2025年监理工程师之合同管理过关检测试卷A卷附答案.docx

2025年监理工程师之合同管理过关检测试卷A卷附答案

单选题（共800题）
1、根据《建设工程委托监理合同（示范文本）》，关于监理人义务的说法，正确的是()
A.向设计单位提供设备厂家名录
B.向承包人提供施工现场地下埋设的市政工程管线资料
C.指示设计单位变更设计
D.保守设计单位申明的秘密

【答案】 D
2、关于标准施工合同中保险责任的规定，说法正确的是（）。
A.工程保险由承包人以发包人和承包人的共同名义投保
B.发包人为履行合同的本方以及承包人方人员投保工伤事故保险
C.施工设备保险由发包人办理
D.进场材料和工程设备保险由承包人办理

【答案】 A
3、施工合同示范文本中规定，如果发包人不按合同的约定支付工程进度款，承包人发出催付通知和停工通知后仍不能获得工程款，可在停工通知发出7天后停止施工。该条款依据的是《合同法》中关于()的规定。
A.撤销权
B.不安抗辩权
C.后履行方抗辩权
D.同时履行抗辩权

【答案】 D
4、根据《标准施工招标文件》，到投标截止时间时，投标人数量不足（　　）个的，应当重新招标。
A.2
B.3
C.4
D.5

【答案】 B
5、根据FIDIC《施工合同条件》，履约保函担保承包商合同约定履行义务的期限为()
A.从签订合同日起，至颁发工程接收证书日止
B.从签订合同日起，至颁发履约证书日止
C.从工程开工日起，至颁发工程接收证书日止
D.从工程开工日起，至颁发履约证书日止

【答案】 D
6、根据《建设工程委托监理合同示范文本》的规定，监理合同的有效期指的是()。
A.合同约定的开始日至完成日
B.合同签订日至监理人收到监理报酬尾款日
C.合同签订日至合同约定的完成日
D.合同约定的开始日至工程验收合格日

【答案】 B
7、在FIDIC的《施工合同条件》中，争端裁决委员会的成员在与本工程有关的其他工作中()
A.不得担任业主咨询顾问，但提交仲裁时可担任仲裁员
B.不得担任业主咨询顾问，提交仲裁时也不得担任仲裁员
C.可以担任业主咨询顾问，但提交仲裁时不得担任仲裁员
D.可以担任业主咨询顾问，提交仲裁时也可担任仲裁员

【答案】 B
8、制定运动处方，需要根据以下因素，除（　　）以外。
A.确定运动目标
B.选择运动方式
C.确定运动速度
D.确定运动时间与频率

【答案】 C
9、 依据《物权法》的规定，抵押权人与抵押人未就抵押权实现方式达成协议的，抵押权人（ ）。
A.只能请求人民检察院拍卖、变卖抵押财产
B.应当请求人民法院和仲裁机构共同拍卖、变卖抵押财产
C.可以请求人民法院拍卖、变卖抵押财产
D.为维护自己的合法权益可以自行拍卖、变卖抵押财产

【答案】 C
10、关于技术服务，下列说法错误的是（）。
A.卖方应派遣技术熟练.称职的技术人员到施工场地为买方提供技术服务
B.卖方技术人员应并服从买方的现场管理
C.任何技术人员不合格，买方有权要求卖方撤换，因撤换而产生的费用应由买方承担
D.不影响技术服务并且征得买方同意的条件下，卖方也可自负费用更换其技术人员

【答案】 C
11、关于资格预审申请文件的澄清，下列说法正确的是（）。
A.申请人可以主动提出澄清，资格审查委员会应当接受
B.申请人的澄清经资格审查委员会同意可以改变资格预审申请文件的实质性内容
C.申请人的澄清内容不属于资格预审申请文件的组成部分
D.申请人不按资格审查委员会要求澄清，按该项不符合标准对待，予以淘汰

【答案】 D
12、在施工招标程序中，发售招标文件后的下一个工作阶段是（　）。
A.踏勘现场
B.召开投标预备会
C.组建评标委员会
D.递交投标文件

【答案】 A
13、经发包人代表授权的人员在授权范围内发出的指示效力，表述正确的是（　）。
A.应当经发包人代表确认后具有效力
B.应当经发包人确认后具有效力
C.与发包人代表发出的指示具有同等效力
D.其效力低于发包人代表发出的指示

【答案】 C
14、建设工程合同管理的法律基础是（ ）。
A.建设工程合同中的法律责任，只能是行政责任和民事责任
B.建设工程合同中的法律责任，只能是刑事责任和民事责任
C.建设工程合同中的法律责任，只能是民事责任
D.建设工程合同中的法律责任，只能是行政责任和刑事责任

【答案】 C
15、根据九部委设计合同的规定，除专用合同条款另有约定外，发包人应在合同签订后（　）内，确定发包人代表。
A.3天
B.7天
C.14天
D.28天

【答案】 C
16、根据《标准材料采购招标文件》，合同材料的所有权和风险自（　　）时起由卖方转移到买方。
A.交付
B.核验
C.清点
D.签约

【答案】 A
17、根据九部委的《标准勘察合同》，以下有关更换勘察项目负责人的说法，正确的是（　　）。
A.勘察人指派项目负责人应事先征得发包人同意
B.勘察人可以自行更换项目负责人
C.勘察人更换项目负责人应事先征得发包人同意
D.勘察人应在更换7天前将拟更换的项目负责人的姓名和详细资料提交发包人

【答案】 C
18、（　　）缺乏可以影响性成熟。
A.铁
B.维生素
C.维生素
D.锌

【答案】 D
19、 根据《标准施工合同》，投保工程一切险的保险金额不足以赔偿实际损失时，永久工程损失的差额部分应由（　　）进行补偿。
A.发包人
B.承包人
C.合同条款确定的该风险责任人
D.造价咨询机构

【答案】 A
20、合同实施计划是保证合同履行的重要手段，合同实施计划不包括（　　）
A.合同实施的主要风险
B.合同实施总体安排
C.合同分解与管理策划
D.合同实施保证体系的建立

【答案】 A
21、根据 NEC《工程施工合同》，关于“补偿事件”的说法，正确的是（）。
A.只能由承包商向项目经理通知补偿事件
B.补偿事件的影响过于不明确以致无法合理预测的，应当拒绝补偿
C.为消除歧义和矛盾而变更工程信息所发的指令属补偿事件
D.若变更由承包商提供的工程信息，则按对承包商最有利的解释进行计价

【答案】 C
22、根据《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，下列关于承包人负责采购的工程设备到货检验的说法中，正确的是()。
A.由承包人提供设备合格证明，并对设备质量进行到货检验
B.由设备制造商提供设备合格证明，并对设备质量进行到货检验
C.承包人应在设备到货时与发包人共同核验
D.承包人应在设备到货时与工程师共同核验

【答案】 D
23、理论换算法的依据是（ ）
A.风俗习惯
B.计量单位
C.监理工程师的决定
D.合同约定的换算标准

【答案】 D
24、（2014年真题）根据《标准施工招标文件》，关于综合评估法评标的说法，不正确的有（　　）。
A.适用于招标人对招标项目的技术、性能有专门要求的招标项目
B.评标委员会按照评标办法所列分值构成与评分标准进行打分，按得分从高到低顺序推荐中标人
C.评审的综合评分，最接近标底的优先
D.投标人投标报价明显低于成本，且不能合理说明的，不能成为中标人

【答案】 C
25、根据《标准施工合同》，关于承包商违约解除合同后的说法正确的是（ ）。
A.合同解除后，发包人可派员进驻施工现场，另行委托他人施工
B.发包人的扣留行为可免除承包人应承担的违约责任
C.合同解除后，发包人不应暂停对承包人的一切付款
D.承包人应在解除合同后7天内，依法办理转让手续

【答案】 A
26、主要选项条款中的（　　）适用于签订合同时价格已经确定的合同。
A.标价合同
B.目标合同
C.补偿合同
D.管理合同

【答案】 A
27、根据《标准施工合同》，对于发包人提供的材料和工程设备，承包人应在约定时间内，（　）共同进行验收。
A.会同监理人在交货地点
B.会同发包人代表、监理人在交货地点
C.会同监理人在施工现场
D.会同发包人代表、监理人在施工现场

【答案】 A
28、根据FIDIC《施工合同条件》，履约保函担保承包商合同约定履行义务的期限为()
A.从签订合同日起，至颁发工程接收证书日止
B.从签订合同日起，至颁发履约证书日止
C.从工程开工日起，至颁发工程接收证书日止
D.从工程开工日起，至颁发履约证书日止

【答案】 D
29、某工程项目现场有甲、乙两个承包人同时施工。两个承包人均按监理人认可的施工进度计划施工，但甲承包人受到乙承包人的干扰被迫暂停施工。关于甲承包人停工损失处理方式的说法，正确的是（　）。
A.自行负责
B.由发包人给予补偿，合同工期不予顺延
C.不予补偿，但应合理顺延合同工期
D.由发包人给予补偿，合同工期相应顺延

【答案】 D
30、根据《标准施工合同》，关于监理人指示的说法，错误的是（）。
A.发布指示前与当事人双方协商，尽量达成一致
B.监理人的指示无权免除合同约定的承包人义务
C.监理人的指示无权变更合同约定的承包人权力
D.监理人的指示有权变更合同约定的发包人义务

【答案】 D
31、铝塑复合板幕墙即两层铝合金板中夹有低密度聚乙烯芯板，有关其性能哪条不对？( )
A.材料强度高
B.便于裁剪
C.价格比单板低
D.耐久不宜变形

【答案】 D
32、下列有关工程师对索赔作出决定的说法中，正确的是（）。
A.在授权范围内，工程师与承包人就费用补偿额达不成一致时，有权单方面作出决定
B.工程师在授权范围内所作出的索赔处理决定，对发包人具有强制性的约束力
C.工程师的索赔处理决定对承包人是最终的决定
D.工程师的索赔处理决定不需通知发包人

【答案】 A
33、下列组织或机构中，能作为保证人的是（ ）。
A.综合医院
B.公益性社会团体
C.国家机关
D.普通公民

【答案】 D
34、FIDIC《施工合同条件》对某项工作规定的费率或价格可以加以调整的条件包括（）。
A.合同中规定此项工作为固定费率
B.该项工作测量的工程量比工程量表或其他报表中规定的工程量变动超过1%
C.工程量的变动与费率的乘积超过中标合同额的0.1%
D.工程量的变动直接导致该项工作每单位成本的变动超过1%

【答案】 D
35、根据《标准施工总承包招标文件》，关于标准设计施工总承包合同说法正确的是（　）。
A.施工阶段的很多条款在用词与标准合同完全相同
B.设计施工总承包合同的文件组成与标准施工合同不同
C.设计施工总承包合同的文件组成与标准施工合同只在协议书相同
D.设计施工总承包合同与标准施工合同的条款结构不一致

【答案】 A
36、根据FIDIC《施工合同条件》，关于指定分包商的说法，正确的是()
A.指定分包商可以与雇主直接订立合同
B.指定分包商的施工任务可以是承包商的任何工作
C.承包商不能收取指定分包商的管理费
D.承包商对指定分包商的违约不承担责任

【答案】 D
37、（2018年真题）招标人应当合理确定提交资格预审申请文件的时间，自资格预审文件停止发售之日起不得少于（　）日。
A.3
B.5
C.7
D.10

【答案】 B
38、根据九部委材料采购合同的规定，买方在全部合同材料交付后（　　）内未安排检验和验收的，卖方可签署进度款支付函并提交买方，买方在收到后（　　）内未提出书面异议的，则进度款支付函生效。
A.7日，3日
B.28日，3日
C.3个月，7日
D.6个月，7日

【答案】 C
39、根据《标准施工合同》，关于“暂列金额”的说法，正确的是（　）。
A.暂列金额未包括在签约合同价内
B.暂列金额不可以计日工方式支付
C.暂列金额可能全部使用或部分使用
D.暂列金额应按合同规定全部支付给承包人

【答案】 C
40、根据《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，下列关于工程师进度管理任务的说法中，不正确的是()。
A.审查承包人提交的进度计划
B.修改承包人提交的进度计划
C.控制施工工作按进度计划执行
D.检查承包人进度计划的执行情况

【答案】 B
41、根据《标准设计施工总承包招标文件》，工程总承包项目的项目经理（　）。
A.必须具备工程施工类注册执业资格
B.必须具备工程设计类注册执业资格
C.必须同时具备工程设计类和工程施工类注册执业资格
D.具有工程设计类或工程施工类注册执业资格其中一个资质

【答案】 D
42、（2020年真题）根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，监理人征得发包人同意后，应提前（　　）日向承包人发出开工通知。
A.7
B.10
C.14
D.15

【答案】 A
43、 承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问时，可在该指示发出的（　　）小时内向总监理工程师提出书面异议。
A.12
B.24
C.36
D.48

【答案】 D
44、施工合同履行中，由于设计变更需要确定变更价款，而报价单中没有适用于变更工作的单价，则计算变更合同的价款应（　　）计算。
A.按照报价单内类似工作的单价
B.参照报价单内类似工作的单价
C.如报价单内无类似工作的单价，按照设计单位提出的单价
D.如报价单内无类似工作的单价，参照设计单位提出的单价

【答案】 B
45、在建设工程中，建设工程材料设备采购合同属于（　）。
A.买卖合同
B.无偿合同
C.实践性合同
D.单务合同

【答案】 A
46、记账法的优点为（　　）。
A.操作比较简单
B.所需人力多
C.费用高
D.不可分析个体膳食摄入情况

【答案】 A
47、(2014年真题)根据《标准施工合同》，投保工程一切险的保险金额不足以赔偿实际损失时，差额部分应由（　　）进行补偿。
A.发包人
B.承包人
C.合同条款确定的该风险责任人
D.造价咨询机构

【答案】 C
48、根据《标准设计施工总承包合同》，需政府有关部门审查或批准的设计文件，发包人应在对其审查同意后的（　）日内向政府有关部门报送审查。
A.7
B.15
C.21
D.30

【答案】 A
49、（2021年真题）根据《标准设计施工总承包招标文件》，发包人与承包人在履行合同中发生争议，经争议评审组评审但当事人不接受评审意见而提交仲裁的，应在仲裁结束前暂按（　　）执行。
A.争议评审组的评审意见
B.发包人的意见
C.承包人的意见
D.总监理工程师的确定

【答案】 D
50、根据《标准施工合同》，因承包人原因逾期竣工时，承包人应支付逾期竣工违约金，最高赔偿限额为（　　）。
A.工程结算价的2%
B.签约合同价的2%
C.工程结算价的3%
D.签约合同价的3%

【答案】 D
51、根据《标准施工合同》，对于发包人提供的材料和工程设备，承包人应在约定时间内，（）共同进行验收。
A.会同监理人在交货地点
B.会同发包人代表.监理人在交货地点
C.会同监理人在施工现场
D.会同发包人代表.监理人在施工现场

【答案】 A
52、某工程施工合同约定的工期为20个月，专用条款规定承包人提前竣工或延误竣工均按月计算奖金或延误损害赔偿金。施工至第16个月，因承包人原因导致实际进度滞后于计划进度。承包人修改后的进度计划的竣工时间为第22个月，工程师认可了该进度计划的修改。承包人的实际施工期为21个月。下列关于承包人的工期责任的说法中，正确的是()。
A.提前工期1个月给予承包人奖励
B.延误工期1个月追究承包人拖期违约责任
C.对承包人既不追究拖期违约责任，也不给予奖励
D.因工程师对修改进度计划的认可，按延误工期0.5个月追究承包人违约责任

【答案】 B
53、关于设计施工总承包合同中的知识产权，说法不正确的是（）。
A.署名权归承包人享有
B.建筑物形象使用收益权归发包人享有
C.专利技术使用费不包含在投标报价内
D.承包人在进行设计时因侵犯知识产权所引起的责任由承包人承担

【答案】 C
54、评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照（ ）作出结论。
A.招标人的意见
B.评标委员会主席的意见
C.多数成员的意见
D.政府主管部门的意见

【答案】 C
55、在缺陷责任期内，任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，( )应重新进行合同约定的试验和试运行，试验和试运行的全部费用由责任方承担。
A.责任方
B.承包人
C.发包人
D.监理人

【答案】 B
56、《建设工程施工合同（示范文本）》规定，发包人负责采购的材料，使用前需要进行试验。关于检验责任的说法，正确的是()
A.发包人负责检验，费用由发包人承担
B.承包人负责检验，费用由发包人承担
C.发包人负责检验，费用由承包人承担
D.承包人负责检验，费用由承包人承担

【答案】 B
57、按照FIDIC《施工合同条件》规定，在()后，业主应将保留金全部返还给承包商。
A.颁发工程接收证书
B.颁发履约证书
C.签发最终支付证书
D.承包商提交结清单

【答案】 B
58、建设工程项目施工评标委员会人数应为5人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于总人数的（　）。
A.1/2
B.1/3
C.2/3
D.3/4

【答案】 C
59、以下有关九部委发布的《标准勘察合同》内容说法不正确的是（　　）。
A.适用范围是依法必须招标的与工程建设有关的勘察项目
B.履约保证金采用银行保函的，应当提供无条件地、不可撤销担保
C.房屋建筑和市政工程等工程勘察项目招标可以使用《建设工程勘察合同（示范文本）》
D.双方可协商约定专用条款

【答案】 D
60、数据库的主要特点有（　　）。
A.实现数据共享
B.减少数据的冗余度
C.数据间相互影响
D.数据实现集中控制
E.数据一致性和不可维护性

【答案】 A
61、建设工程勘察中需要占用位于本工程区域内的临时用地，由（　）向行政管理部门报建申请。
A.发包人
B.勘察人
C.发包人或勘察人
D.发包人和勘察人

【答案】 A
62、下列属于招标采购阶段的管理任务和方法的是（ ）。
A.根据标准文本编制招标文件和合同条件
B.组织做好合同评审工作
C.制定完善的合同管理制度和实施计划
D.及时进行合同跟踪、诊断和纠偏

【答案】 A
63、关于工程设计管理的说法，正确的是（）。
A.设计人可允许其他单位以本单位名义承担设计业务
B.除有特殊要求的建筑材料与专用设备外，设计人不得指定生产厂家或供应商
C.设计注册执业人员可受聘于其他设计单位完成专门的设计任务
D.设计人不应当参与与设计相关的工程质量事故分析

【答案】 B
64、施工合同中，不可预见物质条件的风险由发包人承担，承包人遇到不可预见物质条件时，及时通知了监理人，监理人没有发出指示，承包人因采取合理措施而增加的费用和工期延误，由( )承担。
A.发包人
B.承包人
C.监理人
D.发包人和承包人

【答案】 A
65、设备采购的评标时，关境内制造的产品，如有不同的价格条件，以货物到达招标人指定的到货地点为依据进行调整，下列计算式应采用（　）。
A.出厂价（含增值税）+消费税（如适用）+运输、保险费+其他相关费用
B.销售价（含进口环节税、销售环节增值税）+运输、保险费+其他相关费用
C.CIF 价+进口环节税+消费税（如适用）+关境内运输、保险费+其他相关费用
D.出厂价（含增值税）+消费税（如适用）+关境外运输、保险费+其他相关费用

【答案】 A
66、承包商按投标书中承诺的数量和型号的施工机械投放到施工中，工程师发现承包商使用的某些机械影响了工程质量，要求承包商更换。根据FIDIC《施工合同条件》，承包商对此指示()
A.可以拒绝执行
B.应当执行，但可获得费用补偿
C.应当执行，仍可获得费用和利润的补偿
D.应当执行，不能获得补偿

【答案】 D
67、设计团队招标主要通过对（　　）进行评审确定中标人。
A.设计单位资质等级
B.设计单位的业绩
C.拟派设计团队负责人的实力信誉
D.拟派设计团队的综合能力

【答案】 D
68、关于设计合同履行中设计文件审查的说法正确的是（）。
A.发包人应自收到设计文件之日起14天内完成审查
B.发包人应当组织专家会进行审查
C.审查后认为不符合合同约定，则设计人提交修改后的设计文件后，审查期限继续计算
D.审查期限届满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议，视为设计文件未获同意

【答案】 A
69、根据《标准施工合同》，关于缺陷责任期说法正确的是（ ）。
A.缺陷责任期从工程接收证书中写明的竣工日开始起算
B.缺陷责任期内工程运行期间出现的工程缺陷，发包人负责修复
C.缺陷责任期内修复费用由承包人承担
D.发包人原因致使工程不能按原定目标使用时，承包人有权要求延长其缺陷责任期

【答案】 A
70、投标报价有算术错误，下列关于投标报价的修正，说法正确的是（　　）。
A.如果大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准
B.如果总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以总价金额为准
C.评标委员会对投标报价进行修正后，即对投标人具有约束力
D.投标人不接受修正价格的，可以进一步补正

【答案】 A
71、美国建筑师学会（AIA）合同文本中，关于风险型管理承包合同（CM）计价方式的说法正确的是（）
A.采用成本加酬金的计价方式
B.成本部分由承包商承担
C.GMP一经设定，在实施过程中不得调整
D.工程实际总费用超过GMP的部分由业主承担

【答案】 A
72、某房地产开发公司将其拥有的房地产抵押给银行，以担保未来3年连续获得总额1.2亿元人民币的 贷款额度，下列表述中正确的有（ ）。
A.该抵押属一般房地产抵押
B.该抵押可以不经登记即产生合同效力
C.若银行实际发放了1.5亿元贷款，其优先受偿价款为1.5亿元
D.若银行实际发放了1.5亿元贷款，其优先受偿价款为1.2亿元

【答案】 D
73、成本加酬金合同还可分为的形式不包括（　　）
A.成本加固定酬金合同
B.成本加固定百分比酬金合同
C.成本加可变酬金合同
D.固定总价合同

【答案】 D
74、建设工程勘察合同履行管理中，临时占地和设施要求，错误的是（）
A.临时设施只有施工围挡、安全文明施工设施、办公生活用房
B.勘察人应当根据勘察服务方案制订临时占地计划，报请发包人批准
C.除专用合同条款另有约定外，临时设施的修建、拆除和恢复费用由勘察人自行承担
D.临时占地使用完毕后，勘察人应当按照发包人要求或行政管理部门规定恢复临时占地。

【答案】 A
75、对于联合体投标申请人的资格要求不包括（）。
A.联合体全体成员的平均资质
B.联合体各成员的财务状况
C.联合体的业绩
D.联合体的信誉

【答案】 A
76、我国居民的膳食结构属于（　　）。
A.动植物食物平衡的膳食结构
B.以植物性食物为主的膳食结构
C.以动物性食物为主的膳食结构
D.地中海膳食结构

【答案】 B
77、采购方验收运抵施工现场的钢板时，适宜检验供货数量的方法是()
A.衡量法
B.理论换算法
C.经验鉴别法
D.物理试验

【答案】 A
78、设备采购合同的买方在收到卖方提交的买卖双方签署的合同设备验收证书或已生效的验收款支付函正本一份并经审核无误后28 日内，向卖方支付合同价格的（　）。
A.5%
B.10%
C.25%
D.30%

【答案】 C
79、根据《英国工程施工合同文本》（ECC），如果采用固定价格承包，则应该选择（　）。
A.带有分项工程表的标价合同
B.带有工程量清单的标价合同
C.带有分项工程表的目标合同
D.带有工程量清单的目标合同

【答案】 A
80、关于法人应当具备的条件的说法，正确的是（）。
A.法人应在政府主管部门备案
B.法人应具有规定数额的经费
C.法人应有自己的组织机构
D.法人应抵押与经营规模相适应的财产

【答案】 C
81、膨胀蛭石的最高使用温度是( )。
A.600～700℃
B.800～900℃
C.1000～1100℃
D.1200～1300℃

【答案】 C
82、下列情形中，不属于施工中不利物质条件的是( )。
A.污染物
B.不利于施工的气候条件
C.非自然的物质障碍
D.不可预见的自然物质条件

【答案】 B
83、在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复情况时，监理人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请。经监理人、承包人复核同意的修正，应在( )支付或扣除。
A.竣工结算
B.下一次进度款中
C.本次进度付款中
D.以上都不正确

【答案】 C
84、监理人征得发包人同意后，应在开工日期（　）向承包人发出开工通知。
A.3天前
B.7天前
C.10天前
D.14天前

【答案】 B
85、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，关于监理人对承包人的材料、设备和工程的质量试验和检验的说法，正确的是（ ）。
A.承包人按合同约定进行材料、设备和工程的试验和检验，均须由监理人组织
B.监理.人未按合同约定派员参加试验和检验的，承包人应重新组织试验和检验
C.监理人对承包人的试验和检验结果有疑间，要求承包人重新试验和检验的，须经发包人同意
D.监理人提出的重新试验和检验证明材料、设备和工程的质量不符合合同要求的，由此造成的费用增加和工期延误由承包人承担

【答案】 D
86、发包人将工程建设的勘察、设计、施工等任务发包给一个承包人的合同，即为（　　）。
A.建设工程设计施工总承包合同
B.施工承包合同
C.施工分包合同
D.建设工程施工合同

【答案】 A
87、合同标准示范文本的作用（九部委标准文本系列） 说法错误的是（　）。
A.有助于提高交易效率，增加交易成本
B.有利于当事人履行合同的规范和顺畅
C.有利于对合同的审计和监督
D.有助于仲裁机构或人民法院裁判纠纷

【答案】 A
88、材料采购合同履行管理中，除专用合同条款另有约定外，买方如果发现技术资料存在短缺和(或)损坏，卖方应在收到买方的通知后（）日内免费补齐短缺和(或)损坏的部分。
A.7
B.14
C.24
D.28

【答案】 A
89、NEC合同文本是由（　　）编制的。
A.国际咨询工程师联合会
B.英国土木工程师学会
C.美国建筑师学会
D.我国建筑工程学会

【答案】 B
90、关于电梯的表述，下列哪项是错误的？( )
A.电梯井道壁当采用砌体墙时厚度不应小于240mm，采用钢筋混凝土墙时厚度不应小于200mm
B.电梯机房的门宽不应小于1200mm
C.在电梯机房内当有两个不同平面的工作平台且高差大于0.5m时，应设楼梯或台阶及不小于0.9m高的安全防护栏杆
D.不宜在电梯机房顶板上直接设置水箱，当电梯机房顶板为防水混凝土时，可以兼做水箱底板

【答案】 D
91、按照设计合同示范文本规定，当设计工作超过一半时，因发包人原因要求解除合同，发包人应()
A.允许设计人没收定金
B.将设计费的50%支付给设计人
C.将全部设计费支付给设计人
D.按实际完成的工作量支付设计费

【答案】 C
92、下列不属于建设工程勘察合同中勘察人必须具备的条件是（　　）。
A.法人资格
B.持有正规营业执照
C.联合体组织
D.持有正规的资质证书

【答案】 C
93、关于承诺的说法，正确的是()
A.所有知道要约内容的人都可以作出承诺
B.承诺可以对要约的数量作出变更
C.承诺通知到达要约人之后仍可撤回承诺
D.承诺不得撤销

【答案】 D
94、道路边缘铺设的路边石有立式和卧式两种，混凝土预制的立式路边石一般高出道路多少？( )
A.100mm
B.120mm
C.150mm
D.200mm

【答案】 C
95、根据《标准施工合同》，下列引起暂停施工的情形中，属于承包人责任的是（　）。
A.施工技术事故
B.异常恶劣天气
C.不可抗力
D.因设计缺陷导致的设计变更

【答案】 A
96、关于合同法律关系主体中自然人的表述，不正确的是（ ）。
A.自然人从出生时起到死亡时止，具有民事权利能力
B.自然人是指基于出生而成为民事法律关系主体的有生命的人
C.自然人仅指我国公民可以作为合同法律关系的主体
D.作为合同法律关系主体的自然人必须具备相应的民事权利能力和民事行为能力

【答案】 C
97、某材料采购合同中约定了提交数量与订购数量之间的合理磅差，合同履行过程中，供货方交付的材料多于订购数量，且超过了合理磅差界限，当采购方同意接受多付材料时，下列关于货款的说法中，正确的是（　　）。
A.按订购数量加多付数量计算货款
B.按订购数量支付货款，多交付部分不再追加货款
C.按交货数量减去合理磅差时的数量计算货款
D.按交货数量加上合理磅差时的数量计算货款

【答案】 A
98、（2018年真题）风险型CM合同的计价方式是（　）。
A.固定总价
B.成本加酬金
C.固定单价
D.可调单价

【答案】 B
99、某建设工程预计2019 年4 月1 日开工，2019 年3 月1 日，发包人和保险公司签订了保险合同，为避免延误工期，承包人于2020 年3 月20 日把主要材料运抵工地，4 月10 日工程正式开工，则保险期限开始的时间为（ ）。
A.4 月1 日
B.3 月1 日
C.3 月20 日
D.4 月10 日

【答案】 C
100、购境外货物时，由卖方负责办理租船订舱，并承担货物装船之前的一切费用，以及海运费和从转运港运至目的港的保险费的报价是（　）。
A.FOB价
B.CIF价
C.EXW价
D.FCA价

【答案】 B
101、根据《标准设备采购招标文件》，由于买方原因，合同约定的设备在三次考核中均未能达到技术性能考核指标，买卖双方应签署的文件是（　）。
A.设备质量合格证
B.验收款支付函
C.进度款支付函
D.设备验收证书

【答案】 B
102、按照FIDIC《施工合同条件》规定，合同有效期的结束时间为()
A.签发工程接收证书日
B.颁发履约证书日
C.结清单生效日
D.签发最终支付证书日

【答案】 C
103、甲是某材料供应公司的法定代表人，董事会授权其可订立1000万元以下的合同，甲与某施工企业订立了2000万元的合同，施工企业不知其超越权限，该合同的效力状态为()
A.不成立
B.无效
C.可撤销
D.效力待定

【答案】 D
104、采用FIDIC《设计采购施工（EPC） /交钥匙合同条件》，承包商应编制并向业主提交月进度报告，第一次报告应（　）。
A.自开工日期起至当月的月底止
B.自材料设备进场起至当月的月底止
C.自合同签订之日起至当月的月底止
D.自投标有效期截止之日起至当月的月底止

【答案】 A
105、设计施工总承包合同中，关于承包人说法错误的是()。
A.承包人是总承包合同的另一当事人
B.总承包合同的承包人可以是独立承包人，也可以是联合体
C.合同履行过程中发包人可以和联合体各方进行联系
D.未经发包人同意，承包人不得擅自改变联合体的组成

【答案】 C
106、建设工程合同的争端经仲裁裁决后，一方当事人发现裁决所依据的证据是伪造的，应()。
A.申请仲裁机构重新仲裁
B.申请仲裁机构撤销仲裁裁决
C.申请人民法院撤销仲裁裁决
D.申请政府主管部门撤销该裁决

【答案】 C
107、根据《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，下列关于工程师进度管理任务的说法中，不正确的是()。
A.审查承包人提交的进度计划
B.修改承包人提交的进度计划
C.控制施工工作按进度计划执行
D.检查承包人进度计划的执行情况

【答案】 B
108、关于合同订立过程中要约撤回和撤销特点的说法，正确的是()
A.行使权利的时间要求相同
B.行使权利的条件要求相同
C.通知到达对方的时间要求相同
D.行为生效的条件不同

【答案】 D
109、《标准施工合同》通用条款规定的“基准日期”是指（　）。
A.投标截止日
B.开标之日
C.中标通知书发出之日
D.投标截止日28天

【答案】 D
110、法律事实是指能够引起合同法律关系产生、变更和消灭的客观现象和事实，下列选项中属于法律事实的是( )。
A.社会事件与合法行为
B.自然与非自然
C.事件和行为
D.主体与客体

【答案】 C
111、设计施工总承包合同模式下，（　）是对“发包人要求”的响应文件，作为合同文件的组成部分。
A.投标函
B.价格清单
C.承包人建议书
D.进度款支付分解表

【答案】 C
112、某施工合同履行时，因施工现场尚不具备开工条件，已进场的承包人不能按约定日期开工，则发包人（）。
A.应赔偿承包人的损失，相应顺延工期
B.应赔偿承包人的损失，但工期不予顺延
C.不赔偿承包人的损失，但相应顺延工期
D.不赔偿承包人的损失，工期不予顺延

【答案】 A
113、材料采购评标过程分为初步评审和详细评审，其中初步评审不包括（ ）。
A.价格调整评审
B.形式评审
C.资格评审
D.响应性评审

【答案】 A
114、（2017年真题）根据《标准施工合同》，施工期的结束日期是指（　）。
A.发包人组织的工程竣工验收合格日
B.工程施工合同中双方约定的完工日
C.工程接收证书中写明的实际竣工日
D.承包人施工任务的实际完工日

【答案】 C
115、通用条款中，发包人计日工方式支付的款项属于（　　）内支出项目。
A.总金额
B.部分金额
C.暂列金额
D.暂时金额

【答案】 C
116、某施工项目招标，评标排名前2位的投