建筑工程土方开挖合同范本模板.doc

编号:

工程施工分包协议
【企业统一文本】

分包工程:
施工地址:
发 包 方:
分 包 方:

土方开挖工程承包协议
发包方: （以下简称甲方）
分包方: （以下简称乙方）

依据《中国协议法》、 《中国建筑法》及其她相关法律要求, 遵照平等自愿、 公正和老实信用标准, 为明确双方在建筑施工合作中权利、 义务和违约责任, 经双方协商达成以下协议:
第一条 分包内容:
1、 根据本工程设计施工开挖红线范围组织土方开挖工程施工;
2、 根据本工程设计施工开挖深度范围组织土方开挖工程施工;
3、 满足本工程基础设计深度及施工规范要求及甲方现场确定工作面, 坡度;
4、 负责开挖土方人工清土、 转运、 修边、 捡底, 达成浇筑砼垫层标准要求, 机具、 设备、 运输等工具组织与管理, 并负担一切费用;
5、 负责落实开挖土方卸料场地, 手续完善及相关费用;
6、 负责落实开挖土方运输过程城市市政管理相关手续, 并负担相关费用;
7、 负责协调、 处理开挖土方全过程城市执法、 市政检验、 小区环境及可能影响施工一切情况, 并负担相关费用;
8、 负责土方挖掘地面垃圾清运以及在挖掘过程中产生垃圾清运, 并负担费用。

第二条 分包方法:
承包方法为综合单价包干, 综合包干单价包含乙方实施该分项分部工程及缺点修复所发生全部费用。

第三条 协议工期:
本工程从协议判定之日起, 从 年 月 日至 年 月 日完成。本工程全部工期均指日历天数, 包含全部法定假期、 休息日、 暴风雨雾、 高温等天气。多种分包工程工序配合所需时间及分包单位延误工作时间在内。

第四条 分包单价:
1、 甲方将本项目
土方开挖工程承包给乙方, 挖土方体积均以挖掘前天然密实体积计算以实际测算为准。
土方开挖单价: 元/m3, 为最终止算单价, 结算时不再做任何调整。该包干单价包含但不限于以下内容: 土方挖运、 机械挖掘所不及位置人工挖掘、 机械进出场费、 路基费用、 卸点施工、 场内外和沿线道路保洁、 文明施工、 周围协调、 治安交通市容环卫环境保护渣土巡警申报和协调费、 夜间施工申报费、 进建设交易中心土石方分中心交易费、 外来人员综合保险费、 垃圾清运费、 乙方合理管理费、 利润、 税金等一切费用。
具体单价见附件1: 实物量单价表。
如检验施工质量达不到合格标准, 必需返工到合格标准, 返工一切材料及人工等费用由乙方负责, 甲方有权视情况对乙方另行经济处罚。若安全、 文明施工不合要求, 乙方应自费整改直至合格。

第四条 提供作业人员:
乙方依据工程需要, 提供符合要求作业人员共 人。

第六条 价款结算与支付
注: 本工程无预付款。
1、 价款结算:
1）依据乙方在施工中实际完成工程量以及协议约定分包单价, 经甲方劳资员依据施工任务书出具结算单, 项目统计员、 项目经济师、 项目经理签字齐全并报分企业人力资源科、 审计科、 主任经济师审核后由甲方财务部门办理结算入账手续。其她人员签字任何凭据都不作为结算依据。
2）甲方出具结算单必需有乙方委托代理人签字确定, 乙方委托代理人没有签字确定以甲方出具结算单为准。
2、 结算时间:
按月进行结算: 定为每个月 号。
3、 价款支付:
1）费用结算后, 乙方向甲方出据工程所在地建筑业专用发票作为收款凭证; 在建设单位付款正常条件下, 甲方按月进度结算额 % 经银行转账形式拨付给乙方, 在工程完工后付至 %。
2）工程完工后留质保金_ _%, 待工程质保期满后未出现质量问题, 全额返还。

第七条 工程质量
1、 乙方必需根据国家要求质量检验标准、 施工验收规范和施工图组织施工。如有合理化提议应取得甲方同意, 并办理变更手续后方可改变施工。
2、 质量标准, 双方约定以下:
质量标准: 合格 　 　 。
3、 具体质量要求:
1）工程质量必需符合本工程设计图纸和国家相关规范要求, 甲方必需指派施工技术人员检验督促, 以确保工程质量。
2）全部各部分分项工程应由现场施工人员会同甲方指定人员共同验收合格, 并按要求做好验收统计后, 方可进行下道工序施工。
第八条 安全施工及安全事故处理
1、 安全施工:
1）甲、 乙双方必需遵守国家和行业主管部门颁布实施相关安全生产法律法规及各项要求, 严格按安全标准组织施工。
2）乙方使用各类机械、 脚手架及防护设施, 应由甲方主管部门（或指定责任人）进行检验, 并做好检验统计, 确定符合安全标按时, 持有本人特种作业操作证人员方可操作。
3）乙方应在其企业所在地为其管理及施工人员办理对应安全生产保险, 其费用由乙方负担。
2、 伤亡事故处理:
乙方人员发生伤亡事故时, 双方应尽力抢救伤者, 同时保护好现场, 如因抢救伤者必需移动现场设备, 须做出书面统计或拍照。鉴于乙方为含有法人资格独立主体, 由乙方所聘用施工人员（包含但不限于技术人员、 农民工等）与乙方形成劳动关系, 与甲方之间不存在任何关系。施工过程中所发生安全生产事故致使财产、 人员伤亡所产生一切损失及费用由乙方负担。若因政府及其她原因致使甲方负担了该项损失赔偿, 则视为甲方替换乙方推行, 甲方替换乙方对外负担了上述损害赔偿后, 有权向乙方主张权利。

第九条 环境控制
乙方在施工过程中遵守国家和行业主管部门颁布实施相关环境保护法律法规及各项要求, 避免造成环境污染, 对产生扬尘、 固体废弃物、 噪声、 有害气休、 污水等加强管理与控制。

第十条 机具设备供给
1、 由甲方提供机械设备为:
搅拌机、 垂直物料提升机、 四轮农用车 。
2、 由乙方自备工具为:
小型手持工具: 扫把、 铁皮、 软管、 斗车; 扁担、 铲子、 桶、 广线、 安全帽、 安全带、 靠尺、 线坠子、 灯线、 灯泡、 等。
3、 乙方自备工具须自带入现场, 由甲方提供机械设备、 防护用具由甲方采购并供给到施工现场。
4、 乙方应遵守和实施甲方材料机具领用要求, 推行书面领、 还手续, 对借用甲方机具, 要严格按操作规程使用, 加强维修保养。
第十一条 双方义务
1、 甲方
1）对乙方进驻甲方施工现场人员立刻进行遵纪遵法、 安全消防及企业内部管理制度等方面教育工作, 并进行监督检验。
2）立刻提供乙方生产所必需技术资料, 并向乙方驻工地代表做施工技术、 质量、 环境职业健康、 安全、 节省等文字交底, 提供生产必需材料。如因乙方驻工地代表未推行应尽义务发生安全事故责任由乙方自负。
3）负责安排好乙方人员连续生产, 避免停工、 窝工现象发生。若不能确保连续生产, 应出据对应文字材料同意乙方人员或部分工种在其她合作单位中进行合理调剂。
4）为乙方工人提供符合卫生标准食宿条件, 食宿费用自理。将乙方纳入企业《质量环境职业健康安全管理体系》管理。
5）严格推行协议要求内容, 监督乙方工人工资发放。
6）立刻办理现场签证义务, 将实际发生停工、 窝工及零星用工按协议要求列入结算。
2、 乙方
1）应与其提供工人签署劳动协议, 确保人员身体素质和技术水平, 工人年纪不低于18周岁, 不超出55周岁, 持有本人身份证和施工省、 市要求必备证件, 并将工人按甲方要求进行登记造册立案, 现场工人不许可用当地及周围村民。
2）确保其队伍人员相对稳定, 如有变更注册人员, 要在进场第一时间文字通知甲方, 不然后果自负。确保安全、 质量目标, 按期完成甲方下达生产任务, 服从甲方统一调动、 安排。当甲方不能确保连续生产时, 乙方在不影响甲方生产任务完成前提下, 可将人员进行临时调整, 对所调整人员向甲方出据书面通知。
3）在施工中应注意保护成品、 半成品。珍惜使用甲方提供机械设备及其工具, 如发生损坏或丢失应折价赔偿。
4）对其工人进行安全生产、 食品卫生、 交通安全及意外伤害等方面教育。乙方人员应遵守甲方相关安全生产、 消防保卫、 文明施工等规章制度, 服从甲方相关人员监督和检验, 立刻向甲方提供相关情况和资料。
5）乙方应每个月立刻支付工人工资, 并每个月向甲方提供真实工资支付表。
6）乙方必需遵守国家法规, 为所属施工人员、 施工财产购置相关保险, 并将所买人身保险和工人身份证复印件交到甲方劳资部门。如乙方未给乙方施工人员购置相关保险, 甲方将从结算款中扣除, 代其购置。因施工安全方法不妥, 造成人身作亡事故, 所造成损失和责任由乙方自负。乙方因本身看管不妥造成财产损失, 责任由乙方自负。

第十二条 违约责任
1、 甲方
1）因为安排任务或材料机具供给不立刻造成停工、 窝工应按实际发生工日, 双方现场洽商做好统计, 作为结算凭证。
2）任务不足时, 应提前7天通知乙方, 双方协商后可提前终止协议。
3）因为甲方施工人员指挥错误造成工程质量问题, 其经济损失及相关责任由甲方负担。
2、 乙方
1）因乙方原因造成甲方工期延误或工程质量严重不符合要求时, 甲方可终止协议, 其工料损失由乙方负担, 结算时按情况扣除全部损失费用。因乙方驻工地代表未向其工人交底或交底不清造成工程质量问题由乙方负责。
2）施工过程中无故撤走部分或全部工人, 并所以对协议工期造成影响, 甲方可通知乙方在 2日内出示书面回复材料, 乙方未书面回复, 甲方有权拒付其未结算价款费用、 终止协议, 并有权索赔。
3）进场人员不符合要求, 甲方有权要求乙方限期进行调整。乙方无法调整时, 甲方有权暂不安排施工任务（窝工损失乙方自负）, 并书面通知乙方, 直至终止协议。

第十三条 如遇不可抗力原因时, 本协议许可变更或终止。

第十四条 如国家政策性调整致使协议项目不能继续实施时, 双方协商处理并做好善后工作。

第十五条 为确保合作顺利进行, 乙方 为派驻工地代表, 负责日常管理、 协调工作。

第十六条 因推行本协议发生或与本协议相关一切争议, 双方协商处理, 协商不成, 同意交由甲方所在地法院管辖处理。

第十七条 本协议经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。法定代表应出示身份证实, 委托代理人应出示委托证实。
本协议在完成份包工作内容、 结清分包工程尾款后, 即宣告终止。

第十八条 本协议一式 六 份, 含有相同法律效力。

第十九条 本协议未尽事宜经双方协商后列入补充条款与正文含有相同效力。在本协议之外签署协议等, 内容与本协议相抵触者无效。
补充条款:
1、 在麦收、 秋收等需要正常施工期间乙方人员必需确保足够作业人数和施工能力, 不得以此为由向甲方追加费用。
2、 乙方施工人员往返工地路途费用由自己负责, 甲方不再负担任何费用。
3、 乙方应严格根据协议约定工作内容施工, 做好文明施工。如若不能够满足协议单价包含工作内容, 另外出现材料清理, 拆模运输等用工费用将从乙方结算款中扣除。
4、 乙方不得以资金临时不到位等问题而停工或罢工等恶性事件, 如若发生, 造成甲方损失由乙方赔偿。
5、 周转工具实施领退料制度, 其她按《周转工具管理协议》实施。
6、 工程反复运输费用及因质量原因反复用工费用均由乙方负担。
7、 协议签订后, 不能再行追加协议以外任何费用, 协议中已包含一切风险。

甲 方 签 章: 　　　乙方签章:
联络电话:
分企业主任经济师审批: 通讯地址:

年 月 日 　　　　　 年 月 日

附件1: 实物量单价表
序号
项目名称
单位
单价
工作内容
1

2

3

4

5

6

备注:
1、   单价均含辅材、 机具等;
2、   单位工程按现场施工进度结合施工难度分配施工任务, 以上单价为综合单价, 施工中作业队不得以施工难度大为由提出调高价格。