2025年一级建造师之一建工程法规押题练习试卷B卷附答案.docx

2025年一级建造师之一建工程法规押题练习试卷B卷附答案

单选题（共800题）
1、 关于建设工程合同一方违约后,另一方采取措施防止损失打扩大的说法,正确的是()
A.接到违约方的通知后,守约方应当及时采取措施防止损失扩大
B.守约方没有采取适当措施致使损失扩大的,可以就扩大的损失要求赔偿
C.当事人因防止损失扩大而支出的合理费用,由自己承担
D.未接到违约方的通知,守约方无需采取措施防止损失扩大

【答案】 A
2、张某于2019年1月购买一辆小轿车自用，当月缴纳了车辆购置税2万元，2020年2月，因该车存在严重质量问题，张某与厂家协商退货，并向税务机关申请车辆购置税的退税。张某可得到的车辆购置税退税是（ ）万元。
A.0.5
B.1
C.1.8
D.2

【答案】 C
3、行政强制措施由()设定。
A.法律
B.宪法
C.部门规章
D.行政法规

【答案】 A
4、当仲裁委员会收到仲裁申请书之日起()日内，认为符合受理条件的仲裁、仲裁委员会应立案。
A.2
B.3
C.5
D.7

【答案】 C
5、建设项目施工过程中发现底下古墓，立即报告当地文物行政部门，文物行政部门接到报告后，一般应在不超过（ ）小时赶赴工地现场。
A. 12
B. 36
C. 48
D. 24

【答案】 D
6、关于施工总承包单位和分包单位的安全生产责任，下列说法正确的是（ ）。
A.总承包单位和分包单位不得在分包合同中约定各自应当承担的安全生产责任
B.总承包单位应当统一组织建立应急救援组织或配备应急救援人员、器材、设备
C.总承包单位和分包单位应当各自组织编制建设工程生产安全事故应急救援预案
D.分包单位不服从总承包单位安全管理导致安全事故的，由分包单位承担主要责任

【答案】 D
7、按照《注册建造师管理规定》，下列情形中属于不予注册的情形是（ ）。
A.申请人年近花甲，已达59岁高龄
B.因执业活动受到刑事处罚，自处罚执行完毕之日起至申请注册之日止已满3年
C.被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止已经满2年
D.申请人申请注册之日止4年前担任项目经理期间，所负责的项目发生过重大质量和安全事故

【答案】 B
8、对涉及结构安全的试块、试件及有关材料，应当在监理人员监督下现场取样，并送( )的质量检测单位进行检测。
A.具有相应资质等级
B.建设单位许可
C.建设行业协会认可
D.监理协会认可

【答案】 A
9、质押担保因质物的不同可分为()。
A.动产质押和权利质押
B.不动产质押和动产质押
C.权利质押和义务质押
D.财产质押和人身质押

【答案】 A
10、根据《建筑市场诚信行为管理办法》的规定，除招标投标违法行为外，建筑市场诚信行为记录信息的公布时间为行政处罚决定作出后的()日内。
A.30
B.20
C.15
D.7

【答案】 D
11、在施工过程中，某施工企业的安全生产条件不符合国家规定，致使多人重伤和死亡，该施工企业的行为构成（　）。
A.重大责任事故罪
B.强令违章冒险作业罪
C.重大劳动安全事故罪
D.工程重大安全事故罪

【答案】 C
12、某施工单位作业工长将施工挖掘出来的文物据为己有，单位领导多次催促后仍拒不上交，则其有可能面临的处罚是( )。
A.开除
B.行政拘留
C.3000元罚款
D.5000元罚款

【答案】 D
13、注册商标有效期满，可以提出续展申请，续展申请的次数为()。
A.1次
B.3次
C.无数次
D.5次

【答案】 C
14、某施工单位将工程转包，则建设行政主管部门给予该施工单位的处罚不可能是()。
A.罚款
B.责令赔偿损失
C.责令停业整顿
D.降低资质等级

【答案】 B
15、某施工合同仅约定工程质量产生争议时由甲仲裁委员会仲裁。合同履行中，发包人和承包人在工程质量和工程价款上产生纠纷。承包人向甲仲裁委员会申请仲裁，发包人提出管辖异议，关于该案件仲裁受理的说法中，正确的是（ ）。
A. 质量与结算争议均应由甲仲裁委员会受理
B. 合同仲裁条款约定无效
C. 双方必须签订补充仲裁协议
D. 双方协商不成，质量纠纷由甲仲裁委员会受理

【答案】 D
16、根据《建筑法》的规定，以下关于建筑工程的发包、承包方式的表述，正确的是（ ）。
A.建筑工程的发包方式只能采用招标发包
B.未经发包方同意且无合同约定，承包方不得对劳务作业进行劳务分包
C.联合体各成员对承包合同的履行承担连带责任
D.施工总承包单位有权将单位工程的主体结构发包给符合资质的分包单位

【答案】 C
17、某总承包单位与分包单位在分包合同中约定，由分包单位自行负责分包工程的安全生产，工程施工中，分包工程发生了安全事故，则该事故（ ）。
A.按约定由分包单位自行承担全部责任
B.分包单位承担主要责任，总承包单位承担次要责任
C.总承包单位承担主要责任，分包单位承担次要责任
D.总承包单位与分包单位向建设单位承担连带责任

【答案】 D
18、在下列情形中，可以邀请招标的是（ ）。
A.技术复杂、有特殊要求的
B.已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设、生产或者提供的
C.采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大的
D.需要采用不可替代的专利或专有技术的

【答案】 C
19、根据《建设工程安全生产管理条例》，应当经建设行政主管部门或者其他部门考核合格后方可任职的人员不包括（）。
A.项目经理
B.项目技术员
C.施工单位的主要负责人
D.专职安全生产管理人员

【答案】 B
20、根据相关司法解释的规定，建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用后的（）工程质量不符合约定为由主张权利的，法院应予以支持。
A.屋面防水
B.排水管道
C.供冷系统
D.地基基础

【答案】 D
21、关于行政复议的说法，正确的是（　）。
A.行政复议机关决定撤销具体行政行为的，可以责令被申请人重新作出具体行政行为
B.行政复议一律采取书面审查的办法
C.行政复议决定作出前，申请人不得撤回行政复议申请
D.申请人在申请行政复议时没有提出行政赔偿请求的，行政复议机关在依法决定撤销具体行政行为时，不得同时责令被申请人赔偿

【答案】 A
22、甲施工企业与乙公司订立钢材加工合同，后因供电局无故断电，乙公司无法按时完成生产任务致使交货延迟，给甲施工企业造成了损失。关于该案责任承担的说法，正确的是（　）。 2016
A.供电局向甲施工企业承担责任
B.供电局与乙公司向甲施工企业承担连带责任
C.乙公司可以要求供电局向甲施工企业承担责任
D.乙公司向甲施工企业承担责任

【答案】 D
23、根据《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》，人民法院采取的证据保全措施的方法不包括（ ）。
A.先予执行
B.查封
C.拍照
D.制作笔录

【答案】 A
24、《建设工程安全生产管理条例》进一步规定，分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担( )。
A.主要责任
B.次要责任
C.不承担责任
D.连带责任

【答案】 A
25、某施工分包合同约定，由总承包单位租赁某大型施工起重机械用于工程施工，则该施工机械在使用前应由（ ）共同进行验收。
A.总承包单位、出租单位、监理单位、分包单位
B.总承包单位、出租单位、安装单位、分包单位
C.总承包单位、分包单位、出租单位、政府质量监督部门
D.总承包单位、分包单位、安装单位、政府安全质量监督部门

【答案】 B
26、根据《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当设立安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。此项规定体现了（ ）。
A. 建设单位的安全责任
B. 工程监理单位的安全责任
C. 施工单位的安全责任
D. 勘察、设计单位的安全责任

【答案】 C
27、关于评标的说法，正确的是（　）。 2016
A.评标委员会认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标
B.招标项目设有标底的，可以以投标报价是否接近标底作为中标条件
C.评标委员会成员拒绝在评标报告上签字的，视为不同意评标结果
D.投标文件中有含有不明确的内容的，评标委员会可以口头要求投标人作出必要澄清、说明

【答案】 A
28、在招标投标中，关于履约保证金的说法，正确的是（）。2018真题
A.招标文件中不得要求中标人提交履约保证金
B.履约保证金是为了保证中标人按照合同约定履行义务，完成中标项目而设立的
C.履约保证金的金额没有法律规定的限制，招标人可要求中标人提交任意金额的履约保证金
D.不鼓励施工企业以银行保函形式向建设单位提供履约担保

【答案】 B
29、甲乙双方签订的工程施工合同中约定了有效的仲裁条款，后因工程质量双方发生纠纷，乙向某仲裁委员会申请仲裁，甲向人民法院提起了诉讼。根据有关规定，法院（）。
A.可以受理
B.应当移送仲裁委处理
C.不应当受理
D.经仲裁委员会同意后可以受理

【答案】 C
30、某建筑企业员工在工程施工中受伤，员工近亲属认为应属于工伤，建筑企业不认为是工伤，则应由（ ）对是否属于工伤承担举证责任。
A.员工
B.建筑企业工会组织
C.建筑企业
D.社会保险行政部门

【答案】 C
31、王某在担任某工程项目经理期间，带领项目组技术人员，经过多次试验完成了对某种施工机械的技术改造，并准备申请专利。与现有技术相比，该实用新型具有突出的实质性特点和显著进步，具备了()。
A.新颖性
B.创造性
C.实用性
D.专有性

【答案】 B
32、某投标文件只有法定代表人的签字，则下列说法中，正确的是（ ）。
A. 该投标文件是废标，必须既有法定代表人签字又有法定代表人盖章才是有效标书
B. 该投标文件是废标，必须既有单位盖章又有法定代表人签字或者盖章才是有效标书
C. 该投标文件不是废标，但前提条件是需要法定代表人的盖章
D. 该投标文件不是废标，不再需要任何附加条件

【答案】 D
33、根据《消防法》，关于建设工程竣工消防验收的说法，正确的是（　）。
A.已经依法备案的建设工程消防设计确需修改的，修改后建设单位不必重新申请消防设计备案
B.公安机关消防机构应当自受理消防验收申请之日起30日内组织消防验收，并出具消防验收意见
C.公安机关消防机构实施消防验收，可以收取成本费
D.依法不需要取得施工许可的建设工程，可以不进行竣工验收消防备案

【答案】 D
34、住所位于甲市A区的甲房地产开发公司在甲市B区开发一片住宅小区，经过招标投标，住所地在甲市C区的乙建筑工程公司中标，双方签订承包合同并在合同中约定若就本合同发生争议由甲市A区基层人民法院管辖。后因为工程质量不合格双方发生争议。对此案件第一审有管辖权的法院是（）。
A.甲市A区基层人民法院
B.甲市C区基层人民法院
C.甲市B区基层人民法院
D.甲市中级人民法院

【答案】 A
35、甲与乙签订房屋买卖合同，将自有的一幢房屋卖给乙，并约定任何一方违约须向对方支付购房款25%的违约金。但在交房前，甲又与丙签订合同，将该房屋卖给丙，并与丙办理了过户登记手续。则下列说法中错误的是()。
A.若乙要求甲支付约定的违约金过分高于损失，甲可以请求法院或仲裁机构予以适当减少
B.甲必须收回房屋并向乙方交付
C.丙取得该房屋的所有权
D.乙不能要求甲实际交付该房屋，但可以要求甲承担违约责任

【答案】 B
36、工程建设项目在开工前，一般应取得项目土地的建设用地使用权，而建设用地使用权只能存在于（ ）之上。
A. 国家所有的土地
B. 国家或集体所有的土地
C. 农用地转为建设用地
D. 宅基地

【答案】 A
37、被执行人为自然人的，被限制高消费后，可以有以下以其财产支付费用的行为()。
A.购买经营必需车辆
B.乘坐列车软卧
C.旅游
D.购买不动产

【答案】 A
38、施工单位所承建的某房屋建筑，建设单位和施工单位合同约定屋面防水保修期为 3 年。竣工合格第 4 年后，该建筑防水出现质量问题，则下列说法正确的是（ ）。
A.已过保修期，施工单位不保修
B.建设单位自行处理，无权要求施工单位保修
C.施工单位应该承担保修义务
D.设计单位应当承担责任

【答案】 C
39、建设单位办理工程项目质量监督手续应在（　）。2017
A.领取建设工程规划许可证之前
B.领取建设用地规划许可证之前
C.中标通知书发出后签订施工合同之前
D.领取施工许可证或办理开工报告之前

【答案】 D
40、工伤医疗的停工留薪期一般不超过（ ）个月。
A.8
B.10
C.12
D.15

【答案】 C
41、（2019年真题）关于和解的说法,正确的是（）。
A.和解只能在一审开庭审理前进行
B.和解是民事纠纷的当事人在自愿互谅的基础上,就已经发生的争议进行协商、妥协与让步并达成协议,自行解决争议的一种方式
C.和解不可以与仲裁讼诉程序相结合
D.当事人自行达成的和解协议具有强制执行力

【答案】 B
42、某工程需租用钢管，双方约定租赁期限为8 个月，则下列关于该租赁合同的说法，错误的是（ ）。
A. 应以书面方式订立
B. 若以口头方式订立，则租赁期视为6个月
C. 若以口头方式订立，出租人可随时解除合同
D. 若以口头方式订立，承租人可随时解除合同

【答案】 B
43、以下原因造成质量缺陷，施工单位应承担保修责任的是()
A.建设单位擅自改动结构、设备位置
B.住户装修过程中破坏防水层造成渗漏
C.地震造成墙体裂缝
D.设计承载力不足造成柱体弯曲

【答案】 D
44、按照国务院有关规定批准开工报告的建筑工程,因故不能按期开工超过6个月的,建设单位应当()手续
A.申请办理开工延期
B.重新办理开工报告的批准
C.申请办理施工许可证注销
D.核验开工报告批准

【答案】 B
45、《建筑业企业资质管理规定》,属于（ ）。
A. 行政法规
B. 一般法律
C. 司法解释
D. 部门规章

【答案】 D
46、根据《建筑法》，建筑工程实行施工许可制度，办理施工许可证的申请由建设单位提出，建设行政主管部门接到申请后的（）内，应对符合条件的申请者颁发施工许可证。
A.7日
B.30日
C.2个月
D.3个月

【答案】 A
47、下列属于委托代理终止的是()。
A.被代理人取得民事行为能力
B.被代理人恢复民事行为能力
C.代理期限届满或者代理事务完成
D.指定代理的人民法院取消指定

【答案】 C
48、关于建设工程见证取样的说法，正确的是（　）。
A.见证人员应当在试样或其包装上作出标识、标志
B.涉及结构安全的试块、试件和材料见证取样比例不得低于有关技术标准中规定应取样数量的50%
C.见证人员应当由施工企业中具备施工试验知识的专业技术人员担任
D.用于承重墙体的砌筑砂浆试块必须实施见证取样

【答案】 D
49、根据《环境噪声污染防洽法》,产生环境噪声污染的企业事业单位在拆除或者闲置环境噪声污染防治设施的,必须事先报经()批准。
A.设区的市级以上环境保护行政主管部门
B.县级以上环境保护行政主管部门
C.县级以上公安部门
D.当地人民政府

【答案】 B
50、关于建筑工程施工许可管理的说法，错误的是()（2013）
A.申请施工许可证是取得建设用地规划许可证的前置条件
B.保证工程质量和安全的施工措施须在申请施工许可证前编制完成
C.只法律和行政法规才有权设定施工许可证的申请条件
D.消防设计审核不合格的，不予颁发施工许可证

【答案】 A
51、签订建设工程合同的过程中，银行为施工单位提供的履约保函属于()。
A.主合同
B.从合同
C.贷款合同
D.连带责任保证

【答案】 B
52、根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，下列选项中属于施工单位承揽业务不良行为的是（）。
A.串通投标
B.偷工减料
C.未取得资质证书承揽工程
D.出借、转让资质证书

【答案】 A
53、关于物权和债权的特征的说法，正确的是（ ）。
A.物权是财产权
B.物权是一种支配权，但需要义务人配合才能行使
C.债权是一种绝对权，可以向任何人行使该权利
D.物权是一种相对权，用以对抗特定的相对人

【答案】 A
54、《建设工程质量管理条例》规定，不属于违法分包的是()。
A.总承包单位将建设工程分包给具备相应资质条件的单位的
B.分包单位将其承包的建设工程再分包的
C.施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位的
D.建设工程总承包合同中未有约定，又未经建设单位认可，承包单位将其承包的部分建设工程交由其他单位完成的

【答案】 A
55、施工单位偷工减料，降低工程质量标准，导致整栋建筑倒场，12名工人被砸死。该行为涉嫌触犯（ ）。
A. 重大责任事故罪
B. 重大劳动安全事故罪
C. 工程重大安全事故罪
D. 以其他方式危害公共安全罪

【答案】 C
56、甲、乙双方签订了一份车辆买卖合同，约定甲方将一辆轿车以80万元卖给乙，乙在签订合同后第二天支付40万元作为定金。甲方收到定金后反悔，拒绝把车卖给乙，则乙可以要求甲方返还（ ）元。
A. 56万
B. 80万
C. 32万
D. 72万

【答案】 A
57、甲公司将施工机械借给乙公司使用，乙公司在甲公司不知情的情况下将该施工机械卖给知悉上述情况的丙公司，关于乙、丙公司之间施工机械买卖合同效力的说法，正确的是( )。（2015）
A.有效
B.可变更或撤销
C.无效
D.效力待定

【答案】 C
58、在所有权的权能中，最核心的权利是()权。
A.占有
B.使用
C.收益
D.处分

【答案】 D
59、施工合同中约定按每月确定的工程量支付工程款,发包方没有按期付款，承包方欲请求法院保护其民事权利，该诉讼时效期间应从（ ）之日算起。
A. 第一次付款期限届满
B. 最后一次付款期限届满
C. 每次付款期限届满
D. 提交工程款支付申请

【答案】 B
60、（ ）是指合同当事人双方依据合同条款的规定，实现各自享有的权利，并承担各自负有的义务。
A. 合同履行
B. 合同清偿
C. 债务履行
D. 合同终止

【答案】 A
61、关于行政行为特征的说法，错误的是（　）。
A.行政行为的主体是法定的
B.实施行政行为具有单方意志性
C.行政行为多属于无偿行为
D.行政行为具有不可裁量性

【答案】 D
62、2014年4月10日，甲某认为行政机关作出的具体行政行为侵犯其合法权益并提起了诉讼；2014年5月1日，人民法院作出了一审判决；2014年5月7日，甲某收到判决书。如甲某不服人民法院第一审判决的，应当在()前向上一级人民法院提起上诉。
A.2014年5月15日
B.2014年5月17日
C.2014年5月22日
D.2014年6月7日

【答案】 C
63、下列各项中,关于仲裁员的产生,说法不正确的是()。
A.当事人约定由3名仲裁员组成仲裁庭的,应当各自选定或者各自委托仲裁委员会主任指定1名仲裁员
B.第3名仲裁员由当事人共同选定或者共同委托仲裁委员会主任指定,首席仲裁员从3名仲裁员中推选产生
C.当事人约定由1名仲裁员成立仲裁庭的,应当由当事人共同选定或者共同委托仲裁委员会主任指定仲裁员
D.当事人未在仲裁规则规定的期限内约定仲裁庭的组成的方式或者选定仲裁员的,由仲裁委员会主任指定

【答案】 B
64、用人单位违反《劳动法》规定解除或者终止劳动合同，劳动者不要求继续履行劳动合同或者劳动合同已经不能继续履行的，用人单位应当向劳动者支付赔偿金，金额为()。
A.5个月的月工资
B.10个月的月工资
C.经济补偿标准金额
D.经济补偿标准金额的2倍

【答案】 D
65、《环境噪声污染防治法》规定，建筑施工过程中使用机械设备，可能造成噪声污染的，（ ）必须在工程开工 15 日前向工程所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报。
A.建设单位
B.施工单位
C.监理单位
D.设计单位

【答案】 B
66、根据《城市建设档案管理规定》，建设单位应当在工程竣工验收后（ ）个月内，向城建档案馆报送一套符合规定的建设工程档案。
A.1
B.3
C.6
D.12

【答案】 B
67、关于施工许可制度的说法中，正确的是（　）。
A.中止施工满1年经核验不符合条件的，应当收回其施工许可证
B.领取施工许可证后因故不能按期竣工超过6个月的，施工许可证自行废止
C.因故中止施工，恢复施工后1个月内应向发证机关报告
D.批准开工报告的工程因故中止施工的，应当重新办理批准手续

【答案】 A
68、某施工单位在一起工程质量诉讼中，委托其法务部责人李某为诉讼代理人，其向人民 法院出具的授权委托书中仅注明李某为全权代理，.未列举具体权限，则李某有权( )。
A.进行辩论
B.进行和解
C.提起反诉
D.捷起上诉

【答案】 A
69、全国重点文物保护单位和省级文物保护单位自核定公布之日起()年内，由省、自治区、直辖市人民政府划定必要的保护范围，作出标志说明，建立记录档案，设置专门机构或者指定专人负责管理。
A.1
B.2
C.3
D.5

【答案】 A
70、下列建筑施工企业安全生产许可证违法行为中，应当承担“吊销安全生产许可证”法律责任的违法行为是（）。（2016）
A.取得安全生产许可证后，发生较大安全事故的
B.转让安全生产许可证的
C.未取得安全生产许可证擅自进行生产的
D.安全生产许可证有效期满未办理延期手续，继续从事建筑施工活动的

【答案】 B
71、某公司交付一定使用费取得了一地块的建设用地使用权进行商品住宅开发，就该事件，判断错误的是（ ）。
A.该地块的土地所有权一定归国家所有，不可能是农民集体所有
B.该公司取得建设用地使用权的方式为出让
C.如该公司缺乏资金，将该地块的建设用地使用权抵押贷款，附着于该地块的建筑物、构筑物、附属设施可以分开抵押
D.如该公司在3年后无力开发，将项目转让给另一公司，则双方约定的建设用地使用权年限不得超过剩余期限

【答案】 C
72、下列属于无效合同的是（ ）。
A. 无处分权的人处分他人财产的合同
B. 一方以欺诈、胁迫的手段，使对方在违背真实意思的情况下签订的合同
C. 显失公平的合同
D. 以合法形式掩盖非法目的的合同

【答案】 D
73、下列不属于建设单位办理工程质量监督备案手续所要提供的文件和资料是()。
A.施工承包合同
B.工程监理合同
C.工程规划许可证
D.工程施工许可证

【答案】 D
74、某施工合同约定以《建设工程价款结算暂行办法》作为结算依据，该工程结算价约7000万元，发包人应从接到承包人竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起()d内核对（审查）完毕并提出审查意见。
A.20
B.30
C.45
D.60

【答案】 D
75、甲公司向乙公司订作一批预制板，乙开工不久，甲需要将预制板加厚，遂要求乙停止制作。关于甲权利义务的说法，正确的是（ ）。
A. 甲应支付相应部分报酬
B. 甲不得中途要求乙停止制作
C. 甲应支付全部约定报酬
D. 甲不用赔偿乙的损失

【答案】 A
76、梁某陷入经商困境时，李某借给梁某60万元以助其渡过难关。双方约定了还款期限，但未约定借款利息。借款期满后梁某并未将60万元还给李某。李认为除了应归还本金外还应偿还借款期间和逾期的利息，而梁某则不以为然。李某就此事向法院起诉。对此，下列选项中错误的说法是（ ）。
A.法院对偿还借款期限内利息的主张不予支持
B.法院对偿还借款期限内利息的主张予以支持
C.借款合同可以是无偿合同
D.法院对偿还逾期利息的主张予以支持

【答案】 B
77、某市建设行政主管部门在某工程项目审核发放施工许可证时，依法对该工程项目的安全施工措施进行审查，围绕审查工作，主管部门（ ）。
A. 可以收取费用
B. 不能收取费用
C. 如需组织专家论证，可收取费用
D. 如需现场查验，可收取费用

【答案】 B
78、王某应聘到某施工单位，双方于4月15日签订为期三年的劳动合同，其中约定试用期3个月，次日合同开始履行。7月18日，王某拟解除劳动合同，则()。
A.必须取得用人单位同意
B.口头通知用人单位即可
C.应提前3日以书面形式通知用人单位
D.应提前30日以书面形式通知用人单位

【答案】 D
79、《民法典》规定：“当事人依法享有自愿订立合同的权利，任何单位和个人不得非法干预。”此项条件体现了《民法典》中的（ ）。
A. 平等原则
B. 自愿原则
C. 公平原则
D. 诚实信用原则

【答案】 B
80、某工程的施工现场，施工人员发现脚手架有倒塌的危险时，停止作业并撤离现场。这是《安全生产法》规定从业人员所具有（ ）。
A.拒绝作业权
B.紧急避险权
C.应急处理权
D.回避求救权

【答案】 B
81、关于招标文件的说法，正确的是（　）。
A.招标人可以在招标文件中设定最高投标限价和最低投标限价
B.潜在投标人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间15日前提出
C.招标人应当在招标文件中载明投标有效期，投标有效期从提交投标文件的截止之日算起
D.招标人对已经发出的招标文件进行必要的澄清的应当在投标截止时间至少10日之前，通知所有获取招标文件的潜在招标人

【答案】 C
82、如果公民、法人或者其他组织认为行政行为所依据的国务院部门和地方人民政府及其部门制定的规范性文件不合法,在提起诉讼时,( )。
A.同时向主管部门投诉反映
B.可以一并请求对该规范性文件进行审查
C.另行单独请求法院对该规范性文件进行审查
D.法院转送制定部门对该规范性文件进行审查

【答案】 B
83、下列关于法的效力层级的表述中，有误的是()。
A.在我国法律体系中，法律的效力是仅次于宪法而高于其他法的形式
B.新法、旧法对同一事项有不同规定时，新法的效力优于旧法
C.宪法是具有最高法律效力的根本大法，具有最高的法律效力
D.同一机关制定的地方性法规、自治条例和单行条例，特别规定与一般规定不一致的，适用一般规定

【答案】 D
84、下列法律责任的承担方式中，属于行政处分的是（）。
A.降级
B.罚款
C.责令停产停业
D.取消投标资格

【答案】 A
85、下列属于行政强制措施的是（ ）。
A.排除妨碍、恢复原状
B.拍卖查封的场所
C.限制人身自由
D.划拨存款

【答案】 C
86、关于工伤医疗停工留薪期的说法，正确的是（　）。 2016
A.在停工留薪期内，原工资福利待遇适当减少
B.停工留薪期一般不超过12个月
C.工资由所在单位在停工留薪期结束后一次性支付
D.停工留薪期满后仍需治疗的，工伤职工不再享受工伤医疗待遇

【答案】 B
87、关于安全生产许可证的有效期，下列说法正确的是（ ）。
A.未取得施工许可证的，不得颁发安全生产许可证
B.经审查合格后，安全生产许可证有效期才能延期
C.申请补办安全生产许可证后应当在公众媒体上声明原许可证作废
D.建筑施工企业被撤销的，应当将安全生产许可证交回原发证机关注销

【答案】 D
88、关于建设工程质量保修违法行为应承担的法律责任的说法，正确的是（ ）。
A.由于设计问题造成的质量缺陷，施工企业有义务维修，其费用由材料采购单位承担
B.缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人负责维修并承担相应费用后，可免除对工程的一般责任赔偿责任
C.缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修，并承担鉴定及维修费用
D.建筑业企业申请资质升级、资质增项，在申请之日起半年内，未依法履行保修义务或拖延履行的并造成严重后果的，资质许可机关不予批准其申请

【答案】 C
89、某工程项目施工中，因业主购买的某批次钢材在入场检验时发现不符合国家标准，予以退换，为此影响了工期并发生停窝工费用。则该部分损失应由()。
A.业主全部承担
B.施工单位全部承担
C.业主和施工单位共同承担
D.工期顺延、费用由施工单位承担

【答案】 A
90、住所位于甲市 A 区的甲房地产开发公司在甲市 B 区开发一片住宅小区，经过招标投标，住所地在甲市 C区的乙建筑工程公司中标，双方签订承包合同并在合同中约定，若就本合同发生争议由甲市 A 区基层人发法院管辖。后因为工程质量不合格双方发生争议。对此案第一审有管辖权的法院是( )。
A.甲市 A 区基层人民法院
B.甲市 C 区基层人民法院
C.甲市 B 区基层人民法院
D.甲市中级人民法院

【答案】 C
91、使用他人知识产权必须经权利人同意，这体现了知识产权的（ ）。
A.期限性
B.地域性
C.专有性
D.财产权和人身权的双重性

【答案】 C
92、下列施工中，属于既有建筑节能改造主要内容的是既有建筑( )。
A.承重结构改造
B.围护结构改造
C.屋面防水层修复
D.外墙裂缝修补

【答案】 B
93、根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，属于施工单位安全责任的是()。
A.提供相邻构筑物的有关资料
B.制定安全生产规章制度和操作规程
C.确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用
D.申领施工许可证应当提供有关安全施工措施的资料

【答案】 B
94、下列情形中,属于人民法院对仲裁裁决裁定不予执行的是（　）。
A.对仲裁裁决持不同意见的仲裁员没有在裁决书上签名的
B.仲裁庭的组成违反法定程序的
C.合同中没有仲裁条款,争议发生后当事人才达成书面仲裁协议的
D.载有仲裁条款的合同被人民法院确认无效的

【答案】 B
95、王某应聘到施工单位，双方于4月15日签订了为期二年的劳动合同，其中约定试用期3个月，次日合同开始履行。7月18目，王某拟解除劳动合同，则（ ）。
A. 必须取得用人单位同意
B. 口头通知用人单位即可
C. 应提前30日以书面形式通知用人单位
D. 应报请劳动行政主管部门同意后以书面形式通知用人单位

【答案】 C
96、适用普通程序审理的案件，根据《民事讼诉法》的规定，应当在立案之日起（ ）个月内审结。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 6

【答案】 D
97、关于建筑节能的说法，正确的是（）。（2016）
A.已经建成的项目，不符合强制节能标准的，2年后方可投入生产、使用
B.在新建建筑和既有建筑节能改造中，必须使用节能建筑材料和节能设备
C.在具备太阳能利用条件的地区，地方人民政府可以要求单位必须安装使用太阳能热水系统
D.不符合强制性节能标准的项目，建设单位不得幵工建设

【答案】 D
98、甲公司采购员李某被开除后，心里不满，用盖有甲公司公章的空白合同书与乙公司订立一份建材购销合同。乙公司并不知情，并按时将货物送至甲公司所在地。甲公司拒绝接收，引起纠纷。关于该案代理与合同效力的说法，正确的是（ ）。
A.李某的行为为无权代理，合同无效
B.李某的行为为表见代理，合同无效，货款李某承担
C.李某的行为为表见代理，合同有效
D.李某的行为为表见代理，合同有效，货款李某承担

【答案】 C
99、关于建设工程代理的说法，正确的是（）。（2016）
A.招标活动应当委托代理
B.代理人不可以自行辞去委托
C.被代理人可以单取消委托
D.法定代表人与法人之间是法定代理关系

【答案】 C
100、建设项目施工过程中发现地下古墓，立即报告当地文物行政部门，文件行政部门接到报告后，一般应在不超过()小时赶赴施工现场（2013）
A.12
B.36
C.48
D.24

【答案】 D
101、报据《建设工程安全生产管理条例》，关于出租单位出租未经安全性能检测的施工机具及配件的行政责任的说法，正确的是（）。2018真题
A.责令限期改正，并处合同价款1倍以上3倍以下的罚款
B.责令停业整顿，降低资质等级
C.责令限期改正，情节严重的，吊销资质证书
D.责令停业整顿，并处5万以上10万元以下的罚款

【答案】 D
102、根据《文物保护法》，属于受国家保护的文物的是（ ）
A.与历史事件有关的史迹
B.具有历史价值的石刻
C.历史上各时代的文献资料
D.古建筑

【答案】 B
103、中级人民法院负责审理的一审行政诉讼案件包括()。
A.以省级建设主管部门为被告的案件
B.乡镇人民政府违法征收土地案件
C.海关处理的案件
D.不动产登记纠纷案件

【答案】 C
104、以应急组织机构及其职责、应急预案体系、事故风险描述、预警及信息报告、应急响应、保障措施、应急预案管理为主要内容的方案属于()。
A.专项应急预案
B.综合应急预案
C.现场应急预案
D.施工组织方案

【答案】 B
105、某施工单位总工程师杨某，为完成本单位工作任务，利用业余时间编写了《网架结构施工技术》一书。该书完成后，该单位将享有()。
A.署名权
B.发表权
C.优先使用权
D.许可使用权

【答案】 C
106、根据《建设工程质量管理条例》，建设工程保修期自( )之日起计算。（2012）
A.竣工验收合格
B.交付使用
C.发包方支付全部价款
D.竣工验收备案

【答案】 A
107、2011年11月，某用人单位由于生产经营发生严重困难，与王某解除了劳动合同。截止到解除劳动合同时，王某已在该单位工作了1年零5个月。根据劳动合同法的规定，施工单位应当给予王某()个月工资的经济补偿。
A.1
B.1.5
C.2
D.3