一建法规真题及答案解析.docx

资源描述

一、单项选择题（共70题，每题1分，每题的备选项中，只有1个符合题意） 1. 根据《绿色施工导则》，处于基坑降水阶段的工地，宜优先采用（）作为混凝土搅拌用水，养护用水，冲洗用水和部分生活用水。 A. 地下水 B. 市政自来水 C. 雨水 D冲水【标准答案】A 【答案解析】本题考查的是施工节能的规定。处于基坑降水阶段的工地，宜优先采用地下水作为混凝土搅拌用水、养护用水、冲洗用水和部分生活用水。参见教材P199。 2. 根据《建设工程安全生产管理条例》，注册执业人员未执行工程建设强制性标准可责令其停止执业（） A. 1个月以上3个月以下 B. 3个月以上1年以下 C. 3个月以上2年以下 D. 6个月以上1年以下【标准答案】B 【答案解析】本题考查的是施工管理人员违法行为应承担的法律责任。注册执业人员未执行法律、法规和工程建设强制性标准的，责令停止执业3个月以上1年以下：请节严重的，吊销执业资格证书，5年内不予注册；造成重大安全事故的，终身不予注册；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。参见教材P227。 3. 某施工企业承揽拆除旧体肓馆工程，作业过程中，体肓馆屋顶突然坍塌，压* 人，重伤11人，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，该事故属于（）。 A. 特别重大事故 B. 重大事故 C. 一般事故 D. 较大事故【标准答案】D 【答案解析】本题考查的是生产安全事故的等级划分。较大事故：是指造成3 人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者10万元以上50万元以下直接经济损失的事故。参见教材P249。 4. 根据《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》，项目负责人*** 月带班生产时间不得少于本月施工时间的（） A. 80% B. 70% C. 60% D. 50% 【标准答案】A 【答案解析】本题考查的是施工单位项目负责人施工现场带班制度。项目负责人每月带班生产时间不得少于本月施工时间的80%参见教材P219。 5. 根据《建设工程安全生产管理条例》，出租单位在签订机械设备租赁合同时，应出具（）。 A. 购货发票 B. 检测合格证明 C. 产品使用说明书 D. 相应的图片【标准答案】B 【答案解析】本题考查的是出租机械设备和施工机具及配件单位的安全责任。出租单位应当在签订的建筑起重机械租赁合同中，明确租赁双方的安全责任，并出具建筑起重机械特种设备制造许可证、产品合格证、制造监督检验证明、备案证明和自检合格证明，提交安装使用说明书。参见教材P265。 6. 关于在文物保护单位保护范围和建设控制地带内从害建设活动的说法，正确的是（）。 A. 文物保护单位的保护范围内及其周边的一定区域不得进行爆破作业 B. 在全国重点文物保护单位的保护范围内进行爆破作业，必须经国务院批准 C. 因特殊情况需要在文物保护单位的保护范围内进行爆破作业的，应经核定公布该文物保护单位的人民政府批准 D. 在省、自治区、直辖市重点文物保护单位的保护范围内进行爆破作业的，必须经国务院文物行政部门批准【标准答案】C 【答案解析】本题考查的是在文物保护单位保护范围和建设控制地带施工的规定。《文物保护法》规定，文物保护单位的保护范围内不得进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业。但是，因特殊情况需要在文物保护单位的保护范围内进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业的，必须保证文物保护单位的安全，并经核定公布该文物保护单位的人民政府批准，在批准前应当征得上一级人民政府文物行政部门同意；在全国重点文物保护单位的保护范围内进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业的，必须经省、自治区、直辖市人民政府批准，在批准前 A. 评标委员会要求投标人以书面形式澄含义不明确的内容 B. 投标人再增加优条件 C. 投标人撤销投标文件 D. 招标人更改招标文件中说明的评标定标办法【标准答案】A 【答案解析】本题考查的是招标基本程序。评标委员会可以要求投标人对投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清或者说明，但是澄情或者说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。参见教材P87。 8. 根据《水污染防治法》，企业事业单位发生事故或者其他灾害性事件，造成或者可能造成水污染事故的，应当立即启动本单位的应急方案，采取应急措施，并向（）的县级以上地方人民政府或者环境保护主管部门报告。 A. 单位所在地 B. 污染影响地 C. 单位登记地 D. 事故发生地【标准答案】D 【答案解析】本题考查的是水污染的防治。《水污染防治法》规定，企业事业单位发生事故或者其他突发性事件，造成或者可能造成水污染事故的，应当立即启动本单位的应急方案，采取应急措施，并向事故发生地的县级以上地方人民政府或者环境保护主管部报告。参见教材P189。 9. 根据《合同法》，债权人将合同中的权利转让给第三人的，（）。 A. 需经债务人同意，且需办理公证手续 B. 无需经债务人同意，也不必通知债务人 C. 无需债务人同意，但需办理公证手续 D. 无需经债务人同意，但需通知债务人【标准答案】D 【答案解析】本题考查的是合同的履行、变更和权利义务的转让。《合同法》规定，债权人转让权利的，应当通知债务人。未经通知，该转让对债务人不发生效力。参见教材P133. 10. 下列知识产权法保护对象中，属于专利法保护对象的是（）。 A. 施工企业研发的新技术 B・施工企业研发的计价软件 C.施工企业编制的投标文件 D. 监理企业编制的监理大纲【标准答案】【答案解析】本题考查的是专利权。我国《专利法》保护的是发明创造专利权，并规定发明创造是指发明、实用新型和外观设计。选项BCD !于着作权。参见教材 P26、30 3111.某建设工程施工合同约定工程工，竣工日期分别为2013年3月1日和2014年10月1日，2014年10月20日工程实际竣工。由于发包人未按约定支付工程款，承包人欲行使工程价款优先受偿权，其最迟必须在（）前行使。 A. 2013年9月1日 B. 2015年4月1日 C. 2015年4月20曰 D. 2015 年 10 月 20 日【标准答案】C 【答案解析】本题考查的是工程价款的支付。建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期，建设工程承包人行使优先权的期限为6个月，自建设工程竣工之日或者建设工程合同约定的竣工之日起计算。2014年10月20日实际竣工，截止到2014年4月20日为6个月。参见教材P126。 12. 根据《安全生产事故报告和调查处理条例》，建筑工地事故发生后，事故现场有关人员应当立即向（）报告。 A. 业主单位负责人 B. 事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门 C. 事故发生地省级以上人民政府安全生产监督管理部门 D. 本单位负责人【标准答案】D 【答案解析】本题考查的是施工生产安全事故报告的基本要求。《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告。参见教材P252。 13. 甲公司将施工机械借给乙公司使用，乙公司在甲公司不知情的情况下将该施工机械卖给知悉上述情况的丙公司，关于乙、丙公司之间施工机械买卖合同效力的说法，正确的是（）。 A. 有效 B. 可变更或撤销 C. 无效 D. 效力待定【标准答案】C 【答案解析】本题考查的是无效合同。恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益，属于无效合同，因为丙在知悉乙无权代理的情况下，依然向其购买施工机械。参见教材P129。 14. 关于租赁合同的说法，正确的是（）。 A. 租赁期限超过20年的，超过部分无效 B. 租赁期限超过6个月的，可以采用书面形式 C. 租赁合同应当采用书面形式，当事人未采用的，视为租赁合同未生效 D. 租赁物在租赁期间发生所有权变动的，租赁合同解除【标准答案】A 【答案解析】本题考查的是租赁合同的法律规定。租赁合同可以约定租赁期限，但租赁期限不得超过20年，超过20年的，超过部分无效。所以，选项A是正确的。参见教材P170。 15. 根据《建设工程安全生产管理条例》，国家对严重危及施工安全的工艺、设备、材料实行淘汰制度，具体目录由（）制定并公布。 A. 国务院建设行政主管部门 B. 国务院建设行政主管部门会同国务院其他有关部门 C. 省级以上人民政府建设行政主管部门 D. 国务院发展与改革委员会会同国务院其他有关部门【标准答案】B 【答案解析】本题考查的是政府主管部门安全监督管理的相关规定。《建设工程安全生产管理条例》规定，国家对严重危及施工安全的工艺、设备、材料实行淘汰制度。具体目录由国务院建设行政主管部门会同国务院其他有关部门制定并公布。参见教材P268。 16. 依法必须招标的建设项目，招标人应当自确定中标人之曰起（）日内，向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报考。 A. 15 B. 20 C. 30 D. 60 【标准答案】A 【答案解析】本题考查的是中标的法定要求和招标投标投诉处理。依法必须进行招标的项目，招标人应当自确定中标人之日起15曰内，向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告。所以，选项 A是正确的。参见教材P96。 17. 某建设单位于2014年2月1曰领职施工许可证，由于某种原因工程未能按期工，该建设单位按照《建筑法》规定向发证机关申请延朗，该工程最迟应当在 ()工。 A. 2014年3月1日 B. 2014年5月1日 C. 2014年8月1曰 D. 2014年11月1曰【标准答案】D 【答案解析】本题考查的是施工许可证延期工、核验和重新办理批准的规定。《建筑法》规定，建设单位应当自领职施工许可证之曰起 3个月内工。因故不能按朗工的，应当向发证机关由请延期；延期以两次为限，每次不超过3个月。既不工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止。参见教材 P55 O 18. 关于物权保护的说法，正确的是()。 A. 物权受到侵害的，权利人不能通过和解方式解决 B・侵害物权造成权利人损害的，权利人既可请求损害赔偿，也可请求承担其他民事责任 C.侵害物权的，承担民事责任后，不再承担行政责任 D. 物权的归属、内容发生争议的，利害关系人应当请求返还原物【标准答案】B 【答案解析】本题考查的是物权的保护。侵害物权，造成权利人损害的，权利人可以请求损害赔偿，也可以请求承担其他民事责任。参见教材P22。 19. 在买卖合同中，出卖人出卖交由承运人运输的在途标的物，除当事人另有约定的以外，毁损、灭失的风险自（）时起由买受人承担。 A. 标的物交付 B. 合同成立 C. 合同生效 D. 支付贷款【标准答案】B 【标准答案】本题考查的是标的物毁损灭失风险的承担。出卖人出卖交由承运人运输的在途标的物，除当事人另有约定的以外，毁损、灭失的风险自合同成立时起由买受人承担。参见教材P165T66。 20. 某发商在一大型商场项目的发建设中，违反国家规定，擅自降低工程质量标准，因而造成重大安全事故。该事故的直接责任人员应当承担的刑事责任是（） A重大责任事故罪 B. 重大劳动安全事故罪 C. 危害公共安全II D. 工程重大安全事故罪【标准答案】D 【标准答案】本题考查的是工程重大安全事故罪。工程重大安全事故罪是：建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的。参见教材 P4& 21. 对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案，应由（）组织召专家论证 A. 安全监督管理机构 B. 建设单位 C. 监理单位 D. 施工单位【标准答案】D 【答案解析】本题考查的是编制安全专项施工方案。对于超过一定规模的危险性校大的分部分项工程，施工单位应当组织专家对专项方案进行论证。参见教材 P228。 22. 根据《水污染防治法》，企业事业单位发生事故或者其他突发性事件，造成或者可能造成水污染事故的，应当立即启动本单位的应急方案，采取应急措施，并向（）的县级以上地方人民政府或者环境保护主管部门报告。 A. 事故发生地 B. 单位所在地 C. 污染影响地 D. 单位登记地【标准答案】A 【标准答案】本题考查的是水污染的防治。《水污染防治法》规定，企业事业单位发生事故或者其他突发性事件，造成或者可能造成水污染事故的，应当立即启动本单位的应急方案，采取应急措施，并向事故发生地的县级以上地方人民政府或者环境保护主管部门报告。参见教材P189。 23. 根据《建设工程质量管理条例》，建设工程竣工验收应由（〉组织。 A. 施工单位 B. 建设单位 C. 监理单位 D. 设计单位【标准答案】B 【答案解析】本题考查的是建设工程竣工验收的主体。《建设工程质量管理条例》规定，建设单位收到建设工程竣工报告后，应当组织设计、施工、工程监理等有关单位进行睃工验收。参见教材P295。 24. 根据《建设工程质量管理条例》，建设工程承包单位应当向建设单位出具质量保修书的时间是（）。 A. 竣工验收时 B. 提交竣工验收报告时 C. 竣工验收合格后 D. 交付使用时【标准答案】B 【答案解析】本题考查的是建设工程质量保修书。《建设工程质量管理条例》规定，建设工程承包单位在向建设单位提交工程竣工验收报告时，应当向建设单位出具质量保修书。参见教材P305。 25. 关于劳务派遣的说法，正确的是（）。 A. 所有被派遣的劳动者应当实行相同的劳动报酬 B. 劳务派遣单位应当取得相应的行政许可 C. 劳务派遣用工是建筑行业的主要用工模式 D用工单位的主要工作都可以由被派遣的劳动者承担【标准答案】B 【答案解析】本题考查的是“包工头”用工模式和劳务派遣。用工单位应当按照同工同酬原则，对被派遣劳动者与本单位同类岗位的劳动者实行相同的劳动报酬分配办法，所以A错误；经营劳务派遣业务，应当向劳动行政部门依法申请行政许可，B正确；劳务派遣只能在临时性、辅助性或者替代性的工作岗位上实施，D错误参见教材P147 。 26. 人民法院亩理行政案件，不适用（）。 A. 调解 B. 庭审理 C. 公亩理 D. 两审终审制【标准答案】A 【答案解析】本题考查的是行政诉讼的亩理、判决和执行。法院亩理行政案件，不适用调解。参见教材P357。 28. 根据《房屋建筑工程和市政机场设施工程实行见证取样和送检的规定》，下列试块、试件和材料必须实施见证取样和送检的是°。 A. 用于承重结构的混凝土试块 B. 用于墙体混凝土使用的掺加剂 C. 用于砌筑结构的钢筋及连接接头试件 D. 用于防水工程的水泥制品【标准答案】A 【答案解析】本题考查的是对建筑材料、设备等进行检验检测的规定。下列试块、试件和材料必须实施见证取样和送检：（1用于承重结构的混凝土试块；（2）用于承重墙体的砌筑砂浆试块；（3）用于承重结构的钢筋及连接接头试件；（4）用于承重墙的砖和混凝土小型砌块；（5）用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥；（6）用于承重结构的混凝土中使用的掺加剂；（7）地下、屋面、厕浴间使用的防水材料；（8）国家规定必须实行见证取样和送检的其他试块、试件和材料。参见教材P280。 29. 在代理关系中，第三人知道行为人超越代理权，还与行为人实施民事行为，给他人造成损害的，由°。 A. 第三人与行为人承担连带责任 B. 行为人自行承担 C. 第三人自行承担 D. 被代理人与第三人承担连带责任【标准答案】A 【答案解析】本题考查的是不当或违法行为应承担的法律责任。第三人知道行为人没有代理权、超越代理权或者代理权已终止还与行为人实施民事行为，给他人造成损害的由第三人和行为人负连带责任。参见教材P17。 30. 某工程施工招标项目估算价为50万元，其投标保证金不得超过()万元 A. 80 B. 1 C. 150 D. 2 【标准答案】B 【答案解析】本题考查的是投标保证金。《招标投标法实施条例》规定，招标人在招标文件中要求投标人提交投标保证金的，投标保证金不得超过招标项目估算价的2%因此为50x2%=1 万元。参见教材P92。 31. 特种设备使用单位应当按照安全技术规范的要求，在检查合格有效期届满前 ()向特种设备检测机构提出定期检验要求。 A. 5天 B. 15 天 C. 20 天 D. 1个月【参考答案】D 【答案解祈】本题考查的是特种设备安全管理。特种设备使用单位应当按照安全技术规范的要求，在检验合格有效期届满前1个月向特种设备检验机构提出定期检验要求。参见教材P236。 32. 根据《行政诉讼法》，因不动产提起的行政诉讼，由（）人民法院管辖。 A. 原告住所地 B. 被告住所地 C. 由原告选择被告住所地或不动产所在地 D. 不动产所在地【标准答案】D 【答案解析】本题考查的是行政诉讼的法院管辖、起诉和受理。因不动产提起的行政诉讼，由不动产所在地人民法院管辖。参见教材P356。 33、某施工企业职工在工程施工中受伤，职工认为应尾于工伤，用人单位不认为是工伤的，则应由（）承担举证责任 A. 职工本人 B. 工伤治疗机构 C. 用人单位 D. 社会保险行政部门【参考答案】C 【答案解祈】本题考查的是工伤保险的规定。《工伤保险条例》第十八条第二款视定，职工或者其直系亲尾认为是工伤，用人单位不认为是工伤的，由用人单位承担举证责任。困人单位应承担证明工伤害实不成立的举证责任，如果用人单位不能举出充分的证据证明不应认定工伤，则将承担于己不利的后果，这是一种举证责任的倒置。教材中没有具体的内容。 34. 关于建设用地使用权流转、续期和消灭的说法，正确的是（）。 A. 建设用地使用权流转时附看于该土地上的建筑物，构筑物及附属设施应一并处分 B. 建设用地使用权流转时使用期限的约定不得超过50年 C. 建设用地使用权期间届满的，自动续期 D. 建设用地使用权消灭的，建设用地使用权人应当及时办理注销登记【参考答案】A 【答案解祈】本题考查的是土地所有权、建设用地使用权和地役权。建设用地使用权人有权将建设用地使用权转让、互换、出资、赠与或者抵押，但法律另有规定的徐外。建设用地使用权人将建设用地使用权转让、互换、出资、赠与或者抵押，应当符合以下规定：（1）当害人应当采取书面形式订立相应的合同。使用期限由当害人约定，但不得超过建设用他使用权的剩余期限。（2）应当向登记机构申请变更登记。（3）附看于该土地上的建筑物、构筑物及其附属设施一并处分。庄宅建设用地使用权期间届满的，自动续期。非住宅建设用地使用权期间届满后的续期，依照法律规定办理。该土地上的房屋及其他不动产的归尾，有约定的，按照约定；没有约定或者约定不明确的，依照法律、行政法规的规定办理。建设用地使用权消灭的，出让人应当及时办理注销登记。登记机构应当收回建设用地使用权证书。参见教材 P21- 35. 对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案，应由（）组织召专家论证会。 A. 安全监督管理机构 B. 施工单位 C. 建设单位 D. 监理单位【参考答案】B 【答案解析】本题考查的是编制安全技术措施、专项施工方案和安全技术交底的规定。超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案应由施工单位组织召专家论证会。参见教材P229。 36. 根据《行政许可法》，下列法律法规中，不得设定任何行政许可的是（）。 A. 法律 B. 行政法规 C. 地方性法规 D. 部门规章【参考答案】D 【答案解祈】本题考查的是行政许可及其种类、法定程序。《行政许可法》规定，法律可以设定行政许可。尚未制定法律的，行政法规可以设定行政许可。必要时，国务院可以采用发布决定的方式设定行政许可。实施后，除临时性行政许可害项外，国务院应当及时提请全国人民代表大会及其常务委员会制定法律，或者自行制定行政法规。当未制定法律、行政法规的，地方性法规可以设定行政许可；尚未制定法律、行政法规和地方性去规的，因行政管理的需要，确需立即实施行政许可的，省、自治区、直辖市人民政府规章可以设定临时性的行政许可。临时性的行政许可实施满1年需要继续实施的，应当提请本级人民代表大会及其常务委员会制定地方性法规。地方性法规和省、自治区、直辖市人民政府规章，不得设定歪当由国家统一确定的公民、法人或者其他组织的资格、资质的行政许可；不得设定企业或者其组织的设立登记及其前置性行政许可。其设定的行政许可，不得限制其他地区的个人或者企业到本地区从害生产经营和提供服务，不得限制其他地区的商品进人本地区市场。以上规定的外，其他规范性文件一律不得设定行政许可。参见教材P349-P350。 37. 下列法律中，尾于宪法相关法的是（〉八 A. 《中华人民共和国行政法》 B. 《中华人民共和国民法通则》 C. 《中华人民共和国全国人民代表大会组织法》 D. 《中华人民共和国政府采购法》【参考答案】C 【答案解祈】本题考查的是法律体系的基本框架。宪法相关法，是指《全国人民代表大会组织法》、《地方各级人民代表大会和地方各级人民政府迫织法》、《全国人民代表大会和地方各级人民代表大会选举法》、《中华人民共和国国籍去》、《中华人民共和国国务院组织法》、《中华人民共和国民族区域自治法》等法律。参见教WP1. 38. 当事人对人民法院委托鉴定部门所作的鉴定结论有异议申请重新鉴定时，其所提出的证据证明（），人民法院就应予准许重新鉴定。 A. 当事人对鉴定人员不满意的 B. 鉴定程序有轻微瑕疵的 C. 鉴定结论有缺陷的 D. 鉴定结论明显依据不足的【标准答案】D 【答案解析】本题考查的是证据的种类。当事人对人民法院委托的鉴定部门作出的鉴定结论有异议申请重新鉴定，提出证据证明存在下列情形之一的，人民法院应予准许：（1）鉴定机构或者鉴定人员不具备相关的鉴定资格的；（2）鉴定程序严重违法的；（3）鉴定结论明显依据不足的；（4）经过质证认定不能作为证据使用的其他情形。参见教材P319。 39下列某建筑公司的工作人员中，有权要求公司签订无固定期限劳动合同的是（）° A. 在公司连续工作满8年的张某 B. 到公司工作2年，并被董事会任命为总经理的王某 C. 在公司累计工作了 10年，但期间曾离过公司的赵某 D. 与公司已经连续订立两次固定期限劳动合同，但因工负伤不能从事原工作的李某【标准答案】D 【答案解析】本题考查的是劳动合同的基本条款、订立劳动合同应当注意的事项及集体合同。⑴劳动者在该用人单位连续工作满10年的；（2）用人单位初次实行作满10年且距法定退休年龄不足10年的；（3〉连续订立两次固定期限劳动合同，且劳动者没有《劳动合同法》第39条和40条第1项、第2项规定的情形，续订劳动合同的。用人单位自用工之曰起满1年不与劳动者订立书面劳动合同的，则视为用人单位与劳动者已订立无固定期限劳动合同。参见教材P139。 40. 某建筑公司与某发公司签订了一份建设工程施工合同，合同的约定由建筑公司预先垫付20%的工程款，但没有约定利息的计算方法。后两公司就工程款支付发生争议，建筑公司诉至人民法院，要求发公司支付工程款并偿还垫付工程款的利息，人民法院应（）。 A. 对该诉讼请求全部予以支持 B. 对工程款诉讼请求予以支持，对利息诉讼请求不予支持 C. 对该诉讼请求全部不予支持 D. 对工程款诉讼请求不予支持，对利息诉讼请求予以支持【标准答案】B 【答案解析】本题考查的是工程价款的支付。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定：当事人对垫资利息没有约定的，承包人请求支付利息的，不予支持。 41. 施工过程中，建设单位违反规定提出降低工程质量要求时，施工企业应当 A. 予以拒绝 B. 征得设计单位同意 C. 征得监理单位同意 D. 与相关各方协商一致【标准答案】A 【答案解析】本题考查的是工程建设强制性标准实施的规定。建筑设计单位和建筑施工企业对建设单位违反规定提出的降低工程质量的要求，应当予以拒绝。参见教材P273。 42. 根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，属于承揽业务不良行为的是（）。 A. 允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程的 B不履行保修义务或者拖延改造保修义务的 C. 将承包的工程转包或者违法分包的 D. 未按照节能设计进行施工的【标准答案】C 【答案解析】本题考查的是施工单位不良行为记录的认定标准。承揽业务不良行为认定标准：（1）利用向发包单位及其工作人员行贿、提供回扣或者给予其他好处等不正当手段承揽业务的；（2）相互串通投标或与招标人串通投标的，以向招标人或评标委员会成员行贿的手段谋职中标的；（3）以他人名义投标或以其他方式弄虚作假，骗取中标的；（4）不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的；（5）将承包的工程转包或违法分包的。参见教材P110。 43下列安全生产职责中，不属于建筑施工企业安全生产管理机构职责的是（）。 A. 编制并适时更新安全生产管理制度并监督实施 B. 编制项目生产安全事故应急救援预案并组织演练 C. 参加生产安全事故的调查和处理工作 D. 协调配备项目专职安全生产管理人员【标准答案】B 【答案解析】本题考查的是施工单位的安全生产责任制度。选项 B不属于建筑施工企业安全生产管理机构的职责。参见教材P216。 44. 根据《仲裁法》，合议仲裁庭作出仲裁裁决应当（）。 A. 按照首席仲裁员的意见作出 B. 按照多数仲裁员的意见作出 C. 按照仲裁委员会主任的意见作出 D. 按照首席仲裁员和仲裁委员会主任的共同意见作出【标准答案】B【答案解析】本题考查的是仲裁裁决。裁决应当按照多数仲裁员的意见作出，少数仲裁员的不同意见可以记入笔录。参见教材P339。 45. 关于工程建设项目是否必须招标的说法，正确的是（）。 A. 使用国有企业事业单位自有资金的工程建设项目必须进行招标 B. 施工单项合同估算价为人民币1万，但项目总投资额为人民币20万元的工程建设项目必须进行招标 C. 利用扶贫资金实行以工代赈、需要使用农民工的建设工程项目可以不进行招标 D. 需要采用专利或者专有技术的建设工程项目可以不进行招标【标准答案】C 【答案解析】本题考查的是可以不进行招标的建设工程项目。《招标投标法》规定，涉及国家安全、国家秘密、抢险救灾或者属于利用扶贫资金实行以工代赈、需要使用农民工等特殊情况，不适宜进行招标的项目，按照国家有关规定可以不进行招标。选项C可以不进行招标。参见教材P83。 46. 包工头张某借用某施工企业的资质与甲公司签订"建设工程施工合同。施工结后，工程竣工验收质量合格，张某要求按照合同约定支付工程款遭到对方拒绝，遂诉至法院。关于该案处理的说法，正确的是（）。 A. 合同无效，不应支付工程款 B. 合同无效，应参照合同约定支付工程款 C. 合同有效，应按照合同约定支付工程款 D. 合同有效，应参照合同约定支付工程款【标准答案】B 【答案解析】本题考查的是无效合同。24年10月发布的《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第26条规定，“实际施工人以转包人、违法分包人为被告起诉的，人民法院应当依法受理。实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院可以追加转包人或者违法分包人为本案当事人，发包人只在欠付工程价款的范围内对实际施工人承担责任”。参见教材P66?67。 47. 甲施工企业与乙水泥厂签订水泥供应合同，在约定的履行日期届满时，水泥厂未能按时供应水泥。由于甲施工企业没有采职适当措施寻找货源，致使损失扩大。对于扩大的损失应该由（）。 A. 乙水泥厂承担 B. 双方连带责任 C. 双方按比例承担 D. 甲施工企业承担【标准答案】D 【答案解析】本题考查的是赔偿损失的限制。《合同法》规定，当事人一方违约后，对方应当采职适当措施防止损失的扩大；没有采职适当措施致使损失扩大的，不得就扩大的损失要求赔偿。参见教材 P12 8。 48. 甲施工企业与乙水泥厂签订了水泥采购合同，并由丙公司作为该合同的保证人，担保该施工企业按照合同约定支付货款，但是担保合同中并未约定担保方式。水泥厂供货后，甲施工企业迟迟不付款。那么，丙公司承担保证责任的方式应为（） A. —般保证 B. 效力待定保证 C. 连带责任保证 D. 无效保证【标准答案】C 【答案解析】本题考查的是保证的基本法律规定。当事人对保证方式没有约定或者约定不明确的，按照连带责任保证承担保证责任。参见教材P32。 49下列安全生产条件中，属于建筑施工企业取得安全生产许可证应当具备的条件是 A. 有职业危害应急救援预案，并配备必要的应急救援器材和设备 B. 管理人员和作业人员每年至少进行2次安全生产教肓培训并考核合格 C. 特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，职得特种作业操作资格证书 D. 设安全生产管理机构，按照国家有关规定配备兼职安全生产管理人员【标准答案】C 【答案解析】本题考查的是申请领取安全生产许可证的条件。建筑施工企业取得安全生产许可证，应当具备下列安全生产条件：（1）建立、健全安全生产责任制，制定完备的安全生产规意制度和操作规程；（2）保证本单位安全生产条件所需资金的投入；（3设置安全生产管理机构，按国家有关规定配备专职安全生产管理人员；（4）主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员经建设主管部门或者其他有关部门考核合格；（5）特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书；（6管理人员和作业人员每年至少进行1次安全主产教肓培训并考核合格；（7依法参加工伤保险，依法为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险，为从业人员交纳保险费；（8施工现场的办公、生活区及作业场所和安全防护用具、机械设备、施工机具及配件符合有关安全生产法律、法规、标准和规程的要求；（9）有职业危害防泊措施，并为作业人员配备符合国家标准或者行业标准的安全防护用具和安全防护服装；（10）有对危险性较大的分部分项工程及施工现场易发生重大事故的部位、环节的预防、监控措施和应急预案；（11）有生产安全事故应急救援预案、应急救援组织或者应急救援人员，配备必要的应急救援器材、设备；（12）法律、法规规定的其他条件。参见教材 P211。 50. 根据《劳动合同法》，劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作，用人单位决定解除劳动合同的，需要提前（）以书面形式通知劳动者本人。 A. 10 日 B. 15 日 C. 20 日 D. 30 日【标准答案】D 【答案解析】本题考查的是劳动合同的解除和终止。《劳动合同法》第40条规定，有下列情形之一的，用人单位提前30曰以书面形式通知劳动者本人或者额外支付劳动者1个月工资后，可以解除劳动合同：（1）劳动者患病或者非因工负伤，在规定的医疗期满后不能从事原工作，也不能从事由用人单位另行安排的工作的；（2）劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的；（3）劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使劳动合同无法履行，经用人单位与劳动者协商，未能就变更劳动合同内容达成协议的。参见教材P144 o 51. 仲裁协议应当具备的内容是（）。 A. 仲裁事项、仲裁员、选定的仲裁委员会 B. 请求仲裁的意思表示、选定的仲裁委员会、仲裁事项 C. 仲裁事项、仲裁规则、选定的仲裁委员会 D. 仲裁事项、仲裁地点、仲裁规则【标准答案】B 【答案解析】本题考查的是仲裁协议的内容。仲裁协议应当具有下列内容：（1）请求仲裁的意思表示；（2）仲裁事项；（3）选定的仲裁委员会。这三项内容必须同时具备，仲裁协议才能有效。参见教材P335。 52. 关于施工发现文物报告和保护的说法，正确的是（）。 A. 在进行建设工程中发现的文物属于国家所有，在农业生产中发现的文物属于集体所有 B. 确因建设工期紧迫或者有自然破坏危险，对古文化遗址、古墓葬急需进行抢救发掘的，由县级人民政府文物行政部门组织发掘，并同时补办审批手续 C. 在集体组织所有的土地下发现埋藏的文物，集体组织可以自行挖掘 D. 特别重要的建设工程范围内的考古调查、勘探、发掘，由国务院文物行政主管部门组织实施【标准答案】D ；选项B，正【答案解析】本题考查的是施工发现文物报告和保护的规定。选项A正确的表述：“在进行建设工程或者在农业生产中发现的文物属于国家所有确的表述：“确因建设工期紧迫或者有自然破坏危险，对古文化遗址、古墓葬急需进行抢救发掘的，由省、自治区、直辖市人民政府文物行政部门组织发掘，并同时补办审批手续”；选项C,正确的表述：“《文物保护法》规定，地下埋藏的文物，任何单位或者个人都不得私自发掘”。参见教材P201。 53. *****，*说法正确的是（）。 A. 禁止夜间进行建筑施工作业 B. 因特殊需要必须连续作业的，必须有县级以上地方人民政府建设行政主管部门的证明 C. 因特殊需要必须连续作业的，必须事先告知附近居民并获得其同意 D. 禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但因特殊需要必须连续作业的除外【标准答案】D 【答案解析】本题考查的是施工现场环境噪声污染的防治。《环境噪声污染防治法》规定，在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但抢修、抢险作业和因生产工艺上要求或者特殊需要必须连续作业的除外。参见教材P183。 54. 下列法规中，属于部门规意的是（）。 A. 《建设工程质量管理条例》 B. 《北京市建筑市场管理条例》 C. 《重庆市建设工程造价管理规定》 D. 《招标公告发布暂行办法》【标准答案】D 【答案解析】本题考查的是部门规意。部门规意规定的事项应当属于执行法律或者国务院的行政法规、决定、命令的事项，其名称可以是“规定”、“办法”和 “实施细则”等。选项A是行政法规；选项B和C是地方性法规；选项D是国家发展和改革委员会发布的部门规意。参见教材P5。 55. 关于注册商标有效期的说法，正确的是（）。 A. 10年，自申请之日起计算 B. 10年，自核准注册之日起计算 C. 20年，自申请之日起计算 D. 20年，自核准注册之日起计算【标准答案】B 【答案解析】本题考查的是商标权。注册商标的有效期为10年，自核准注册之日起计算。参见教材P29。 56. 根据《国务院关于加强和改进消防工作的意见》，施工企业消防安全第一责任人是其（）。 A. 专职安全员 B. 法定代表人 C. 专职消防安全员 D. 施工项目负责人【标准答案】B 【答案解析】本题考查的是施工单位消防安全责任人和消防安全职责。《国务院关于加强和改进消防工作的意见》中规定，机关、团体、企业事业单位法定代表人是本单位

展开阅读全文