2025年设备监理师之设备监理合同通关提分题库(考点梳理).docx

2025年设备监理师之设备监理合同通关提分题库(考点梳理)

单选题（共800题）
1、采用FIDIC新黄皮书的设备工程合同，付款计划详细规定了合同价格分期支付的金额，如果合同有要求，付款计划应当由( )编制。
A.承包商根据中标合同金额
B.承包商根据投标金额
C.工程师根据合同价格
D.业主根据资金落实情况

【答案】 A
2、隐蔽工程在隐蔽前，施工单位应当通知建设单位和( )。
A.监理单位
B.设计单位
C.建设工程质量监督机构
D.建设行政主管部门

【答案】 C
3、甲、乙订立合同后，甲与丙串通以明显不合理低价转让给丙两套重要设备，使得合同难于履行，给乙造成了损害。此时，乙有权请求人民法院( )。
A.解除甲乙之间的合同
B.撤销甲乙之间的合同
C.撤销甲转让设备的行为
D.变更甲转让设备的价格

【答案】 C
4、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，仲裁解决合同争议的，除非双方另有商定，否则，应当适用( )的仲裁规则。
A.国际商会
B.中国商会
C.中国国际经济贸易仲裁委员会
D.FIDIC

【答案】 A
5、如果规定必须在工程接收之前完成对业主的人员进行工程操作和维修方面的培训，则完成培训是( )的构成条件之一。
A.进行工程竣工试验
B.工程接收
C.进行工程竣工后试验
D.签发履约证书

【答案】 B
6、根据《安全生产法》，生产经营单位新建工程项目的安全设施必须与主体工程( )。
A.同时开工、同时竣工
B.同时设计、同时开工、同时竣工
C.同时设计、同时施工、同时投入生产和使用
D.同时设计、同时施工、同时验收

【答案】 C
7、根据招标投标的法律规定，在我国境内进行的下列工程建设项目，可以不进行招标采购的是( )。
A.全部使用国有资金投资的项目
B.部分使用国有资金投资的项目
C.施工主要技术采用特定的专利技术的项目
D.使用外国政府贷款的项目

【答案】 C
8、某建筑设计院超越资质等级承揽设计任务，且设计中未按照工程建设强制性标准进行设计，建设行政主管部门查证后对其作出吊销资质证书的处罚，设计院欲对该处罚提起行政诉讼。对此，下列说法正确的是( )。
A.作出具体行政处罚的工作人员是本案的被告
B.设计院应在知道处罚之日起2个月内提起诉讼
C.人民法院可就此争议在判决前对原告和被告进行调解
D.人民法院对该案件应当公开宣告判决

【答案】 D
9、对于无权代理行为，被代理人可以根据无权代理行为的后果，对自己有利或者不利的原则，行使( )。
A.追认权或者拒绝权
B.催告权或者撤销权
C.追认权或者撤销权
D.同意权或者拒绝权

【答案】 A
10、根据FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》，下列关于费用的解释，正确的是( )。
A.费用是指承包商在现场内或现场外发生(或将发生)的所有开支，包括管理费，但不包括利润
B.费用是指承包商在现场内发生(或将发生)的所有开支，不包括管理费和利润
C.费用是指承包商在现场内或现场外发生(或将发生)的所有开支，包括管理费和利润
D.费用是指承包商在现场内发生(或将发生)的所有开支，包括管理费和利润

【答案】 A
11、一般情况下，设备工程在试运行期间生产的产品都属于( )的财产。
A.业主
B.承包商
C.工程师
D.指定分包商

【答案】 A
12、在买卖合同中，当事人约定检验期间的，买方应当在检验期间内将标的物不符合约定的情形通知卖方。买方怠于通知的，( )。
A.视为数量和质量符合约定
B.视为数量和质量不符合约定
C.卖方可以行使催告权
D.视为卖方违约，追究违约责任

【答案】 A
13、设备工程完工后，( )应组织对设备工程项目进行验收。
A.业主
B.设备监理工程师
C.设计人
D.承包人

【答案】 A
14、在市场经济条件下，( )是民法的主要调整对象。
A.财产关系
B.人身关系
C.支配关系
D.生产关系

【答案】 A
15、某文艺团体于1970年集体创作了一部作品，该作品于1971年5月4日首次公开发表。1982年对该作品进行了修改，于1984年3月8日再度公开发表。根据我国《著作权法》规定，该作品著作权的财产权保护期限至( )。
A.2021年5月4日
B.2034年3月8日
C.2021年12月31日
D.2034年12月31日

【答案】 C
16、产品质量责任虽然属于综合法律责任，但不包括( )。
A.民事责任
B.行政责任
C.经济责任
D.刑事责任

【答案】 C
17、根据FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》的规定，如果承包商无正当理由延误了竣工试验，工程师可通知承包商要求其在收到通知后( )内进行竣工试验。
A.14天
B.21天
C.28天
D.35天

【答案】 B
18、根据《建设工程质量管理条例》，设备安装工程的最低保修期限为( )。
A.设计文件规定的合理使用年限
B.双方约定的合理使用年限
C.2年
D.5年

【答案】 C
19、发包方在与承包方结算工程款时，发包方的财务人员误将核定的工程结算额190.5万元看成196.5万元，因此多付6万元。后来，在复核中发现该错误，发包方随后向承包方索要6万元。该债务关系属于( )之债。
A.合同
B.侵权行为
C.不当得利
D.无因管理

【答案】 C
20、某施工合同履行中，发包人派驻施工现场的代表甲平时很少参与管理，都由发包人的员工乙对承包人完成的工程量确认并以甲的名义签字后支付工程款，但乙并未获得发包人法定代表人的书面授权。工程竣工结算时，甲对乙确认的其中几项进度款提出异议。此时，对已支付的工程款( )。
A.经乙签字的均无效，全部由甲重新确认
B.经甲确认的有效，甲不予确认的无效
C.经乙签字的全部有效
D.合同约定的全部设计费

【答案】 C
21、具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权利和承担民事义务的企业是( )。
A.个人独资企业
B.合伙企业
C.私营企业
D.法人企业

【答案】 D
22、某水泥厂因技术问题致使生产的水泥达不到国家规定的标准，该厂用其他厂家的水泥换上自己的包装后作为样品与采购方签订水泥供应合同。则该合同属于( )签订的合同。
A.采取欺诈手段
B.采取胁迫手段
C.因重大误解
D.超越代理权限

【答案】 A
23、下列( )财产可以抵押。
A.土地所有权
B.抵押人依法承包但未经发包人同意的荒山的土地使用权
C.以公开协商方式取得的土地承包经营权
D.有争议的财产

【答案】 C
24、设备工程安装合同中的性能验收( )。
A.由采购方负责，供货方参加
B.由供货方负责，采购方参加
C.由采购方会同监理人员一并参加
D.由供货方会同监理人员一并参加

【答案】 A
25、在设备承揽合同中，承揽人将辅助工作交由第三人完成的，就第三人完成的工作，由( )。
A.第三人向定作人负责
B.承揽人与第三人共同向定作人负责
C.承揽人向定作人负责
D.承揽人与第三人向定作人承担连带责任

【答案】 C
26、2006年5月10日，甲公司向乙公司发出要约，要约中说明乙公司在5月16日前答复有效。甲公司发出要约后后悔，遂于5月11日发出取消要约的通知。要约于5月12日到达乙公司，取消要约的通知于5月13日到达乙公司。乙公司于5月14日做出承诺，该承诺于5月15日到达甲公司。根据题义，下列表述正确的是( )。
A.要约被撤销
B.承诺生效
C.要约失效
D.要约被撤回

【答案】 A
27、下列与不可抗力相关的叙述，错误的是( )。
A.不可抗力是指不能预见、不可避免并不能克服的客观情况
B.因不可抗力不能履行合同的，可部分或全部免除责任责任
C.当事人迟延履行后发生不可抗力的，也可根据情况部分免除责任
D.不可抗力包括合同中约定的不可抗力情形

【答案】 C
28、某建设项目施工招标时，三家投标人组成了联合体参加竞标，最终该联合体中标，应与招标人签订合同的是( )。
A.联合体
B.联合体各方
C.联合体中的牵头人
D.联合体中的资质较高方

【答案】 B
29、FIDIC合同条件规定，如果业主在( )天内未支付进度款，则应对延迟付款金额支付融资成本。
A.工程师收到承包商申请付款的月报表后28
B.工程师开出付款证书后28
C.工程师收到承包商申请付款的月报表后56
D.工程师开出付款证书后56

【答案】 C
30、按照FIDIC新黄皮书的规定，如果在业主接收整个设备工程或单位工程后进行竣工后试验，确定可以开始试验日期的是( )。
A.工程师
B.工程师代表
C.承包商
D.业主

【答案】 D
31、承包商应当在( )之前，任命承包商代表。
A.基准日期
B.开始现场工作
C.提交履约担保
D.开工日期

【答案】 D
32、业主为了确保设备工程合同有效并顺利实施，在正式签署设备工程合同前，要求中标的承包商提供履约担保，该履约担保一般是( )。
A.银行保函
B.汇票
C.土地所有权
D.债券

【答案】 A
33、设备工程项目合同体系分析的重点在于( )。
A.不同合同间的工作协调
B.检核合同成立所必备的条款
C.均衡双方当事人的权利和义务
D.设计特殊事件的处理机制

【答案】 A
34、保险作为风险转移的手段之一，其功能在于( )。
A.避免风险事件的发生
B.避免风险事件对保险标的的损害
C.发生风险事件后得到经济补偿
D.发生风险事件后转移责任

【答案】 C
35、某水泥厂因技术问题致使生产的水泥达不到国家规定的标准，该厂用其他厂家的水泥换上自己的包装后作为样品与采购方签订水泥供应合同。则该合同属于( )签订的合同。
A.采取欺诈手段
B.采取胁迫手段
C.因重大误解
D.超越代理权限

【答案】 A
36、根据《民法通则》的规定，下列情形中，诉讼时效期间为4年的是( )。
A.张某因工伤要求损害赔偿
B.某设备厂商因租用仓库而拒付租金
C.甲厂购买的机床存在质量缺陷
D.某项目部进口日本的数控设备与合同不符，提起仲裁

【答案】 D
37、在设备采购合同中，因买受人原因致使设备不能按照约定期限交付的，买受人应当自( )之日起承担标的物毁损、灭失的风险。
A.合同成立
B.合同签订
C.合同生效
D.违反约定

【答案】 D
38、工程师将其权利委托给其助手时，授权委托书的生效时间是( )。
A.工程师向助手签发授权委托书时
B.业主和承包商收到授权委托书副本时
C.工程师向助手签发授权委托书后第14天
D.业主和承包商收到授权委托书副本后第14天

【答案】 B
39、下列关于承包商暂停工作权利的说法，错误的是( )。
A.如果业主未能按照合同规定的时间支付进度款，承包商即可暂停工作
B.暂停工作不影响承包商对延迟付款获得融资费用和终止合同的权利用
C.如果承包商暂停工作致使工期和费用受到影响，工程师应公正确定对承包商的补偿
D.如果承包商因放慢工作进度致使工期和费用受到影响，可以提出工期延长及补偿费用和利润的要求

【答案】 A
40、甲乙双方于2009年6月1日签订了一份设备租赁合同，约定：承租方于2009年6月15日至6月17日支付租金。但承租方直到2009年6月30日也未支付租金。据此，出租方要求支付租金的诉讼时效起算的时间是( )。
A.2009年6月1日
B.2009年6月15日
C.2009年6月17日
D.2009年6月30日

【答案】 C
41、投标人参加投标的，应当在( )送达投标文件。
A.投标有效期内
B.评标开始之前
C.开标时间之前
D.中标通知书发出之前

【答案】 C
42、根据FIDIC《生产设备和设计-施工合同条件》的规定，承包商应为工程、生产设备、材料和承包商文件投保，保险的有效期应从( )。
A.开工日期起到颁发工程接收证书止
B.开工日期起到颁发最终付款证书止
C.基准日期起到颁发工程接收证书止
D.基准日期起到颁发最终付款证书止

【答案】 A
43、根据《仲裁法》，仲裁裁决发生法律效力的时间是( )。
A.自仲裁裁决作出之日起10日内
B.自仲裁裁决作出之日起15日内
C.仲裁裁决作出之日
D.仲裁裁决送达之日

【答案】 C
44、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，对承包商的设备进行投保时，保险有效期限是( )。
A.设备起运日起，至设备离开现场
B.设备运抵现场起，至使用该设备的工程竣工
C.开工之日起，至颁发接收证书
D.开工之日起，至竣工时间届满

【答案】 A
45、设备监理工程师进行索赔审核时，其主要工作之一是( )。
A.提出索赔事由
B.核定实际损失
C.提出索赔依据
D.提出赔偿金额

【答案】 B
46、甲、乙两公司订立购销合同，双方约定：甲每周向乙供应某种货物一批，但如果在12月21日至31日之间下雪，则合同终止。该合同效力属于( )。
A.可撤销合同
B.附期限合同
C.附条件合同
D.无效合同

【答案】 C
47、根据我国《合同法》的规定，合同当事人承担违约责任适用( )责任原则。
A.无过错
B.过错
C.推定过错
D.混合

【答案】 A
48、根据FIDIC《设计采购施工(EPC)／交钥匙工程合同条件》的规定，承包商应在( )仔细审查雇主要求。
A.基准日期前
B.基准日期后
C.开工日期前
D.开工日期后

【答案】 A
49、设备工程合同履行中，承包商提交的进度计划如与( )不相符，工程师可随时通知承包商修改进度计划。
A.实际进度
B.进度计划前锋线
C.承包商经营计划
D.承包商人员培训安排

【答案】 A
50、根据《民事诉讼法》，因设备采购合同纠纷提起的诉讼，由( )人民法院管辖。
A.原告住所地
B.合同签订地
C.合同标的物所在地
D.被告住所地或合同履行地

【答案】 D
51、承包商支付给员工的工资水平和提供的劳动条件不得( )。
A.低于当地同行业的标准
B.高于当地同行业的标准
C.低于本国同行业的标准
D.高于本国同行业的标准

【答案】 A
52、根据我国《招标投标法》的规定，必须实行招标的项目是( )。
A.外商投资工业项目
B.涉及国家安全工程
C.关系社会公共利益的大型基础设施
D.抢险救灾工程

【答案】 C
53、根据我国《合同法》的规定，合同当事人承担违约责任适用( )责任原则。
A.无过错
B.过错
C.推定过错
D.混合

【答案】 A
54、甲、乙两家企业欲进行零配件的交易，为了规避税收，双方将买卖合同签订为加工承揽合同，该加工承揽合同的效力为( )。
A.无效
B.有效
C.可变更
D.效力待定

【答案】 A
55、下列关于留置担保的说法中，正确的是( )。
A.定做人未向承揽人支付报酬，承揽人可以对工作成果实施留置
B.可以留置的财产包括不动产
C.定做人只是未向承揽人支付材料款，承揽人不可以对工作成果实施留置
D.承揽合同、设备工程合同都属于法定可以采用留置担保形式的合同

【答案】 A
56、组建编制设备工程合同的团队时，团队人员的知识构成至少应包括( )。
A.设备工程技术知识、商务知识和法律知识
B.设备工程技术知识、商务知识和管理知识
C.商务知识、管理知识和法律知识
D.管理知识、法律知识和设备工程技术知识

【答案】 A
57、津滨工程公司是设立在天津市滨海新区的建筑施工企业，是中央管理的建筑施工企业下属的建筑施工企业。津滨工程公司办理安全生产许可证时，应当向( )提出申请。
A.国务院建设行政主管部门
B.国务院负责安全生产监督管理的部门
C.天津市人民政府建设行政主管部门
D.天津市人民政府责安全生产监督管理的部门

【答案】 C
58、施工单位与建材公司订立一份钢材采购合同，履行期限内钢材市场价格发生波动，根据《合同法》的规定，下列关于该钢材采购合同计价的说法，正确的是( )。
A.双方按期履行合同的，按照交付时的市场价格计价
B.双方按期履行合同的，按照合同约定的价格计价
C.卖方逾期交付标的物的，遇价格下降时，按新的价格计价
D.买方逾期付款的，遇价格下降时，按新的价格计价

【答案】 B
59、根据《安全生产法》的规定，施工人员在施工过程中的应当承担的法定义务是( )。
A.拒绝执行违章指挥
B.拒绝冒险作业
C.检举危害生命安全的行为
D.严格遵守安全操作规程

【答案】 D
60、交付设备的规格、质量等不符合合同规定，当采购方不同意接收时，由供货方负责( )。
A.包换
B.保修
C.包修
D.包修或包换

【答案】 D
61、设备工程合同谈判的议程，一般由( )提出。
A.工程师
B.业主
C.投标人
D.中标人

【答案】 B
62、对于无权代理行为，被代理人可以根据无权代理行为的后果，对自己有利或者不利的原则，行使( )。
A.追认权或者拒绝权
B.催告权或者撤销权
C.追认权或者撤销权
D.同意权或者拒绝权

【答案】 A
63、根据《合同法》规定，下列关于标的物提存的事由，表述不正确的是( )。
A.债权人丧失民事行为能力未确定监护人的
B.债权人下落不明的
C.债权人被宣告死亡，未确定继承人的
D.债权人主张提存的

【答案】 D
64、对于业主按照合同规定免费提供的材料，承包商在接收时，应进行( )，并将结果通知工程师。
A.目视检查
B.化学试验
C.物理实验
D.性能检查

【答案】 A
65、如果工程未能通过竣工试验导致工程价值降低，但合同价格应予减少的扣减金额的方法在合同中没有说明，经双方协商确定后，承包商应在( )前将扣减金额支付给业主，或根据业主的索赔约定支付。
A.重新试验
B.承包商提交试验报告
C.工程师认可试验结果
D.签发接收证书

【答案】 D
66、2012年5月8日，王某骑车回家经过一个工地，掉入没有设置明显标志和采取安全措施的坑中，当时未予注意，5月29日去医院检查才发现骨折。王某于6月10日出院找到建设项目的发包人和承包人要求赔偿。二单位相互推委。次日，王某前往法院起诉，突遭台风袭击，中途返回。下列说法正确的是( )。
A.本案诉讼时效应于2013年5月29日届满
B.本案诉讼时效应于2013年6月10日届满
C.王某6月11日的行为适用诉讼时效中止
D.王某6月11日的行为适用诉讼时效中断

【答案】 B
67、保险作为风险转移的手段之一，其功能在于( )。
A.避免风险事件的发生
B.避免风险事件对保险标的的损害
C.发生风险事件后得到经济补偿
D.发生风险事件后转移责任

【答案】 C
68、法定代理终止条件是( )
A.代理期限届满
B.被代理人取消委托
C.代理人辞去委托
D.代理人丧失行为能力

【答案】 D
69、下列关于委托合同的说法不正确的是( )
A.委托合同的订立以当事人双方相互信任为基础
B.委托合同中，受托人可以以委托人的名义处理事务，也可以以自己的名义处理事务
C.受托人在处理委托事务中的法律关系、法律后果指向的都是委托人，受托人只是受托处理事务而已
D.委托合同中委托人应当承担处理事务中所花费的费用，委托事务处理所得收益由委托人和受托人共同所有

【答案】 D
70、在设备工程合同履行中，属于业主索赔事由的是( )。
A.设备监理工程师要求增加工程量，致使业主受到损失
B.设备监理工程师批示错误，致使业主受到损失
C.因设备监理工程师原因造成工程未能进行中间验收，致使业主受到损失
D.因分包商过错，致使业主受到损失

【答案】 D
71、当事人依法经过协商，可以变更合同，当事人对合同变更的内容约定不明确的( )。
A.按变更的内容确定
B.由仲裁机构裁决决定合同内容
C.推定为未变更
D.重新确定合同内容

【答案】 C
72、FIDIC新黄皮书规定，工程师应在收到有关报表和证明文件后的( )天内，向业主发出期中付款证书。
A.14
B.28
C.42
D.56

【答案】 B
73、根据世界银行的《生产设备设计、供应和安装采购标准招标文件》(2008年版，2010年修订)，设备工程的招标文件包括( )。
A.投标邀请函、业主要求以及合同条件和合同格式
B.招标程序、业主要求以及合同条件和合同格式
C.招标程序、设备工程要求以及合同条件和合同格式
D.投标人须知、设备工程要求以及合同条件和合同格式

【答案】 B
74、FIDIC“新黄皮书”规定，开工日期应在( )的42天内。
A.承包商提交履约担保后
B.承包商收到中标函后
C.工程师发出开工通知后
D.双方签订合同后

【答案】 B
75、根据我国《招标投标法》，评标委员会应当按照( )确定评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较。
A.合同法
B.招标人意见
C.招标文件
D.招标内容

【答案】 C
76、根据《招标投标法》，评标委员会如认为所有投标都不符合招标文件要求，正确做法是( )。
A.与投标人分别谈判，重新确定合同条件
B.降低条件，宣布综合得分最高者中标
C.否决所有投标
D.向招标人说明情况，由招标人酌情决定

【答案】 C
77、业主退还履约保证给承包商的期限是( )天内。
A.工程师签发接收证书后的14
B.业主接收工程后的21
C.缺陷通知期届满后的14
D.业主收到工程师签发的履约证书副本后的21

【答案】 D
78、甲与乙订立合同，合同约定：甲向乙购买600m3木材，在600m3木材中，乙向甲供货500m3，另100m3由丙向甲供货。合同履行期限届满，乙如期供货履行，但丙没能如期供货。在此合同中应由( )承担违约责任。
A.丙向甲
B.丙和乙共同向甲
C.乙向甲
D.丙和乙向甲连带

【答案】 C
79、业主有权延长缺陷通知期的最长期限不得超过( )。
A.6个月
B.1年
C.2年
D.3年

【答案】 C
80、根据《物权法》的规定，下列关于建设用地使用权的说法，正确的是( )。
A.建设用地使用权是建设用地使用权人对土地享有占有、使用和收益的权利
B.建设用地使用权可以在土地的地表、地上或者地下分别设立
C.设立建设用地使用权，应当采取招标、拍卖等公开竞价的方式出让
D.建设用地使用权期间届满前，国家不得收回该土地

【答案】 B
81、某住宅工程竣工1年后，房地产开发商尚欠施工企业一笔工程款，并以资金紧张为由拒不付款。同时，购房者也拖欠房地产开发商的购房款，且已到该支付的时间。此时，施工企业应( )。
A.以自己的名义向人民法院主张该购房款
B.以房地产开发商名义向人民法院主张该购房款
C.以自己的名义直接向购房者主张该购房款
D.以房地产开发商名义直接向购房者主张该购房款

【答案】 A
82、无权代理属于( )行为。
A.无效
B.可变更的
C.可撤销的
D.效力待定的

【答案】 D
83、为保护无行为能力的人和限制行为能力的人的合法权益而设立的代理方式是( )。
A.有权代理
B.法定代理
C.指定代理
D.委托代理

【答案】 B
84、设备工程合同履行过程中，合同实施情况跟踪的对象不包括( )。
A.具体合同事件
B.设备工程进度情况
C.工程资金使用情况
D.合同管理人员管理情况

【答案】 D
85、对于下列无效的施工合同，人民法院可以收缴当事人已经取得的非法所得的是( )。
A.承包人越级承揽工程
B.承包人超越范围承揽工程
C.承包人向评标委员行贿中标
D.承包人将主体结构的施工进行分包

【答案】 D
86、FIDIC合同条件引入的解决争端机制，要求业主和承包商的任何争端首先书面交由( )解决。
A.工程师
B.争端评判委员会(DAB)
C.仲裁机构
D.人民法院

【答案】 B
87、如果工程未能通过竣工试验导致工程价值降低，但合同价格应予减少的扣减金额的方法在合同中没有说明，经双方协商确定后，承包商应在( )前将扣减金额支付给业主，或根据业主的索赔约定支付。
A.重新试验
B.承包商提交试验报告
C.工程师认可试验结果
D.签发接收证书

【答案】 D
88、代理人在代理权限内作出的意思表示应该是( )。
A.被代理人的意思表示
B.和第三人协商后的意思表示
C.代理人独立的意思表示
D.代理人和被代理人的共同意思表示

【答案】 C
89、某施工企业依法获得的安全生产许可证有效期即将届满，该企业办理安全生产许可证延期手续的期限是( )。
A.期满前3个月内
B.期满前6个月内
C.期满后15日内
D.期满后3个月内

【答案】 A
90、根据《产品质量法》对产品责任的诉讼时效的规定，我国的产品责任诉讼时效为( )年。
A.1
B.2
C.4
D.10

【答案】 B
91、甲、乙两企业欲进行零配件的交易，为了规避税收，双方将买卖合同签订为加工承揽合同，该加工承揽合同的效力为( )。
A.无效
B.可撤销
C.可变更
D.效力待定

【答案】 A
92、与指定分包商签订分包合同的当事人是( )。
A.业主
B.工程师
C.工程师代表
D.承包商

【答案】 D
93、收到承包商的履约保函并签署合同协议书后，( )应尽快将投标保函退还承包商和其他未中标的投标者。
A.业主
B.评标委员会
C.监理工程师
D.监理工程师代表

【答案】 A
94、FIDIC新黄皮书规定，工程师应在收到有关报表和证明文件后的( )天内，向业主发出期中付款证书。
A.14
B.28
C.42
D.56

【答案】 B
95、投标人在投标过程中出现( )时，招标人可以没收投标保证金。
A.投标文件的密封不符合招标文件的要求
B.投标文件中附有招标人不能接受的条件
C.购买招标文件后不递交投标文件
D.中标人未能在规定期限内提交履约保证金

【答案】 D
96、根据我国《招标投标法》规定，开标由( )主持，邀请所有投标人参加。
A.招标地建设主管部门
B.工程项目所在地建设主管部门
C.招标人
D.招标代理机构

【答案】 C
97、下列关于诉讼时效的表述中，正确的是( )。
A.诉讼时效期间从权利人的权利被侵害之日起算
B.权利人提起诉讼是诉讼时效中止的法定事由之一
C.只有在诉讼时效期间的最后6个月内发生诉讼时效中止的法定事由，才能中止时效的进行
D.诉讼时效中止的法定事由发生后，已经过去的时效期间统归无效

【答案】 C
98、经济生活中，最为常见的债权债务关系的产生原因是( )。
A.侵权
B.合同
C.无因管理
D.不当得利

【答案】 B
99、在承包商负责照管期间，由于业主风险中所列的风险以外的原因，致使工程发生任何损失，由( )承担修正该项损失的费用。
A.业主
B.承包商
C.工程师
D.保险公司

【答案】 B
100、根据《合同法》规定，下列关于标的物提存的事由，表述不正确的是( )。
A.债权人丧失民事行为能力未确定监护人的
B.债权人下落不明的
C.债权人被宣告死亡，未确定继承人的
D.债权人主张提存的

【答案】 D
101、甲公司于2006年3月10日收到了一审法院审理其工程承包合同纠纷的判决书，甲公司不服，应在( )前提起上诉。
A.2006年3月15日
B.2006年3月25日
C.2006年4月10日
D.2006年9月10日

【答案】 B
102、生产设备在运输过程中涉及的各类保险，应由( )负责办理投保手续。
A.承包商
B.业主
C.承运人
D.设备供应商

【答案】 A
103、《合同法》赋予设备工程承包人的工程款享有法定优先权，下列“优先权”表述正确的是( )。
A.设备工程承包人工程款债权优先于其他民事主体的权利，但不优先于其他民事主体在设备工程上设定的抵押权
B.具有法定优先权的设备工程价款包括承包人为设备工程应当支付的工作人员报酬等实际支出的费用，也包括承包人因发包人违约所造成的损失
C.消费者交付购买商品房的全部或者大部分款项后，承包人的法定优先权不得对抗买受人
D.承包人行使优先权的期限为12个月

【答案】 C
104、如果承包商遇到了不可预见的物质条件，承包商有权索赔( )。
A.工期、费用和利润
B.费用和利润
C.工期和费用
D.工期和利润

【答案】 C
105、承包商按照工程师的指示更新了进度计划，并按照新的进度计划实施设备工程。承担由此带来的风险和费用的是( )。
A.工程师承担风险，承包商承担费用
B.工程师承担风险，业主承担费用
C.承包商承担风险和费用
D.业主承担风险和费用

【答案】 C
106、下列关于误期损害赔偿费的说法，错误的是( )。
A.如果承包商没有按合同约定的竣工时间完成工程，需向业主支付误期损害赔偿费
B.误期损害赔偿费不超过投标函附录的最高限额
C.支付误期损害赔偿费后，即可解除承包商合同下的其他义务
D.误期损害赔偿费按日计算

【答案】 C
107、设备安装合同应约定具体的设备保证期限。保证期从( )之日起开始计算。
A.签发初步验收证书
B.启动试车
C.性能验收试验
D.签发最终验收证书

【答案】 A
108、按照《招标投标法实施条例》的规定，招标人在招标文件中载明的投标有效期，起算时间是( )之日。
A.投标人发出投标文件
B.招标人收到投标文件
C.提交投标文件截止
D.提交投标保证

【答案】 C
109、设备承揽合同中，承揽人可将部分工作交由第三人完成，下列有关“第三人完成的工作”的叙述，正确的是( )。
A.该部分工作如符合合同约定，由定作人向第三人支付报酬
B.该部分工作如不符合合同约定，由第三人对定作人负责
C.承揽人应就该部分工作对定作人负责
D.该部分工作既可是辅助性工作，也可以是对工作成果质量起关键性的工作

【答案】 C
110、甲公司授权其业务员张某采购2台设备，张某采购时认为价格便宜便购买了4台，并签订了合同。此合同的效力为( )。
A.有效
B.可撤销
C.效力待定
D.无效

【答案】 C
111、FIDIC合同条件规定，如果业主在( )天内未支付进度款，则应对延迟付款金额支付融资成本。
A.工程师收到承包商申请付款的月报表后28
B.工程师开出付款证书后28
C.工程师收到承包商申请付款的月报表后56
D.工程师开出付款证书后56

【答案】 C
112、下列文件均属于设备工程监理服务合同的组成部分，如果在运用时发生矛盾，应优先适用( )。
A.监理投标书
B.中标通知书
C.专用条件
D.协议书及附件

【答案】 D
113、根据《侵权责任法》，生产者采取召回措施责任的起始时间为产品“投入流通后”，该时间从( )时起算。
A.产品离开生产者的成品仓库
B.发现产品质量问题
C.产品造成人身伤害
D.受害人投诉

【答案】 A
114、由于业主原因造成未经竣工试验而接收工程，应在缺陷通知期内进行竣工试验的，工程师应按提前( )天通知承包商进行竣工试验的日期。
A.7
B.14
C.21
D.28

【答案】 B
115、依据有关劳动法律的规定，下列选项中，属于用人单位不得解除劳动合同的情形是( )。
A.劳动者严重违反用人单位规章制度的
B.劳动者患职业病或者因工负伤并被确认丧失部分劳动能力的
C.劳动者在试用期内被证明不符合录用条件的
D.劳动者营私舞弊对用人单位利益造成重大损失的

【答案】 B
116、甲方向乙方购买10台设备，双方在买卖合同中没有约定履行顺序。乙向甲供应了5台设备，却要求甲支付全部货款。甲依法有权行使的权利是( )。
A.同时履行抗辩权
B.先履行抗辩权
C.不安抗辩权
D.合同撤销权

【答案】 A
117、某施工合同履行中，发包人派驻施工现场的代表甲平时很少参与管理，都由发包人的员工乙对承包人完成的工程量确认并以甲的名义签字后支付工程款，但乙并未获得发包人法定代表人的书面授权。工程竣工结算时，甲对乙确认的其中几项进度款提出异议。此时，对已支付的工程款( )。
A.经乙签字的均无效，全部由甲重新确认
B.经甲确认的有效，甲不予确认的无效
C.经乙签字的全部有效
D.合同约定的全部设计费

【答案】 C
118、按照《招标投标法实施条例》的规定，招标人在招标文件中载明的投标有效期，起算时间是( )之日。
A.投标人发出投标文件
B.招标人收到投标文件
C.提交投标文件截止
D.提交投标保证

【答案】 C
119、下列关于设备工程合同沟通相关内容的说法，正确的是( )。
A.为合同各方建立相关术语的统一解释有利于提高沟通效率
B.书面沟通方式与口头沟通方式相比，约束力较差
C.统一文件格式的规定不利于合同各方对信息的理解
D.冲突会对履行合同产生破坏作用，工程师应依据经验确定冲突解决方式

【答案】 A
120、“当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。”该规定属于承担违约责任形式中的( )。
A.采取补救措施
B.赔偿损失
C.继续履行
D.违