2022-2025年监理工程师之合同管理全真模拟考试试卷A卷含答案.docx

2022-2025年监理工程师之合同管理全真模拟考试试卷A卷含答案

单选题（共800题）
1、下列关于合同争议评审组的说法正确的是（　　）。
A.由发包人负责组建
B.由有合同管理和工程实践经验的专家组成
C.作出的评审意见具有强制约束力
D.负责拟定执行协议，经争议双方签字后作为合同的补充文件

【答案】 B
2、买方自行承担在卖方所在地受领货物后运至国内施工现场的运输费用和保险费的价格称之为（　）。
A.FOB价
B.FCA价
C.EXW价
D.CIP价

【答案】 C
3、设计施工总承包合同中,由于由承包人提出设计的初步方案和实施计划，因此清单价格费用的总和为（　　）。
A.实际合同价
B.签约合同价
C.预计合同价
D.约定合同价

【答案】 B
4、（2020年真题）根据《标准设计施工总承包招标文件》的规定，自监理人收到承包人设计文件之日起，对承包人设计文件的审查期限不应超过（　）。
A.7
B.14
C.21
D.28

【答案】 C
5、（　　）是NEC系列合同编制的重要基础，具有选项多样、使用灵活、条款用词简洁等特点，得到广泛应用。
A.工程施工合同
B.专业服务合同
C.评判人合同
D.定期合同

【答案】 A
6、下列关于膳食史法说法正确的是（　　）。
A.膳食史法可用于慢性病的营养流行病学调查
B.可以进行具有代表性膳食模式的调查
C.膳食史法调查可以将调查表发给调查对象自己填写，对调查员的要求不高
D.与24 h回顾法结合使用能较全面地反映出人群的膳食摄入情况
E.膳食史法属于开放式的调查

【答案】 A
7、必须招标的某施工项目，采用评标价法评标，中标候选人中排序靠前的二位投标人甲、乙的情况如下：甲报价1000万元，评标价950万元；乙报价980万元，评标价990万元。此时()
A.中标人为甲，合同价为950万元
B.中标人为甲，合同价为1000万元
C.中标人为乙，合同价为980万元
D.中标人为乙，合同价为990万元

【答案】 B
8、关于合同变更，说法正确的是（ ）。
A.监理工程师按照发包人的要求提高质量标准，需要征求承包人意见
B.增加承包范围外的某项新增工作，监理人无需征求承包人意见
C.承包人收到监理人的变更意向书后，如果同意实施变更，则向监理人提出书面变更建议
D.监理人审查承包人变更实施方案，认可实施方案，应及时发出变更指示

【答案】 C
9、监理人给承包人发出的指示，承包人应遵照执行。如果监理人的指示错误或失误给承包人造成损失，则由（ ）负责赔偿。
A.监理人和发包人按比例
B.监理人
C.发包人
D.监理人、发包人和设计单位共同

【答案】 C
10、设计施工阶段的总承包合同履行管理，当符合专用条款约定的开始工作条件时，监理人获得发包人同意后应提前（　　）天向承包人发出开始工作通知。
A.1
B.3
C.5
D.7

【答案】 D
11、根据《标准施工合同》，施工准备阶段设计交底应由（　　）组织。
A.设计人
B.监理人
C.发包人
D.总承包人

【答案】 C
12、在大型设备采购合同履行过程中，监理工程师()。
A.有权进入制造现场进行见证，签署检验报告后免除供货方的质量责任
B.有权进入制造现场进行见证，签署检验报告后不能免除供货方的质量责任
C.无权进入制造现场进行见证，签署检验报告后不能免除供货方的质量责任
D.无权进入制造现场进行见证，签署检验报告后免除供货方的质量责任

【答案】 B
13、根据《标准设计施工总承包招标文件》，工程总承包项目的项目经理（　）。
A.必须具备工程施工类注册执业资格
B.必须具备工程设计类注册执业资格
C.必须同时具备工程设计类和工程施工类注册执业资格
D.具有工程设计类或工程施工类注册执业资格其中一个资质

【答案】 D
14、某施工合同履行过程中，隐蔽的工程隐蔽前未通知监理工程师到场检查，后监理工程师要求剥露重新检验。重新检验的结果表明质量合格，则下列关于损失承担的表述中，正确的是( )。
A.发包人支付发生的全部费用，工期不予顺延
B.发包人支付发生的全部费用，工期给予顺延
C.承包人承担发生的全部费用，工期给予顺延
D.承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延

【答案】 D
15、按照FIDIC《施工合同条件》规定，合同有效期的结束时间为()
A.签发工程接收证书日
B.颁发履约证书日
C.结清单生效日
D.签发最终支付证书日

【答案】 C
16、施工合同履行过程中，某工程部位的施工具备隐蔽条件，经工程师中间验收后继续施工，监理人又发出重新剥露该部位检查的通知，承包人执行了指示，重新检验结果表明，施工质量存在缺陷，承包人修复后再次隐蔽。监理人对该事件的处理方式应为（　　）。
A.补偿费用，不顺延合同工期
B.顺延合同工期，不补偿费用
C.费用和工期损失均给予补偿
D.费用和工期损失均不补偿

【答案】 D
17、设计施工总承包合同模式下，承包人建议书是对“发包人要求”的响应文件，不包括（　）。
A.承包人的工程设计方案说明
B.设备方案的说明
C.设计模型
D.对发包人要求中的错误的说明

【答案】 C
18、关于定标的说法，正确的是()
A.确定中标人的权利归评标委员会
B.招标人在评标委员会推荐的中标候选人中确定中标人
C.招标人可以根据自己的意愿确定中标人
D.中标通知书发出后，招标人有权拒绝订立合同

【答案】 B
19、某施工合同履行中，发包人派驻施工现场的代表甲平时很少参与管理，都由发包人的员工乙对承包人完成的工程量确认并以甲的名义签字后支付工程款，但乙并未获得发包人法定代表人的书面授权。工程竣工结算时，甲对乙确认的其中几项进度款提出异议。此时，对已支付的工程款（　　）。
A.经乙签字的均无效，全部由甲重新确认
B.经甲确认的有效，甲不予确认的无效
C.经乙签字的全部有效
D.需委托造价管理部门确定

【答案】 B
20、根据《标准施工招标文件》，“合同进度计划”是指（ ）。
A.承包人按监理人指示修改后经发包人批准的进度计划
B.承包人按监理人指示修改后经监理人批准的进度汁划
C.承包人投标书内提交的进度计划
D.承包人在施工准备阶段编制的进度计划

【答案】 B
21、 承包人应按合同约定的安全工作内容，编制施工安全措施计划报送（ ）审批，按其的指示制定应对灾害的紧急预案。
A.监理人
B.发包人
C.勘察人
D.设计人

【答案】 A
22、对工程的期中付款，银皮书规定，业主在收到承包商的报表和证明文件后的（）天内支付每期报表的应付款额。
A.7
B.24
C.28
D.56

【答案】 D
23、标准施工招标文件中的（　　）包括一般约定、发包人义务、监理人、承包人、材料和工程设备、施工设备和临时设施、交通运输、测量放线、施工安全、治安保卫和环境保护、进度计划、开工和竣工、暂停施工、工程质量、试验与检验、变更、价格调整、计量与支付、竣工验收、缺陷责任与保修责任、保险、不可抗力、违约、索赔、争议的解决。
A.通用合同条款
B.常用合同条款
C.专用合同条款
D.合同附件格式

【答案】 A
24、FIDIC系列中，《施工合同条件》中，工程师在收到索赔报告或证明资料后（）天内，或在工程师可能建议并经承包商认可的其他期限内，做出回应。
A.7
B.14
C.28
D.42

【答案】 D
25、（2021年真题）根据《标准设备采购招标文件》，除专用合同条款另有约定外，卖方按合同约定交付全部合同设备后，买方应向卖方支付合同价格的（　　）作为交货款。
A.40%
B.50%
C.60%
D.70%

【答案】 C
26、 取得资质证书的建设工程勘察、设计企业可以从事相应的建设工程（ ）。
A.勘察、监理和技术服务
B.勘察、设计咨询和施工
C.设计、监理和施工
D.勘察、设计咨询和技术服务

【答案】 D
27、（　　）是施工合同的基础和框架。
A.核心条款
B.主要选项条款
C.次要选项条款
D.基础条款

【答案】 A
28、在分期付款买卖合同中，分期付款的买受人未支付到期价款的金额达到全部价款的()时，出卖人可以要求买受人支付全部价款或者解除合同。
A.1／2
B.1／3
C.1／4
D.1／5

【答案】 D
29、根据《标准设计招标文件》，工程设计评标中发现有两家投标单位的综合评分相等时，应将（　　）的优先排序。
A.设计方案得分高
B.设计资质等级高
C.投标报价低
D.项目负责人业绩优

【答案】 C
30、工程师发现工程存在质量缺陷，发布了暂停施工指令。承包人修复缺陷工程并经过工程师的检查认可后，向工程师提出了请求复工的书面报告，但48小时内未收到工程师的任何指示。根据《建设工程施工合同（示范文本）》，承包人正确的应对措施是()。
A.继续停工等待工程师的指示
B.向工程师再次发出请求复工的报告
C.自行复工
D.向发包人提交请求复工的报告

【答案】 C
31、（2020年真题）根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理保险，导致受益人未能得到保险人赔偿的，损失赔偿应由（　）承担。
A.发包人
B.承包人
C.受益人
D.负有投保义务的当事人

【答案】 D
32、下列关于建设工程设计合同当事人的说法，正确的是（　　）
A.发包人只能是建设单位
B.发包人不能是工程总承包单位
C.承包人应当是具有相应设计资质的企业法人
D.特殊情况下，承包人可以没有设计资质

【答案】 C
33、根据《标准设计施工总承包合同》，设计施工总承包合同承包人完成的设计工作成果和建造完成的建筑物，如无特别约定，则除署名权以外的著作权归（　）。
A.发包人
B.承包人
C.发包人或承包人
D.发包人和承包人共同

【答案】 A
34、设备采购合同履行中，卖方根据合同规定承担的与供货有关的辅助服务称为（　）。
A.附加服务
B.额外服务
C.伴随服务
D.增值服务

【答案】 C
35、根据《标准设计施工总承包招标文件》中的投标人须知，投标人项目组织机构中应具有工程设计类注册执业资格的人员是指（　　）。
A.设计负责人
B.设计专业负责人
C.项目经理
D.项目技术负责人

【答案】 A
36、建设工程设计合同中关于定金和预付款说明错误的是（　）。
A.定金或预付款应专用与本工程的设计
B.定额或预付款的额定、支付方式和抵扣方式在专用合同条款中约定
C.发包人在收到定金或预付款支付申请后21 天内支付
D.设计服务完成之前，由于不可抗力解除合同时，定金不予退还

【答案】 C
37、下列不属于初步评审的内容是（ ）。
A.形式评审
B.资格评审
C.响应性评审
D.报价评审

【答案】 D
38、工程勘察、设计评标由评标委员会负责，评标委员会人数是（ ）。
A.5人
B.3人
C.5人以上单数
D.3人以上单数

【答案】 C
39、建设工程勘察合同文本，组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序正确的是（）
A.(1)中标通知书；(2) 中标通知书；(3) 投标函及投标函附录;(4) 专用合同条款；(5) 通用合同条款
B.(1)中标通知书；(2) 合同协议书；(3) 投标函及投标函附录;(4) 专用合同条款；(5) 通用合同条款
C.(1)合同协议书；(2) 中标通知书；(3) 投标函及投标函附录;(4) 专用合同条款；(5) 通用合同条款
D.(1)合同协议书；(2) 中标通知书；(3) 投标函及投标函附录;(4) 通用合同条款；(5) 专用合同条款

【答案】 C
40、关于标准施工合同中保险责任的规定，说法正确的是（）。
A.工程保险由承包人以发包人和承包人的共同名义投保
B.发包人为履行合同的本方以及承包人方人员投保工伤事故保险
C.施工设备保险由发包人办理
D.进场材料和工程设备保险由承包人办理

【答案】 A
41、材料采购合同履行中，可用来验收现场交货材料数量的方法是（）。
A.衡量法
B.经验鉴别法
C.物理检验法
D.化学分析法

【答案】 A
42、监理人确认增加的工程变更价款作为追加合同价款，此价款（　　）。
A.提前支付
B.竣工后一次支付
C.确认后一次支付
D.与工程进度款同期支付

【答案】 D
43、某工程的管道焊接完成后，承包人书面通知工程师要求24小时后进行合同规定的检查试验。工程师既未通知承包人变更试验时间，也未在预定时间到达现场。承包人单独进行试验后，将试验记录送交工程师。关于该事件的说法，正确的是()
A.虽然工程师未参加试验，但应视为施工质量合格
B.虽然工程师未参加试验，但应承认验收记录的正确性
C.由于工程师未在试验现场，本次试验结果无效
D.由于工程师未按时参加试验，应重新商定检查试验的时间

【答案】 B
44、工程勘察、设计评标由评标委员会负责，评标委员会人数是（ ）。
A.5人
B.3人
C.5人以上单数
D.3人以上单数

【答案】 C
45、适用于技术简单或技术规格、性能、制作工艺要求统一的货物采购的评标，也适用于机组、车辆等大型设备采购的评标方法是（）
A.详细评审
B.初步评审
C.综合评估法
D.最低评标价法

【答案】 D
46、合同评审中发现的问题，应以（　　）提出，并对问题予以澄清或调整
A.口头协议
B.书面形式
C.口头约定
D.评审协议

【答案】 B
47、（2021年真题）根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，工程接收证书颁发后，承包人按监理人指示完成施工场地内残留垃圾清除工作的费用应由（　　）承担。
A.发包人
B.监理人
C.发包人和承包人共同
D.承包人

【答案】 D
48、监理人征得发包人同意后，应在开工日期（　　）向承包人发出开工通知。
A.3天前
B.7天前
C.10天前
D.14天前

【答案】 B
49、根据九部委发布的《标准设计合同》，合同的履约担保为无条件担保，其内涵为（　）。
A.担保人无条件地提供担保
B.履约保证金的数额不确定
C.担保人在收到发包人的赔偿要求后，无条件支付
D.设计人在收到发包人的赔偿要求后，无条件支付

【答案】 C
50、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，监理人征得发包人同意后，应提前（ ）日向承包人发出开工通知。
A.7
B.10
C.14
D.15

【答案】 A
51、关于法人应当具备的条件的说法，正确的是（ ）。
A.法人应在政府主管部门门备案
B.法人应具有规定数额的经费
C.法人应有自己的组织机构
D.法人应抵押与经营规模相适应的财产

【答案】 C
52、FIDIC《施工合同条件》是以（　　）来划分风险责任的归属。
A.承包商投标时能否合理预见
B.承包商投标时能合理预见
C.投标人投标时能否合理预见
D.投标人投标时能合理预见

【答案】 A
53、根据《标准施工招标文件》，属于施工招标文件主要内容的是（　）。
A.资格预审公告
B.申请人须知
C.招标公告
D.资格审查办法

【答案】 C
54、当事人以正在建造建筑物抵押的，抵押权自( )时设立。
A.抵押合同生效
B.登记
C.获得贷款
D.债务人签字

【答案】 B
55、为了保障勘察人完成委托的勘察任务，发包人应提供必要的工作条件，下列工作中不属于发包人义务的是()
A.负责青苗树木的损坏赔偿
B.拆除地上障碍物
C.提供勘察工作的劳动保护用品和装备
D.提供水上勘察作业用船

【答案】 C
56、某工程项目现场有甲、乙两个承包人同时施工。由于监理人的错误指示与协调能力不足，选成甲承包人受到乙承包人的干扰被迫暂停施工。关于甲承包人停工损失处理方式的说法，正确的是（　）。
A.自行负责
B.由发包人给予补偿，合同工期不予顺延
C.不予补偿，但应合理顺延合同工期
D.由发包人给予补偿，合同工期相应顺延

【答案】 D
57、根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，在合同履行过程中，承包人提出合理化建设时，正确的处理程序是( )。
A.承包人向监理人提出→监理人与发包人协商→监理人向承包人发出变更指示
B.承包人向监理人提出→监理人向发包人报告→发包人与承包人协商合同变更
C.承包人向发包人提出→发包人与监理人协商→监理人向承包人发出变更指示
D.承包人向发包人提出→发包人通知监理人→监理人向承包人发出变更指示

【答案】 A
58、关于分包的说法错误的是（　）。
A.非主体、非关键性勘察或设计工作可以进行分包
B.遵守招标文件中对分包内容限制性条件的规定
C.接受分包的人就分包项目承担连带责任
D.分包人应当就分包项目向招标人负责

【答案】 D
59、某设计合同履行过程中，发包人要对部分设计进行变更。原设计人由于资源能力有限，不能在要求的时间内完成，发包人征得原设计人书面同意后将这部分设计任务委托另一设计人，则（　　）。
A.原设计人对变更的设计不承担责任
B.该部分设计成果需经原设计人审查批准
C.原设计人对该部分设计质量承担连带责任
D.原设计人对该部分设计未能按时交付承担责任

【答案】 A
60、承包人的施工期从( )起算。
A.监理人发出的开工通知中写明的开工日
B.办理征地拆迁
C.施工合同签订之日
D.工程接收证书中写明的竣工日开始

【答案】 A
61、 由于发包人的原因发生暂停施工的紧急情况，且监理人未及时下达暂停施工指示，承包人可先暂停施工并及时向监理人提出暂停施工的书面请求。监理人应在接到书面请求后的( )h内予以答复，逾期未答复视为同意承包人的暂停施工请求。
A.12
B.24
C.36
D.48

【答案】 B
62、勘察合同履行中，为了保证勘察工作顺利开展，下列准备工作中属于勘察人的工作的是()
A.现场地上障碍物的拆除工作
B.勘察现场设备机具的布置和架设
C.完成通水、通电及道路平整作业
D.提供水上作业用船

【答案】 B
63、工程项目招投标中，确定中标人的权利属于()
A.招标人
B.评标委员会
C.招标代理机构
D.招标监督机构

【答案】 A
64、设计工作的总包人和分包人，就分包的设计项目向招标人承担（　）。
A.共同责任
B.按份责任
C.平均责任
D.连带责任

【答案】 D
65、发包人应在监理人出具竣工付款证书后的（ ）d内，将应支付款支付给承包人。
A.7
B.14
C.21
D.28

【答案】 B
66、一般从事轻微体力劳动或身体活动水平低的成年男子，每日的能量需要量约为（　　）kcal。
A.3000
B.2800
C.2400
D.1800

【答案】 C
67、在履约保证中，如是以履约担保书的形式出具，则数额应为( )。
A.合同价的5％
B.合同价的10％
C.合同价的20％
D.合同价的30％

【答案】 D
68、依据FIDIC《施工合同条件》，当工程师发现承包商使用的施工设备不能保证工程质量时，要求承包商更换，则()
A.增加的费用和工期延误责任都由发包人承担
B.增加的费用由发包人承担，工期延误责任由承包人承担
C.增加的费用由承包人承担，工期延误责任由发包人承担
D.增加的费用和工期延误责任都由承包人承担

【答案】 D
69、 FIDIC系列中，《施工合同条件》，工程师在收到承包商申请通知后（）天内，应向承包商颁发接收证书。
A.7
B.14
C.24
D.28

【答案】 D
70、 关于竣工阶段的缺陷责任期的说法，不正确的是（ ）。
A.缺陷责任期自实际竣工日期起计算
B.在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的单位工程，其缺陷责任期的起算日期相应提前
C.对于工程主要部位承包人责任的缺陷工程修复后，缺陷责任期相应延长
D.任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，承包人重新进行合同约定的试验和试运行的全部费用应由发包方承担

【答案】 D
71、设备采购合同履行中，对于木质包装材料，需要按规定预先进行（）处理。
A.薰蒸
B.刷漆
C.封蜡
D.烘干

【答案】 A
72、根据《标准设备采购合同》的规定，买方在收到卖方提交的买方签署的（　）证书或已生效的结清款支付函正本一份 ，并经审核无误后（　）内，向卖方支付结清款。
A.缺陷责任期届满，14天
B.缺陷责任期届满，28天
C.质量保证期届满，14天
D.质量保证期届满，28天

【答案】 D
73、按照设计合同示范文本规定，下列有关设计错误后果责任的说法中，不正确的是()
A.由于设计人错误造成损失应免收直接受损部分的设计费
B.损失严重的应向发包人支付赔偿金
C.累计赔偿总额不应超过设计费用总额
D.赔偿责任按工程实际损失的百分比计算

【答案】 C
74、在施工索赔中，工程师处理索赔的决定()
A.承包人必须接受
B.不具有强制性的约束力
C.仲裁机构应予以认可
D.排除了法院的诉讼管辖

【答案】 B
75、关于保证人资格的说法，正确的是（　）。
A.公民个人不得作为保证人
B.企业法人的职能部门一律不得作为保证人
C.企业法人的分支机构一律不得作为保证人
D.学校在一定条件下可以作为保证人

【答案】 B
76、以下关于施工企业意外伤害保险的说法中，正确的是（　）。
A.保险费由建设单位支付
B.实行施工总承包的，保险费由总包单位支付
C.保险期限自建设工程开工之日起至工程交付使用止
D.提前竣工的，保险责任仍按原定时间终止

【答案】 B
77、履约保证的有效期限从（）起，一般情况到保修期满并颁发保修责任终止证书后15 天或14 天止。
A.提交履约保证
B.签订合同之日
C.中标之日
D.投标有效期

【答案】 A
78、某通用设备采购合同中约定，采购方付款后，供货方交货。合同订立后，采购方以有确切证据证明供货方经营状况严重恶化为由，暂停支付设备货款。采购方暂停支付设备货款的行为行使的是()
A.同时履行抗辩权
B.后履行抗辩权
C.不安抗辩权
D.先诉抗辩权

【答案】 C
79、根据《标准施工招标文件》，对于大型复杂工程，有特殊专业施工技术和经验要求的施工招标，宜采用的评标方法是（　）。
A.最低投标价法
B.经评审的最低投标价法
C.最合理报价评审法
D.综合评估法

【答案】 D
80、（2021年真题）根据《标准设计施工总承包招标文件》，组成合同的文件有：①发包人要求；②价格清单；③通用合同条款。仅就上述合同文件而言，正确的优先解释顺序是（　　）。
A.①-②-③
B.③-②-①
C.③-①-②
D.②-③-①

【答案】 C
81、FIDIC系列中，《施工合同条件》中，关于争端处理的说法错误的是（ ）
A.DAAB必须由具有适当资格的三人组成
B.合同争端可按照规定，由争端避免/裁决委员会裁决
C.业主和承包商双方应在规定的日期前联合任命DAAB
D.DAAB由业主、承包商双方联合任命、分摊酬金

【答案】 A
82、根据《标准设备采购合同》，对于专用合同条款约定的超大超重件 ，卖方应在包装箱两侧标注（　）。
A.此端朝上，请勿倒置
B.重心、起吊点
C.尺寸，重量
D.危险标识

【答案】 B
83、根据FIDIC《施工合同条件》的规定，下列关于对承包商自有施工设备管理的说法中，正确的是()。
A.承包商根据施工需要自行决定施工机械进场和撤离的时间
B.施工机械从施工现场运出须经过工程师的批准
C.运送承包商人员的运输车辆只能在施工现场使用
D.承包商自备的施工机械一经运抵现场即为业主所有

【答案】 B
84、儿童是对碘缺乏敏感的人群，除必需使用含碘强化盐外，还建议经常安排（　　）。
A.海产品
B.淡水鱼
C.奶类
D.豆类

【答案】 A
85、根据《招标投标法》，中标人在签订施工合同前，应履行的担保义务是（　）。
A.按招标文件的规定向招标人提交预付款担保
B.按招标文件的规定向招标人提交履约担保
C.书面同意从工程款中扣留履约保证金
D.按招标文件规定提交工程款支付担保

【答案】 B
86、为担保债务的履行，债务人或者第三人对一定期间内将要连续发生的债权提供担保财产，债务人不履行到期债务或者发生当事人约定的实现抵押权的情形，抵押权人有权在限度内就该担保财产优先受偿，这称之为（　　）。
A.抵押
B.最高额抵押
C.质押
D.最高额质押

【答案】 B
87、合同当事人之间出现合同纠纷，要求仲裁机构仲裁，仲裁机构受理仲裁的前提是当事人提交()。
A.合同公证书
B.仲裁协议书
C.履约保函
D.合同担保书

【答案】 B
88、下列关于施工邀请招标有关工作先后顺序的说法中，正确的是（　　）
A.发布招标公告、审查投标人资格、发售招标文件
B.发出投标邀请书、开标，审查投标人资格
C.发布招标公告、开标、审查投标人资格
D.审查投标人资格、发出投标邀请书、发售招标文件

【答案】 B
89、根据FIDIC《设计采购施工（EPC）/交钥匙工程合同条件》，优先解释顺序仅次于合同协议书和合同条件的合同文件是（　　）。
A.投标书
B.工程量清单
C.业主要求
D.设计标准

【答案】 C
90、根据《施工合同标准文本》的规定，合同工期为( )。
A.合同内约定的工期
B.发出开工通知的日期至竣工验收的工期
C.合同基准日至竣工验收的工期
D.合同内约定的工期与变更索赔顺延的工期之和

【答案】 D
91、营养干预中的类实验设计，不是因为（　　）而为的。
A.人群没法随机分配
B.人力不足
C.实施过程未设计同期对照
D.不能开展平行随机对照试验

【答案】 B
92、在FIDIC设计采购施工EPC合同条件中，（　　）代表业主方进行项目管理。
A.工程师
B.工程师助理
C.业主代表
D.承包商代表

【答案】 C
93、某工程项目施工中，工程师对未经同意隐蔽的工程部位要求剥露重新检验。检验结果表明质量合格。因重新检验影响了正常施工，则工程师对此事项后果处理的方式应为 ()
A.工期顺延、给予经济补偿
B.工期不予顺延、给予经济补偿
C.工期顺延、不给经济补偿
D.工期不予顺延、不给经济补偿

【答案】 A
94、某采用FIDIC《施工合同条件》的合同，工程师审查承包商提交的施工组织设计和进度计划时，认为承包商使用的施工设备数量不够而不能保证工程进度，则工程师()
A.有权要求增加施工设备，增加的费用由承包商承担
B.有权要求增加施工设备，增加的费用由业主承担
C.无权要求增加施工设备，但有权要求加快施工进度
D.无权要求增加施工设备，也无权要求加快施工进度

【答案】 A
95、(2015年真题)采用《简明施工合同》的工程，负责材料和设备的供应人通常为（　）。
A.分包人
B.发包人
C.施工项目部
D.承包人

【答案】 B
96、下列关于招标项目标底的叙述，错误的是（　　）。
A.招标人可以自行决定是否编制标底
B.标底说明属于招标文件的投标人须知中的内容
C.若招标项目设有标底，应当在开标时公布
D.可以以投标报价超过标底上下10%作为否定投标的条件

【答案】 D
97、某工程施工合同约定的工期为18个月，专用条款规定承包人提前竣工或延误竣工均按月计算奖金或延误损害赔偿金。施工至第14个月，因承包人原因导致实际进度滞后于计划进度。承包人修改后的进度计划的竣工时间为第20个月，工程师认可了该进度计划的修改。承包人的实际施工期为19个月。下列关于承包人的工期责任的说法中，正确的是（）。
A.提前工期1个月给予承包人奖励
B.延误工期1个月追究承包人拖期违约责任
C.对承包人既不追究拖期违约责任，也不给予奖励
D.因工程师对修改进度计划的认可，按延误工期0.5个月追究承包人违约责任

【答案】 B
98、在设计施工总承包合同中，下列合同文件解释顺序靠后的是( )。
A.合同协议书
B.发包人要求
C.承包人建议书
D.价格清单

【答案】 D
99、根据《标准施工招标文件》，由评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标，后果是（　）。
A.否决其投标
B.优先中标
C.重新报价
D.直接中标

【答案】 A
100、制定工程材料设备采购招标工作方案时，分阶段招标的计划应以（　）为关键约束条件。
A.最大限度减少资金时间价值
B.到货时间满足施工进度计划
C.采购资金落实到位情况
D.保证库存周期最短

【答案】 B
101、投保施工人员团体意外伤害险的说法，不正确的是（　　）。
A.投保人是施工企业或其他对被保险人具有保险利益的团体
B.被保险人的年龄在16-65周岁之间
C.按被保险人人数投保时，其投保人数必须占约定承保团体人员的75%以上，且投保人数不低于5人
D.被保险人自杀的保险人不承担保险责任

【答案】 D
102、工程总承包工程，在分包工程中，发包人同意分包的工作，承包人应向（）提交分包合同副本。
A.发包人
B.监理人
C.发包人和监理人
D.发包人和分包人

【答案】 C
103、根据 NEC《工程施工合同》，关于“补偿事件”的说法，正确的是（）。
A.只能由承包商向项目经理通知补偿事件
B.补偿事件的影响过于不明确以致无法合理预测的，应当拒绝补偿
C.为消除歧义和矛盾而变更工程信息所发的指令属补偿事件
D.若变更由承包商提供的工程信息，则按对承包商最有利的解释进行计价

【答案】 C
104、根据九部委发布的《标准勘察合同》，以下有关合同文件效力由大到小的排序正确的是（　）。
A.合同协议书-投标函及附录-中标通知书-专用条款-通用条款
B.中标通知书-专用条款-通用条款-发包人要求-勘察费用清单
C.合同协议书-通用条款-专用条款-发包人要求-勘察费用清单
D.专用条款-通用合同条款-发包人要求-勘察纲要-勘察费用清单

【答案】 B
105、建设工程勘察合同履行中，发包人代表可以授权发包人的其他人员负责执行其指派的一项或多项工作，关于被授权人员发出的指示，说法正确的是（）。
A.发出的指示视为已得到发包人代表的同意
B.在授权范围内发出的指示，经发包人代表确认后效力等同于发包人代表发出的指示
C.发出的指示与发包人代表发出的指示具有同等效力
D.在授权范围内发出的指示效力等同于发包人代表发出的指示

【答案】 D
106、设备采购合同履行中，卖方根据合同规定承担的与供货有关的辅助服务称为（　）。
A.附加服务
B.额外服务
C.伴随服务
D.增值服务

【答案】 C
107、根据《施工合同标准文本》的规定，以下有关监理人的说法中，错误的是( )。
A.在发包人授权范围内，负责发出指示、检查施工质量、控制进度等现场管理工作
B.在发包人授权范围内独立处理合同履行过程中的有关事项
C.承包人收到监理人发出的重大指示，必须得到发包人的认可，方可遵照执行
D.在合同规定的权限范围内，独立处理或决定有关事项

【答案】 C
108、根据《标准施工合同》，关于“暂列金额”的说法，正确的是（　）。
A.暂列金额未包括在签约合同价内
B.暂列金额不可以计日工方式支付
C.暂列金额可能全部使用或部分使用
D.暂列金额应按合同规定全部支付给承包人

【答案】 C
109、(2014年真题)根据《标准施工合同》，不属于施工合同履行中“不利物质条件”的是（　　）。
A.不利地质条件
B.不利水文条件
C.有毒作业环境
D.不利气候条件

【答案】 D
110、根据ECC合同，发生了非承包商的过失原因而引起的事件，需要核算补偿，若变更由业主提供的工程信息，则该补偿事件的影响按对（　　）最有利的解释进行计价。
A.业主
B.承包商
C.工程师
D.善意第三方

【答案】 B
111、根据《标准施工合同》，关于暂估价的说法，错误的是（　）。
A.暂估价是签约合同价的组成部分
B.暂估价内的专业工程不一定实施
C.暂估价的内容在投标时难以确定准确价格
D.暂估价的内容不包括计日工

【答案】 B
112、关于建设工程材料设备采购合同的特点，说法正确的有（）。
A.合同买受人只能是承包人
B.合同出卖人可以是生产厂家，也可以是从事物资流转业务的供应商
C.大型设备采购合同的条款一般限于物资交货阶段
D.出卖人应尽量提前交货使建设项目及时发挥效益

【答案】 B
113、（2017年真题）根据《标准施工合同》，投保“建筑工程一切险”和“第三者责任险”的正确做法是（　　）。
A.分别由发包人和承包人负责投保
B.均由发包人负责投保
C.分别由承包人和发包人负责投保
D.均由承包人负责投保

【答案】 D
114、根据《标准施工招标文件》，属于施工招标文件主要内容的是（　）。
A.资格预审公告
B.申请人须知
C.招标公告
D.资格审查办法

【答案】 C
115、下列不属于中标通知书中应写明的内容的是（　　）。
A.承包的施工标段
B.缺陷责任期
C.工程质量标准
D.中标人的项目经理名称

【答案】 B
116、建设工程中涉及的代理主要是（　　）。
A.法定代理
B.指定代理
C.转代理
D.委托代理

【答案】 D
117、施工合同履行中，发包人迟延提供由其负