2025年设备监理师之设备监理合同押题练习试卷B卷附答案.docx

2025年设备监理师之设备监理合同押题练习试卷B卷附答案

单选题（共800题）
1、因业主提前占用部分工程导致承包商增加费用时，承包商根据索赔程序提出了要求，( )应对补偿金额作出公正的决定。
A.业主
B.项目经理
C.工程师
D.工程师代表

【答案】 C
2、根据《产品质量法》对产品责任的诉讼时效的规定，我国的产品责任诉讼时效为( )年。
A.1
B.2
C.4
D.10

【答案】 B
3、甲、乙两家企业欲进行零配件的交易，为了规避税收，双方将买卖合同签订为加工承揽合同，该加工承揽合同的效力为( )。
A.无效
B.有效
C.可变更
D.效力待定

【答案】 A
4、某施工合同履行中，发包人派驻施工现场的代表甲平时很少参与管理，都由发包人的员工乙对承包人完成的工程量确认并以甲的名义签字后支付工程款，但乙并未获得发包人法定代表人的书面授权。工程竣工结算时，甲对乙确认的其中几项进度款提出异议。此时，对已支付的工程款( )。
A.经乙签字的均无效，全部由甲重新确认
B.经甲确认的有效，甲不予确认的无效
C.经乙签字的全部有效
D.合同约定的全部设计费

【答案】 C
5、施工单位对建设行政管理部门的下列行为提起行政诉讼，人民法院应当受理的是( )。
A.对施工现场侵权赔偿纠纷进行的调解
B.撤销施工单位资质证书的决定
C.因工作人员违法颁发资质证书而给与的行政处分
D.关于资质证书颁发的条件不符合法律规定

【答案】 B
6、某建筑设计院超越资质等级承揽设计任务，且设计中未按照工程建设强制性标准进行设计，建设行政主管部门查证后对其作出吊销资质证书的处罚，设计院欲对该处罚提起行政诉讼。对此，下列说法正确的是( )。
A.作出具体行政处罚的工作人员是本案的被告
B.设计院应在知道处罚之日起2个月内提起诉讼
C.人民法院可就此争议在判决前对原告和被告进行调解
D.人民法院对该案件应当公开宣告判决

【答案】 D
7、FIDIC新黄皮书规定，工程师签发履约证书的期限是( )的28天内。
A.通过竣工试验后
B.完成缺陷修补工作后
C.缺陷通知期期满后
D.承包商提交最终报表前

【答案】 C
8、买受人在合同内错填到货地点或接货人，导致出卖人送货或代运过程中不能顺利交接货物，所产生的后果由( )承担。
A.出卖人
B.承运人
C.买受人
D.出卖人与买受人

【答案】 C
9、在买卖合同中，当事人约定检验期间的，买方应当在检验期间内将标的物不符合约定的情形通知卖方。买方怠于通知的，( )。
A.视为数量和质量符合约定
B.视为数量和质量不符合约定
C.卖方可以行使催告权
D.视为卖方违约，追究违约责任

【答案】 A
10、承包商将运达现场的承包商的主要设备移出现场时，应经( )同意。
A.业主
B.工程师
C.工程师助理
D.项目经理

【答案】 B
11、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，实施工程的费用发生波动，根据合同的价格调整规定，对因市场价格变化不能完全得到补偿时，( )。
A.工程师应确定一个费用指数，重新价格调整的数额
B.获得现行费用指数后，重新计算价格调整的数额
C.应被认为在中标合同金额中已经包含了这一部分物价波动的风险费
D.应被认为已经按照合同中规定的调价公式予以了调整

【答案】 C
12、某建设项目施工招标时，三家投标人组成了联合体参加竞标，最终该联合体中标，应与招标人签订合同的是( )。
A.联合体
B.联合体各方
C.联合体中的牵头人
D.联合体中的资质较高方

【答案】 B
13、某必须招标的项目，招标文件规定采用评标价法评标，有甲、乙、丙、丁四家单位投标有效。四家单位的投标报价和评标得分为：甲单位投标报价1050万元，评标价1030万元；乙单位投标报价1000万元，评标价1000万元；丙单位投标报价980万元，评标价1050万元；丁单位投标报价950万元，评标价1020万元。据此，第一中标候选单位应是( )。
A.甲
B.乙
C.丙
D.丁

【答案】 B
14、下列关于设备采购合同中出卖人义务的陈述，错误的是( )。
A.交付设备
B.交付设备所有权凭证和其他凭证
C.移交设备中体现的知识产权
D.接受设备检验

【答案】 C
15、根据我国《招标投标法》规定，开标由( )主持，邀请所有投标人参加。
A.招标地建设主管部门
B.工程项目所在地建设主管部门
C.招标人
D.招标代理机构

【答案】 C
16、根据《仲裁法》，一方当事人向人民法院申请执行仲裁裁决，另一方当事人向人民法院申请撤销仲裁裁决的，人民法院应当裁定( )裁决。
A.执行
B.撤销
C.中止执行
D.不予执行

【答案】 C
17、根据《产品质量法》的规定，以下说法正确的是( )。
A.产品责任的诉讼时效期间为1年
B.因产品缺陷造成损害的赔偿请求权，自造成损害的缺陷产品最初使用之日起满5年丧失
C.产品只要在明示的安全使用期内因存在缺陷造成损害，生产者和销售者都应承担产品责任
D.因产品缺陷造成损害的赔偿请求权，自造成损害的缺陷产品交付最初消费者之日起满20年丧失

【答案】 C
18、设备工程合同文件一般包括( )。
A.投标保函、合同条件及附件
B.合同条件及投标保函
C.合同协议书及招标文件
D.合同条件、技术文件和附件

【答案】 D
19、某工程施工阶段因分包单位违章施工，发生一起死亡5人的安全事故，根据相关规定，下列关于该安全事故的说法，正确的是( )。
A.发生事故后，现场有关人员应当于1小时内向本单位负责人报告
B.该安全事故为一般事故，县级人民政府可以委托事故发生单位组织事故组进行调查
C.该安全事故应由总承包单位负责上报事故
D.负责事故调查的人民政府应当自收到事故调查报告之日起30日内作出批复

【答案】 C
20、下列产品中需要依照《产品质量法》予以规范的是( )。
A.农产品质量
B.建筑工程质量
C.建筑材料质量
D.军工产品质量

【答案】 C
21、甲定做单位在乙处定做设备，乙按期交货后，甲一直拖欠乙部分工程款，乙多次索要未果，遂申请仲裁，仲裁庭作出裁决后，甲仍不履行，则乙可向( )申请执行。
A.仲裁委员会
B.人民法院
C.人民政府
D.甲的上级主管部门

【答案】 B
22、因产品缺陷导致损害的受害人依法提出赔偿请求时，该产品责任法律关系的外部责任主体是( )。
A.产品的生产者和运输者
B.产品的销售者和运输者
C.产品的生产者和销售者
D.产品的仓储者和销售者

【答案】 C
23、在设备工程合同中，承包商拟雇佣的设计分包商应获得( )的同意。
A.业主
B.项目经理
C.工程师
D.工程师代表

【答案】 C
24、根据《招标投标法实施条例》，招标人具有编制招标文件和组织评标能力是指( )。
A.招标人是具备法人资格的经济实体
B.招标人是具有相应资质的企业法人
C.招标人是具有与招标项目规模和复杂程度相适应的技术、经济等方面的专业人员
D.招标人是具有与招标项目规模和复杂程度相适应的专家库

【答案】 C
25、根据FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》的规定，工程师应在收到承包商要求索赔的最终详细报告后( )内作出回应，表示批准或不批准并附具体意见。
A.14天
B.21天
C.28天
D.42天

【答案】 D
26、交付设备的规格、质量等不符合合同规定，当采购方不同意接收时，由供货方负责( )。
A.包换
B.保修
C.包修
D.包修或包换

【答案】 D
27、设备监理工程师进行索赔审核时，其主要工作之一是( )。
A.提出索赔事由
B.核定实际损失
C.提出索赔依据
D.提出赔偿金额

【答案】 B
28、如果因供货方原因导致不能全部或部分交货，应依照合同约定的( )支付违约金。
A.违约金比例
B.违约金的比例乘以不能交货的部分货款计算
C.违约金加采购方的损失计算
D.供货方实际违约情况

【答案】 B
29、保险合同订立后，投保人向保险人支付一定保险费，在( )遭遇特定灾害事故造成其财产损毁或人身伤亡之后，由保险人承担经济补偿或给付保险金的责任。
A.投保人
B.受益人
C.被保险人
D.保险人

【答案】 C
30、对于无权代理行为，被代理人可以根据无权代理行为的后果，对自己有利或者不利的原则，行使( )。
A.追认权或者拒绝权
B.催告权或者撤销权
C.追认权或者撤销权
D.同意权或者拒绝权

【答案】 A
31、在设备承揽合同中，承揽人将辅助工作交由第三人完成的，就第三人完成的工作，由( )。
A.第三人向定作人负责
B.承揽人与第三人共同向定作人负责
C.承揽人向定作人负责
D.承揽人与第三人向定作人承担连带责任

【答案】 C
32、每个设备工程合同签订后，合同正本应由( )保管。
A.合同管理部门
B.财务管理部门
C.合同执行部门
D.技术管理部门

【答案】 A
33、产品质量责任虽然属于综合法律责任，但不包括( )。
A.民事责任
B.行政责任
C.经济责任
D.刑事责任

【答案】 C
34、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，在( )后，因法律变化引起工程费用增加的，应相应调整合同价格。
A.基准日期
B.合同生效
C.工程师通知开工
D.开工日期

【答案】 A
35、在买卖合同中，当事人约定检验期间的，买方应当在检验期间内将标的物不符合约定的情形通知卖方。买方怠于通知的，( )。
A.视为数量和质量符合约定
B.视为数量和质量不符合约定
C.卖方可以行使催告权
D.视为卖方违约，追究违约责任

【答案】 A
36、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，承包商按照合同提交索赔报告后的( )天内，工程师应当作出处理决定。
A.14
B.28
C.35
D.42

【答案】 D
37、下列关于保证的说法不正确的是( )。
A.学校不得为保证人
B.保证法律关系包括保证人和被保证人两方当事人
C.保证的方式有两种，即一般保证和连带责任保证
D.当事人没有约定或者约定不明确的，则按照连带责任保证承担保证责任

【答案】 B
38、与指定分包商签订分包合同的当事人是( )。
A.业主
B.工程师
C.工程师代表
D.承包商

【答案】 D
39、依据《合同法》的规定，出现( )订立的合同时，当事人可以向仲裁机构请求撤销合同。
A.违反法律法规规定
B.当事人恶意串通损害第三人利益
C.以合法形式掩盖非法目的
D.对方当事人采用欺诈手段

【答案】 D
40、某工程的承包单位向业主提交的工程质量保修书中确定的供热，、供冷系统的保修期限为1年，该工程的供热、供冷系统的保修期限应为( )。
A.设计文件规定的合理使用年限
B.5年
C.两个采暖期、供冷期
D.2年

【答案】 C
41、FIDIC“新黄皮书”规定，业主与承包商签订合同协议书的时限是( )天内。
A.业主发出中标函的28
B.承包商收到中标函的28
C.承包商提交履约保证的14
D.业主退还投标保证的14

【答案】 B
42、设备采购合同对某些必须安装运转后才能发现内在质量缺陷的设备，应于( )规定缺陷责任期或保修期。
A.安装调试验收后
B.安装调试验收前
C.设备采购合同内
D.设备交于采购方后

【答案】 C
43、跃兴工程公司与建设单位签订了工程施工承包合同，建设单位的下列行为中，属于违法行为的是( )。
A.委托与建设单位同属于一个集团的具有监理该项目资质的某监理公司实施工程施工监理
B.为早日实现投资效益，书面通知跃兴公司将合同约定的13个月工期压缩为12个月
C.向工地派驻1名建设单位的代表
D.所有取样的试块、试件送由建设单位委托具有相应资质的检测机构进行检测

【答案】 B
44、根据《安全生产法》，生产经营单位新建工程项目的安全设施必须与主体工程( )。
A.同时开工、同时竣工
B.同时设计、同时开工、同时竣工
C.同时设计、同时施工、同时投入生产和使用
D.同时设计、同时施工、同时验收

【答案】 C
45、根据《合同法》规定，下列关于撤销权消灭的表述，正确的是( )。
A.撤销事由发生之日起1年内没有行使
B.撤销事由发生之日起2年内没有行使
C.知道撤销事由发生之日起1年内没有行使
D.知道撤销事由发生之日起6个月内没有行使

【答案】 C
46、某建设项目在施工招标中，投标人按照招标文件的要求提交了投标保证金。招标人最迟在( )日内，予以退还投标保证金。
A.开标后30
B.完成评标后15
C.发出中标通知书30
D.签订施工合同5

【答案】 D
47、FIDIC合同条件规定，如果业主在( )天内未支付进度款，则应对延迟付款金额支付融资成本。
A.工程师收到承包商申请付款的月报表后28
B.工程师开出付款证书后28
C.工程师收到承包商申请付款的月报表后56
D.工程师开出付款证书后56

【答案】 C
48、如果业主未能按合同约定的时间和方式给予承包商进入和占用现场的权利，承包商有权获得( )的补偿。
A.工期延长
B.相应费用
C.合理利润
D.工期延长和相应费用加合理利润

【答案】 D
49、某设备工程项目的投标人在现场踏勘后以书面形式提出质疑问题，招标人离开标时间还剩10天才作出了书面解答。鉴于解答时间短于《招标投标法》规定的时间，且书面解答与招标文件规定内容不一致，对该问题应以( )。
A.招标文件为准，开标时间后延
B.招标文件为准，开标时间不变
C.书面解答为准，开标时间后延
D.书面解答为准，开标时间不变

【答案】 C
50、根据世界银行的《生产设备设计、供应和安装采购标准招标文件》(2008年版，2010年修订)，设备工程的招标文件包括( )。
A.投标邀请函、业主要求以及合同条件和合同格式
B.招标程序、业主要求以及合同条件和合同格式
C.招标程序、设备工程要求以及合同条件和合同格式
D.投标人须知、设备工程要求以及合同条件和合同格式

【答案】 B
51、基于员工健康和安全保障的需要，承包商应至少指派一名称职的( )，负责现场的安全和预防事故工作，并赋予其发布指示和采取各种措施预防事故发生的职权。
A.专职安全员
B.施工监督员
C.应急救援人员
D.专职医护人员

【答案】 A
52、甲公司于2006年3月10日收到了一审法院审理其工程承包合同纠纷的判决书，甲公司不服，应在( )前提起上诉。
A.2006年3月15日
B.2006年3月25日
C.2006年4月10日
D.2006年9月10日

【答案】 B
53、根据《招标投标法》及《招标投标法实施条例》，下列投标文件中，开标时应当作为废标处理的是( )。
A.逾期送达的投标文件
B.没有送到指定地点的投标文件
C.关键内容字迹模糊、无法辨认的投标文件
D.未通过资格预审的申请人提交的投标文件

【答案】 C
54、每个设备工程合同签订后，合同正本应由( )保管。
A.合同管理部门
B.财务管理部门
C.合同执行部门
D.技术管理部门

【答案】 A
55、根据《招标投标法》，评标委员会如认为所有投标都不符合招标文件要求，正确做法是( )。
A.与投标人分别谈判，重新确定合同条件
B.降低条件，宣布综合得分最高者中标
C.否决所有投标
D.向招标人说明情况，由招标人酌情决定

【答案】 C
56、工程师对承包商按照合同中承包商文件的送审程序提交的样品和资料进行审核的期限是：从工程师收到承包商样品和资料起，一般不应超过( )天。
A.7
B.14
C.21
D.28

【答案】 C
57、甲公司于2006年3月10日收到了一审法院审理其工程承包合同纠纷的判决书，甲公司不服，应在( )前提起上诉。
A.2006年3月15日
B.2006年3月25日
C.2006年4月10日
D.2006年9月10日

【答案】 B
58、当事人依法经过协商，可以变更合同，当事人对合同变更的内容约定不明确的( )。
A.按变更的内容确定
B.由仲裁机构裁决决定合同内容
C.推定为未变更
D.重新确定合同内容

【答案】 C
59、某设备工程合同履行期间，业主基于自身利益的考虑而终止合同。业主3月1日发出的终止合同通知于次日到达承包商、业主于3月10日退还履约保证，则该合同终止生效的时间是( )。
A.3月2日
B.3月10日
C.3月30日
D.4月7日

【答案】 D
60、FIDIC“新黄皮书”中，，业主和承包商在签订合同时，中标函和协议书中对实施、完成和修补设备工程所列明的金额是( )。
A.中标合同金额
B.合同价格
C.承包商的报价金额
D.评标价格

【答案】 A
61、根据《行政诉讼法》，复议机关应当在收到复议申请书之日起( )内作出复议决定，申请人不服复议决定的，可以在收到复议决定之日起15日内向人民法院提起诉讼。
A.15日
B.2个月
C.3个月
D.6个月

【答案】 B
62、在保证合同的一般保证中，保证人依法享有先诉抗辩权的情形是( )。
A.债务人住所变更，致使债权人要求其履行债务发生重大困难的
B.人民法院受理债务入破产案件，中止执行程序的
C.主合同争议未经审判的
D.债务人无偿转让财产的

【答案】 C
63、甲与乙订立合同，合同约定：甲向乙购买600m3木材，在600m3木材中，乙向甲供货500m3，另100m3由丙向甲供货。合同履行期限届满，乙如期供货履行，但丙没能如期供货。在此合同中应由( )承担违约责任。
A.丙向甲
B.丙和乙共同向甲
C.乙向甲
D.丙和乙向甲连带

【答案】 C
64、给付定金的一方不履行约定债务的，无权要求返还定金，接受定金的一方不履行约定债务的，应当( )。
A.返还定金
B.抵作合同价款
C.双倍返还定金
D.继续履行合同

【答案】 C
65、如果承包商遇到了不可预见的物质条件，承包商有权索赔( )。
A.工期、费用和利润
B.费用和利润
C.工期和费用
D.工期和利润

【答案】 C
66、由于业主原因造成竣工试验的延误，承包商有权获得的补偿是( )。
A.竣工时间
B.费用
C.费用和利润
D.竣工时间、费用和利润

【答案】 C
67、下列关于留置担保的说法中，正确的是( )。
A.定做人未向承揽人支付报酬，承揽人可以对工作成果实施留置
B.可以留置的财产包括不动产
C.定做人只是未向承揽人支付材料款，承揽人不可以对工作成果实施留置
D.承揽合同、设备工程合同都属于法定可以采用留置担保形式的合同

【答案】 A
68、建设单位因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期，经延期，建筑工程施工许可证的有效期限最长可达到( )。
A.三个月
B.六个月
C.九个月
D.一年

【答案】 C
69、甲公司按合同向乙公司出售一台通用设备，但合同中未约定设备的质量标准，则甲公司应按照( )履行交货义务。
A.地方标准
B.国家标准
C.乙方要求
D.甲方企业标准

【答案】 B
70、FIDIC“新黄皮书”规定，开工日期应在( )的42天内。
A.承包商提交履约担保后
B.承包商收到中标函后
C.工程师发出开工通知后
D.双方签订合同后

【答案】 B
71、对于无权代理行为，被代理人可以根据无权代理行为的后果，对自己有利或者不利的原则，行使( )。
A.追认权或者拒绝权
B.催告权或者撤销权
C.追认权或者撤销权
D.同意权或者拒绝权

【答案】 A
72、与指定分包商签订分包合同的当事人是( )。
A.业主
B.工程师
C.工程师代表
D.承包商

【答案】 D
73、恢复地表是承包商的合同义务之一，下列关于地表恢复的说法，正确的是( )。
A.接收证书的签发，证明承包商已经完成了对地表的恢复工作
B.如果工程师对单位工程签发了接收证书，即可证明承包商的地表恢复达到合同要求
C.承包商的地表恢复工作可以安排在缺陷通知期内完成
D.只有完成地表恢复工作，业主方可接收工程

【答案】 C
74、下列关于委托合同的说法不正确的是( )
A.委托合同的订立以当事人双方相互信任为基础
B.委托合同中，受托人可以以委托人的名义处理事务，也可以以自己的名义处理事务
C.受托人在处理委托事务中的法律关系、法律后果指向的都是委托人，受托人只是受托处理事务而已
D.委托合同中委托人应当承担处理事务中所花费的费用，委托事务处理所得收益由委托人和受托人共同所有

【答案】 D
75、乙施工企业承包的由甲投资建设的某工程项目，合同约定，竣工验收合格后15日内甲支付工程尾款。2012年3月1日工程竣工验收合格，3月3日乙向甲提交工程结算文件，3月20日乙向甲交付工程，后甲迟迟未能结算工程款，乙于6月10日向法院起诉，关于延期结算利息的计付日的确定，( )是正确的。
A.2012年3月3日
B.2012年3月16日
C.2012年3月20日
D.2012年6月10日

【答案】 B
76、给付定金的一方不履行约定债务的，无权要求返还定金，接受定金的一方不履行约定债务的，应当( )。
A.返还定金
B.抵作合同价款
C.双倍返还定金
D.继续履行合同

【答案】 C
77、甲乙双方于2009年6月1日签订了一份设备租赁合同，约定：承租方于2009年6月15日至6月17日支付租金。但承租方直到2009年6月30日也未支付租金。据此，出租方要求支付租金的诉讼时效起算的时间是( )。
A.2009年6月1日
B.2009年6月15日
C.2009年6月17日
D.2009年6月30日

【答案】 C
78、根据《建筑法》，除国务院建设行政主管部门确定的限额以下的小型工程外，建筑工程开工前，建设单位应当依法向( )申请领取施工许可证。
A.建设单位所在地县级以上人民政府建设行政主管部门
B.工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门
C.建设单位所在地省级以上人民政府建设行政主管部门
D.工程所在地省级以上人民政府建设行政主管部门

【答案】 B
79、FIDIC新黄皮书对扣除保留金的规定是( )。
A.保留金的限额为中标合同金额的10%，每次支付时应扣除的保留金为当期支付金额的5%
B.保留金的限额为中标合同金额的5%，每次支付时应扣除的保留金为当期支付金额的10%
C.保留金的限额为中标合同金额的10%，每次支付时应扣除的保留金为当期支付金额的10c%
D.保留金的限额为中标合同金额的5%，每次支付时应扣除的保留金为当期支付金额的5%

【答案】 B
80、根据FIDIC《生产设备和设计-施工合同条件》的规定，承包商应为工程、生产设备、材料和承包商文件投保，保险的有效期应从( )。
A.开工日期起到颁发工程接收证书止
B.开工日期起到颁发最终付款证书止
C.基准日期起到颁发工程接收证书止
D.基准日期起到颁发最终付款证书止

【答案】 A
81、设备工程项目合同体系分析的重点在于( )。
A.不同合同间的工作协调
B.检核合同成立所必备的条款
C.均衡双方当事人的权利和义务
D.设计特殊事件的处理机制

【答案】 A
82、根据《安全生产法》的规定，施工人员在施工过程中的应当承担的法定义务是( )。
A.拒绝执行违章指挥
B.拒绝冒险作业
C.检举危害生命安全的行为
D.严格遵守安全操作规程

【答案】 D
83、下列选项中，属于合同收尾阶段工作内容的是( )。
A.修补质量缺陷
B.结算预付款
C.设计交底
D.裁决合同争端

【答案】 A
84、下列关于权利与义务对等性的说法，正确的是( )。
A.合同当事人享有的权利与履行的义务应对等，并与合同的预期目的相匹配
B.合同当事人相互享有同等的权利
C.合同当事人相互承担同等的义务
D.合同当事人一方享有的权利等同对方承担的义务

【答案】 A
85、依据有关劳动法律的规定，下列选项中，属于用人单位不得解除劳动合同的情形是( )。
A.劳动者严重违反用人单位规章制度的
B.劳动者患职业病或者因工负伤并被确认丧失部分劳动能力的
C.劳动者在试用期内被证明不符合录用条件的
D.劳动者营私舞弊对用人单位利益造成重大损失的

【答案】 B
86、承包商向工程师提交承包商在履行合同过程中的各类人员的数量以及每类施工设备的数量的时间周期是( )。
A.1周
B.2周
C.1个月
D.2个月

【答案】 C
87、质量技术监督部门对许可证获准企业进行监督检查的方式不包括( )。
A.日常监督检查
B.定期监督检查
C.产品质量监督抽查
D.产品自查自检

【答案】 D
88、下列文件中，属于确认承包商的工作成果是否符合合同的重要依据的是( )。
A.设计文件
B.业主要求
C.承包商文件
D.投标书

【答案】 B
89、根据我国招标投标法律、行政法规的规定，招标方式不包括( )。
A.议标
B.公开招标
C.邀请招标
D.分两阶段进行招标

【答案】 A
90、根据世界银行的《生产设备设计、供应和安装采购标准招标文件》(2008年版，2010年修订)，设备工程的招标文件包括( )。
A.投标邀请函、业主要求以及合同条件和合同格式
B.招标程序、业主要求以及合同条件和合同格式
C.招标程序、设备工程要求以及合同条件和合同格式
D.投标人须知、设备工程要求以及合同条件和合同格式

【答案】 B
91、设备工程合同管理的根本任务是( )。
A.设备工程合同的签订、履行、保修
B.设备工程合同约定的设计、制造、安装
C.设备工程合同质量、进度、投资控制
D.与业主签订委托监理合同

【答案】 C
92、如果承包商因工程师未能及时签发付款证书而终止合同，则应提前( )天通知业主终止合同。
A.7
B.14
C.21
D.28

【答案】 B
93、某水泥厂因技术问题致使生产的水泥达不到国家规定的标准，该厂用其他厂家的水泥换上自己的包装后作为样品与采购方签订水泥供应合同。则该合同属于( )签订的合同。
A.采取欺诈手段
B.采取胁迫手段
C.因重大误解
D.超越代理权限

【答案】 A
94、中标人放弃中标，依法应当向招标人承担的法律责任，属于( )。
A.缔约过失责任
B.违约责任
C.行政责任
D.经济责任

【答案】 A
95、下列文件均属于设备工程监理服务合同的组成部分，如果在运用时发生矛盾，应优先适用( )。
A.监理投标书
B.中标通知书
C.专用条件
D.协议书及附件

【答案】 D
96、2006年10月20日甲与某农村小学签订一份赠与合同，内容是将其父亲的一辆汽车赠予小学。12月4日甲的父亲死亡，无其他法定继承人。根据题义，下列表述正确的是( )。
A.赠与合同无效
B.赠与合同可撤销
C.赠与合同效力待定
D.赠与合同有效

【答案】 D
97、按照《担保法》的规定，下列财产中可以作为抵押物的是( )。
A.抵押人依法有权处分的国有土地使用权
B.抵押人的宅基地使用权
C.抵押人拥有的股票
D.学校设施

【答案】 A
98、大中型工程从发出中标通知书后的( )天内，双方应按照招投标文件订立书面合同。
A.30
B.28
C.20
D.15

【答案】 A
99、对于一项重大的设备工程，设备工程的操作和维修培训是一个重要环节，下列关于培训的说法，正确的是( )。
A.工程师应对业主人员进行操作和维修培训
B.是否需要对业主人员进行培训应在承包商建议书中规定
C.完成培训工作是设备工程满足接收要求而竣工的条件之一
D.合同中如果要求对业主人员进行培训，相关方应在缺陷通知期内完成培训工作

【答案】 C
100、甲因需资金，将手中一张汇票质押给乙。根据《物权法》，乙对该汇票的质权自+( )时成立。
A.甲将汇票交付于乙
B.汇票登记
C.甲将汇票提存于公证处
D.质押合同签字

【答案】 A
101、根据《建设工程安全生产管理条例》，下列选项中，属于施工单位应采取的安全措施的是( )。
A.建设工程施工前，组织设计单位与施工班组进行技术交底
B.不得在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍
C.实施爆破作业前，向公安机关申请领取《爆破物品使用许可证》
D.向建设行政主管部门报送安全施工措施的资料

【答案】 B
102、下列关于民事诉讼的表述，正确的是( )。
A.原告是与诉讼案件有直接或间接利害关系的公民、法人或其他组织
B.被告不提出答辩将败诉
C.被告不到庭案件将无法审理
D.人民法院在判决前可以进行调解

【答案】 D
103、在设备工程合同的索赔争议提起仲裁或诉讼时，设备监理工程师处于( )地位。
A.原告
B.第三人
C.证人
D.被告

【答案】 C
104、设备采购合同中，因出卖人原因导致不能全部或部分交货，应依照( )的违约金数额支付违约金。
A.法律规定
B.合同约定
C.买受人要求
D.出卖人接受

【答案】 B
105、工程师管理合同过程中，无权处理的事项是( )。
A.指示承包商调查引发工程质量缺陷的原因
B.撤销对承包商任命的承包商代表的同意
C.修改合同中业主的职责
D.为了检验承包商的工作是否符合合同要求，查看承包商的保密文件

【答案】 C
106、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，仲裁解决合同争议的，除非双方另有商定，否则，应当适用( )的仲裁规则。
A.国际商会
B.中国商会
C.中国国际经济贸易仲裁委员会
D.FIDIC

【答案】 A
107、FIDIC“新黄皮书”规定，确定竣工试验的具体日期并发出指示的是( )。
A.业主
B.工程师
C.工程师代表
D.承包商

【答案】 B
108、国内设备工程合同的生效时间是( )。
A.经公证
B.经批准
C.双方对合同条款取得一致意见
D.双方签署

【答案】 D
109、大中型工程从发出中标通知书后的( )天内，双方应按照招投标文件订立书面合同。
A.30
B.28
C.20
D.15

【答案】 A
110、根据FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》，在投标函附录中规定的保留金扣除限额的比例是( )。
A.中标合同金额的5%
B.中标合同金额的10%
C.合同价格的5%
D.合同价格的10%

【答案】 A
111、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，对承包商的设备进行投保时，保险金额应为( )。
A.设备的购买价格
B.设备的残值
C.设备的全部重置成本
D.设备的制造成本

【答案】 C
112、《产品质量法》规定产品质量责任包括( )。
A.企业赔偿责任、商家赔偿责任
B.民事责任、行政责任、刑事责任
C.一切责任
D.产品责任、缺陷责任

【答案】 B
113、某设备工程项目的投标人在现场踏勘后以书面形式提出质疑问题，招标人离开标时间还剩10天才作出了书面解答。鉴于解答时间短于《招标投标法》规定的时间，且书面解答与招标文件规定内容不一致，对该问题应以( )。
A.招标文件为准，开标时间后延
B.招标文件为准，开标时间不变
C.书面解答为准，开标时间后延
D.书面解答为准，开标时间不变

【答案】 C
114、如果承包商隐蔽已经完成的工作前未通知工程师进行检验，则当工程师提出剥露检验要求时，承担由于检验所产生的费用的是( )。
A.业主
B.承包商
C.工程师
D.如果检验的结果证明完成的隐蔽工程符合合同要求，则由业主承担全部费用，否则，将由承包商承担全部费用

【答案】 B
115、下列文件均属于设备工程监理服务合同的组成部分，如果在运用时发生矛盾，应优先适用( )。
A.监理投标书
B.中标通知书
C.专用条件
D.协议书及附件

【答案】 D
116、甲乙在其订立的设备买卖合同中约定：甲向乙支付货款100万元；一方不履行合同，应向对方支付违约金30万元；甲向乙支付定金20万元。后乙不交货，给甲造成了30万元的损失。如甲向法院起诉，能最大限度保护自己合法权益又能得到法院支持的诉求是( )。
A.请求乙双倍返还定金40万元
B.请求乙支付违约金30万元
C.请求乙支付违约金30万元，并双倍返还定金40万元
D.请求乙支付违约金30万元，并返还定金20万元

【答案】 D
117、承包商按照合同要求编制的竣工文件，应保存在现场，并在( )，提交工程师两套副本。
A.移交工程时
B.竣工试验开始前
C.通过竣工试验后
D.申请签发接收证书时

【答案】 B
118、单位工程的竣工试验，承包商由于业主应负责的原因遇到妨碍达14天以上，正确的处理方法是( )。
A.视为在竣工试验本应完成的日期业主已接收了该单位工程
B.视为在竣工试验本应完成的日期承包商已完成了竣工试验
C.工程师应另行通知承包商进行竣工试验的日期
D.承包商可自行完成竣工试验

【答案】 A
119、采用数据电文形式订立合同的，合同成立的地点是( )。
A.发件人的主营业地
B.发件人的经常居住地
C.收件人的主营业地
D.收件人的经常居住地