工程施工劳务合同(2015范本).doc

工程施工劳务合同合同编号：甲方：内蒙古第一电力建设工程有限责任公司乙方：陕西众森建筑安装工程有限公司根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其它相关法律和行政法规的准则，甲方将汗旗I线500kVOPW复合光缆架空地线改造 工程承包给乙方。为明确双方权利与义务，在公平合理的基础上，经双方协商，达成以下条款，望共同遵守。 一、工程名称：汗旗I线500kVOPW复合光缆架空地线改造工程二、工程地点：卓子山、旗下营、商都。三、承包范围及工作内容（一）承包范围：汗旗I线500kVVOPW复合光缆架空改造工程，线路全长135km，共有铁塔325基，需要更换光缆长度为152km，共中OPGW复合光缆采用24芯。三、合同文件作为本协议的附件，下列文件与本协议共同组成合同文件，并与本协议具有同等效力：1、 招投标文件、答疑、澄清2、 中标通知书3、 甲乙双方的补充协议、会议纪要、承诺。4、本项目施工技术规范、技术交底、作业指导书、图纸； 5、本项目工程质量检查、验收标准； 6、本项目施工安全标准； 7、本项目施工组织设计； 8、本项目施工进度计划（含节点计划）； 9、业主、监理和甲方的文件； 四、工期要求：开工日期： 年 月 日。竣工日期： 年 月 日。依据合同工期确定。五、承包方式及合同价款：1、承包方式：劳务分包。 2、工程价款：￥1300000元。（大写人民币：壹佰叁拾万元整）。本工程由乙方提供全额发票。若发生甲方另行委托项目，双方签订补充协议。若乙方未完成合同内工程项目，甲方有权另行委托并按实际发生费用扣减。六、有关约定 1、乙方对甲方负责，承认并严格按照甲方与业主签订的有关质量、安全、技术、环保、文明施工等标准，在甲方下达的施工进度计划（含节点计划）内完成施工。2、计量支付 21、乙方完成承包的工程项目后，甲方依据乙方完成的合格工程数量进行计量支付。 22、乙方应按甲方的施工计划组织施工。若因乙方原因导致施工计划未能完成时，甲方有权向乙方索赔由此而发生的延期赔偿金（赔偿金=_5合同价款延期天数）。此偿金最高限额为任务量总价的10%。同时，甲方有权终止本合同。23、本工程不支付工程预付款，乙方应有结算支付前的资金垫付能力。24、工程款每月支付一次，视业主付甲方资金到位情况，按当月实际完成工程进度款的80%支付给承包人。25、整体工程完工后，经业主方和监理单位竣工验收合格，由甲方项目部对分包工程进行预结算，然后由公司经营、审计部门最终审定，经公司领导签字后为最终结算值并办理完工结算，工程款支付至合同价款的95%后停止支付。26、工程款预留5%做为质量保证金，质保期为自本工程整体竣工验收合格完成后二年。质保期满，经验收合格，且工程审计通过后，发包人依据审计结果和质保情况进行支付，但并不免除乙方应继续履行的保修义务。乙方承担的保修责任执行国务院建设工程质量管理条例的相关规定（最新版）。 3、工程材料供应 31、所需主要材料及消耗性材料均由乙方负责提供，并由乙方负责检验。 32、因道路堵塞、自然灾害等不可抗拒外力造成设备、材料不能及时到场而影响施工，乙方不得向甲方提出索赔。 4、测量、试验、检验等技术工作 41、乙方根据需要随时进行以书面为主要形式的技术交底、测量。 42、乙方负责工程试验检验工作。 5、乙方不得以任何形式进行分包或转包。否则，甲方有权解除合同。乙方承担由此造成的损失，并向甲方支付本合同总价10%的违约金。6、隐蔽工程经甲方、监理验收合格后方能进行下道工序施工。 7、甲方承包给乙方的单价涵盖了工程施工的全部费用。乙方作为经济实体应履行国家规定的一切社会义务（劳动、医疗、工伤等各种保险、各种税费等）。 8、依据劳动法，乙方应按时、足额（不低于当地政府公布的最低工资标准）发放员工劳动报酬。甲方有权监督，必要时甲方有权代付（直接将工资发放到乙方员工手中）。 9、甲方承包给乙方的价格包含乙方的工伤保险及第三方责任险。故乙方的工伤事故费用及连带费用由乙方全额承担。 10、乙方现场施工负责人、技术负责人的变动需经甲方同意，离开工地需向甲方履行请假手续。 11、乙方完成工作量(按实体数量计算)由甲方签认、结算并经甲方公司审计部门审计确定，最终由甲方公司领导批准后生效。工程款由甲方工程、技术、物资、计划、财务等部门签认、批准后支付。 12、甲方有权就乙方的履约能力做出评估，如果乙方无能力履约（特别是质量、工期、安全），甲方有权终止合同，并有权按合同标的总额的5%向乙方索赔损失。 13、本合同签订后，乙方人员、设备必须按承诺的时间进入施工现场。否则，甲方有权解除合同或对乙方违约做出相应处罚（处罚标准由甲方根据乙方违约程度确定，处罚限额为乙方任务量总价的2%）。 14、乙方对本工程安全负责，配备必要的安全防护设施，并按照国家有关安全生产法律、行政法规、操作规程办事，服从甲方安全监督和管理，不管何种原因，造成的人身伤亡、机械事故，由乙方承担全部责任，甲方不承担任何责任。 15、乙方必须做到现场文明施工和环境保护，包括控制扬尘、降低噪音等一切与此有关的作业，并配备满足工程施工的各种标识、标牌。 16、乙方应采取措施积极配合甲方的业主或监理工程师的定期或不定期的检查、评比，如因乙方原因，在业主或监理工程师的检查、评比中使甲方受到处罚或影响甲方评比成绩，甲方将对乙方进行两倍的罚款或根据评比结果对乙方进行处罚。如因乙方的原因造成严重影响甲方信誉的事件，甲方有权解除乙方合同。17、乙方必须做到工完、料净、场地情，施工中产生的垃圾由乙方负责清理出场。七、工程保修期限及保修预留金1、本工程保修期限2年。2、保修预留金：工程结算价款的5%，扣除保修期间因乙方原因发生的维修费，剩余部分1年后返还乙方，乙方不计取任何利息。八、争议解决及合同签订地点 若履行合同时发生争议，双方约定以下列方式进行解决： 1、和解。双方在自愿要友好的基础上，互相沟通、互相谅解，通过协商解决；2、调解。在第三方的主持下，通过第三方的说服、引导、调停的方法解决争议，达成协议；3、仲裁。协商、调解不成的，由包头市仲裁委员会仲裁。4、诉讼。不愿采取和解、调解及仲裁等方式解决的，可以向合同签订地点法院诉讼解决。5、本合同签订地点：内蒙古包头市青山区呼得木林大街大街33号（内蒙古第一电力建设工程有限责任公司本部）九、附则 1、本合同未尽事宜需双方协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。 2、本合同经双方签字盖章后生效，至工程竣工交验、结清工程尾款、保修期满后自然失效。 3本合同正本2份，双方各1份；副本4份，甲方3份，乙方1份。 发包人：内蒙古第一电力建设 承包人：陕西众森建筑安装工 工程有限责任公司 程有限公司 法人代表： 法人代表：或 或授权委托人： 授权委托人： 开户银行：中国银行呼和浩特新希望街支行 账号：152425583697 签订日期：2015年 5月 5 日6