谓可撤销合同，是指因意思表示不真实，通过有撤销权的机构行使撤销权，使已经生效的意思表示归于( )的合同
A.有效
B.无效
C.可变更
D.效力待定

【答案】 B
16、关于工伤保险待遇的说法,正确的是()
A.用人单位分立、合并、转让的,原用人单位缴纳的工伤保险失效
B.用人单位实行承包经营的,工伤保险责任由职工劳动关系所在单位承担
C.职工被借调期间受到工伤事故伤害的,由借调单位承担工伤保险责任
D.职工被派遣出境工作,则其国内工伤保险关系中止

【答案】 B
17、施工总承包一级企业的净资产应在()亿元以上。
A.1
B.2
C.3
D.5

【答案】 A
18、关于民事诉讼执行程序的说法，正确的是（ ）。
A.具有执行力的裁判书只能由作出该裁判书的法院负责执行
B.执行可以采取查封、扣押、冻结等措施
C.执行异议审查和复议期间，暂停执行
D.执行申请人只能是诉讼当事人

【答案】 B
19、根据《企业所得税法》，下列纳税人中属于企业所得税纳税人的是（）。2018真题
A.私营企业
B.个体工商户
C.个人独资企业
D.合伙企业

【答案】 A
20、关于地方性法规、自治条例、单行条例制定的说法，正确的是（　）。2014
A.省、自治区、直辖市的人民代表大会制定的地方性法规由其常务委员会发布公告予以公布
B.省、自治区、直辖市的人民代表大会常务委员会制定的地方性法规由人大主席团批准后予以公告
C.较大市的人民代表大会及其常务委员会制定的地方性法规由其常务委员会直接公布
D.自治条例和单行条例报经批准后，分别由自治区、自治州、自治县的人大常委会予以公布

【答案】 D
21、下列关于评标委员会的组成和工作的说法中，正确的是（）。
A.评标委员会人数为5人以上的单数，其中技术经济等方面的专家不少于三分之二
B.评标人员名单在评标报告完成前保密
C.评标委员会不能要求投标人澄清问题
D.评标委员会不能否决所有的投标

【答案】 A
22、《民用建筑节能条例》规定，注册执业人员未执行民用建筑节能强制性标准的，由县级以上人民政府建设主管部门()。
A.吊销执业资格证书
B.责令停止执业1个月以上6个月以下
C.责令停止执业5年内不予注册
D.责令停止执业3个月以上1年以下

【答案】 D
23、下列纠纷、争议中，适用于《仲裁法》调整的是（ ）。
A.财产继承纠纷
B.劳动争议
C.婚姻纠纷
D.工程款纠纷

【答案】 D
24、经人民调解委员会调解达成调解协议后，双方当事人认为有必要的，可以按照《民事诉讼法》的规定，自调解协议生效之日起()日内共同向调解组织所在地基层人民法院申请司法确认调解协议。
A.30
B.45
C.60
D.90

【答案】 A
25、某建筑施工企业的安全生产许可证遗失，正确的做法是（）。
A.向原安全生产许可证颁发管理机关声明作废并申请补办
B.向原安全生产许可证颁发管理机关申请注销后补办
C.向原安全生产许可证颁发管理机关声明作废，缴纳罚款后补办
D.向原安全生产许可证颁发管理机关报告，并在公众媒休上声明作废后，申请补办

【答案】 D
26、关于民事诉讼基本特征的说法,正确的是
A.自愿性、独立性、保密性
B.公权性,强制性、程序性
C.强制性、程序性、保密性
D.独立性、专业性、强制性

【答案】 B
27、根据《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法（试行）》，关于对个人挂靠行为处罚的说法，正确的是（　）。 2016
A.有执业资格证书的，吊销其执业资格证书，5年内不予执业资格注册
B.处以一定比例的罚款
C.不得再担任项目负责人
D.造成重大质量安全事故的，吊销其执业资格证书，5年后可以重新注册

【答案】 A
28、抵押担保与质押担保的区别是()。
A.债务人或者第三人可以是担保人
B.担保期间不转移对财产的占有
C.债权人有权优先受偿
D.债务人不履行债务时，可以依法拍卖抵押物

【答案】 B
29、对于根据市场行情约定了价格的合同，如果在其履行过程中逾期付款而又遇到市场行情发生波动时，下列说法正确的是()。
A.遇价格上涨，按原价执行；遇价格下降，按新价执行
B.遇价格上涨，按新价执行；遇价格下降，按原价执行
C.无论是价格上涨还是下降，均按市场价执行
D.无论是价格上涨还是下降，均按原合同价执行

【答案】 B
30、根据我国法律体系，其法律效力从高到低的排列正确的是（ ）。
A.《宪法》、《建筑法》、《建设工程安全管理条例》、《天津市建设工程房屋拆迁管理办法》
B.《天津市建设工程房屋拆迁管理办法》、《建设工程安全管理条例》、《建筑法》、《宪法》
C.《宪法》、《建设工程安全管理条例》、《建筑法》、《天津市建设工程房屋拆迁管理办法》
D.《建筑法》、《宪法》、《建设工程安全管理条例》、《天津市建设工程房屋拆迁管理办法》

【答案】 A
31、当事人在执行法院生效裁决阶段达成和解协议后，一方当事人不履行和解协议，人民法院可以根据对方当事人的申请，( )。
A.强制执行和解协议
B.恢复对原生效法律文书的执行
C.对和解协议进行审查
D.将和解协议转审判庭审查

【答案】 B
32、按照《民法典》的规定，可以作为保证人的是（ ）。
A. 厂矿的职能部门
B. 有限责任公司
C. 政府机关
D. 某高等学校

【答案】 B
33、《建设工程质量管理条例》规定,设计单位应当根据勘察成果文件进行建设工程设计。设计文件应当注明工程合理使用年限,工程合理使用年限是指从( )之日起计算。
A.工程提请竣工验收
B.工程移交
C.工程竣工验收合格
D.工程投入使用

【答案】 C
34、下列关于规范性法律文件效力的表述，表述正确的是()。
A.部门规章的效力肯定高于地方政府规章
B.地方性法规的法律效力肯定高于地方政府规章
C.地方性法规的法律效力肯定高于部门规章
D.地方性法规的法律效力肯定高于行政法规

【答案】 B
35、甲建筑工程公司与乙建材供应公司签订了一份建材购销合同，同时在合同中约定：就本合同发生争议提请Z市仲裁委员会申请仲裁要求乙公司承担违约责任。则下列说法中，正确的是（ ）。
A. Z市人民法院应当依法对此案进行审理
B. Z市人民法院应当裁定不予受理
C. Z市人民法院应和Z市仲裁委员会协商确定由谁受理此案
D. Z市仲裁委员会不应当受理此案

【答案】 B
36、关于质量保证金预留的说法，正确的是（）。2018真题
A.缺陷责任期内，实行国库集中支付的政府投资项目，保证金必须预留在财政部门
B.缺陷责任期内，实行国库集中支付的政府投资项目，保证金的管理应按照国库集中支付的有关规定执行
C.缺陷责任期内，如发包方被撤销，保证金随交付使用资产一并移交给当地建设行政主管部门统一管理
D.社会投资项目采用预留保证金方式的，发、承包双方必须将保证金交由第三方金融机构托管

【答案】 B
37、合同生效后，如果当事人就价款或报酬约定不明确且不能补充协议，按照合同有关条款或者交易习惯仍不能确定时，应按照（ ）履行。
A.订立合同时履行地的市场价格
B.订立合同时履行地的政府定价
C.订立合同时履行地的政府指导价
D.履行合同时履行地的市场价格

【答案】 A
38、下列属于企业所得税征税收入的是（ ）。
A.财政拨款
B.利息收入
C.依法收取并纳入财政管理行政事业性收费、政府性基金
D.国务院规定的其他不征税收入

【答案】 B
39、行政责任的承担方式包括行政处罚和( )（2012）
A.行政复议
B.行政处分
C.行政赔偿
D.行政许可

【答案】 B
40、施工企业购买材料设备之后由保管人进行储存，存货人未按合同约定向保管人支付仓储费时，保管人有权扣留足以清偿其所欠仓储费的货物。保管人行驶的权利是（　）。2014
A.抵押权
B.质权
C.留置权
D.用益物权

【答案】 C
41、公民、法人或者其他组织认为行政机关的行政行为侵犯其合法权益，可以单独申请行政复议的情形是（　）。
A.不服行政机关作出的行政处分
B.不服行政机关作出的行政处罚决定
C.不服行政机关对民事纠纷作出的调解
D.不服地方人民政府颁布的规章

【答案】 B
42、根据《建设工程安全生产管理条例》，工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患且情况严重的，应当（　）。
A.要求施工单位整改，并及时报告有关主管部门
B.要求施工单位整改，并及时报告建设单位
C.要求施工单位暂时停止施工，并及时报告有关主管部门
D.要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位

【答案】 D
43、《建筑业企业资质管理规定》中规定，对在资质有效期内遵守有关法律、法规、规章、技术标准，信用档案中无不良行为记录，且注册资本、专业技术人员满足资质标准要求的企业，经资质许可机关同意，有效期延续（ ）年。
A. 3
B. 5
C. 6
D. 7

【答案】 B
44、甲施工企业在银行办理投标保函，银行要求甲提供反担保。则甲不能够进行质押的是（ ）。
A.汇票
B.流通股
C.房屋产权
D.知识产权中的财产权

【答案】 C
45、开标工作由（）主持。
A.招标人
B.招标代理人
C.评标委员会
D.政府监管部门

【答案】 A
46、甲施工企业与乙材料供应商订立了一份货物买卖合同,甲施工企业请求乙材料供应商交付货物乙材料供应商求甲施工企业支付货款,则甲施工企业和乙材料供应商行使的权利分别是（ ）
A.物权、债权
B.债权、物权
C.物权、物权
D.债权、债权

【答案】 D
47、根据合同约定，2018年1月1日业主应向承包商支付工程款，但却未支付。2018年7月1日至8月1日，当地发生了特大洪灾，导致承包商不能行使请求权。2018年12月1日，承包商向法院提起诉讼，要求业主支付拖欠的工程款。则下列关于诉讼时效的说法中，正确的是（ ）。
A.2018年7月1日至8月1日之间诉讼时效中止
B.2018年7月1日至8月1日之间诉讼时效中断
C.2018年12月1日诉讼时效中止
D.2018年12月1日诉讼时效中断

【答案】 D
48、根据《节约能源法》规定，对于已经建成的建筑工程，不符合建筑节能标准的()。
A.不得批准开工建设
B.应当责令停止施工
C.应当责令限期改正
D.不得销售或使用

【答案】 D
49、根据《民法典》，关于代理的说法，正确的是（ ）。
A.代理人在授权范围内实施代理行为的法律后果由被代理人承担
B.代理人可以超越代理权实施代理行为
C.被代理人对代理人的一切行为承担民事责任
D.代理是代理人以自己的名义实施民事法律行为

【答案】 A
50、某工程投标中，施工单位提交了一份担保公司的保函作为履约保证金，则该保证合同的当事人为（ ）。
A. 招标人与施工单位
B. 招标人与担保公司
C. 施工单位与担保公司
D. 必须是招标人、施工单位、担保公司三方

【答案】 B
51、关于建设工程代理行为的终止，下列说法正确的是（ ）。
A.建设工程代理行为中，委托人不能单方解除合同，必须取得对方同意
B.在建设工程活动中，任何一方的法人终止，代理关系均随之终止
C.委托代理中，被代理人有权单方取消委托，但代理人不能单方辞去委托
D.法律规定委托代理当事人任何一方取消委托代理时，必须对方同意为前提，并已通知到对方时，代理权即行消灭

【答案】 B
52、行政处分的种类包括( )。
A.罚款
B.行政拘留
C.警告
D.责令停产停业

【答案】 C
53、关于专利权的期限，下列说法正确的是（ ）。
A. 发明专利权的期限为20年，实用新型的期限为10年
B. 发明和实用新型专利权的期限为20年，外观设计专利权的期限为10年
C. 发明和外观设计专利权的期限为20年，实用新型专利权的期限为10年
D. 实用新型和外观设计专利权的期限为20年，发明专利权的期限为10年

【答案】 A
54、报据《建设工程安全生产管理条例》，关于出租单位出租未经安全性能检测的施工机具及配件的行政责任的说法，正确的是（）。
A.责令限期改正，并处合同价款1倍以上3倍以下的罚款
B.责令停业整顿，降低资质等级
C.责令限期改正，情节严重的，吊销资质证书
D.责令停业整顿，并处5万以上10万元以下的罚款

【答案】 D
55、关于评标的说法，正确的是（　）。 2016
A.评标委员会认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标
B.招标项目设有标底的，可以以投标报价是否接近标底作为中标条件
C.评标委员会成员拒绝在评标报告上签字的，视为不同意评标结果
D.投标文件中有含有不明确的内容的，评标委员会可以口头要求投标人作出必要澄清、说明

【答案】 A
56、下列法律中，属于宪法相关法的是（ ）。（2015）
A.《中华人民共和国行政法》
B.《中华人民共和国民法典》
C.《中华人民共和国全国人民代表大会组织法》
D.《中华人民共和国政府采购法》

【答案】 C
57、甲向乙发出了一份投标邀请函，在邀请函中写明，投标书应通过电子邮件的形式提交给甲，依据《民法典》，要约生效的时间应为（ ）。
A.乙发出电子邮件时的时间
B.乙发出电子邮件得到甲确认的时间
C.乙发出的邮件进入甲邮箱的时间
D.甲知道收到邮件时的时间

【答案】 C
58、根据《商标法》的规定，注册商标的有效期为（ ）年，自核准注册之日起计算。
A. 5
B. 10
C. 15
D. 20

【答案】 B
59、王某乘坐张某的出租车前往机场，由于张某路上绕道，到达机场时飞机已经起飞。由于错失了与外商的签约洽谈，给王某造成了10 万元的损失，王某要求张某承担违约责任。根据合同法的规定，张某的行为（ ）。
A.不构成违约，因为双方没有签订书面合同
B.不构成违约，因为不可抗力可以免责
C.构成违约，王某可以要求张某赔偿10 万元的损失
D.构成违约，但王某不能要求张某赔偿10 万元的损失二、多项选择题（共30 题，每题2 分。每题的备选项中，有2 个或2 个以上符合题意，至少有 个错项。错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得0.5 分）

【答案】 D
60、某工程项目施工中，因业主购买的某批次钢材在入场检验时发现不符合国家标准，予以退换，为此影响了工期并发生停窝工费用。则该部分损失应由()。
A.业主全部承担
B.施工单位全部承担
C.业主和施工单位共同承担
D.工期顺延、费用由施工单位承担

【答案】 A
61、供应商在供应水泥运输途中发生泥石流造成交通中断，迟延运输10日，给施工方造成损失。下列说法中错误的是（ ）。
A. 供应商应及时通知施工方
B. 施工方接到通知后有义务防止损失扩大
C. 施工方因止损产生的费用由双方合理分担
D. 施工方接到通知后没有采取止损措施，扩大的损失自行负担

【答案】 C
62、下列哪一项不属于撤销安全生产许可证的情形（ ）。
A.超越法定职权颁发安全生产许可证的
B.安全生产许可证颁发机关发现企业不再具备安全生产条件的
C.对不具备安全生产条件的建筑施工企业颁发安全生产许可证的
D.违反法定程序颁发安全生产许可证的

【答案】 B
63、关于一级建造师注册的说法，正确的是（）（2014）
A.取得资格证书的任意，经过注册才能以建造师名义执业
B.取得建造师职业资格证书后即可申请注册
C.初始注册者，可自资格证书签发之日起三年内提出申请，未按期申请的，不予注册。
D.注册申请应当向省，自治区，直辖市人民政府的人事部门提出。

【答案】 A
64、《刑法》规定，投标人相互串通投标报价，损害招标人或者其他投标人利益，情节严重的，()，并处或者单处罚金。
A.处3年以下有期徒刑或者拘役
B.处3年以上7年以下有期徒刑
C.处3年以下有期徒刑或者管制
D.处5年以上10年以下有期徒刑

【答案】 A
65、建设工程的环境保护设施竣工验收后，应当（ ）投入使用。
A.在主体工程竣工验收后10 日内
B.在主体工程竣工验收后15 日内
C.与主体工程同时
D.自建设项目试生产之日起3 个月内

【答案】 C
66、按照《注册建造师管理规定》，下列情形中属于不予注册的情形是（ ）。
A.申请人年近花甲，已达59岁高龄
B.因执业活动受到刑事处罚，自处罚执行完毕之日起至申请注册之日止已满3年
C.被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止已经满2年
D.申请人申请注册之日止4年前担任项目经理期间，所负责的项目发生过重大质量和安全事故

【答案】 B
67、根据《环境噪声污染防治法》，在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，不能在夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业的是（　）作业。
A.抢修
B.抢险
C.抢工期
D.生产工艺要求必须连续

【答案】 C
68、下列关于安全生产许可证的说法中，表述错误的是()。
A.安全生产许可证的有效期为3年
B.期满后需要延期的，应当于期满前3个月申请
C.遗失安全生产许可证在申请补办的同时，应当在公众媒体上声明
D.企业变更地址的，应当办理安全生产许可证变更手续

【答案】 C
69、根据《招标投标法》，开标的主持者是（　）。2014
A.建设行政主管部门
B.招标代理机构
C.招标人
D.投标人推选的代表

【答案】 C
70、根据《建设工程质量管理条例》，对涉及( )的装修工程，建设单位应委托原设计单位或具有相应资质的设计单位提出设计方案。
A.增加工程内部装饰
B.建筑主体和承重结构变动
C.增加工程造价总额
D.改变建筑工程

【答案】 B
71、某建筑公司在建设项目施工过程中，发现一地下古墓葬，于是立即报告当地文物行政部门，文物行政部门接到报告后，应当在()小时内赶赴工地现场。
A.12
B.24
C.48
D.36

【答案】 B
72、关于建设工程质量保修违法行为应承担的法律责任的说法，正确的是（ ）。
A.由于设计问题造成的质量缺陷，施工企业有义务维修，其费用由材料采购单位承担
B.缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人负责维修并承担相应费用后，可免除对工程的一般责任赔偿责任
C.缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修，并承担鉴定及维修费用
D.建筑业企业申请资质升级、资质增项，在申请之日起半年内，未依法履行保修义务或拖延履行的并造成严重后果的，资质许可机关不予批准其申请

【答案】 C
73、关于建设工程施工合同解除的说法，正确的是（）。
A.合同约定的工期内承包人没有完工，发包人可以解除合同
B.发包人未按合同约定支付工程价款，承包人可以解除合同
C.承包人将承包的工程转包，发包人可以解除合同
D.承包人已经完工的建设工程质量不合格，发包人可以解除合同

【答案】 C
74、按照《民法典》的规定，出质人可以提供（ ）办理质押担保。
A. 建筑物
B. 构筑物
C. 依法可以转让的股票
D. 土地

【答案】 C
75、2011年11月，某用人单位由于生产经营发生严重困难，与王某解除了劳动合同。截止到解除劳动合同时，王某已在该单位工作了1年零5个月。根据劳动合同法的规定，施工单位应当给予王某()个月工资的经济补偿。
A.1
B.1.5
C.2
D.3

【答案】 B
76、根据《环境保护法》，企业事业单位和其他生产经营者违法排放污染物受到罚款处罚，可以按日连续处罚。关于“按日连续处罚”的说法，正确的是（）。（2016）
A.责令改正，拒不改正的，可以按原处罚数额按日连续处罚
B.是否可以按日连续处罚，与是否责令改正无关
C.责令改正，拒不改正的，可以重新确定处罚数额按日连续处罚
D.地方性法规不得增加按日处罚的违法行为的种类

【答案】 A
77、根据《民法典》及相关司法解释，当事人对债权请求权提出的诉讼时效抗辩，法院予以支持的是（　）。
A.兑付国债本息请求权
B.支付存款本金及利息请求权
C.基于合同的违约金请求权
D.基于投资关系产生的缴付出资请求权

【答案】 C
78、关于施工许可制度的说法中，正确的是（　）。2017真题
A.中止施工满1年经核验不符合条件的，应当收回其施工许可证
B.领取施工许可证后因故不能按期竣工超过6个月的，施工许可证自行废止
C.因故中止施工，恢复施工后1个月内应向发证机关报告
D.批准开工报告的工程因故中止施工的，应当重新办理批准手续

【答案】 A
79、关于企业申请资质条件中“净资产”的说法，正确的是（　）。2017真题
A.是指企业拥有的资产
B.是指企业的注册资本金
C.应当以企业申请资质前3年度财务报表中净资产的平均额为准
D.即所有者权益

【答案】 D
80、关于专职的安全生产管理人员的配备，下列说法正确的是（ ）。
A.总承包企业特级企业，不少于10 人
B.专业承包一级企业，不少于6 人
C.劳务分包企业，不少于3 人
D.建筑和装修工程应该按照面积配备专职的安全管理人员

【答案】 D
81、在主合同纠纷未了之前，保证人可以拒绝债权人要求承担保证责任的是()。
A.一般保证
B.保证人与债务人约定共同承担责任的保证
C.连带保证
D.主债务履行期满后六个月内的连带保证

【答案】 A
82、项目经理部没有按照合同约定完成施工任务，则应承担法律责任的主体是（ ）。
A.施工企业
B.项目经理
C.建设单位
D.项目经理部

【答案】 A
83、下列行为中，属于以不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人的是（）。
A.招标人就同一招标项目向潜在投标人或者投标人提供有差别的项目信息
B.招标人组织全部潜在投标人踏勘现场
C.招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人
D.招标人未按照招标文件规定的时间、地点开标

【答案】 A
84、关于民事诉讼正确的说法，正确的是（）。（2014）
A.在民事诉讼中，书证可以只提交复印件
B.凡是知道案件情况的单位和个人，都有义务出庭作证
C.未经过当事人同意私自录制的谈话资料不能作为证据使用
D.当事人对鉴定结论有异议，鉴定人可以书面答复而不必出庭作证

【答案】 B
85、有著作权侵权行为的，应当承担民事责任；对于损害社会公共利益的，应当追究其行政责任，其执法部门是（ ）。
A.知识产权保护部门
B.工商行政部门
C.政府相关管理部门
D.著作权行政管理部门

【答案】 D
86、根据《招标投标法实施条例》，通过资格预审的申请人少于3 个的，应当（ ）。
A.暂停招标
B.增加申请人
C.重新招标
D.直接发包

【答案】 C
87、某一建筑工程计划建设工期为1年8个月，工程合同价格为600万元，按照《建筑工程施工许可管理办法》的规定，其到位资金原则上不得少于（ ）万元。
A. 180
B. 200
C. 240
D. 300

【答案】 A
88、被申请人不履行法定职责的,复议机关应当()。
A.建议其在一定期限内履行
B.决定其在一定期限内履行
C.决定其履行,但不明确期限
D.判决其违法

【答案】 B
89、建设单位以工程质量不合格为由，拒绝支付工程款，施工单位诉至人民法院。向人民法院提交的下列资料中，不属于证据的是（ ）。
A. 工程质量检测机构出具的鉴定报告
B. 建设单位职工的书面证明材料
C. 建设单位与施工单位签订的施工合同
D. 建设单位提交的答辩状

【答案】 D
90、根据《建筑市场诚信行为管理办法》的规定，行政处罚决定公布后，经整改确有实效的，施工单位可以向()申请缩短不良行为记录信息的公布时间。
A.国务院建设行政主管部门
B.省级建设行政主管部门
C.地市级建设行政主管部门
D.县级建设行政主管部门

【答案】 B
91、某施工总承包单位与分包单位在分包合同中约定：分包施工中出现任何安全事故，均由分包单位承担，该约定（　）。
A.因显失公平而无效
B.由于分包单位自愿签署而有效
C.仅对总承包单位和分包单位有效
D.因违反法律、法规强制性规定而无效

【答案】 D
92、某市A区的建设单位将其位于本市B区的办公楼发包给本市C区的施工企业，双方在本市D区签订的施工合同，合同中未约定纠纷管辖地。后因工程质量问题产生纠纷，则建设单位可能向该市()人民法院提起诉讼。
A.A区
B.B区
C.C区
D.D区

【答案】 B
93、建筑施工企业变更名称、地址、法定代表人等,应当在变更后（ ）日内，到原生产许可证颁发管理机关办理生产许可证变更手续。
A.7
B.10
C.15
D.30

【答案】 B
94、建筑施工企业的管理人员和作业人员每( )应至少进行一次生产教育培训并考核合格。
A.半年
B.1年
C.2年
D.3年

【答案】 B
95、 根据《民法典》，下列合同为无效合同的是( )。
A.供应商欺诈施工单位签订的采购合同
B.某开发商与施工企业订立的施工合同未按规定备案
C.建设单位要求某总承包商带资承包的合同
D.村委会负责人为获得回扣与施工单位高价签订的村内道路施工合同

【答案】 D
96、在安装工程一切险中，保险人应当赔偿损失的是（）。
A.自然磨损
B.维修保养
C.意外事故
D.盘点时发现的短缺

【答案】 C
97、根据《著作权法》的规定，著作权包括著作人身权和著作财产权，则不属于著作人身权的是（ ）。
A. 发表权
B. 署名权
C. 使用权
D. 修改权

【答案】 C
98、建筑业企业在资质证书有效期内名称、地址、注册资本、法定代表人等发生变更的，应当在工商部门办理变更手续后()日内办理资质证书变更手续。
A.15
B.20
C.45
D.30

【答案】 D
99、下列安全生产职责中，不属于建筑施工企业安全生产管理机构职责的是（　）。
A.编制并适时更新安全生产管理制度并监督实施
B.编制项目生产安全事故应急救援预案并组织演练
C.参加生产安全事故的调查和处理工作
D.协调配备项目专职安全生产管理人员

【答案】 B
100、（ ）是指权利人在法定的期间内不行使权利，该期间届满后，发生义务人可以拒绝履行其给付义务效果的法律制度。
A.时效
B.委托
C.诉讼时效
D.诉讼时效的中止

【答案】 C
101、注册建造师卫某2006年1月办理了延续注册，2007年1月因工作调动而办理了变更注册，变更后他的注册证书和执业印章在()年内有效。
A.2
B.3
C.4
D.5

【答案】 A
102、甲委托乙去采购劣质钢材用于工程建设，对于该代理行为，说法正确的是()。
A.该委托代理行为合法
B.该代理行为的后果应由被代理人承担
C.该代理行为的后果应由代理人承担
D.该代理行为的后果应由代理人与被代理人共同承担连带责任

【答案】 D
103、根据《安全生产法》，不属于生产经营单位主要负责人的主要安全生产职责的是( )。（2012）
A.保证本单位安全生产投入的有效实施
B.及时、如实报告生产安全事故
C.为从业人员缴纳意外伤害保险费
D.建立、健全本单位安全生产责任制

【答案】 C
104、甲建筑工程公司与乙水泥厂签订了一份 200t 水泥的买卖合同。交货期到，乙水泥厂按照合同约定交付了水泥，但是甲公司一直不支付货款，致使水泥厂损失过大。根据有关法律规定，甲乙引发的债属于（ ）。
A.合同之债
B.侵权行为之债
C.不当得利之债
D.无因管理之债

【答案】 A
105、根据《民法典》规定，下列物权当中，不需要登记就可设立的是( )。
A.农村土地承包经营权
B.建设用地使用权
C.地役权
D.宅基地使用权

【答案】 C
106、根据《环境噪声污染防治法》，关于建设项目环境噪声污染防治的说法，正确的是（）。
A.建设项目可能产生环境噪声污染的，施工企业必须提出环境影响报告书
B.环境影响报告书应当报生态环境主管部门批准
C.环境影响报告书中应当有施工企业的意见
D.环境影响报告书应当征得该建设项目所在地单位和居民的同意

【答案】 B
107、未满十七岁的张某应聘于某施工单位，下列关于此事说法正确的是()。
A.张某未成年，签订劳动合同属无效劳动合同
B.因为是临时工作，可以不签劳动合同
C.不得安排张某从事有毒有害的劳动
D.可以安排张某从事有毒有害的劳动，但必须保证安全

【答案】 C
108、工程建设国家标准由（ ）审查批准。
A. 国务院
B. 国务院标准化行政主管部门
C. 国务院工程建设行政主管部门
D. 国务院标准化行政主管部门和国务院工程建设行政主管部门联合

【答案】 C
109、在施工过程中,程监理人员发现下程设计不符合建筑工程质量标准或者合同约定的质量要求的,应当()。
A.直接要求施工人员进行改正
B.要求设计单位按要求进行改正
C.报告建设单位要求施工单位改正
D.报告建设单位要求设计单位改正

【答案】 D
110、依据《民事诉讼法》的规定，合议庭组成人员确定后，应当在()日内告知当