2025年监理工程师之合同管理模拟考试试卷A卷含答案.docx

2025年监理工程师之合同管理模拟考试试卷A卷含答案

单选题（共800题）
1、甲公司与乙公司订立了一份总货款额为20万元的设备供货合同，合同约定的违约金为货款总值的10%，同时甲公司向乙公司给付定金5000元，后乙公司违约，给甲公司造成损失2万元。乙公司应依法向甲公司支付()
A.2万元
B.2.5万元
C.3万元
D.3.5万元

【答案】 B
2、风险型CM合同采用（ ）的计价方式，成本部分由业主承担，CM承包商获取约定的酬金。
A.成本加酬金
B.成本加费用
C.酬金加费用
D.成本加奖金

【答案】 A
3、招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起（ ）日之内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。
A.5
B.10
C.15
D.30

【答案】 D
4、当事人以正在建造建筑物抵押的，抵押权自( )时设立。
A.抵押合同生效
B.登记
C.获得贷款
D.债务人签字

【答案】 B
5、根据九部委设计合同的规定，除专用合同条款另有约定外，发包人应在合同签订后（　）内，确定发包人代表。
A.3天
B.7天
C.14天
D.28天

【答案】 C
6、监理人征得发包人同意后，应在开工日期（　　）向承包人发出开工通知。
A.3天前
B.7天前
C.10天前
D.14天前

【答案】 B
7、（2018年真题）工程监理单位授权总监理工程组织完成监理任务而产生的代理属于（　）。
A.法定代理
B.委托代理
C.指定代理
D.延伸代理

【答案】 B
8、(2017年真题)根据《标准施工合同》，投保“建筑工程一切险”和“第三者责任险”的正确做法是（ ）。
A.分别由发包人和承包人负责投保
B.均由发包人负责投保
C.分别由承包人和发包人负责投保
D.均由承包人负责投保

【答案】 D
9、根据《招标投标法》，中标人在签订施工合同前，应履行的担保义务是（　）。
A.按招标文件的规定向招标人提交预付款担保
B.按招标文件的规定向招标人提交履约担保
C.书面同意从工程款中扣留履约保证金
D.按招标文件规定提交工程款支付担保

【答案】 B
10、标准施工合同中的（　　）包括合同协议书、履约保函、预付款保函三个文件。
A.通用合同条款
B.常用合同条款
C.专用合同条款
D.合同附件格式

【答案】 D
11、设计施工阶段总承包合同履行过程中，因发包人原因造成监理人未能在合同签订之日起（ ）d内发出开始工作通知，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。
A.60
B.75
C.80
D.90

【答案】 D
12、施工合同履行中，对承包人施工设备的控制，说法正确的是（）。
A.如不影响合同进度计划，施工设备和临时设施中的任何部分可运出施工场地或挪作他用
B.未经监理人同意，施工设备和临时设施中的任何部分不得运出施工场地或挪作他用
C.闲置的或后期不再使用的施工设备不会影响合同进度计划，承包人可将其撤离施工现场
D.施工设备不能满足合同进度计划要求时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，增加的费用由发包人承担

【答案】 B
13、发包人在（　　），向承包人返还质量保证金。
A.申请竣工验收的同时
B.竣工验收合格后
C.保修期到期后
D.缺陷责任期到期后

【答案】 D
14、施工合同履行中，由于设计变更需要确定变更价款，而报价单中没有适用于变更工作的单价，则下列计算变更合同价款的方法正确的是（）。
A.按照报价单内类似工作的单价计算变更价款
B.参照报价单内类似工作的单价商定或确定单价
C.根据成本加利润的原则商定或确定单价
D.参照设计单位提出的单价商定或确定单价

【答案】 B
15、因施工企业破产导致发包人解除合同后，合同的()条款仍对双方具有约束力。
A.质量
B.工期
C.解决争议
D.结算

【答案】 D
16、根据《施工合同示范文本》，建筑工程项目一般应由（　）投保建筑工程一切险。
A.发包人
B.承包人
C.监理人
D.分包人

【答案】 A
17、 设计施工阶段的总承包合同规定，（ ）应对施工场地和周围环境进行查勘，核实发包人提供资料，并收集与完成合同工作有关的当地资料，以便进行设计和组织施工。
A.工程师
B.承包人
C.监理人
D.分包人

【答案】 B
18、无权代理的情况不包括（）。
A.没有代理权而为代理行为
B.经过被代理人追认的行为
C.代理终止后的代理行为
D.超越代理权限为代理行为

【答案】 B
19、某建设工程施工合同中订有仲裁条款。下列关于该仲裁条款的说法中，正确的是()。
A.仲裁委员会的选择可以通过默示的方式体现
B.仲裁事项可以通过默示的方式体现
C.建设工程施工合同无效，该仲裁条款亦无效
D.当事人如不选定仲裁员，该仲裁条款即失效

【答案】 B
20、根据九部委设备采购合同的规定，由于买方原因在最后一批合同设备交货后（　）内未能开始考核，则买卖双方应在上述期限届满后（　）内或专用合同条款另行约定的时间内签署验收款支付函。
A.7日，3日
B.28日，3日
C.3个月，7日
D.6个月，7日

【答案】 D
21、关于《标准施工招标文件》合同文本及条款的说法，正确的是（ ）。
A.通用条款和专用条款应当不加修改地引用
B.通用条款可以约定专用合同条款补充，细化时，允许与通用合同条款不一致
C.各行业编制的标准施工招标文件的通用合同条款，可结合施工项目的具体特点进行补充、细化
D.通用合同条款与专用合同条款相互矛盾时，合同无效

【答案】 B
22、根据FIDIC《施工合同条件》，同时在现场施工的两个承包商出现施工干扰时，工程师有权发布调整其中某一承包商原定施工作业顺序的指令。工程师发布该指令的依据是()的规定。
A.施工合同中关于进度控制条款
B.施工合同中关于变更条款
C.工程师与业主订立的服务合同中工程师权力条款
D.工程师与业主订立的服务合同中工程师责任条款

【答案】 B
23、一般情况下由（）负责提供试运行所需的人员、器材和必要的条件，并承担全部试运行费用。
A.发包人
B.设备供应商
C.承包人
D.监理人

【答案】 C
24、招标人最迟应当在书面合同签订后（　　）日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。
A.2
B.3
C.5
D.7

【答案】 C
25、关于卖方依约交付合同材料并提供相关服务后，买方应支付的进度款说法正确的是（ ）。
A.应在买方收到卖方单据并经审核无误后28 日内支付
B.支付后进度款应达到该批次合同材料的签约合同价的95%
C.为该批次合同材料的合同价格的95%
D.卖方提交的单据包括合同价格95%金额的增值税发票正本一份

【答案】 A
26、建设工程勘察合同的承包方须持有工商行政管理部门核发的企业法人营业执照，并且必须在其核准的经营范围内从事建设活动。超越其经营范围订立的建设工程勘察合同为（ ）。
A.有效合同
B.无效合同
C.可变更合同
D.效力待定合同

【答案】 B
27、在工程勘察设计招投标过程中，应没收投标保证金的情形是（ ）。
A.投标人在评标期间向外界透露投标报价信息
B.投标人提交的投标保证金数额低于招标文件的规定
C.投标人在投标截止后致函提出技术澄清说明
D.投标人中标后未按招标文件要求提交履约保证金

【答案】 D
28、根据《标准施工合同》，投保工程一切险的保险金额不足以赔偿实际损失时，差额部分应由（　）进行补偿。
A.发包人
B.承包人
C.合同条款确定的该风险责任人
D.造价咨询机构

【答案】 C
29、某工程设计招标项目，项目估算价为200万元，则投标保证金额不得超过（　）万元。
A.2
B.4
C.10
D.20

【答案】 B
30、依据《合同法》关于违约责任的规定，下列说法中不正确的是()。
A.约定违约金低于造成的损失时，应当相应增加违约金
B.约定违约金高于造成的损失时，应当相应减少违约金（应该是过分高于）
C.处置违约行为后果时，违约金与定金不能同时使用
D.第三方违约行为造成对方的损失应由当事人赔偿

【答案】 B
31、采用合格制资格审查方法时，详细审查因素不包括（　）。
A.营业执照
B.安全生产许可证
C.业绩
D.法人资格

【答案】 D
32、根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，下列工程勘察合同组成文件中，优先解释顺序排在中标通知书之前的是（ ）。
A.合同协议书
B.专用合同条款
C.勘察费用清单
D.通用合同条款

【答案】 A
33、依据《物权法》，抵押物折价或者拍卖、变卖后，其价款超过债权数额的部分归抵押人所有，不足部分（ ）。
A.免于清偿
B.由债务人清偿
C.由债权人和债务人按比例分担
D.第三人清偿

【答案】 B
34、设计施工总承包合同模式下，对于发包人要求中对某工程部分功能的要求错误，承包人在复核时未能发现，导致承包人费用增加和延误工期，则（）。
A.发包人承担费用并延长工期，支付合理利润
B.承包人承担费用和延误的工期
C.发包人承担费用并延长工期，无需支付利润
D.发包人和承包人共同承担费用，并延长工期

【答案】 A
35、进场材料和工程设备保险，通常情况下，（ ）。
A.由承包人和发包人分工办理相应的保险
B.应是谁采购的材料和工程设备，由谁办理相应的保险
C.无论是谁采购的材料和工程设备，均由发包人办理相应的保险
D.无论是谁采购的材料和工程设备，均由承包人办理相应的保险

【答案】 B
36、在设备采购招标中，基准评价值为（　）。
A.最优的评价因素
B.最差的评价因素
C.居于中位的评价因素
D.评价因素的平均值

【答案】 A
37、根据FIDIC《施工合同条件》，同时在现场施工的两个承包商出现施工干扰时，工程师有权发布调整其中某一承包商原定施工作业顺序的指令。工程师发布该指令的依据是()的规定。
A.施工合同中关于进度控制条款
B.施工合同中关于变更条款
C.工程师与业主订立的服务合同中工程师权力条款
D.工程师与业主订立的服务合同中工程师责任条款

【答案】 B
38、下列关于工程进度款的支付，说法正确的是（）。
A.监理人应在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后28天内完成核查
B.监理人出具的进度付款证书视为监理人已同意.批准或接受了承包人完成的该部分工作
C.发包人应在监理人出具进度付款证书后28天内向承包人支付进度应付款
D.监理人有权扣发承包人未能按照合同要求履行任何工作或义务的相应金额

【答案】 D
39、根据建设工程勘察合同履行管理，关于勘察要求的说法中错误的是（ ）。
A.发包人应当遵守法律和规范标准，不得以任何理由要求勘察人违反法律和工程质量、安全标准进行勘察服务，降低工程质量
B.各项规范、标准和发包人要求之间如对同一内容的描述不一致时，应以发包人要求的内容为准
C.基准日之后，有新的法律，以及国家、行业和地方的规范和标准实施的，勘察人应向发包人提出遵守新规定的建议
D.发包人应在收到建议后7 天内发出是否遵守新规定的指示

【答案】 B
40、某施工合同履行过程中，承包人发现由于公路管理部门的责任，连接施工场地与国道之间的道路不符合招标文件中说明的条件，则承包人由此增加的费用应由（）承担。
A.公路管理部门
B.承包人
C.发包人
D.承包人与发包人共同

【答案】 C
41、根据《标准施工招标文件》，标准施工招标文件的组成包括（）。
A.招标公告或投标邀请书
B.申请人须知
C.已标价的工程量清单
D.发包人要求

【答案】 A
42、关于承包人提交实施项目的计划说法错误的是()。
A.承包人应按合同约定的内容和期限，编制详细的进度计划
B.监理人应在专用条款约定的期限内批复
C.批准的计划作为“合同进度计划”
D.监理人未在约定的时限内批准，计划不能实施

【答案】 D
43、（2018年真题）根据《标准施工合同》，履约担保的期限自发包人和承包人订立合同之日起至（　）之日止。
A.工程竣工验收
B.工程缺陷责任期满
C.签发工程移交证书
D.签发最终结清证书

【答案】 C
44、关于建设工程设备采购合同中的安装、调试，说法不正确的是（）。
A.安装.调试中合同设备运行需要的用水.用电应由买方承担
B.卖方应承担安装.调试中合同设备运行需要的原材料
C.可以由卖方负责完成，也可以由买方或买方安排第三方负责，卖方提供技术服务
D.如卖方提供技术服务，则不对因未按照卖方指导导致安装.调试不成功承担责任

【答案】 B
45、保证合同的担保范围不包括（ ）。
A.违约金
B.主债权及利息
C.损害赔偿金
D.债权人的间接损失

【答案】 D
46、设计施工总承包合同文件中，承包人文件中最主要的是（　　），需在专用条款约定承包人向监理人陆续提供文件的内容、数量和时间。
A.施工文件
B.采购文件
C.分包文件
D.设计文件

【答案】 D
47、通用条款对道路通行权和场外设施做出了两种可选用的约定形式，（　　）负责办理并承担费用，因此需在专用条款内明确。
A.承包人
B.发包人
C.分包人
D.监理人

【答案】 A
48、风险型CM合同的计价方式是（）。
A.固定总价
B.成本加酬金
C.固定单价
D.可调单价

【答案】 B
49、根据《施工合同标准文本》的规定，合同工期为( )。
A.合同内约定的工期
B.发出开工通知的日期至竣工验收的工期
C.合同基准日至竣工验收的工期
D.合同内约定的工期与变更索赔顺延的工期之和

【答案】 D
50、依照标准施工合同通用条款的规定，由发包人采购材料时，下列表述中不正确的是（）。
A.要求提前交货时，承包人不得拒绝，发包人应承担增加的保管费用
B.延误到货影响施工时，发包人应赔偿承包人的损失
C.到货材料的种类与合同约定不符时，承包人应该代为调剂串换
D.质量不合格造成工程返工时，发包人应赔偿承包人的损失

【答案】 C
51、下列细菌，具有嗜盐性的是（　　）。
A.变形杆菌
B.沙门菌
C.葡萄球菌
D.副溶血性弧菌

【答案】 D
52、下列关于建设工程勘察合同价格与支付要求说法错误的是（ ）。
A.勘察服务完成之前，由于不可抗力解除合同时，定金不予退还
B.发包人应在收到中期支付申请后的28 天内将应付款支付给勘察人
C.发包人不按期支付应付的，按通用合同条款的约定支付逾期付款违约金
D.由于非勘察人原因解除合同时，定金不予退还

【答案】 C
53、在材料采购招标中，合同条款中规定预付款为合同总价的15%，如果投标人提出预付款需按合同总价的20%支付，则可按招标文件规定的年利率计算出合同总价（　）提前付款后的利息，在评标价中（　）这笔金额。
A.5%，加上
B.5%，减去
C.20%，加上
D.20%，减去

【答案】 A
54、根据标准设计施工总承包合同通用条款的规定，监理人未在约定的期限内对承包人提交文件提出否定意见，则（ ）。
A.视为已获批准，监理人此后无权拒绝该项工作
B.视为已获批准，监理人此后仍有权拒绝该项工作
C.视为未获批准，但监理人此后无权拒绝该项工作
D.视为未获批准，监理人此后有权拒绝该项工作

【答案】 B
55、设计施工总承包合同文件中，承包人文件中最主要的是（　　），需在专用条款约定承包人向监理人陆续提供文件的内容、数量和时间。
A.施工文件
B.采购文件
C.分包文件
D.设计文件

【答案】 D
56、下列关于设计施工总承包合同模式下分包工程的说法，错误的是( )。
A.承包人不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人
B.分包人的资质能力不需要经过监理人审查
C.承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作的施工分包给第三人
D.除发包人已同意投标文件中说明的分包外，合同履行过程中承包人还需分包的工作仍需要经发包人同意

【答案】 B
57、根据材料设备采购合同，以下说法不正确的是（　　）。
A.单价计算的结果与总价不一致，以单价为准
B.文字表示的数值与用数字表示的不一致，以文字表示的数值为准
C.对招标设备的技术要求允许投标人有一定的偏差
D.以设备寿命周期成本为基础的评标价法不考虑寿命期末的残值

【答案】 D
58、施工合同履行过程中，发现在有放射、毒害性环境中施工时，承包人准备采取的相应安全防护措施()
A.需经工程师认可，费用由承包人承担
B.需经工程师认可，费用由发包人承担
C.不经工程师认可，费用由承包人承担
D.不经工程师认可，费用由发包人承担

【答案】 B
59、项目总监理工程师是监理单位的代理人，这种代理是()
A.委托代理
B.法定代理
C.指定代理
D.转代理

【答案】 A
60、施工合同履行过程中，承包人因采用监理工程师的合理化建议而节约了施工成本并提高了项目经济效益，监理人按监理合同专用条款的约定获得经济奖励，奖金应当由()支付。
A.委托人
B.承包人
C.委托人和承包人共同
D.政府主管部门

【答案】 A
61、对工程项目招标人而言，与邀请招标相比，公开招标的优点是（　）。
A.评标的工作量大
B.选择中标人的范围广
C.评标时间长
D.招标费用高

【答案】 B
62、由于发包人的原因发生暂停施工的紧急情况，且监理人未及时下达暂停施工指示，承包人可先暂停施工并及时向监理人提出暂停施工的书面请求。监理人应在接到书面请求后的（ ）h内予以答复，逾期未答复视为同意承包人的暂停施工请求。
A.8
B.12
C.16
D.24

【答案】 D
63、按照监理合同示范文本的规定，下列关于有异议的监理酬金支付的说法中，正确的是()
A.按监理人要求的金额支付，异议部分与监理人协商后在下次支付中扣回
B.无异议部分的酬金按时支付，有异议部分暂不支付
C.本次不支付，监理人修改后并入下一次支付
D.将支付通知书退回监理人，修改重新提交后再支付

【答案】 B
64、监理人给承包人发出的指示，承包人应遵照执行。如果监理人的指示错误或失误给承包人造成损失，则由(　　)负责赔偿。
A.分包人
B.设计方
C.监理方
D.发包人

【答案】 D
65、某工程项目材料供应合同中约定，供货方交付订购的材料后，采购方再行支付货款。合同履行过程中，因供货方交付的材料质量不符合约定标准，采购方拒付货款。采购方行使的是()。
A.同时履行抗辩权
B.后履行抗辩权
C.先诉抗辩权
D.不安抗辩权

【答案】 B
66、某工程的招标人具有编制招标文件和组织评标的能力。下列关于组织该工程招标的说法中，正确的是()。
A.招标申请经批准后，招标人可以自行招标
B.办理招标备案后，招标人可以自行招标
C.无须办理招标备案，招标人可以自行招标
D.办理招标备案后，招标人应委托代理机构招标

【答案】 B
67、根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，下列工程勘察合同组成文件中，优先解释顺序排在中标通知书之前的是（ ）。
A.合同协议书
B.专用合同条款
C.勘察费用清单
D.通用合同条款

【答案】 A
68、某工程项目现场有甲、乙两个承包人同时施工。两个承包人均按监理人认可的施工进度计划施工，但甲承包人受到乙承包人的干扰被迫暂停施工。关于甲承包人停工损失处理方式的说法，正确的是( )。
A.自行负责
B.由发包人给予补偿，合同工期不予顺延
C.不予补偿，但应合理顺延合同工期
D.由发包人给予补偿，合同工期相应顺延

【答案】 D
69、根据九部委发布的标准设计合同，发包人应提前（　）向设计人发出开始设计通知。因发包人原因造成合同签订之日起（　）内未能发出开始设计通知的，设计人有权提出价格调整要求，或者解除合同。
A.7天，60天
B.7天，90天
C.14天，60天
D.14天，90天

【答案】 B
70、下列关于施工期运行中发现工程设备存在设计缺陷时确定责任方的说法中，正确的是（ ）。
A.由承包人进行修复，并承担相应的费用
B.由承包人进行修复，设计人承担相应的费用
C.由设计人进行修复，承包人承担相应的费用
D.由设计人进行修复，并承担相应的费用

【答案】 B
71、材料采购合同中，关于货款结算的正确处理方式是（　）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）
A.先明确货款结算方式，再约定支付条件和时间
B.先明确货款支付次数，再约定支付条件和方式
C.先明确货款支付方式，再约定结算方式和次数
D.先明确货款支付条件，再约定结算方式和时间

【答案】 D
72、（2017年真题）关于委托订立合同的代理人行为的说法，错误的是（　）。
A.代理人必须以委托人名义进行合同谈判
B.代理人对授权范围内谈判的重要事项，必须请委托人决定
C.委托人追认了代理人超越委托时限的谈判事项，法律后果由委托人承担
D.委托人拒绝了代理人超越委托范围的谈判事项，法律后果由代理人承担

【答案】 B
73、关于设计施工总承包合同中的知识产权，说法正确的是（　　）。
A.著作权归承包人享有
B.建筑物形象使用收益权归发包人享有
C.专利技术使用费不包含在投标报价内
D.承包人在进行设计时因侵犯知识产权所引起的责任由发包人承担

【答案】 B
74、FIDIC系列合同中，《设计一建造与交钥匙工程合同条件》(1995 年第1 版) ，又称"橘皮书"适用于由承包商根据业主要求设计和施工的工程项目和房建项目，采用（）。
A.单价合同
B.总价合同
C.成本加酬金合同
D.成本加固定比例合同

【答案】 B
75、工程师审查承包商提交的施工组织设计和进度计划时，认为承包商使用的施工设备数量不够而不能保证工程进度，则工程师（）。
A.有权要求增加施工设备，增加的费用由业主承担
B.无权要求增加施工设备，但有权要求加快施工进度
C.有权要求增加施工设备，增加的费用由承包商承担
D.无权要求增加施工设备，也无权要求加快施工进度

【答案】 C
76、设计施工总承包合同模式下，总监理工程师可以授权其他监理人员负责执行其指派的一项或多项监理工作。（）应将被授权监理人员的（）通知承包人。
A.发包人，姓名及其授权范围
B.发包人，职能分工及监理权限
C.总监理工程师，姓名及其授权范围
D.总监理工程师，职能分工及监理权限

【答案】 C
77、对工程的期中付款，银皮书规定，业主应在收到有关报表和证明文件后的（）天内向承包商发出关于报表中业主不同意支付的任何项目的通知，井附详细说明，对符合合同要求的应付款项，则不应扣发。
A.7
B.14
C.24
D.28

【答案】 D
78、根据《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，承包人按照工程师的指示完成新增附加工作后，给承包人增加的支付款属于()。
A.费用
B.追加合同价款
C.索赔款
D.可接受合同金额

【答案】 B
79、设计施工总承包合同的承包人违约导致合同解除后，发包人的权限范围不包括（）。
A.另行组织人员施工
B.没收承包人在现场的材料.设备和临时设施
C.要求承包人转让为实施合同而签订的订货协议
D.使用承包人文件

【答案】 B
80、根据《标准施工合同》，工程实际竣工日期，为（ ）。
A.承包人提交竣工验收申请报告之日
B.监理人审查合格竣工验收申报报告之日
C.发包人组织进行验收之日
D.工程接收证书颁发日

【答案】 A
81、根据《民法典》，自然人作为合同法律关系主体必须具备的条件是（ ）。
A.取得相应的执业资格证书
B.有依法成立的公司
C.具有中华人民共和国国籍
D.具备相应的民事权利能力和民事行为能力

【答案】 D
82、某工程项目现场有甲、乙两个承包人同时施工。由于监理人的错误指示与协调能力不足，选成甲承包人受到乙承包人的干扰被迫暂停施工。关于甲承包人停工损失处理方式的说法，正确的是（　）。
A.自行负责
B.由发包人给予补偿，合同工期不予顺延
C.不予补偿，但应合理顺延合同工期
D.由发包人给予补偿，合同工期相应顺延

【答案】 D
83、根据材料设备采购合同，以下说法不正确的是（　）。
A.单价计算的结果与总价不一致，以单价为准
B.文字表示的数值与用数字表示的不一致，以文字表示的数值为准
C.对招标设备的技术要求允许投标人有一定的偏差
D.以设备寿命周期成本为基础的评标价法不考虑寿命期末的残值

【答案】 D
84、以正在建造的建筑物抵押的，抵押权自（　　）时设立。
A.抵押合同成立
B.建筑工程竣工
C.抵押合同生效
D.抵押登记

【答案】 D
85、 抵押与质押的区别主要在于（　　）。
A.担保财产是否为第三人的财产
B.担保财产变卖后的剩余部分是否归债务人
C.担保财产是否转移占有
D.债权人是否有优先受偿权

【答案】 C
86、施工过程中，由于施工企业项目经理的行为产生的后果，应由（　　）承担责任。
A.项目经理
B.监管部门
C.建设单位
D.施工单位

【答案】 D
87、设计施工总承包合同模式下，承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问时，做法正确的是（　　）。
A.在该指示发出的 24 小时内提出书面异议
B.在收到该指示的 48 小时内提出书面异议
C.向授权的监理人员提出书面异议
D.总监理工程师应在 48 小时内回复

【答案】 D
88、轻度活动相当能量消耗为（　　）kcal/kg体重/min。
A.0.06
B.0.03
C.0.02
D.0.01

【答案】 C
89、关于建设工程设计合同当事人的说法，正确的是（　）。
A.发包人必须是建设单位
B.承包人必须是法人
C.总承包人必须具有工程设计甲级或乙级综合资质
D.发包人必须具有自行组织招标的能力

【答案】 B
90、关于学龄前儿童膳食碳化合物的特点不正确的是（　　）。
A.从以奶和奶制品为主到以谷类为主的过渡
B.不易用过多的糖和甜食
C.不应以含有复杂碳水化合物的谷物为主
D.适量的膳食纤维

【答案】 C
91、根据IPD合同条件，若项目实际成本超出目标成本，根据合同约定，业主可选择不再偿付任何单位的（　　）。
A.人员成本
B.材料成本
C.设备成本
D.分包成本

【答案】 A
92、下列代理行为中，不属于委托代理的是（　　）。
A.招标代理
B.采购代理
C.诉讼代理
D.法定代理

【答案】 D
93、被担保的债权既有物的担保又有人的担保，当事人对债权实现未做约定，当物保由债务人自己提供时，下列关于债权人实现债权的方式说法正确的是（ ）。
A.应当先物保后人保
B.应当先人保后物保
C.可以任意选择物保或者人保优先受偿
D.与债务人协商确定

【答案】 A
94、根据九部委的《标准勘察合同》，以下有关更换勘察项目负责人的说法，正确的是（　　）。
A.勘察人指派项目负责人应事先征得发包人同意
B.勘察人可以自行更换项目负责人
C.勘察人更换项目负责人应事先征得发包人同意
D.勘察人应在更换7天前将拟更换的项目负责人的姓名和详细资料提交发包人

【答案】 C
95、施工合同中约定仲裁作为解决合同争议的最终方式时，必须写明的是()
A.申请仲裁的意思表示
B.仲裁事项
C.选定的仲裁委员会名称
D.适用的仲裁规则

【答案】 C
96、在建设工程中，建设工程材料设备采购合同属于（　）。
A.买卖合同
B.无偿合同
C.实践性合同
D.单务合同

【答案】 A
97、甲建设单位确定乙施工单位为中标单位，于2013年5月1日发出中标通知书，双方最迟应该在( )签订书面合同。
A.2013年5月15日
B.2013年5月16日
C.2013年5月30日
D.2013年6月30日

【答案】 C
98、普通人的运动指南不包括（　　）。
A.高强度运动对改善心肺机能有良好作用
B.运动类型以有氧运动和耐力运动为主
C.运动时间以每天30～60 min，或每周150 min以下为宜
D.运动频率以每周5～7次为宜，最好每天1次

【答案】 C
99、在监理合同履行期间，监理人可行使的权力包括()
A.对设计、施工承包单位的选定权
B.对承包人报送的施工组织设计和技术方案的审查认定权
C.对工程设计变更的审批权
D.对工程规模、规划设计等要求的认定权

【答案】 B
100、勘察人应当根据勘察服务方案制订临时占地计划，报请发包人批准，不属于勘察人向行政管理部门报建申请的是（）。
A.道路
B.绿化
C.市政设施
D.本工程区域内的临时占地

【答案】 D
101、某施工项目施工完成后，承包人自检合格并向工程师提出竣工验收申请。经验收检验后确认达到竣工验收标准。根据《建设工程施工合同（示范文本）》，承包人的竣工日应确认为()
A.承包人自检合格日
B.承包人递交竣工验收报告日
C.竣工验收开始日
D.竣工验收完毕，有关各方在竣工验收报告签字日

【答案】 B
102、建设工程委托监理合同的终止日为()之日。
A.监理合同内注明的监理工作完成
B.监理的工程竣工验收通过
C.监理的工程完成工程移交手续并收到监理报酬尾款
D.监理的工程保修期届满

【答案】 C
103、某工程项目招标采用经评审的最低投标价法评标。中标人的投标报价为 5000 万元，投标工期比招标文件要求的工期提前获得评标优惠 150 万元。若评标时不考虑其他因素，则评标价和合同价应分别为（）。
A.4850万元和5000万元
B.4850万元和4850万元
C.5150万元和5000万元
D.5150万元和4850万元

【答案】 A
104、关于承担违约责任的说法，正确的是()
A.无效合同有过错的合同当事人一方也可能承担违约责任
B.合同当事人一方因第三人的原因造成违约时，应当向合同对方承担违约责任
C.合同当事人一方因第三人的原因造成违约时，应当由第三方向合同对方承担违约责任
D.因不可抗力造成的违约，也应当承担违约责任

【答案】 B
105、（2012年真题）在施工招投标中，银行为投标人出具的投标保函属于（　　）。
A.留置担保
B.保证担保
C.抵押担保
D.质押担保

【答案】 B
106、根据《标准施工合同》，关于预付款担保方式及生效的说法，正确的是（　）。
A.采用无条件担保方式，并自预付款支付给承包人起生效
B.采用有条件担保方式，并自预付款支付给承包人起生效
C.采用无条件担保方式，并自合同协议书签订之日起生效
D.采用有条件担保方式，并自合同协议书签订之日起生效

【答案】 A
107、根据《招标投标法》，招标代理机构的性质是（　）。
A.依法成立的企业
B.地方政府成立的事业单位
C.依法成立的行业协会
D.行业主管部门设立的服务机构

【答案】 A
108、（2018年真题）某工程设计招标项目，项目估算价为200万元，则投标保证金额不得超过（　）万元。
A.2
B.4
C.10
D.20

【答案】 B
109、（2020年真题）大中型建设工程设计变更超过原设计标准或批准标准时，正确的处理方式（　）。
A.业主根据变更重新与承包商签订合同
B.承包商与设计人协商变更事项并报监理人批准
C.业主按照规定程序办理变更审批手续
D.设计人决定按变更后的标准或规模进行设计

【答案】 C
110、根据FIDIC《施工合同条件》，工程竣工验收不合格且经过修复缺陷后重新检验仍未通过的，工程师有权选择处理方法。下列处理方法中，错误的是()。
A.指示承包商修复缺陷后再进行检验
B.经业主同意折价接收工程并签发接收证书
C.建议业主解除施工合同
D.颁发接收证书并延长缺陷通知期的期限

【答案】 D
111、施工企业以自己的房产为抵押向银行借款后，由于资金链断裂无力还款，至依法拍卖该房产时尚欠银行550万元本金、25万元利息、50万元违约金。拍卖房产得款475万元，拍卖费用10万元，则施工企业欠银行的债务（　　）。
A.全部消灭
B.还有75万元
C.还有125万元
D.还有160万元

【答案】 D
112、2014年2月18日，发包人与设计人签订合同价为100万元的工程设计合同，定金为合同价的20％。发包人于2014年2月25日支付20万元定金，设计人于2014年2月26日收到20万元定金。合同约定交付日期为2014年4月13日，设计人于2014年4月15日交付设计资料，则设计单位实际应该收取的设计费为（ ）
A.100
B.99.9
C.99.8
D.99.6

【答案】 A
113、（2021年真题）根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，监理人收到承包人提交进度付款申请单后的处理程序为（　　）。
A.监理人核查→发包人确认→发包人出具经监理人签认的进度付款证书
B.监理人核查→发包人审查同意→监理人出具经发包人签认的进度付款证书
C.监理人核查→发包人审查同意→监理人出具经承包人签认的进度付款证书
D.监理人核查→承包人签认→发包人出具进度付款证书

【答案】 B
114、建设单位将自己开发的房地产项目抵押给银行，订立了抵押合同，后来又办理了抵押登记，则( )。
A.项目转移给银行占有，抵押合同自签订之日起生效
B.项目转移给银行占有，抵押合同自登记之日起生效
C.项目不转移占有，抵押合同自签订之日起生效
D.项目不转移占有，抵押权自登记时设立