2022-2025年一级建造师之一建建设工程项目管理通关提分题库(考点梳理).docx

2022-2025年一级建造师之一建建设工程项目管理通关提分题库(考点梳理)

单选题（共800题）
1、施工合同分析中,对工程师权限和责任分析属于( )分析的内容。
A.合同法律基础
B.发包人责任
C.承包人主要任务
D.合同争议解决方式

【答案】 B
2、工单位年度成本分析的重点是（　　）。
A.通过实际成本与目标成本的对比，分析目标成本落实情况
B.通过对技术组织措施执行效果的分析，寻求更加有效的节约途径
C.针对下一年度施工进展情况，规划切实可行的成本管理措施
D.通过实际成本与计划成本的对比，分析成本降低水平

【答案】 C
3、建设工程项目施工成本计划的编制依据不包括（ ）。
A. 企业定额
B. 投标报价文件
C. 施工组织设计或施工方案
D. 项目总概算

【答案】 D
4、对于重要的工序或对工程质量有重大影响的工序，应严格执行“三检”制度，未经（ ）检查认可，不得进行下道工序施工。
A.监理工程师
B.施工单位负责人
C.设计单位
D.质量监督管理部门

【答案】 A
5、采用单价合同时,最后工程结算的总价是根据(　　)计算确定的。
A.发包人提供的清单工程量及承包方所填报的单价
B.发包人提供的清单工程量及承包方实际发生的单价
C.实际完成并经工程师计量的工程量及承包人所填报的单价
D.实际完成并经工程师计量的工程量及承包人实际发生的单价

【答案】 C
6、下列各项中.不属于劳务分包合同中承包人义务的是（ ）。
A.编制施工组织设计
B.组织编制年、季、月施工计划
C.负责工程测量定位
D.科学安排作业计划

【答案】 D
7、关于工期索赔，下列说法正确的是（ ）。
A.单一延误是可索赔延误
B.共同延误是不可索赔延误
C.交叉延误是可索赔延误
D.非关键线路延误是不可索赔延误

【答案】 B
8、关于工作总时差、自由时差及相邻两工作间间隔时间关系的说法，正确的有（ ）。
A.工作的自由时差一定不超过其紧后工作的总时差
B.工作的总时差一定不超过其紧后工作之间的间隔时间
C.工作的总时差一定不超过其紧后工作的自由时差
D.工作的自由时差一定不超过其紧后工作之间的间隔时间

【答案】 D
9、根据《建设工程安全生产管理条例》，下列施工起重机械进行登记时提交的资料中，属于机械使用有关情况的是（　）。
A.制造质量证明书
B.检验证书
C.使用说明书
D.起重机械的管理制度

【答案】 D
10、根据政府对工程质量监督的要求，项目的工程质量监督档案应按（ ）建立。
A.建设项目
B.单项工程
C.分部工程
D.单位工程

【答案】 D
11、下列工程质量问题中，可不做专门处理的是（　）。
A.某高层住宅施工中，底部二层的混凝土结构误用安定性不合格的水泥
B.某防洪堤坝填筑压实后，压实土的干密度未达到规定值
C.某检验批混凝土试块强度不满足规范要求，但混凝土实体强度检测后满足设计要求
D.某工程主体结构混凝土表面裂缝大于0.5mm

【答案】 C
12、沟通过程中的()，构成了信息的双向沟通。
A.反馈
B.信息
C.干扰
D.符号

【答案】 A
13、某基础工程合同价为2000万元，合同总工期为20个月，施工过程中因设计变更，导致增加额外工程400万元，业主同意工期顺延。则承包商按造价比例法可索赔工期（）个月。
A.2
B.4
C.6
D.8

【答案】 B
14、国际工程施工承包合同争议解决的方式中,最常用、最有效,也是应该首选的是（ ）。
A.仲裁
B.协商
C.调解
D.诉讼

【答案】 B
15、关于关键工作和关键线路的说法正确的是（ ）。
A.关键线路上的工作全部是关键工作
B.关键工作不能在非关键线路上
C.关键线路上不允许出现虚工作
D.关键线路上的工作总时差均为零

【答案】 A
16、 质量控制体系要有效运行取决于系统内部的（）的完善。
A.运行环境和机制
B.管理关系和层次
C.管理制度和措施
D.纠正和控制措施

【答案】 A
17、（2019年真题）下列施工现场噪声控制的措施中，属于声源控制的是（）
A.利用消声器阻止传播
B.利用吸声材料吸收声能
C.采用低噪声设备和加工工艺
D.应用隔声屏障阻碍噪声传播

【答案】 C
18、当业主方和承包商发生利益冲突或矛盾时，工程监理机构应坚持的原则是（ ）。
A.最大限度地维护业主的合法权益
B.最大限度地维护承包商的合法权益
C.在维护业主的合法权益时，不损害承包商的合法权益
D.在不损害业主的合法权益时，维护承包商的合法权益

【答案】 C
19、项目实施阶段策划的工作内容中，组织方案设计竞赛属于项目实施的（）的内容。
A.管理策划
B.技术策划
C.合同策划
D.组织策划

【答案】 C
20、工程项目部专职安全人员的配备应按住建部的规定执行，某工程占地面积3万㎡左右，则下列选项中专职安全员的配备不合理的是（ ）。
A.1人
B.2人
C.3人
D.4人

【答案】 A
21、施工单位任命项目经理在（　）完成。
A.项目计划阶段
B.项目启动阶段
C.项目实施阶段
D.项目收尾阶段

【答案】 B
22、关于建造师和项目经理的说法，正确的是（ ）。
A. 取得建造师注册证书的人员即可成为施工项目经理
B. 大、中型工程项目施工的项目经理必须由取得建造师注册证书的人员担任
C. 建造师是管理岗位，项目经理是技术岗位
D. 取得建造师注册证书的人员只能担任施工项目经理

【答案】 B
23、专项成本分析中，工期成本分析一般采取的方法有（ ）。
A.构成比率法
B.成本盈亏异常分析
C.比较法
D.差额计算法

【答案】 C
24、根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法规，对必须招标的项目，招标人行为符合要求的是（　）。
A.就同一招标项目向潜在投标人提供有差别的项目信息
B.委托两家招标代理机构，设置两处报名点接受投标人报名
C.以特定行业的业绩、奖项作为加分条件
D.限定或者指定特定的品牌

【答案】 B
25、（2018年真题）根据政府主管部门有关建设工程劳动用工管理规定，建筑施工企业应将项目作业人员有关情况在当地建筑业企业信息管理系统中如实填报，人员发生变更的，应在变更后（）个工作日内做相应变更。
A.30
B.15
C.14
D.7

【答案】 D
26、某工程项目总价值为1000万元，合同工期为18个月，现因建设条件发生变化而加额外工程费用500万元，则承包方可提出的工期索赔为（　）。
A.27
B.24
C.9
D.6

【答案】 C
27、建设工程物资采购合同中，采购方提货的，交货日期（ ）。
A.以采购方收货戳记的日期为准
B.以供货方按合同规定通知提货日期为准
C.承运单位签发的日期为准
D.向承运单位提出申请的日期为准

【答案】 B
28、
关于竣工质量验收标准的说法中，错误的是（ ）。

A.住宅工程要分户验收
B.每户住宅和规定的公共部位验收完毕，应埃写《住宅工程质量分户验收表》
C.《住宅工程质量分户验收表》必须由建设单位和施工单位项目负责人共同签字
D.分户验收不合格，不能进行住宅工程整体竣工验收

【答案】 C
29、在应急预案体系的构成中，针对具体设施所制定的应急处置措施属于（　　）。
A.综合应急预案
B.专项应急预案
C.现场处置方案
D.应急行动指南

【答案】 C
30、下列关于施工过程质量验收的说明，正确的是（ ）。
A.施工过程质量验收是以分部工程的施工质量为基本验收单元
B.当个别检验批发现试块强度不满足要求时，应不能通过验收
C.当检测鉴定达不到设计要求，但经原设计单位核算仍能满足结构安全和使用功能的检验批，可予以验收
D.通过返修处理仍不能满足安全使用要求的分部工程，可降低标准验收，并扣除适当工程款

【答案】 C
31、目前各级政府部门明令施工企业用工必须加强管理的重点对象是()。
A.自由职员
B.长期合同工
C.无固定期限的合同
D.农民工

【答案】 D
32、索赔资料准备阶段的主要工作不包括（　　）。
A.跟踪和调查干扰事件，掌握事件产生的详细经过
B.提交索赔意向通知和索赔报告
C.损失或损害调查分析与计算，确定工期索赔和费用索赔值
D.分析干扰事件产生的原因，划清各方责任，确定索赔根据

【答案】 B
33、在国际上，采用固定总价合同，在业主和承包商都无法预测的风险条件下和可能有工程变更的情况下,（ ）。
A.承包商承担了较少的风险，业主的风险较大
B.业主承担了全部风险
C.承包商承担了较大的风险，业主的风险较小
D.承包商承担了全部风险

【答案】 C
34、建设工程项目信息的有些编码并不是针对某一项管理工作而编制，如投资控制／成本控制、进度控制、质量控制、合同管理、编制项目进展报告等都要使用项目的结构编码，因此就需要进行（ ）。
A.编码组合
B.编码分解
C.编码分类
D.编码分析

【答案】 A
35、对于建筑工程项目，项目设计的（ ）质量控制主要是指建筑物的总体格调、外部形体及内部空间观感效果，整体环境的适宜性、协调性，文化内涵的韵味及其魅力等的体现。
A.可靠性
B.功能性
C.经济性
D.观感性

【答案】 D
36、在索赔款项的计算中，可以进行利息索赔的情况是（　　）。
A.工程扣款
B.工程延期
C.工程变更
D.逾期支付

【答案】 D
37、关于建设工程项目的总进度目标的确定及目标论证分析，下列不正确的是（ ）。
A.建设工程项目总进度目标论证并不是单纯的总进度规划的编制工作，还涉及工程实施的条件分析和工程实施策划方面的问题
B.建设工程项目总进度目标是在决策阶段确定的
C.如果采用建设项目工程总承包的模式，项目总进度目标的控制是其项目管理的任务
D.建设工程项目总进度目标控制前，首先应分析和论证进度目标实现的可能性

【答案】 C
38、关于建设工程施工现场环境保护措施的说法，正确的是（（ ）。
A.主要道路应换土覆盖，定期洒水清扫
B.施工现场必须使用预拌混凝土
C.施工现场可以焚烧材料包装物
D.搭设专用封闭通道清运建筑物内垃圾

【答案】 D
39、（2019年真题）关于建设工程合同订立程序的说法，正确的是（）
A.招标人通过媒体发布招标公告，称为承诺
B.招标人向符合条件的投标人发出招标文件，称为要约邀请
C.投标人冋招标人提交投标文件，称为承诺
D.招标人向中标人发出中标通知书，称为要约邀请

【答案】 B
40、工程项目的质量要求主要是由( )提出的。
A.施工方
B.业主方
C.监理方
D.政府主管部门

【答案】 B
41、通过对竞争机制，利益机制的制度设计或安排，可形成建设工程项目质量控制系统运行的核心机制，即（ ）机制。
A. 持续改进
B. 反馈
C. 约束
D. 动力

【答案】 D
42、某工作有且仅有两个紧后工作C、D，其中C工作最早开始时间为10（计算坐标系，下同），最迟完成时间为18，持续时间为5天；D工作最早完成时间为18，最迟完成时间为20，持续时间为6天；该工作与C工作间的时间间隔为2天，与D工作的时间间隔为4天，则该工作的总时差为（）天。
A.3
B.4
C.5
D.6

【答案】 C
43、在项目成本的形成过程中，通过成本控制主要是对生产经营（）进行指导、监督、检查和调整。
A.所消耗的人力、物资资源和费用开支
B.所消耗的人力、物资资源和费用计划
C.已经发生的偏差的及时纠正
D.将要发生的偏差的及时纠正

【答案】 A
44、下列各项中属于施工过程中的投资的计划值和实际值的比较的是( )。
A.工程概算和投资规划的比较
B.工程预算和投资规划的比较
C.工程概算和预算的比较
D.合同价与工程概算的比较

【答案】 B
45、建设工程质量监督档案是按（ ）建立的，要求归档及时，资料记录等各类文件齐全。
A. 分项工程
B. 分部工程
C. 单位工程
D. 检验批准

【答案】 C
46、按子项目组成编制的施工成本计划，首先要把项目总施工成本分解到( )和单位工程中去。
A.分部工程
B.分项工程
C.检验批
D.单项工程

【答案】 D
47、建设工程项目进度控制工作包括：①编制进度计划；②调整进度计划；③进度目标的分析和论证；④跟踪检查计划的执行情况。其正确的工作程序是（ ）。
A. ①-②-③-④
B. ③-①-②-④
C. ③-①-④-②
D. ④-②-③-①

【答案】 C
48、对于施工作业质量的控制，施工方必须在完成该项作业，自检的基础上，书面通知现场监理机构进行检查验收的是（ ）。
A.重要部位
B.特种作业
C.专门工艺
D.隐蔽工程

【答案】 D
49、建设工程项目施工总承包管理合同中一般只确定()。
A.建筑安装工程造价
B.建设安装工程直接费
C.施工总承包间接费
D.施工总承包管理费

【答案】 D
50、组织论是与项目管理学相关的一门非常重要的基础理论学科。它主要研究系统的( )。
A.组织结构模式.组织管理系统.组织分工
B.组织管理系统.工作流程组织.组织分工
C.组织工具.工作流程组织.组织结构模式
D.组织分工.工作流程组织.组织结构模式

【答案】 D
51、建设工程职业健康安全管理的目的是防止和减少生产安全事故、保护（ ）的健康与安全、保障人民群众的生命和财产免受损失。
A.员工
B.访问者
C.产品生产者
D.作业人员

【答案】 C
52、承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，无论工程隐蔽部位质量是否合格，由此增加的费用和（或）延误的工期均由（ ）承担。
A.发包人
B.承包人
C.监理人
D.承包人与发包人

【答案】 B
53、施工方作为项目建设的一个参与者，其项目管理的目标包括（）。
A.施工的进度目标
B.项目的功能目标
C.项目的投资目标
D.项目的使用目标

【答案】 A
54、
对与施工总承包管理模式来说，下列说法错误的是（ ）。

A.在投资控制方面，业主方的风险很小
B.在进度控制方面，有利于缩短建设周期
C.在质量控制方面，有利于质量控制
D.在组织与协调方面，可以大大减轻业主方的工作

【答案】 A
55、确定工程成本核算程序，应按照企业（）的总体要求进行。
A.基本核算程序
B.会计核算程序
C.财务核算程序
D.业务核算程序

【答案】 B
56、在非代理型施工管理模式（CM模式）的合同中，通常采用（　）合同。
A.成本加固定费用
B.成本加固定比例费用
C.最大成本加费用
D.成本加奖金

【答案】 C
57、 开展安全预评价工作，是贯彻落实（ ）方针的重要手段。
A.质量第一，信誉至上
B.企业负责，政府监督
C.领导负责，群众监督
D.安全第一，预防为主

【答案】 D
58、工程档案的编码应根据有关工程档案的规定、项目的特点和（）而建立。
A.建设单位的需求
B.建设行政主管部门规定
C.项目实施单位的需求
D.信息处理的便捷性要求

【答案】 C
59、下列项目策划的工作内容中，属于项目决策阶段合同策划的是（）。
A.项目管理委托的合同结构方案
B.方案设计竞赛的组织
C.实施期合同结构总体方案
D.项目物资采购的合同结构方案

【答案】 C
60、进行施工成本控制，工程实际完成量、成本实际支出等信息的获得，主要是通过()。
A.工程承包合同
B.施工成本计划
C.进度报告
D.施工组织设计

【答案】 C
61、
职业健康安全管理体系的要素中，属于辅助性要素的是（ ）

A.目标和方案
B.绩效测量和监视
C.运行控制
D.记录控制

【答案】 D
62、根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201），承包人应在首次收到发包人要求更换项目经理的书面通知后（　）天内向发包人提出书面改进报告。
A.28
B.21
C.14
D.7

【答案】 C
63、建设工程项目管理的总组织者（建设单位或代建制项目管理企业）和承担项目实施任务的各参与单位，分别进行建设工程项目质量控制系统不同层次和范围的规划，是依（ ）原则建立建设工程项目质量控制系统。
A.分层次规划的原则
B.总目标分解的原则
C.质量责任制的原则
D.系统有效性的原则

【答案】 A
64、基于互联网的工程项目信息管理系统的用户是（　　）。
A.施工单位
B.一个参与项目建设单位
C.建设单位
D.所有参与项目建设单位

【答案】 D
65、实施工程监理的施工项目，按照我国建设工程监理规范的规定，（ ）必须填写“施工组织设计（方案）报审表”并附施工组织设计（方案），报送项目监理机构审查。
A. 施工承包单位
B. 建设单位
C. 监理单位
D. 设计单位

【答案】 A
66、应用动态控制原理进行建设工程项目投资控制时，相对于工程合同价，投资的计划值是（　）。2017
A.工程预算
B.施工预算
C.工程进度款
D.工程决算

【答案】 A
67、下列职业健康安全管理体系要素中，属于辅助性要素的是（ ）
A.职业健康安全方针
B.目标和方案
C.内部审核
D.应急准备和响应

【答案】 D
68、建设工程质量监督档案按（ ）建立。
A.单项工程
B.单位工程
C.分部工程
D.检验批

【答案】 B
69、根据动态控制原理，项目目标动态控制的第一步工作是（　）。 2016
A.调整项目目标
B.分解项目目标
C.制定纠偏措施
D.收集项目目标实际值

【答案】 B
70、建设工程项目总承包的基本出发点是借鉴工业生产组织的经验，实现建设生产过程的( )，以及克服由于设计和施工的不协调而影响建设进度等弊病。
A.组织扁平化
B.组织集成化
C.组织柔性化
D.组织高效化

【答案】 B
71、建设工程项目的业主方和项目参与方的信息处理应考虑充分利用（　　）的方式。
A.广域网通信
B.远程数据通信
C.局域网通信
D.城域网通信

【答案】 B
72、建设工程项目施工总承包模式的最大缺点是()。
A.开工日期不可能太早，建设周期会较长
B.业主方的招标及合同管理工作量较大
C.在施工过程中发生设计变更，可能会引发索赔
D.业主需要经过多次招标

【答案】 A
73、当业主方和施工方发生利益冲突或矛盾时，受业主的委托进行工程建设监理活动的监理机构应该以事实为依据，以法律和合同为准绳进行处理。这体现了监理的()。
A.服务性
B.科学性
C.独立性
D.公平性

【答案】 D
74、项目管理机构进行成本核算。核算周期按（ ）确定。
A.业主方的具体指示
B.合同约定的核算周期
C.规定的会计周期
D.项目实际施工周期

【答案】 C
75、
关于施工合同分析的说法，正确的是（ ）。

A.合同分析就是分析合同中的漏洞，发现索赔的机会
B.合同分析中对于发包人，主要分析发包人的监督责任
C.工程变更的补偿范围越大，承包人风险就越小
D.对于拖欠工程款的合同责任的分析是合同价格分析的重点内容

【答案】 D
76、
关于建设工程索赔成立条件的说法，正确的是（ ）。

A.导致索赔的事件必须是对方的过错，索赔才能成立
B.只要对方存在过错，不管是否造成损失，索赔都能成立
C.不按照合同规定的程序提交索赔报告，索赔不能成立
D.只要索赔事件的事实存在，在合同有效期内任何时候提出索赔都能成立

【答案】 C
77、关于施工总承包模式特点的说法，正确的是（　）。2017
A.招标和合同管理工作量大
B.业主组织与协调的工作量大
C.分包合同价对业主是透明的
D.开工前就有较明确的合同价

【答案】 D
78、关于建筑施工企业劳动用工的说法，错误的是（）。
A. 建筑施工企业与劳动者应当自试用期满后，按照劳动合同法规的规定签订书面劳动合同
B. 建筑施工企业应当按照相关规定办理工手续，不得使用零散工
C. 建筑施工企业应当将每个工程项目中的施工管理，作业人员劳务档案中有关情况在当地建筑业企业信息管理系统中按规定如实填报
D. 劳动合同应一式三份，双方当事人各持一份，劳动者所在工地保留一份备查

【答案】 A
79、根据《建设工程施工劳务分包合同（示范文本）》GF-2003-0214，应由劳务分包人完成的工作是（）。
A.加强安全教育
B.收集技术资料
C.搭建生活设施
D.编制施工计划

【答案】 A
80、对于总价合同，如果在施工过程中施工内容和有关条件与施工招标文件一致时，业主支付给承包商的价款是（ ）。
A.合同总价格
B.合同总价格加价格风险因素
C.合同总价格加政策风险因素
D.合同总价格加法律风险因素

【答案】 A
81、承包人或发包人不能接受工程师对索赔答复的，则( )。
A.即进入仲裁或诉讼程序
B.即进行持续索赔
C.只能进入仲裁程序
D.只能进入诉讼程序

【答案】 A
82、根据《建设工程项目管理规范》（GB/T 50326-2006），项目管理实施规划应由（）组织编制。
A.项目技术负责人
B.项目经理
C.企业生产经营负责人
D.企业技术负责人

【答案】 B
83、“费用目标”对业主而言是（ ），对施工方而言是（ ）。
A.成本目标投资目标
B.投资目标成本目标
C.成本目标计划目标
D.投资目标计划目标

【答案】 B
84、关于工程网络计划中关键工作判别的说法，正确的是（ ）。
A.与紧前工作之间时间间隔为零的工作是关键工作
B.总时差最小的工作为关键工作
C.与紧后工作之间时间间隔为零的工作是关键工作
D.最迟开始时间与最早开始时间之差最大的工作是关键工作

【答案】 B
85、建设工程项目总承包方项目管理工作涉及（　）的全过程。2014
A.决策阶段
B.实施阶段
C.使用阶段
D.全寿命周期

【答案】 B
86、已知工作F有且仅有两项并行的幕后工作G和H，G工作的最迟开始时间为第12天，最早开始时间为第8天；H工作的最迟完成时间为第14天，最早完成时间为第12天；工作F与G、H的时间间隔分别为4天和5天，则F工作的总时差为（　）天。( 2015真题 )
A.0
B.5
C.7
D.9

【答案】 C
87、承包商就已完工，经检验合格的工程提出支付申请，监理工程师复核后，业主批准支付申请，此工作程序属于（ ）流程。 （2015）
A.物资采购工作
B.信息处理工作
C.设计工作
D.管理工作

【答案】 D
88、下列关于建设工程项目策划的说法，错误的是（）。
A.旨在为项目建设的决策和实施增值
B.工程项目策划是一个开放性的工作过程
C.其实质是知识管理的过程
D.其实质是知识组合的过程

【答案】 D
89、在国际上，民用项目总承包的招标多数采用项目（ ）的方式。
A.构造描述
B.功能描述
C.合同描述
D.设计描述

【答案】 B
90、-个建设工程项目有不同类型和不同用途的信息，为了有组织地存储信息、方便信息的检索和信息的加工整理，必须对项目的信息进行编码，如：一般项目的结构编码由()个字符组成。
A.一
B.二
C.三
D.四

【答案】 D
91、沟通的两个层面是指（　）。
A.信息的发送者和接受者
B.沟通内容和沟通方法
C.信息传递和交换
D.思维交流和语言交流

【答案】 D
92、关于合同谈判与签约的说法，以下正确的是（ ）。
A.A; 招标人通过媒体发布招标公告，或向符合条件的投标人发出招标邀请，为要约
B.B: 一般在招标文件中就会明确规定合同将采用什么计价方式，在合同谈判阶段往往没有讨论的余地
C.C: 合同谈判中，经总监理工程师签认的工程内容和范围方面的修改或调整，以文字方式确定下来，并以“合同补遗”或“会议纪要”方式作为合同附件
D.D: 合同价格条款可以比较公正地解决承包商可能遭受到的货币贬值或通货膨胀等风险损失

【答案】 B
93、关于施工成本分析的说法，正确的是（ ）。
A.施工成本分析的实质是在施工之前对成本进行估算
B.施工成本分析是科学的预测成本水平及其发展趋势
C.施工成本分析是贯穿于施工成本管理的全过程
D.施工成本分析是预测成本控制的薄弱环节

【答案】 C
94、债务人不转移对拥有财产的占有，将该财产作为债权的担保；债务人不履行债务时，债权人有权依法将该财产折价或者拍卖，变卖该财产的价款中优先受偿。这种担保方式是（　）担保。
A.保证
B.质押
C.抵押
D.留置

【答案】 C
95、建筑产品的固定性和生产的流动性及受外部环境影响因素多，决定了职业健康安全与环境管理具有（ ）。
A.单一性
B.复杂性
C.不可逆性
D.重复性

【答案】 B
96、当施工发包的工程内容和工程量一时尚不能十分明确、具体地予以规定时，则可以采用（ ）形式。
A.总价合同
B.成本补偿合同
C.有偿合同
D.单价合同

【答案】 D
97、某混凝土工程某月计划工程量为5000m3，计划单价为400元／m3，而实际完成工程量为4000m3，实际单价为490元／m3，则该工程本月的进度偏差、费用偏差的情况是（）。
A.进度拖后36万元，费用节约40万元
B.进度提前36万元，费用节约40万元
C.进度拖后40万元，费用超支36万元
D.进度提前40万元，费用超支36万元

【答案】 C
98、进度纠偏的措施有多种，属于进度纠偏的技术措施的是（　　）。
A.调整进度管理方法
B.调整工作流程组织
C.改变施工方法
D.强化合同管理

【答案】 C
99、属于编制工程建设监理实施细则的依据是()。
A.项目的合同文件
B.施工组织设计
C.项目招标文件
D.工程建设监理规划大纲

【答案】 B
100、根据《建设工程委托监理合同(示范文本)》(GF―2000―0201)，监理人发现工程设计不符合国家规定的质量标准时，正确的做法是( )。（2012）
A.指令施工单位征求设计人的修改意见
B.及时向设计人报告问题的具体情况
C.口头联系设计人并书面报告委托人
D.书面报告委托人并要求设计人更正

【答案】 D
101、所有施工质量控制的（ ），都是预防施工质量问题和质量事故的手段。
A.技术措施
B.技术交底
C.技术方案
D.措施和方法

【答案】 D
102、关于大型建设工程项目总进度目标论证的说法，正确的是（ ）。（2015）
A.大型建设工程项目总进度目标论证的核心工作是编制总进度纲要
B.大型建设工程项目总进度目标论证首先开展的工作是调查研究和收集资料
C.大型建设工程项目总进度目标的确定应在项目的实施阶段进行
D.若编制的总进度计划不符合项目的总进度目标，应调整总进度目标

【答案】 B
103、施工项目经理在承担工程项目施工的管理过程中，是以（ ）身份处理所承担的工程项目有关的外部关系。
A.施工企业
B.施工企业法定代表人的代表
C.施工企业法定代表人
D.建设单位项目管理者

【答案】 B
104、下列沟通过程中的诸要素中，处于主导地位的是（）。
A. 沟通主体
B. 沟通客体
C. 沟通环境
D. 沟通渠道

【答案】 A
105、　下列项目质量风险中，属于管理风险的是（　）。2014
A.项目实施人员对工程技术的应用不当
B.社会上的腐败现象和违法现象
C.采用不够成熟的新结构、新技术、新工艺
D.工程质量责任单位的质量管理体系存在缺陷

【答案】 D
106、根据《建设工程项目管理规范》(GB/T50326―2006)，项目管理实施规划应由( )组织编制。（2012）
A.项目技术负责人
B.企业生产经营负责人
C.项目经理
D.企业技术负责人

【答案】 C
107、某砖混结构住宅楼墙体砌筑时，监理工程师发现由于施工放线错误，导致山墙上窗户的位置偏离30cm，正确的处理方法是（ ）。
A. 加固处理
B. 修补处理
C. 返工处理
D. 不做处理

【答案】 D
108、由于建设工程项目大量数据处理的需要，应重视利用信息技术的手段进行信息管理，其核心手段是（ ）。
A.基于局域网的信息管理平台
B.基于互联网的信息处理平台
C.基于互联网的信息传输平台
D.基于局域网的信息处理平台

【答案】 B
109、下列建设工程项目的风险中，属于经济与管理风险的是（ ）。
A. 人身安全控制计划
B. 工作流程组织
C. 工程施工方案
D. 组织结构模式

【答案】 A
110、决定职业健康安全与环境管理的持续性的特点是（　　）。
A.受气候条件、工程地质条件影响较大
B.项目建设周期长，诸多工序环环相扣
C.项目建设现场材料、设备和工具的流动性大
D.项目建设涉及的各工种经常需要交叉作业或平行作业

【答案】 B
111、编制竞争性成本计划的依据，不包括()。
A.招标文件中的合同条件
B.投标者须知
C.工程量清单
D.项目实施方案

【答案】 D
112、在工程网络计划的执行过程中，监理工程师检查实际进度时，只发现工作M的总时差由原计划的2d变为-1d，说明工作M的实际进度（ ）。
A.拖后3d，影响工期1d
B.拖后1d，影响工期1d
C.拖后3d，影响工期2d
D.拖后2d，影响工期1d

【答案】 A
113、沟通管理是创造和提升企业精神和企业文化，完成企业管理根本目标的主要方式和工具，下列正确的是（）。
A.沟通的主体是沟通过程中的出发点和落脚点
B.判断沟通能力的基本尺度是恰如其分和沟通效益
C.判断沟通能力的强弱重要标准是语言的交流
D.沟通的能力包含表达能力.争辩能力和倾听能力

【答案】 B
114、下列项目质量风险中，属于管理风险的是( )。
A.项目实施人员对工程技术的应用不当
B.社会上的腐败现象和违法现象
C.采用不够成熟的新结构、新技术、新工艺
D.工程质量责任单位的质量管理体系存在缺陷

【答案】 D
115、关于竣工质量验收程序和组织的说法，正确的是（）。
A.单位工程的分包工程完工后，总包单位应组织进行自检，并按规定的程序进行验收
B.工程竣工质量验收由建设单位委托监理单位负责组织实施
C.单位工程完工后，总监理工程师应组织各专业监理工程师对工程质量进行竣工预验收
D.工程竣工报告应由监理单位提交并须经总监理工程师签署意见

【答案】 C
116、关于FIDIC《EPC交钥匙项目合同条件》特点的说法，正确的是（　）。
A.适用于承包商作大部分设计的工程项目，承包商要按照业主的要求进行设计提供设备以及建造其他工程
B.合同采用固定总价合同，只有在特定风险出现时才调整价格
C.业主委派工程师管理合同，监督工程进度质量
D.承包商承担的风险较小

【答案】 B
117、下列施工现场防止噪声污染的措施中，最根本的措施是（　）。
A.接收者防护
B.传播途径控制
C.严格控制作业时间
D.声源上降低噪声

【答案】 D
118、在工程质量事故调查中，县级政府可以委托事故发生单位组织事故调查的事故是（）。
A.经济损失低于1000万元的一般事故
B.未发生人员伤亡的一般事故
C.专业性较强的一般事故
D.涉及国家机密的一般事故

【答案】 B
119、下列工作任务中，不属于信息管理部门的是（　）。
A.负责编制行业信息管理规范
B.负责信息处理工作平台的建立和运行维护
C.负责工程档案管理
D.负责协调各部门的信息处理工作

【答案】 A
120、关于“三阶段”质量控制原理的说法，正确的是（ ）。
A.事前控制、事中控制和事后控制构成了质量控制的系统过程
B.事前控制就是对质量活动结果的评价认定
C.事中控制就是对质量活动的行为约束
D.事后控制就是对质量活动结果的评价认定

【答案】 A
121、根据《建设项目工程总承包管理规范》，工程总承包的管理工作不包括（ ）。
A.办理可行性研究报批
B.项目试运行管理和项目收尾
C.项目施工管理
D.项目采购管理

【答案】 A
122、建设工程项目施工成本管理的组织措施之一是（　　）。
A.加强施工定额管理
B.制定施工方案并对其进行分析论证
C.进行工程风险分析并制定防范性对策
D.防止和处理施工索赔

【答案】 A
123、建设工程项目管理规划的内容涉及的范围与深度要求是（　　）。
A.一经编制则不得改变
B.必须随着项目进展过程中情况的变化而动态调整
C.不会因项目而变化
D.可按《建设工程项目管理规范》标准化

【答案】 B
124、作为施工企业全面成本管理的重要环节，施工项目成本控制应贯穿于（ ）的全过程。
A. 从项目策划开始到项目开始运营
B. 从项目设计开始到项目开始运营
C. 从项目投标开始到项目竣工验收
D. 从项目施工开始到项目竣工验收

【答案】 C
125、项目的投资目标、进度目标和质量目标之间的关系是()。
A.矛盾关系
B.对立关系
C.统一关系
D